扬尘治理工程施工合同

扬尘治理工程施工合同甲方（建设单位）：___________________________地址：___________________________法定代表人：___________________________乙方（施工单位）：___________________________地址：___________________________法定代表人：___________________________鉴于条款甲方委托乙方承担【具体项目名称】扬尘治理工程，双方依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国环境保护法》《建筑施工扬尘防治管理办法》等法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用原则，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：【具体项目名称】扬尘治理工程2.工程地点：___________________________3.工程范围：施工区域内所有扬尘防控设施的安装、调试、日常运维及效果保障，包括但不限于：-施工围挡及喷淋系统；-裸土/裸露场地覆盖；-临时道路硬化及保洁；-扬尘在线监测设备安装与联网；-渣土运输扬尘管控（含车辆冲洗平台）。4.工程内容：（1）围挡：高度≥2.5米，采用彩钢板+PVC板复合材质，顶部安装喷雾装置，间距≤1.5米/喷头，配套自动控制系统；（2）裸土覆盖：采用≥2000目密目网，覆盖率100%，边缘固定间距≤1米；（3）道路硬化：临时道路采用C20混凝土，厚度≥15cm，宽度≥4米，配套洒水降尘设备；（4）监测设备：安装2套扬尘在线监测仪（含PM10、PM2.5传感器），与当地环保部门平台联网，数据实时传输；（5）运维服务：自竣工之日起12个月内，每周不少于2次现场巡检，故障响应≤2小时，材料补充（密目网、喷头等）按需更换。5.工程期限：-总工期：______日历天（自甲方书面开工通知发出之日起算）；-竣工日期：______年______月______日；-工期顺延情形：甲方未按时提供施工场地、设计变更、政府指令停工、不可抗力（需书面确认）。二、合同价款与支付1.合同总价：人民币______元（大写：___________________________），含工程费、设备费、材料费、人工费、12个月运维费、利润及税金。2.价款组成：-围挡及喷淋系统：______元；-裸土覆盖：______元；-道路硬化：______元；-监测设备及联网：______元；-12个月运维费：______元（按季度支付）；-税金：______元。3.支付方式：（1）预付款：合同签订后7日内，甲方支付合同总价的20%（______元）；（2）进度款：工程完成50%（围挡及裸土覆盖验收合格）后7日内，支付合同总价的30%（______元）；（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后10日内，支付至合同总价的90%（扣除运维费后）；（4）运维款：每季度首月10日内，支付当季度运维费______元；（5）质保金：运维期满后15日内，无质量问题支付剩余10%（______元）。4.价款调整：仅因设计变更、工程量增减（需双方书面签证）可调整，否则固定总价不变。三、双方责任（一）甲方责任1.开工前3日内提供施工场地及水、电接口（费用甲方承担）；2.委派现场代表______（联系方式：______），负责协调、签证及验收；3.按时支付合同价款，逾期按日0.5‰支付违约金；4.协助乙方办理夜间施工、临时占道等手续（费用乙方承担）。（二）乙方责任1.严格执行国家及地方扬尘治理规范（如《建筑施工扬尘防治标准》DBXX），确保施工期间扬尘浓度≤当地环保限值；2.采购材料需提供合格证、检测报告，甲方抽检不合格的，乙方24小时内更换（费用自担）；3.施工期间发生扬尘超标，每次支付违约金______元，累计3次以上甲方有权解除合同；4.运维期间设施故障未及时处理（≤2小时到场），每逾期1小时支付违约金______元；5.承担施工安全责任，配备防护设施，发生安全事故由乙方全额赔偿。四、工程质量与验收1.质量标准：符合《环境空气质量标准》GB3095及地方扬尘防控要求，监测数据与环保平台联网有效；2.隐蔽工程验收：围挡基础、管线铺设等隐蔽工程覆盖前，乙方提前24小时通知甲方验收，合格后方可施工；3.竣工验收：工程竣工后乙方提交验收申请及资料（施工记录、设备清单、运维手册），甲方7日内组织验收，合格签署《竣工验收报告》；4.运维验收：运维期间每季度甲方联合环保部门抽查，扬尘超标2次以上，扣除当季度运维费。五、违约责任1.乙方逾期竣工：每逾期1日按合同总价0.3‰支付违约金，逾期超过10日甲方有权解除合同，乙方承担合同总价10%的违约金；2.工程质量不合格：乙方5日内整改，逾期按日0.5‰支付违约金，整改后仍不合格甲方解除合同，乙方退还已收价款并赔偿损失；3.甲方逾期付款：每逾期1日按应付未付金额0.5‰支付违约金，逾期超过15日乙方有权停工。六、不可抗力与争议解决1.不可抗力：仅指地震、台风、政府指令性停工（需官方文件），发生后双方12小时内通知对方，工期顺延，损失各自承担；2.争议解决：协商不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本合同附件（《工程范围清单》《运维服务标准》《材料规格表》）为本合同组成部分；2.合同自双方签字盖章之日起生效，至运维期满后失效；3.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：___________________________法定代表人/授权代表（签字）：___________________________日期