饮水安全工程施工合同

饮水安全工程施工合同甲方（建设单位）：________________________法定代表人：________________________地址：________________________联系电话：________________________乙方（施工单位）：________________________法定代表人：________________________资质等级：________________________（需具备水利水电工程施工相关资质）地址：________________________联系电话：________________________第一条工程概况1.1工程名称：XX村饮水安全巩固提升工程1.2工程地点：XX县XX镇XX村1.3工程范围：-新建50m³钢筋混凝土蓄水池1座；-铺设DN110PE给水管3200米（含开挖、回填、路面恢复）；-安装智能入户水表120套及配套管件；-修建阀门井8座、排气阀井2座；-配套建设消毒设备1套及安装调试。1.4工程内容：土石方开挖与回填、钢筋混凝土结构施工、管道铺设与连接、水表及设备安装、附属设施建设、消毒设备调试、竣工清理。1.5立项批准：本工程已取得XX县发展和改革局《关于XX村饮水安全巩固提升工程立项的批复》（XX发改〔202X〕XX号）。第二条工期约定2.1开工日期：202X年X月X日（以甲方签发的开工令为准）2.2竣工日期：202X年X月X日2.3总工期：______日历天（含节假日及雨季施工调整）2.4工期顺延情形：-甲方未按约定提供施工图纸、场地或协调周边关系导致停工；-设计变更导致工程量增加；-不可抗力（地震、洪水、政府指令性停工等）；-第三方干扰（如村民阻工，甲方需12小时内协调解决）。工期顺延需乙方在事件发生后7日内提交书面申请，甲方5日内确认，逾期未确认视为认可。第三条工程质量3.1质量标准：符合《村镇供水工程技术规范》（GB50776-2012）、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）及设计图纸要求，质量等级为合格。3.2质量控制：-隐蔽工程（如管道铺设、蓄水池基础）：乙方自检合格后，提前24小时书面通知甲方（及监理单位，如有）验收，验收合格签字后方可覆盖；-主要材料（PE管、水表、水泥、砂石）：乙方需提供样品经甲方确认后批量采购，进场时提交合格证、检验报告，甲方有权抽样送检，不合格材料立即退场。3.3质量责任：工程质量不合格的，乙方无条件返工至合格，承担全部费用，工期不顺延；若返工后仍不合格，甲方有权解除合同，乙方赔偿甲方损失。第四条合同价款及支付4.1合同总价：人民币______元整（¥______），为固定总价（含人工、材料、机械、管理、利润、税金、风险费，不含甲方应承担的临时占道费、环保审批费）。4.2价款调整：仅在以下情形下调整：-甲方书面确认的设计变更；-主要材料（PE管、水泥）价格波动超过±5%（以开工前当地造价信息为基准），超出部分按实调整。4.3支付方式：-预付款：合同签订后7日内，甲方支付合同总价的10%（¥______）；-进度款1：完成蓄水池主体及50%管道铺设后，乙方提交进度报告，甲方7日内审核，支付至已完工程量的60%；-进度款2：完成全部管道铺设及水表安装后，支付至已完工程量的85%；-竣工结算款：竣工验收合格后15日内，乙方提交结算资料，甲方10日内审核，支付至结算总价的97%；-质保金：剩余3%作为质量保证金，质保期满后10日内无息支付。4.4发票要求：乙方每次收款前需提供正规增值税发票，否则甲方有权顺延付款。第五条双方责任甲方责任5.1开工前10日内提供完整施工图纸、地质勘察资料；5.2协调施工所需的场地（含临时堆料场）、临时用水用电接口（费用由乙方承担）；5.3办理施工临时占道、环保审批手续（费用甲方承担）；5.4组织图纸会审、技术交底，及时答复乙方疑问；5.5按约定支付工程款，组织竣工验收。乙方责任5.1编制施工组织设计、进度计划，报甲方审批后实施；5.2配备符合资质的施工人员、机械设备，落实安全生产措施（为施工人员购买工伤保险）；5.3保护施工现场周边环境：避免破坏农作物、地下管线（施工前需甲方协助查明管线位置，损坏由乙方赔偿）；5.4文明施工：设置警示标志，及时清理施工垃圾，符合环保要求；5.5负责工程资料整理（含竣工图纸、检验记录、质量评定表），竣工后提交甲方4套完整资料。第六条工程验收6.1隐蔽工程验收：按本合同3.2条执行，未经验收擅自覆盖的，乙方需无条件开挖返工，承担费用及工期损失；6.2竣工验收：-工程完工后，乙方提交竣工验收报告及资料；-甲方组织设计单位、卫生部门（检测水质）、监理单位（如有）验收，验收合格后签署《竣工验收证书》；-水质检测不合格的，乙方需整改至符合GB5749-2022标准，费用乙方承担。第七条质量保修7.1质保期：自竣工验收合格之日起，蓄水池主体工程2年，管道及水表1年，消毒设备1年；7.2质保责任：质保期内，乙方接到甲方维修通知后6小时内到场，24小时内修复（不可抗力或人为损坏除外），免费维修；7.3质保期满后，乙方提供有偿维修服务，费用按市场价格协商。第八条违约责任8.1甲方逾期付款：每逾期1日，按应付未付金额的万分之五支付违约金；逾期超过30日，乙方有权停工，工期顺延，甲方承担窝工损失（人工、机械停滞费按当地定额计算）；8.2乙方逾期竣工：每逾期1日，按合同总价的万分之五支付违约金；逾期超过15日，甲方有权解除合同，乙方赔偿合同总价10%的违约金及甲方损失；8.3安全事故责任：乙方施工期间发生安全事故，承担全部责任及费用，甲方有权解除合同；8.4材料不合格：乙方使用不合格材料的，按材料价款的2倍支付违约金，造成工程质量问题的，按本合同3.3条执行。第九条争议解决本合同履行中发生争议，双方协商解决；协商不成的，提交工程所在地人民法院诉讼解决。第十条其他约定10.1不可抗力：双方互不承担责任，但需及时通知对方并采取减损措施，工期顺延；10.2合同生效：双方签字盖章后生效；10.3合同份数：甲乙双方各执2份，具有同等法律效力；10.4附件：施工图纸、工程量清单、材料确认单为本合同组成部分，与本合同具有同等效力。甲方（盖章）：__________