承包贴瓷砖业务合同范本

PAGE承包贴瓷砖业务合同范本甲方（发包方）：姓名：身份证号码：地址：联系电话：乙方（承包方）：姓名：身份证号码：地址：联系电话：鉴于甲方有贴瓷砖业务需要，乙方具备从事贴瓷砖业务的专业技能和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就乙方承包甲方贴瓷砖业务事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[详细地址]3.工程内容及要求：乙方负责按照甲方提供的设计图纸或要求，完成[具体贴瓷砖的部位及范围]的瓷砖铺贴工作，瓷砖的规格、型号、颜色等应符合甲方指定的标准。瓷砖铺贴应平整、牢固，无空鼓、裂缝等质量问题，缝隙均匀一致，符合相关施工规范和行业标准。二、承包方式乙方以包工包料的方式承包本贴瓷砖业务，即乙方负责提供完成本工程所需的全部瓷砖材料以及人工费用。三、合同价款及支付方式1.合同价款本工程合同总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]元整）。此价格为固定总价，包含但不限于瓷砖材料费用、人工费用、运输费用、管理费、利润、税金等乙方完成本工程所需的一切费用，在合同履行期间不因任何因素调整（除本合同约定的调整情况外）。2.支付方式合同签订后，甲方支付合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]元整）。乙方完成瓷砖铺贴工程量的[X]%后，经甲方验收合格，甲方支付合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]元整）。工程全部完成并经甲方验收合格后，甲方支付至合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]元整）。剩余合同总价款的[X]%作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[X]个月后，如无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。四、工程期限1.开工日期：本工程定于[具体开工日期]开工。2.竣工日期：本工程应于[具体竣工日期]竣工，总工期为[工期天数]天。3.工期延误因甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延，双方应签订书面的工期顺延协议。甲方应承担乙方因此造成的窝工、停工等损失。因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。如因乙方延误工期给甲方造成其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。因不可抗力或其他不可归责于双方的原因导致工期延误的，双方应协商解决工期顺延事宜，互不承担违约责任。五、材料供应1.乙方应按照合同约定及工程要求，提供符合质量标准的瓷砖材料。瓷砖材料的品牌、规格、型号等应事先提交给甲方审核确认，甲方有权对不符合要求的材料提出更换意见，乙方应及时更换。2.乙方负责将瓷砖材料运输至施工现场，并承担运输过程中的一切费用和风险。在运输过程中如发生瓷砖损坏、丢失等情况，由乙方负责补足或更换。3.乙方应妥善保管施工现场的瓷砖材料，因乙方保管不善导致瓷砖材料损坏、变质等损失的，由乙方自行承担责任。六、工程质量及验收1.工程质量标准乙方应严格按照国家现行的贴瓷砖施工规范、行业标准以及甲方提供的设计要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。本工程质量验收应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》等相关标准的规定。2.验收程序乙方完成每一道工序后，应提前通知甲方进行验收。甲方应在接到乙方通知后的[X]个工作日内进行验收，如甲方未按时验收，视为该工序验收合格。工程全部完成后，乙方应向甲方提交工程竣工报告，并通知甲方进行竣工验收。甲方应在接到乙方通知后的[X]个工作日内组织相关人员进行验收。如验收合格，双方应签署工程竣工验收报告；如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准，整改费用由乙方自行承担。因乙方原因导致工程无法通过验收的，乙方应承担违约责任，按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。3.质量保修乙方对本工程的质量保修期限为自工程竣工验收合格之日起[X]年。在质量保修期限内，乙方应负责免费维修因乙方施工质量问题导致的瓷砖空鼓、脱落、裂缝等问题。如发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后的[X]个工作日内到达现场进行维修。如乙方未按时到达现场维修，甲方有权自行委托第三方进行维修，维修费用由乙方承担，甲方可从质量保证金中扣除相应费用，不足部分乙方应另行支付。七、双方权利义务1.甲方权利义务甲方有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出意见和建议，乙方应予以配合。甲方应按照合同约定及时支付工程款。甲方应协调施工现场的其他施工单位，为乙方施工创造良好的施工条件。甲方应向乙方提供施工所需的相关图纸、资料等，并对其真实性、准确性负责。2.乙方权利义务乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。乙方应按照合同约定及相关规范要求组织施工，确保工程质量和工期。乙方应遵守施工现场的各项规章制度，服从甲方的管理和协调。乙方应做好施工现场的安全防护工作，确保施工安全。因乙方原因导致发生安全事故的，乙方应承担全部责任，赔偿甲方因此遭受的一切损失。乙方应妥善处理与施工现场其他施工单位的关系，避免发生纠纷。如因乙方原因导致与其他施工单位发生纠纷，给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。乙方在施工过程中应注意节约材料，不得浪费。如发现乙方有浪费材料的行为，甲方有权要求乙方整改，并按照浪费材料价值的[X]倍扣除工程款。八、违约责任1.若甲方未按照合同约定支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程价款及违约金，同时工期相应顺延。2.若乙方未按照合同约定的质量标准施工，导致工程质量不合格，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的工期延误和费用增加由乙方自行承担。如因乙方施工质量问题给甲方造成其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。3.若乙方未按照合同约定的工期竣工，每逾期一天，应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。如因乙方延误工期给甲方造成其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。4.任何一方违反本合同约定的保密义务，应向对方支付合同总价款的[X]%作为违约金，并赔偿对方因此遭受的损失。5.如一方违反本合同约定的其他义务，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。九、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他