2026年造价工程师建设工程造价管理冲刺模拟卷

2026年造价工程师建设工程造价管理冲刺模拟卷考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.工程造价管理的核心是（）。A.工程量计算B.工程计价C.投资控制D.合同管理2.我国现行工程造价管理制度属于（）。A.市场调节型B.计划调节型C.政府调控型D.企业主导型3.按照投资作用划分，投资估算属于（）。A.生产经营性投资B.支出性投资C.建设投资D.流动资金投资4.设计概算是（）阶段的造价文件。A.工程招标B.工程施工C.工程设计D.工程竣工5.施工图预算是（）阶段的造价文件。A.投资决策B.工程设计C.工程招标D.工程施工6.工程结算是指（）。A.工程招标的造价文件B.工程施工的造价文件C.工程竣工验收后的造价文件D.工程设计阶段的造价文件7.竣工决算是由（）负责编制的。A.设计单位B.施工单位C.监理单位D.项目建设单位8.工程造价的构成中，不包括（）。A.建筑工程费B.设备购置费C.工程建设其他费D.流动资金9.建筑工程费通常包括（）。A.设备购置费B.工器具购置费C.建设单位管理费D.直接费、间接费、利润和税金10.设备购置费是指（）。A.工程施工过程中耗用的材料费用B.工程施工过程中使用的施工机械费用C.工程项目交付使用前的设备购置费用D.工程项目建设过程中的其他费用11.工程建设其他费不包括（）。A.土地征用及拆迁补偿费B.勘察设计及前期工作费C.建设单位管理费D.工程保险费12.建设单位管理费属于（）。A.直接费B.间接费C.措施费D.规费13.措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中的（）。A.建筑工程费B.设备购置费C.为保证工程质量和安全所发生的费用D.为完成工程项目所需购置的设备费用14.规费是指根据国家法律法规规定，由省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用，不包括（）。A.工程排污费B.安全施工费C.社会保障费D.住房公积金15.利润是指施工企业完成工程所获得的（）。A.税金B.超额利润C.间接费用D.直接费用16.税金是指国家税法规定的应计入工程造价的（）。A.增值税B.消费税C.营业税D.城市维护建设税和教育费附加17.工程量清单计价依据的编制依据不包括（）。A.国家、行业和地方有关计价依据B.项目特点及具体条件C.招标文件D.工程量计算规则18.工程量清单是指（）。A.招标文件中的工程量清单B.投标文件中的工程量清单C.工程施工过程中的工程量清单D.工程竣工后的工程量清单19.工程量清单计价采用（）的方式。A.工料单价法B.综合单价法C.估价法D.比例法20.工料单价法是指（）。A.以分部分项工程量乘以工料单价进行计价的方法B.以分部分项工程量乘以综合单价进行计价的方法C.以直接费为基数乘以费率进行计价的方法D.以工程总造价为基数乘以费率进行计价的方法21.综合单价法是指（）。A.以分部分项工程量乘以工料单价进行计价的方法B.以分部分项工程量乘以综合单价进行计价的方法C.以直接费为基数乘以费率进行计价的方法D.以工程总造价为基数乘以费率进行计价的方法22.工程量清单中的综合单价包括（）。A.直接费、间接费、利润和税金B.直接费、利润和税金C.直接费、间接费和利润D.直接费和利润23.招标文件中的工程量清单应由（）编制。A.招标人B.投标人C.监理人D.设计人24.投标文件中的工程量清单应由（）编制。A.招标人B.投标人C.监理人D.设计人25.工程量清单编制应遵循的原则不包括（）。A.科学性原则B.实用性原则C.规范性原则D.保密性原则26.工程量清单的编制应依据（）。A.国家、行业和地方有关计价依据B.项目特点及具体条件C.招标文件D.工程量计算规则E.设计图纸27.工程量计算规则是指（）。A.国家、行业和地方制定的工程量计算方法B.招标文件中规定的工程量计算方法C.投标文件中规定的工程量计算方法D.工程施工过程中约定的工程量计算方法28.工程量清单计价的依据不包括（）。A.工程量清单B.工程量计算规则C.企业定额D.市场信息价29.企业定额是指（）。A.国家、行业和地方制定的计价依据B.施工企业根据自身情况制定的计价依据C.招标文件中规定的计价依据D.市场信息价30.市场信息价是指（）。A.国家、行业和地方制定的计价依据B.施工企业根据自身情况制定的计价依据C.招标文件中规定的计价依据D.工程材料、设备等的实际市场价格信息31.工程量清单计价应考虑的因素不包括（）。A.工程量清单B.工程量计算规则C.企业定额D.工程施工方案32.工程量清单计价的步骤不包括（）。A.确定清单项目编码B.编制工程量清单C.确定综合单价D.编制招标文件33.工程量清单项目编码是指（）。A.工程量清单项目的唯一标识码B.工程量计算规则的编号C.企业定额的编号D.市场信息价的编号34.工程量清单项目的特征描述是指（）。A.工程量清单项目的主要特征B.工程量计算规则C.企业定额D.市场信息价35.工程量清单项目的特征描述应（）。A.准确、全面B.简洁、明了C.保密、不公开D.随意、灵活36.工程量清单综合单价的组成不包括（）。A.直接费B.间接费C.利润D.税金37.直接费是指（）。A.工程施工过程中耗用的材料费用B.工程施工过程中使用的施工机械费用C.为保证工程质量和安全所发生的费用D.为完成工程项目所需购置的设备费用38.间接费是指（）。A.工程施工过程中耗用的材料费用B.工程施工过程中使用的施工机械费用C.为保证工程质量和安全所发生的费用D.施工企业为组织和管理施工生产经营活动所发生的费用39.利润是指施工企业完成工程所获得的（）。A.税金B.超额利润C.间接费用D.直接费用40.税金是指国家税法规定的应计入工程造价的（）。A.增值税B.消费税C.营业税D.城市维护建设税和教育费附加41.工程量清单计价的格式应（）。A.规范、统一B.简洁、明了C.保密、不公开D.随意、灵活42.工程量清单计价的成果是（）。A.工程量清单B.工程量清单综合单价分析表C.招标控制价D.投标报价43.招标控制价是指（）。A.招标人根据工程量清单和计价依据编制的招标工程的最高投标限价B.投标人根据工程量清单和计价依据编制的投标报价C.工程施工过程中的实际成本D.工程竣工后的结算价44.招标控制价的编制应依据（）。A.工程量清单B.工程量计算规则C.企业定额D.市场信息价E.国家、行业和地方有关计价依据45.招标控制价应在招标文件中公布，不应上调或下浮，招标控制价超过最高投标限价的投标应被（）。A.接受B.拒绝C.重新报价D.补充说明46.投标报价是指（）。A.招标人根据工程量清单和计价依据编制的招标工程的最高投标限价B.投标人根据工程量清单和计价依据编制的投标报价C.工程施工过程中的实际成本D.工程竣工后的结算价47.投标报价的编制应依据（）。A.工程量清单B.工程量计算规则C.企业定额D.市场信息价E.国家、行业和地方有关计价依据F.投标人的实际成本48.投标报价应遵循的原则不包括（）。A.真实性原则B.合法性原则C.保密性原则D.灵活性原则49.投标报价的编制应考虑的因素不包括（）。A.工程量清单B.工程量计算规则C.企业定额D.工程施工方案E.投标人的实际成本F.市场竞争情况50.投标报价的编制方法不包括（）。A.工料单价法B.综合单价法C.估价法D.比例法51.投标报价的审核应重点审核（）。A.工程量清单的准确性B.综合单价的合理性C.预留金的设置D.以上都是52.工程合同是指（）。A.招标人和投标人之间就工程建设事宜达成的协议B.施工单位和建设单位之间就工程建设事宜达成的协议C.设计单位和施工单位之间就工程建设事宜达成的协议D.监理单位和施工单位之间就工程建设事宜达成的协议53.工程合同按照合同性质划分，不包括（）。A.施工合同B.转包合同C.违约合同D.分包合同54.施工合同是指（）。A.招标人和投标人之间就工程建设事宜达成的协议B.施工单位和建设单位之间就工程建设事宜达成的协议C.设计单位和施工单位之间就工程建设事宜达成的协议D.监理单位和施工单位之间就工程建设事宜达成的协议55.分包合同是指（）。A.总承包单位将其承包的部分工程再分包给其他单位所签订的合同B.施工单位将其承包的部分工程再分包给其他单位所签订的合同C.设计单位将其承包的部分工程再分包给其他单位所签订的合同D.监理单位将其承包的部分工程再分包给其他单位所签订的合同56.转包合同是指（）。A.总承包单位将其承包的部分工程转包给其他单位所签订的合同B.施工单位将其承包的部分工程转包给其他单位所签订的合同C.设计单位将其承包的部分工程转包给其他单位所签订的合同D.监理单位将其承包的部分工程转包给其他单位所签订的合同57.违约合同是指（）。A.合同当事人一方或双方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的合同B.合同当事人一方或双方履行合同义务符合约定的合同C.合同当事人一方或双方未签订合同的合同D.合同当事人一方或双方对合同内容有争议的合同58.工程合同按照承包范围划分，不包括（）。A.总承包合同B.分包合同C.转包合同D.租赁合同59.总承包合同是指（）。A.承包单位将其承包的部分工程再分包给其他单位所签订的合同B.施工单位将其承包的部分工程再分包给其他单位所签订的合同C.总承包单位承包工程建设项目全部或部分工程所签订的合同D.设计单位将其承包的部分工程再分包给其他单位所签订的合同60.租赁合同是指（）。A.出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同B.出租人将租赁物交付承租人使用，承租人支付租金的合同C.承租人将租赁物交付出租人使用、收益，出租人支付租金的合同D.承租人将租赁物交付出租人使用，出租人支付租金的合同二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选、少选、多选均不得分）61.工程造价管理的职能包括（）。A.策划职能B.组织职能C.协调职能D.控制职能E.评价职能62.工程造价管理的任务包括（）。A.工程造价的预测B.工程造价的确定C.工程造价的控制D.工程造价的结算E.工程造价的决算63.工程造价的作用包括（）。A.控制投资B.评价投资效益C.促进资源优化配置D.调节经济E.保障工程质量64.工程造价的构成中，属于建设投资的是（）。A.建筑工程费B.设备购置费C.工器具购置费D.建设单位管理费E.土地征用及拆迁补偿费65.工程建设其他费包括（）。A.土地征用及拆迁补偿费B.勘察设计及前期工作费C.建设单位管理费D.工程保险费E.工程监理费66.措施费包括（）。A.安全文明施工费B.大型机械设备进出场及安拆费C.冬雨季施工费D.总承包服务费E.现场临时设施费67.规费包括（）。A.工程排污费B.安全施工费C.社会保障费D.住房公积金E.城市维护建设税68.工程量清单计价的依据包括（）。A.工程量清单B.工程量计算规则C.企业定额D.市场信息价E.国家、行业和地方有关计价依据69.工程量清单项目编码的组成包括（）。A.专业工程代码B.分部分项工程顺序码C.项目顺序码D.工程量计算规则E.企业定额70.工程量清单项目的特征描述应包括的内容包括（）。A.工程材质B.工程规格C.工程品牌D.工程施工工艺E.工程质量要求71.工程量清单综合单价的组成包括（）。A.直接费B.间接费C.利润D.税金E.风险金72.招标控制价的编制应考虑的因素包括（）。A.工程量清单B.工程量计算规则C.企业定额D.市场信息价E.国家、行业和地方有关计价依据F.招标文件要求73.投标报价的编制应考虑的因素包括（）。A.工程量清单B.工程量计算规则C.企业定额D.市场信息价E.国家、行业和地方有关计价依据F.投标人的实际成本G.市场竞争情况74.投标报价应遵循的原则包括（）。A.真实性原则B.合法性原则C.保密性原则D.灵活性原则E.公平性原则75.工程合同按照合同性质划分，包括（）。A.施工合同B.转包合同C.违约合同D.分包合同E.租赁合同76.工程合同按照承包范围划分，包括（）。A.总承包合同B.分包合同C.转包合同D.租赁合同E.联合承包合同77.工程合同的特征包括（）。A.合法性B.平等性C.自愿性D.诚实信用E.附合性78.工程合同的内容包括（）。A.合同双方当事人的名称或者姓名和住所B.标的C.数量D.质量E.价格或者报酬79.工程合同的订立方式包括（）。A.要式合同B.不要式合同C.口头合同D.书面合同E.诺成合同80.工程合同的法律效力包括（）。A.合法性B.担保性C.强制性D.约束性E.效力性81.工程合同履行的一般规则包括（）。A.全面履行原则B.诚实信用原则C.公平原则D.权利义务对等原则E.不得损害社会公共利益原则82.工程合同变更的条件包括（）。A.双方当事人协商一致B.合同订立时所依据的客观情况发生了重大变化C.一方当事人违反合同约定D.出现不可抗力事件E.法律规定的其他情形83.工程合同解除的条件包括（）。A.双方当事人协商一致B.一方当事人根本违约C.出现不可抗力事件D.债权人死亡E.法律规定的其他情形84.工程索赔是指（）。A.合同当事人一方因对方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定而受到损失，向对方提出赔偿要求的行为B.合同当事人一方因自身原因导致合同无法履行，向对方提出变更合同的要求的行为C.合同当事人一方因不可抗力事件导致合同无法履行，向对方提出免除责任的要求的行为D.合同当事人一方因对方原因导致合同无法履行，向对方提出解除合同的要求的行为E.合同当事人一方因对方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定而提出变更合同的要求的行为85.工程索赔的要素包括（）。A.索赔事件B.索赔理由C.索赔依据D.索赔金额E.索赔程序86.工程索赔的类型包括（）。A.工期索赔B.费用索赔C.合同索赔D.侵权索赔E.违约索赔87.工程索赔的程序包括（）。A.索赔通知B.索赔证据C.索赔谈判D.索赔仲裁E.索赔诉讼88.工程反索赔是指（）。A.合同当事人一方因对方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定而受到损失，向对方提出赔偿要求的行为B.合同当事人一方因自身原因导致合同无法履行，向对方提出变更合同的要求的行为C.合同当事人一方因不可抗力事件导致合同无法履行，向对方提出免除责任的要求的行为D.合同当事人一方因对方原因导致合同无法履行，向对方提出解除合同的要求的行为E.合同当事人一方因对方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定而提出免除责任的要求的行为89.工程反索赔的常见原因包括（）。A.投标人违约B.承包人违约C.监理人违约D.建设单位违约E.分包人违约90.工程风险管理的基本程序包括（）。A.风险识别B.风险评估C.风险应对D.风险监控E.风险消失三、案例分析题（共5题，每题10分。答题要求：仔细阅读案例，根据案例内容，结合所学知识作答）91.某工程项目采用公开招标方式招标，招标文件中提供了工程量清单和计价依据，招标控制价为8000万元。甲、乙、丙三家施工单位都参加了投标，甲施工单位投标报价为7800万元，乙施工单位投标报价为7900万元，丙施工单位投标报价为8100万元。招标人最终确定甲施工单位中标，并签订了施工合同。施工过程中，由于设计变更导致工程量增加，甲施工单位根据合同约定提出了工期索赔和费用索赔。请问：（1）该工程项目的招标控制价是多少万元？（2）哪家施工单位中标？（3）甲施工单位可以提出哪些索赔？（4）索赔需要满足哪些条件？（5）索赔的程序是什么？92.某施工单位与建设单位签订了施工合同，合同工期为12个月，合同价款为1000万元。合同中约定，由于建设单位原因导致工期延误，施工单位可以索赔工期和费用。施工过程中，由于建设单位未按时提供施工场地，导致工期延误2个月。施工单位根据合同约定提出了工期索赔和费用索赔。请问：（1）工期索赔和费用索赔是什么？（2）工期索赔和费用索赔的要素有哪些？（3）施工单位可以索赔多少工期？（4）施工单位可以索赔多少费用？（5）施工单位如何进行索赔？93.某施工单位与建设单位签订了施工合同，合同工期为6个月，合同价款为500万元。合同中约定，由于施工单位原因导致工期延误，建设单位可以索赔费用。施工过程中，由于施工单位管理不善，导致工期延误1个月。建设单位根据合同约定提出了费用索赔。请问：（1）建设单位可以提出费用索赔吗？为什么？（2）费用索赔的常见原因有哪些？（3）建设单位可以索赔多少费用？（4）建设单位如何进行索赔？（5）施工单位如何避免费用索赔？94.某工程项目采用总承包模式，总承包单位将部分工程分包给其他单位。施工过程中，分包单位违反了合同约定，导致工程质量不合格。总承包单位根据合同约定提出了费用索赔。请问：（1）总承包单位可以提出费用索赔吗？为什么？（2）分包合同是什么？（3）分包合同的法律效力是什么？（4）分包合同的履行应该遵循哪些原则？（5）总承包单位如何进行索赔？95.某施工单位与建设单位签订了施工合同，合同工期为8个月，合同价款为600万元。合同中约定，由于不可抗力事件导致合同无法履行，双方可以解除合同。施工过程中，发生洪水灾害，导致工程无法继续施工。施工单位根据合同约定提出了解除合同的要求。请问：（1）不可抗力事件是什么？（2）不可抗力事件的法律后果是什么？（3）合同解除是什么？（4）合同解除的条件是什么？（5）施工单位如何进行合同解除？试卷答案一、单项选择题1.C2.C3.C4.C5.C6.C7.D8.D9.D10.C11.D12.B13.C14.B15.B16.A17.D18.A19.B20.A21.B22.A23.A24.B25.D26.A,B,C,D,E27.A28.C29.B30.D31.D32.D33.A34.A35.A36.B37.C38.D39.B40.A41.A42.C43.A44.A,B,C,D,E45.B46.B47.A,B,C,D,E,F48.D49.C50.D51.D52.B53.B54.B55.A56.A57.A58.D59.C60.A二、多项选择题61.A,B,C,D,E62.A,B,C,D,E63.A,B,C,D64.A,B,C,E65.A,B,C,D,E66.A,B,C,D,E67.A,C,D,E68.A,B,C,D,E69.A,B,C70.A,B,C,D,E71.A,B,C,D72.A,B,C,D,E,F73.A,B,C,D,E,F,G74.A,B,C,D75.A,B,D,E76.A,B,C,D,E77.A,B,C,D,E78.A,B,C,D,E79.C,D,E80.A,B,C,D,E81.A,B,C,E82.A,B,C,E83.A,B,C,E84.A,C,E85.A,B,C,D,E86.A,B,C,E87.A,B,C,E88.A,B,C,E89.A,B,E90.A,B,C,D三、案例分析题91.（1）8000万元（2）甲施工单位（3）工期索赔和费用索赔（4）索赔事件、索赔理由、索赔依据、索赔金额、索赔程序（5）索赔通知、索赔证据、索赔谈判、索赔仲裁或诉讼92.（1）工期索赔是指因非承包人原因导致工期延误，承包人要求延长的工期；费用索赔是指因非承包人原因导致损失，承包人要求赔偿的费用。（2）索赔事件、索赔理由、索赔依据、索赔金额、索赔程序（3）2个月（4）因建设单位原因导致工期延误的费用损失（5）索赔通知、索赔证据、索赔谈判、索赔仲裁或诉讼93.（1）不可以。因为工期延误是施工单位自身原因造成的。（2）施工单位管理不善、未按合同约定履行义务等。（3）因施工单位原因导致工期延误的费用损失（4）索赔通知、索赔证据、索赔谈判、索赔仲裁或诉讼（5）加强内部管理、按合同约定履行义务94.（1）可以。因为分包单位违反合同约定给总承包单位造成了损失。（2）分包合同是指总承包单位将其承包的部分工程分包给其他单位所签订的合同。（3）具有法律效力，但受主合同的约束。（4）全面履行合同义务、遵守主合同约定、接受总承包单位的监督管理（5）索赔通知、索赔证据、索赔谈判、索赔仲裁或诉讼95.（1）不可抗力事件是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如洪水灾害。（2）导致合同无法履行，双方可以解除合同，互不承担违约责任。（3）合同解除是指合同有效成立后，因出现法律规定或当事人约定的情况，使合同关系终止的法律行为。（4）双方协商一致、一方根本违约、出现不可抗力事件、法律规定或当事人约定（5）解除合同通知、履行通知、清算债务、争议解决解析一、单项选择题1.C工程造价管理的核心是投资控制，即在项目投资决策、设计、施工等各个阶段，对工程造价进行有效的管理，使其控制在合理的范围内。2.C我国现行工程造价管理制度属于政府调控型，即在国家宏观调控下，以市场机制为主，辅以政府regulation。3.C投资估算属于建设投资，是项目投资决策阶段的造价文件。4.C施工图预算是工程设计阶段的造价文件，是施工企业进行成本控制的重要依据。5.C施工图预算是工程施工阶段的造价文件，是施工企业进行成本控制的重要依据。6.C工程结算是指工程竣工验收后的造价文件，是施工企业向建设单位收取工程价款的重要依据。7.D竣工决算是由建设单位负责编制的，是项目竣工后的最终造价文件。8.D流动资金不属于建设投资，是项目建成投产后用于生产经营周转的资金。9.D建筑工程费通常包括直接费、间接费、利润和税金。10.C设备购置费是指工程项目交付使用前的设备购置费用。11.D工程建设其他费不包括工程保险费，工程保险费属于间接费。12.B建设单位管理费属于间接费，是施工企业为组织和管理施工生产经营活动所发生的费用。13.C措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中的保证工程质量和安全所发生的费用。14.B规费是指根据国家法律法规规定，由省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用，不包括安全施工费，安全施工费属于措施费。15.B利润是指施工企业完成工程所获得的超额利润。16.A税金是指国家税法规定的应计入工程造价的增值税。17.D工程量清单计价的依据不包括工程量计算规则，工程量计算规则是编制工程量清单的基础。18.A工程量清单是指招标文件中的工程量清单。19.B工程量清单计价采用综合单价法，即以分部分项工程量乘以综合单价进行计价的方法。20.A工料单价法是指以分部分项工程量乘以工料单价进行计价的方法。21.B综合单价法是指以分部分项工程量乘以综合单价进行计价的方法。22.A工程量清单中的综合单价包括直接费、间接费、利润和税金。23.A招标文件中的工程量清单应由招标人编制。24.B投标文件中的工程量清单应由投标人编制。25.D工程量清单的编制应遵循的原则不包括保密性原则，工程量清单应公开透明。26.A,B,C,D,E工程量清单的编制应依据国家、行业和地方有关计价依据、项目特点及具体条件、招标文件、工程量计算规则、设计图纸。27.A工程量计算规则是指国家、行业和地方制定的工程量计算方法。28.C企业定额是指施工企业根据自身情况制定的计价依据。29.B企业定额是指施工企业根据自身情况制定的计价依据。30.D市场信息价是指工程材料、设备等的实际市场价格信息。31.D工程量清单计价应考虑的因素不包括工程施工方案，工程施工方案是投标报价时需要考虑的因素。32.D工程量清单计价的步骤不包括编制招标文件，编制招标文件是招标人的工作。33.A工程量清单项目编码是指工程量清单项目的唯一标识码。34.A工程量清单项目的特征描述是指工程量清单项目的主要特征。35.A工程量清单项目的特征描述应准确、全面。36.B综合单价法是指以分部分项工程量乘以综合单价进行计价的方法，不包括税金。37.C工程施工过程中耗用的材料费用属于直接费。38.D工程施工过程中使用的施工机械费用属于直接费。39.B利润是指施工企业完成工程所获得的超额利润。40.A税金是指国家税法规定的应计入工程造价的增值税。41.A工程量清单计价的格式应规范、统一。42.C招标控制价是指招标人根据工程量清单和计价依据编制的招标工程的最高投标限价。43.A招标控制价是指招标人根据工程量清单和计价依据编制的招标工程的最高投标限价。44.A,B,C,D,E招标控制价的编制应依据工程量清单、工程量计算规则、企业定额、市场信息价、国家、行业和地方有关计价依据。45.B招标控制价超过最高投标限价的投标应被拒绝。46.B投标报价是指投标人根据工程量清单和计价依据编制的投标报价。47.A,B,C,D,E,F投标报价的编制应依据工程量清单、工程量计算规则、企业定额、市场信息价、国家、行业和地方有关计价依据、投标人的实际成本、市场竞争情况。48.D投标报价应遵循的原则不包括灵活性原则，投标报价应遵循真实性、合法性、保密性原则。49.C投标报价的编制应考虑的因素不包括土地征用及拆迁补偿费，土地征用及拆迁补偿费属于工程建设其他费。50.D投标报价的编制方法不包括估价法，投标报价的编制方法包括工料单价法、综合单价法、比例法。51.D投标报价的审核应重点审核以上都是，即工程量清单的准确性、综合单价的合理性、预留金的设置。52.B施工合同是指施工单位和建设单位之间就工程建设事宜达成的协议。53.B转包合同是指总承包单位将其承包的部分工程转包给其他单位所签订的合同。54.B施工合同是指施工单位和建设单位之间就工程建设事宜达成的协议。55.A分包合同是指总承包单位将其承包的部分工程再分包给其他单位所签订的合同。56.A总承包单位将其承包的部分工程转包给其他单位所签订的合同。57.A合同当事人一方或双方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的合同。58.D租赁合同是指出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同。59.C总承包单位承包工程建设项目全部或部分工程所签订的合同。60.A出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同。二、多项选择题61.A,B,C,D,E工程造价管理的职能包括策划、组织、协调、控制、评价。62.A,B,C,D,E工程造价管理的任务包括预测、确定、控制、结算、决算。63.A,B,C,D工程造价的作用包括控制投资、评价投资效益、促进资源优化配置、调节经济。64.A,B,C,E建设投资包括建筑工程费、设备购置费、工器具购置费、土地征用及拆迁补偿费。65.A,B,C,D,E工程建设其他费包括土地征用及拆迁补偿费、勘察设计及前期工作费、建设单位管理费、工程保险费、工程监理费。66.A,B,C,D,E措施费包括安全文明施工费、大型机械设备进出场及安拆费、冬雨季施工费、总承包服务费、现场临时设施费。67.A,C,D,E规费包括工程排污费、社会保障费、住房公积金、城市维护建设税。68.A,B,C,D,E工程量清单计价的依据包括工程量清单、工程量计算规则、企业定额、市场信息价、国家、行业和地方有关计价依据。69.A,B,C工程量清单项目编码的组成包括专业工程代码、分部分项工程顺序码、项目顺序码。70.A,B,C,D,E工程量清单项目的特征描述应包括工程材质、工程规格、工程品牌、工程施工工艺、工程质量要求。71.A,B,C,D工程量清单综合单价的组成包括直接费、间接费、利润、税金。72.A,B,C,D,E招标控制价的编制应考虑的因素包括工程量清单、工程量计算规则、企业定额、市场信息价、国家、行业和地方有关计价依据、招标文件要求。73.A,B,C,D,E,F投标报价的编制应考虑的因素包括工程量清单、工程量计算规则、企业定额、市场信息价、国家、行业和地方有关计价依据、投标人的实际成本、市场竞争情况。74.A,B,C,D投标报价应遵循的原则包括真实性、合法性、保密性原则、灵活性原则。75.A,B,D,E工程合同按照合同性质划分，包括施工合同、转包合同、违约合同、租赁合同。76.A,B,C,D,E工程合同按照承包范围划分，包括总承包合同、分包合同、转包合同、租赁合同、联合承包合同。77.A,B,C,D,E工程合同的特征包括合法性、平等性、自愿性、诚实信用、附合性。78.A,B,C,D,E工程合同的内容包括合同双方当事人的名称或者姓名和住所、标的、数量、质量、价格或者报酬。79.C,D,E工程合同的订立方式包括口头合同、书面合同、诺成合同。80.A,B,C,D,E工程合同的法律效力包括合法性、担保性、强制性、约束性、效力性。81.A,B,C,E工程合同履行的一般规则包括全面履行原则、诚实信用原则、不得损害社会公共利益原则。82.A,B,C,E工程合同变更的条件包括双方当事人协商一致、合同订立时所依据的客观情况发生了重大变化、法律规定的其他情形。83.A,B,C,E工程合同解除的条件包括双方当事人协商一致、一方根本违约、出现不可抗力事件、法律规定的其他情形。84.A,C,E工程索赔是指合同当事人一方因对方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定而受到损失，向对方提出赔偿要求的行为、合同当事人一方因自身原因导致合同无法履行，向对方提出变更合同的要求的行为、合同当事人一方因不可抗力事件导致合同无法履行，向对方提出免除责任的要求的行为。85.A,B,C,D,E工程索赔的要素包括索赔事件、索赔理由、索赔依据、索赔金额、索赔程序。86.A,B,C,E工程索赔的类型包括工期索赔、费用索赔、侵权索赔、违约索赔。87.A,B,C,E工程索赔的程序包括索赔通知、索赔证据、索赔谈判、索赔仲裁、索赔诉讼。88.A,B,C,E工程反索赔是指合同当事人一方因对方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定而受到损失，向对方提出赔偿要求的行为、合同当事人因自身原因导致合同无法履行，向对方提出变更合同的要求的行为、合同当事人因对方原因导致合同无法履行，向对方提出解除合同的要求的行为。89.A,B,E工程反索赔的常见原因包括投标人违约、分包单位违约、分包人违约。90.A,B,C,D工程风险管理的基本程序包括风险识别、风险评估、风险应对、风险监控。三、案例分析题91.（1）该工程项目的招标控制价是8000万元。招标控制价是招标文件中规定的最高投标限价，也是考生需要重点关注的内容。（2）甲施工单位中标。根据题目描述，甲施工单位的投标报价为7800万元，低于招标控制价，因此甲施工单位中标。（3）甲施工单位可以提出工期索赔和费用索赔。由于题目中提到“由于设计变更导致工程量增加”，这属于非甲施工单位原因导致工期延误，因此甲施工单位可以提出工期索赔和费用索赔。（4）索赔需要满足的条件包括索赔事件、索赔理由、索赔依据、索赔金额、索赔程序。其中，索赔事件是指导致索赔发生的客观情况，索赔理由是指索赔成立的依据，索赔依据是指索赔的证据材料，索赔金额是指索赔的具体金额，索赔程序是指索赔的流程和步骤。（5）索赔的程序包括索赔通知、索赔证据、索赔谈判、索赔仲裁或诉讼。索赔通知是指向对方发出的正式索赔文件，索赔证据是指支持索赔的材料，索赔谈判是指双方就索赔事宜进行的沟通，索赔仲裁是指将索赔提交仲裁机构进行裁决，索赔诉讼是指将索赔提交法院进行审理。92.（1）工期索赔是指因非承包人原因导致工期延误，承包人要求延长的工期；费用索赔是指因非承包人原因导致损失，承包人要求赔偿的费用。（2）工期索赔和费用索赔的要素包括索赔事件、索赔理由、索赔依据、索赔金额、索赔程序。其中，索赔事件是指导致索赔发生的客观情况，索赔理由是指索赔成立的依据，索赔依据是指支持索赔的材料，索赔金额是指索赔的具体金额，索赔程序是指索赔的流程和步骤。（3）施工单位可以索赔2个月的工期。由于题目中提到“由于建设单位未按时提供施工场