建设施工合同

建设施工合同

建设施工合同1

甲方（发包单位）：—电有限公司

乙方（承包单位）：___________________

甲方同意将_水电有限公司电站引水工程建设维修工程承

包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致

同意订立如下合同条款，望双方共同执行。

一、工程项目名称（工程地点）：

1、水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。），

工程价款360000元整。

2、旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款700000元

整。

3、引水渠道清淤及加固（花香一级水电站3.8KM引水明渠清

淤及加固；文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。），清淤50元

/米，混凝土加固500元/米。

4、引水隧洞衬砌加固（花香二级水电站800米隧洞衬砌加固

工程），包模板2300元/米。

二、承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。

三、甲方要求乙方进场及竣工时间：

年月日进场施工，年月日竣工，雨天顺延。

四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技

术人员现场指导施工，未经甲方许可木得随意更改尺寸，隐蔽工

程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全,

不得违章操作。

五、乙方应保证工程施工质量，X得偷工减料，若工程质量

不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证

质量的‘前提下求美观。

六、付款办法：

1、总工程价款（金额大写）陆佰贰拾万元整；

2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际

工程量按造价的50%付给作工料费，剩余50%尾款待甲方对工

程竣工验收后15天内结算付清；

3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停

工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则

后果由乙方自负。

七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，

所造成的经济损失由乙方自负。

八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。

九、补充协议：

甲方：（公意）

法人代表：

乙方：（公道）

法人代表：

年月日建设施工合同2

甲方：闲餐厅

乙方：广告装饰

应甲方要求，在原甲方与乙方20—年11月14日签订《德

保休闲餐厅广告牌制作及安装合同》的基础上，现根据甲方要求，

作相应增项。根据原施工合同精神，经双方协商，作如下补充协

议：

一、工程范围：20—年12月3日乙方根据甲方要求做出相

应的增项工程制作与安装。

二、工期要求：20年12月3日至20年12月15日。

三、新增工程量：

详见附表：《德保休闲餐厅广告牌后期增加项目一览表》

四、质量要求：按原合同承诺履行与参考甲方设计师提供施

工标准。

五、付款方式：按原合同执行。

六、其它：施工合同补充协议

1、本协议其它内容仍按原合同执行。

2、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。

3、本协议经双方签字盖章后生效，并与原合同享有同等法律

效力。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）

法定代表人：法定代表人：

签约日期：一年—月―日建设施工合同3

发包方：

承包人：

根据《合同法》、《建筑法》以及相关法律、法规、遵循平等、

自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商

一致，为双方严格遵守承诺协议特订立本合同：

一、工程概况：

二、工程承包范围：承包人包工式包料，原材料由承包人提

供预算，发包人组织购进，承包人负责承担旧房折除、场地清理，

全部建筑工程施工安装项目，经双方协商，二层楼上不做楼梯间，

不盖预制板，只做瓦屋面。承包人必须按施工要求备齐所有施工

机械设备、模板、脚手架等，以及施工所需的人劳安全防护设备

等。

三、施工日期，定于7月日开工至9月日竣工，施工期为

90天。

四、施工安全和质量要求：承包人必须严格按建筑安全施工

规范施工，要认真做好施工人员的安全防护工作，如在施工中出

现人伤事故由承包人承担全部责任和损失。如出现工程质量问题

由承包人承担全部返工赔料损失。

五、工程承包总额为元，包括所有工程项目承包款和承包建

房工程应缴纳的各项税费。工程款按施工进度分期支付。

①折旧房及新建房基础完工后付元；

②一层盖板交绛后付亓；

③瓦屋面全部完工后付元；

④室内外粉刷及外墙面、柱贴砖，厨房、卫生间部分墙面、

水池、灶台、台板贴瓷砖；室外内水泥粉刷及台阶、室内水泥地

坪抹光，下水道等全部工程项目完工，经发包方验收合格后，一

月内付清工程款。

六、施工前，承包人应按发包方提供的.平面示意图及现场地

基和周边房屋的情况确定基础及施工方案，并认真负责的编制材

料分批进场的计划及日期，以便发包方有充足的时间做准备，如

发现示意图纸有误应在施工前及时与发包方协商，妥善解决。

七、发包方不能按期支付工程款，每延误一天向对方支付合

同总价的1%为违约金；由于承包人原因致使工期延误，每延误一

天向对方支付合同总价的现为违约金；

八、合同订立时间20_年月日，合同订立地点：

九、本合同未尽事宜，经发包方与承包人协商解决，本合同

一式两份，双方各执一份为凭，签字生效。

发包方：

承包方：

20__年—月—日建设施工合同4

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

根据电网公司批复的供电局第一批

农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将

下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

一、工程内容及承包方式

1、工程内容：O

2、工程安装费万元（具体明细见附表）：

具体金额为：子项中标价—设计方案的工程量。

3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

4、工程工期：从年月日至

年月0o

二、工程价款的支付方式

5、工程价款的支付方式：

预付款：甲、乙双方签订合同后日内，甲方预付

合同工程安装费的%

工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方

提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和

%的质保金后（质保期一年），甲方支付乙方工程安装

费的%o

保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投

入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙

方付清质量保证金。

费用支付以转账支票或电汇方式进行。

三、工程管理

6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和

电网公司、电网公司下发的

文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《省电力公

司县城中、低压配电网改造技术导则》、《省农村电网

建设与改造的基本技术要求》，及供电局下发的《10kv

配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿

相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内

容履行各自的安全责任。

9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措,

经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，

返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的

%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等

达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承

担一切经济损失和法律责任。

四、设备、材料供应与清理

13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分

（县）局签单到指定的地点领取主材。

14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的'改造工程中不再

使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办

理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲

方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备

依据。

五、违约责任

16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙

方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济

损失和法律责任。

17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，

若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中

扣减。

18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方

的经济损失。

19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造

成的经济损失。

甲方：______________________

乙方：______________________

日期：建设施工合同5

承包方（甲方）

施工单位（乙方）

为了明确双方在施工中的权利义务，搞好配合协调，确保工

期和工程质量，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安

装工程承包合同条例》的原则，经双方充分协商，签订本合同，

以资共同遵守执行。

一、工程名称：山韵佳苑B区

二、工程单价：壹拾叁元(13.00)每米

三、工程内容范围：

四、承包方式：单包人工(工程量约23000川)

五、工程造价：大写约贰拾玖万玖仟元小写约299000.00元

六、结算方式：合同单价不变，工程量按实结算，办好签证，

验收手续。

七、施工方案和工期：施工组织方案乙方应提交甲方、监理

批准。乙方必须按计划组织施工并接受甲方、监理对施工质量和

进度检查监督，严格按图施工。

工期包括：开工日期按实际开工日期竣工日期20_年2月

10日除以下原因工期顺延：①天气原因②设计变更③地质原

因④场地影响⑤甲方供桩影响⑥其他双方均能接受的客观原因

八、付款方式：首期：机械设备进场试桩完成后甲方付工程

总造价的20%o中期每完成两千米工作量甲方付已完成工作量的

50%o末期：施工完成后甲方付工程总造价的90%。余款桩基验收

合格甲方基础底版浇完后结清余款。

九、乙方在施工期内，甲方、监理随时派员到现场检查工艺

和质量，如发现不符有关规定时，甲方有权指正，乙方应负责及

时改正。

十、乙方在施工中，如乙方责任者发生工伤，设备损坏等事

故，均由乙方自行负责处理及赔偿，甲方概不负责。

十一、甲乙双方应明确工作代表，甲方工地代表同志，监理

单位工地代表徐惠明同志，乙方工地代表孙海燕同志。

十二、工程质量验收，由甲方会同乙方等有关单位，对工程

按规定进行总体验收。凡在验收中发现必须返工或修补的部分,

以书面议定修补措施和期限，乙方完工后要经再验收合格移交甲

方，此发生的费用由乙方承担。工程质量乙方负责保修期束年。

十三、违约责任：

1、按《经济合同法》。

2、甲方责任：未能按照合同规定履行责任，竣工期得以顺延，

由于图纸及其它原因变更而造成的返工、停工，应采取补救措施,

以减少损失，同时给予乙方相应补偿。

3、乙方责任:

(1)按照国家、省市有关质量验收规范验收，由乙方造成工程

质量问题，乙方负责无偿修理。并承担由此产生的一切经济损失。

(2)工期延误，每天按工程价款总额的'万分之五付给甲方作

为违约金。

十四、解决合同纠纷方式：

(1)本合同在履行过程中发生争议，双方应及时解决。

(2)双方同意由/仲裁委员会仲裁、

（3）可向无锡人民法院起诉。

十五、其它：

1、甲方负责场地清理，做到三通一平。乙方严格安施工图

纸设计要求施工。

2、如因甲方原因造成停工须由日方负责补贴乙方损失，标

准为500.00元每天、每台机。

3、施工过程中，产生的压桩以外的费用由甲方负责。

4.乙方不开据工程发票。

5.送桩部分超出2.5米按实结算。

十六、本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，

本合同经双方签字后生效。

十七、本合同订立时间

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）:

年—月—日_________年____

月—日建设施工合同6

甲方：_______

乙方：

受（以下简称甲方）的委派，（以下简称乙方）全面负责该项

目的施工组织和经营管理工作，为明确甲、乙双方的责、权、利

关系，经甲、乙双方充协商，特制订以下条款，供双方共同遵守

履行。

一、项目经理部主要负责人：

二、经营承包主要内容

1、乙方上缴公司综合管理费为项目总造价的％（不含税）。

2、各项流转税及附加包括：印花税、营业税等税金乙方有义

务按税务部门和有关部门的规定依法（规）缴纳。

3、管理费缴纳方法：综合管理费在项目批复的首期工程款中

（款到账后一周内）按项目中标价的％由甲方扣缴，待业主最后一

笔结算款到账后再作内部结算。

4、本项目履约担保中的现金部分由乙方支付。履约俣函（中

标合同价的5%）由甲方办理，乙方须向甲方支付保函总额20%的银

行现金质押金和承担1%的银行手续费，保函返还后无息退还保函

质押金。如需甲方办理预付款保函，乙方需支付保函总额的20%

的银行质押金（现佥）和1%的银行手续费，预付款到项目账户后由

甲方根据乙方完成项目施工实物工作量（现场评估）控制支付。保

函返还后无息退还预付款保函质押金。

5、项目部应严肃印章、账号的管理（甲方派驻人员管理），在

使用项目章时应严格遵守甲方印章管理的规定，签订本项目有关

的材料采购或专业分包合同时须甲方经营部备案。项目部公章不

允许办理本项目部以外的经营性合同，否则视为违约并追究相关

责任。

三、甲、乙双方责任

（一）甲方责任

1、甲方应不定期对乙方项目施工管理和经营性活动进行检查、

监督、指导，协助乙方解决管理中人、财、物的需求和其他实际

问题。

2、甲方应对乙方的人事管理、资金使用、财务账目、工程质

量、安全生产、施工进度等方面进行全面监督管理，定期或不定

期对项目各方面管理进行全面检查，以使工程顺利完成。

3、甲方应尽可能对乙方提供人、财、物等方面的便利。乙方

所需材料、设备应按公司《设备、材料管理办法》和公司装备部

签订租赁合同。

（二）乙方责任

1、乙方应全面履行甲方与建设单位签订的工程施工合同书、

承诺书及其他合同相关文件的全部条款，并对其安全、质量、工

期、环保及其风险全面承担责任，按业主最终确定的完工期限完

成全部工程内容（项目部承包责任期为全部工程款及工程质保金

到账、项目内外部往来账清算完成后止）。

2、乙方必须服从甲方的管理，积极配合甲方各职能部门认真

做好工程施工管理工作；乙方在施工中应遵守甲方制定的各项管

理规章制度，严格执行甲方制订的《安全管理责任制和安全管理

细则》，确保工程质量和安全生产，做到文明施工。在本项目施

工期间有义务配合甲方对执行制度情况所进行的不定期的常规检

查和不少于两次的安全生产大检查。为强化施工资料管理，甲方

在工程款支付过程中将逐步预留资料归档保证金累计至伍万元，

待工程竣工验收资料递交合格后归还乙方。

3、乙方有义务维护甲方的社会信誉，如因工程进度、质量或

其它问题在用户造成恶劣影响，或发七召甲方法人代表训话受罚

等情况，除赔偿用户的损失外，甲方可视影响程度对乙方处以每

次伍万元以内的罚款并在当期工程款中扣除。

4、乙方在施工中应全面执行国家的《环境保护法》、《水污染

防治法》、《水利保护条例》、《矿产资源法》等法律和法规，做好

环境保护工作，避免由于施工引起的水利、农田、通讯等管线的

破坏，避免由于施工引起不良后果。

5、凡工程验收核实为不合格的工程或分项工程，上级管理部

门罚款由乙方承担，甲方将再增加10000元次的罚款。乙方应无

条件返工、重建、维修直至工程合格尹交付建设单位使用为止。

四、工程款项的使用和管理

1、项目工程款实行专款专用，任何一方都不得擅自挪用。工

程款进入甲、乙方双控账户后，甲方按上述方式扣留管理费及税

金、规费。工程款的使用须报请甲方同意批复后才能支付。

2、项目如需甲方开具外经证，所需费用由项目承担。项目工

程款的使用应严格按现行施工企业财务制度要求建账管理，乙方

所购的材料发票或分包项目的.财务账目都应符合财务报账和发

票管理的规定，如没有上述正规材料发票报账，甲方有权按规定

税率扣留税款。项目结束后应将项目财务账簿交公司归档，经公

司财务对项目财务检查验收后方能签订支付本项目的质量保证金。

3、项目部应按国家对农民工工资管理的有关规定按月造表并

由农民工本人签领（附领取本人身份证）发放民工工资，如甲方检

查无发放资料，则项目户头的资金应优先发放民工工资并处壹万

元以内数额的罚金。

4、乙方必须严格遵守甲方资金的管理和使用规定，对擅自挪

用工程款应视为违纪行为，甲方有权追究其违纪责任。

五、项目经理部甲方委派人员基本工资标准

1、甲方委派技术、管理人员人，基本工资按人均月（含有关

规费如社保金、住房公积金、医疗保险费、职工待岗生活保证金

等）有项目部承担（乙方支付委派人员二资采取季度预交公司财务

方式），工资由公司人事部门造表发放；委派人员的差旅、通讯等

办公费用根据工作岗位需要由乙方按实报销。以上费用从宣布开

工人员进场起计算，至工程结束甲方人员离开工地不再返回为止。

2、项目部如需公司其他人员到工地处理有关事务，所发生的

费用由项目部承担。

六、对项目经理部及项目责任人的奖罚和违约处理。

1、实现上缴曾分达到承包指标并且上缴款交清后，项目结余

部分（税后）由项目承包责任人处置，但项目财务应明晰。

2、项目部第一责任人实行风险承包，第一责任人应提供风险

承包的担保承诺书，如第一责任人不能履约所造成的经济损失，

其担保人负连带赔偿责任，担保有效期为项目保修期结束为止。

七、其他事项

1、如有未尽事宜，双方可协商签订补充条款。

2、如发生争议，双方不能协调解决，可向甲方工商注册地有

管辖权的人民法院提起诉讼。

3、本合同一式两份，双方各执壹份，具有同等法律效力，经

双方签字后生效，至项目承包期结束、项目缺陷期后自行终止。

甲方代表：乙方代表：（附身份证及项目经理证等复印

件）年—月—日年—月—日建设部工

程施工合同书模板二甲方：向翔乙方：程.根据《民法典》《国

家建筑施工规范》及相关条例，本着互惠互利的原则，经甲、乙

双方协商，甲方确定把一县世纪冰川旅游区宾馆工程承包给乙

方施工管理。为进一步明确双方的责任和权利特签订如下协议：

一、工程概况：

1、工程名称：—县世纪冰川灵佛旅游宾馆楼工程

2、工程地点：—县严关镇仙桥村委会乐施堂村。

3、建筑结构：（框架结构）壹栋约26000m2。

4、承包内容及施工范围：土建水电工程按建筑施工图，结构

施工图水电施工图及设计说明。酒店装修另合同签署。

5、承包方式：包工、包料。

6、工程造价暂定3000万元。

二、付款方式与结算：

1、本合同范围内的工程项目依据甲方提供的设计图纸文件。

及乙方实际完成的工程量计价标准。二建、水电安装按年《广西

壮族自治区建筑工程消耗量定额》计价，下浮6%后结算给乙方。

2、工程范围内所用材料按施工期间—市建设工程造价管理

站发布的—县造价信息进行调价。—没有列入的材料则按—

市相应当期的造价信息进行调整。信息价没有的，双方按市场价

友好协商确定，按实际发生的工程量计价结算。

三、工期:

1、本工程有效工期为240天。

2、开工时间：年—月—日前（以甲方进场通知

为准）。

3、竣工时间：（按实际开工日计算）

四、质量及材料要求：

1、质量要求按国家建设质量标准规范，等级为合格。

2、乙方每完成一个分项，必须及时报请甲方代表、监理、技

术负责人，质检人员进行验收。并根据验收意见整理签字后方能

进入下一道工序。

3、甲方在接到乙方书面申请时必须在48小时内组织有关人

员到位验收，否则按已验收合格，在乙方进行施工后甲方必须给

以签字认可。

4、材料必须保质保量。所有进场材料必须要有出厂合格证,

国家有规定要求复检的材料必须到质检站检测合格方能使用。

五、工程款支付方法：

1、本工程由乙方垫资工程款：从基础土方开挖垫资到00地

面（现浇完毕）

2、在乙方垫资到位时，甲方按实际完成的工程量结付工程进

度款的80%给乙方。以后，每完成一层，结付一次进度款，以此类

推。

3、在乙方负责垫资期间内如因乙方资金原因造成停工20天

以上，甲方有权终止合同，一切损失由乙方承担。

4、工程竣工验收合格后，乙方资料合格后及结算单报请甲方

审核，甲方必须在接到申报资料30个工作日内审核完成，如有争

议，可共同委托相关造价事务所审核。结算经甲方审核批准后，

除留质保金3%外，三个月内一次性付清，不得拖欠。

5、如甲方不按合同付款，每一天必须按拖欠款金额总数的3

赔付给乙方，以此类推。

6、本工程所有工程款必须转账到乙方开户单位：开户银行：

银行：的帐户上。

六、工程竣工验收及交付：

1、在工程交付前，乙方必须做好交付前的细节整改、卫生清

理、安全保卫、工程保管等相关工作。自检合格后书面申报甲方

和监理工程师复检，签字确认复检合格后，方可进行工程交付，

否则因此产生的损失由承包方负责。

2、甲方在接到乙方合格资料及书面申报书10天内必须组织

有关人员到场进行竣工验收、签证，否则，视为以睑收合格。

3、在双方未验收签证交付使用前甲方不得自行占用，否则视

为验收合格以交付甲方使用。

七、甲、乙双方权责

1、甲方必须在施工前提供准确的地质地下管线资料，确保各

项保护用品不受损失，并保证在乙方进场前三天做好三通一平。

2、甲方配合乙方办理好施工噪音和环境卫生管理等手续。

4、提供标准的水准点和详细的坐标控制点，并在现场指导乙

方进行施工。在施工期间甲方必须协商好，周边的一切社会关系。

确保施工顺利进行。

5、甲方在支付工程进不能以任何理由及借口拖延支付时间。

6、乙方必须严格按图纸的设计要求和施工规范施工，甲方管

理人员发现施工质量达不到设计和施工规范要求时，有权要求乙

方停工整改，并进行相应处罚。

7、防水材料、铝合金窗所用材料必须按图纸设计规定，经甲

方同意方可使用。

8、在施工期间，乙方必须做好安全教育工作。做到安全生产，

文明施工，如因乙方原因出现一切安全事故，全部责任由乙方承

担与甲方无关。

八、违约

1、本协议条款双方共同遵守，甲方必须协调建设方处理好周

边的一切社会关系，如有村民和其它人员进行无理取闹和阻碍施

工而造成项目停工时一切损失由甲方承担（除乙方自身原因外）。

2、乙方严格按合同工期施工，不得拖延工期和无故停工，如

违反合同约定，甲方有权终止该工程合同，一切损失由乙方自负。

3、乙方在此合同又方签字生效时，必须向甲方交纳工程质保

金叁拾万元整。此款在乙方垫资期满一次性返还给乙方。

4、此合同一式四份，甲乙双方各执两份。双方签字时即时生

效，双方必须共同遵守执行，同时具有法律效力。甲方：（盖章）

乙方：法定代表人：法定代表人：身份证号：身份证号：电

话号码：电话号码：年—月—日年一月

日建设部工程施工合同书模板三甲方：以下简称甲方乙方:

以下简称乙方根据与建设单位签订的《建设施工合同》和公司

有关管理制度，现将该工程进行内部发包，经双方协商一致，签

订如下施工合同：

一、工程概况

1、工程名称：

2、承包范围：

3、承包形式：

二、工程期限：年—月―日至一月—日，

工期：

三、工程质量：乙方应认真按照施工规范，技术标准和设计

图纸要求施工，接受监理单位的监督，保证质量合格。工程完工后，

乙方按国家有关规定保修。

四、合同价款：乙方承担与施工相关的一切直接费和现场行

政收费，承包价：按总价提取管理费%,税金由乙方承担。

五、安全责任：乙方应按现行安全操作规定，采取严格的安

全防护措施，全体施工人员应参保，如发生安全事故，承担由于

自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

六、文明施工：乙方应搞好现场文明施工，建立健全的各项

工地管理制度，随时接受发包方、甲方、质检、监理及有关管理

部门的指导和检查。

七、奖惩办法：

八、付款办法：按发包方付款进度支付乙方工程款，甲方提

留款在竣工结算前分批收清，工程尾款甲方配合乙方收回。在甲

方未付款之前，乙方全额带资完成该工程。

九、其它：

1、在签订合同时，乙方须按工程总造价的2%交纳工程保证

金，待工程竣工结算后，按合同结算。本合同一式二份，双方签

字后生效。

甲方：_______

乙方：_______

年—月一日建设施工合同7

甲方:

身份证号：

乙方：

身份证号：

根据《民法典》及有关规定，本着平等互利的原则，经甲乙

双方友好，就有关富一道二期道路工程边坡三维网植草工程达成

协议，为明确甲乙双方的权利与义务，签订本协议书：

一、工程名称及地点

1、工程名称：富一道二期二段工程

2、工程地点：富加镇

二、合同期限

自年月—日至年—月—日，因

不可抗力或特殊气候因素造成无法施工的，工期顺延。

三、合同内容

工程项目及工程量：富一道二期二段工程边坡三维网植草,

工程量约650002O乙方不能履行本合同或不能满足本合同要

求的，甲方可视需要，对乙方工作内容及范围作出调整，也可对

乙方范围内的部分或全部工作内容另行指定施工单位。乙方应无

条件接受，也不因此作为对合同单价作出调整的理由。本合同签

定后，由于甲方需要，需临时安排乙方增加的工作，经双方协商

确定工作内容及计价方式后签定补充合同。补充合同具有与本合

同相同的法律效力，双方应承担的责任及义务仍参照本合同条款

执行。

四、合同价款

1、工程单位：2,工程总价暂定人民币：元。大写：元整。

（注：此价不含税）

2、乙方向甲方支付保证金2万元。

3、乙方须按合同规定的期限、质量标准和其它合同条款要求

完成本合同第三款合同范围内的全部工作内容。包括为完成本合

同所发生的劳务费及零星机具材料费、安装拆卸费、材料转场费、

辅助材料费、安全文明施工费、合理利润、管理费等一切费用。

4、乙方为完成本合同约定的工程项目但不在本合同明示的工

程范围、工程量清单或详细施工内容中没写明或单列的工作内容,

均属于乙方须在本合同中应该履行的合同义务，不再另行支付。

乙方经过前期反复调查了解，对甲方的要求已完全明了，对本合

同清单中工作内容表述不全的项目按照国家相关规定中所暗含

的工作内容确定并视为包含在相应的工程细目当中。

五、结算方式

1、以甲方验收合格后最终认可的尺寸、断面计量，按合同单

价和实际完成数量计算工程价款。

2、甲方在本合同所有内容完工并经验收合格后对乙方支付工

程款时提取总额5%作为质量保证金。质量保证金的退还：在质

保期满后，扣除有关应扣款项后，甲方将剩余部分无息退还给乙

方。质量保证期为12个月。

3、乙方凭借由甲乙双方搭成的结算单进行结算，其它任何单

据不作为结算的法律依据。结算必须由本人进行，委托他人结算

时，必须经甲方同意并在甲方在场的情况下签订委托书方为有效。

4、付款方式：乙方材料、机械设备进场后，一个月内完成45000

平米，甲方支付工程款30万元，施工中可视乙方进度、质量支付

工程款，此项护坡工程完工及时验收合格后100天内支付完成工

程全款。

5、如甲方认为有必要时，可对本协议工程或其任何部分的结

构形式、质量等级或数量做出调整，乙方应无条件服从。

6、因乙方因素造成停工，因此而使甲方造成的损失由乙方负

担。

7、由于乙方失误、措施不当、控制不严等原因造成的工程返

工或超设计数量，甲方不予计量。

六、双方的责任和义务

甲方的责任和义务

1、提供设计图纸或施工方案，提出质量、技术、安全、环保

等要求。技术员技术交底放线、质检。

2、因甲方自身原因给乙方造成损失由甲方负责。

3、若乙方不能服从甲方调度安排，不满足质量、进度、安全、

环保等要求时，甲方有权单方随时终止合同。乙方的责任和义

务

1、乙方的人工必须听从甲方调配，按照甲方技术交底进行施

工，保证随叫随到。在用工现场必须听从甲方施工人员的指挥，

配合甲方施工人员工作，按规定日期完成任务，遵守甲方的规章

制度。特殊工种的操作人员必须持有效证件上岗°

2、乙方必须保证项目质量。如果施工项目在质保期内出现质

量问题，乙方必须在24小时内到达项目部并无条件对进行修复。

3、乙方必须按照安全和技术要求规范化施工，采取严格的.

安全防护措施，在施工过程中要特别注意安全操作，在施工过程

中不得声音作业，杜绝一切事故发生，并承担由于自身造成的人

身伤亡事故，安全责任事故，甲方不负任何责任。

4、乙方必须要求工人在上工地以前，不准喝酒和做好安全准

备方能施工，如果被甲方工作人员发现没有系好安全绳或没有牢

固好安全绳，发现一次罚款500—20元，乙方无条件服从。

5、乙方必须为所属员工办理意外伤害保险。

6、乙方负责其人工的伙食、住宿等事项，其费用由乙方自付。

7、乙方必须配合甲方做好相关辅助资料。

8、及时足额支付农民工工资，否则由此造成的一切责任乙方

自行承担。甲方可视需要代为支付，相应金额从应支付于乙方的

工程款中扣除。

8、施工用水、用电均已包含在合同单价中，乙方自行承担。

七、其它约定

1、甲乙双方均不得提出协议以外的其他任何要求，若一方提

出，对方有权拒绝。在执行过程中任何一方无故单方面终止合同，

则视为违约，违约方需向守约方支付合同总价10%的违约金。

2、甲乙双方应严格遵守和执行本协议条款。如一方不按协议

条款执行均属为违约，违约方须承担由此造成的经济损失，如乙

方不能按甲方规定日期完成施工任务，乙方自行退场，乙方不自

行退场，甲方有权将乙方清除出场，所干工程款按经甲方验收合

格认可的50%结算，同时赔偿甲方延期所造成的工期和经济损失。

八、争议解决方式

1、本协议未尽事宜，双方另行协商。

2、与本合同有关的一切争议，甲乙双方友好协商解决，协商

不成依法向协议签订地人民法院起诉。在解决争议的过程中，任

何一方不得有破坏、阻工、闹事等行为，否则应承担相应法律责

任合同在履行过程中发生纠纷，双方协商不能解决的，依法向协

议签订地人民法院起诉。

九、合同的生效和终止

1、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

2、本合同自签订之日起生效。

甲方（签字）：

乙方：（签字）

联系电话：

联系电话：

签约日期：

签约日期：

签约地点：

签约地点建设施工合同8

合同编号：

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

签订地点：

根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》

及有关法律、法规的规定，并结合工程的实际情况，为明确双方

在施工过程中的权利、义务和责任，经双方友好协商，在平等自

愿、公平和诚实信用原则的基础上，双方自愿签订本合同。

第一条工程概况

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包工程范围和内容：

四、工程工期：开工日期年月______日，竣工

日期年月日。

五、本合同为固定综合单价合同，工程量及固定综合单价见

附表。工程总价款为（小写）¥万元（大写_______）o

第二条工程质量

一、双方约定的工程质量标准：符合甲方企业标准。

二、铺装的产品名称、型号、规格：符合甲方标准或见附件。

三、工程完工后，乙方应在3日内通知甲方及时验收。

第三条工程价款的支付与结算

一、本合同签订后3日内，甲方支付合同价款的30%作为预

付款；

二、工程施工期间，完工80%前，付至合同价款的60%；

三、工程验收合格后5日内，付至合同价款的80%；

四、结算完成后7天内付至结算价的95%；

五、剩余工程总价款的5%作为质量保修金。在达到合同约定

的质保期限后支付。

第四条双方的权利和义务

一、甲方权利义务：

1、对乙方进行安全、质量、文明施工等方面的教育，做好日

常监管工作。

2、负责对乙方施工人员的安全、文明施工等方面的工作进行

指导、监控，并按规定及时做好验收工作。

3、按照合同约定支付工程款。

4、负责完成乙方施工前所应具备的施工条件。

5、甲方现场负责人：身份证号：联系电话:

二、乙方权利义务：

1、乙方具有本合同履行所需的施工资质。

2、按甲方的要求，委派有专业经验的技术人员，严格按国家

操作规范，精心组织施工、完成工程。

3、乙方技术人员按施工方案组织施工，对工程质量、安全、

工期等全面管理、负责，并按甲方工期计划要求完成所承包的任

务，如不符合甲方或国家质量标准，，乙方要进行返工处理，由此

造成的损失由乙方承担。

4、乙方在施工过程中必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,

严格遵守安全操作规程。

5、尽量减少对周围办公人员的.不利影响，否则，所造成的

一切后果由乙方负责。

6、在本工程竣工后清理现场。

7、乙方未经甲方允许不得与建设单位或甲方上级发包单位联

系。

8、乙方现场负责人：身份证号：联系电话:

第五条承包方的安全责任

一、工程开工前，必须向施工人员进行安全技术交底，让全

体施工人员掌握工程特点及施工安全措施。

二、承包方必须按照国家有关规定，为施工人员配备合格的

劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械使用安全。

三、承包方对所承担的施工项目，必须制定施工方案，并结

合工程实际做好安全工作，设立相应的安全防护或警示措施。

四、承包方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、

法令、法规，遵守国家、行业有关安全施工、文明施工的规定。

五、现场施工中，遵守现场的各项规章制度。

六、乙方在施工过程中发生的一切人身、财产等事故赔偿、

罚金等均由乙方承担。

第六条违约责任

一、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

甲方不按约定支付工程款，每延误一日，应向乙方支付合同

工程总造价0.5%0的违约金。

二、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

1、乙方因自身原因延期完工的，每延误一日，应向甲方支付

合同工程总造价的0.5%。的违约金。

2、乙方不按本合同的其他约定履行的，每出现一次应向甲方

支付合同工程总造价的5%。的违约金。

3、如上述违约金不足以赔偿甲方的损失，仍应赔偿因此给乙

方造成的经济损失及相关的所有费用。

第七条质量保修

一、保修内容及期限：保修年。

二、保修期起始时间：自工程验收合格之日起计算。

三、乙方保修范围：施工范围内的所有内容。

四、在质保期内，如果发生质量问题，乙方需在接到甲方通

知4个小时内派专业人员到现场进行排查、维修。

五、如乙方未按约定维修，甲方有权自行或委托第三方维修，

相应费用从质保金中扣除或由乙方支付。

第八条合同争议的解决方式

本合同在履行过程中如发生争议，由当事人双方协商解决，

协商不成的按下列第2种方式解决。

1、提交北京仲裁委员会仲裁。

2、依法向甲方所在地人民法院起诉。

第九条附则

本合同一式4份，合同附件：工程量及固定综合单价表1份，

与合同具有同等法律效力，甲乙双方各执2份。自双方签字盖章

后生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人签字（盖章）：法定代表人签字（盖章）：

委托代理人：委托代理人：

地址：地址：

电话：电话：

签订时间：签订时间：建设施工合同9

甲方：__________________

乙方：__________________

甲方委托乙方进行工程。为明确和维护

甲、乙双方责权利，依据及其它相关法律、法

规，双方平等自愿公平原则，就本工程施工安装及管理工程协商

一致，订立本合同：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包方式：

四、工程造价：

五、工程内容和范围：高压线路架设；变压器安装；配电间高

低压配电盘及计量安装。拆除原已安装变压器及高压电杆;延伸高

压线路的电线电杆架及安装；配电间拆除及搬迁安装。

六、合同工期：甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。

七、质量标准：本工程严格按国家相关电力安装工程技术规

法进行施工，工程完工后报电力主管部门验收C

八、工程款项支付：工程完工交付甲方乙方正常使用后，由

甲方一次性付清工程款。

九、甲方责任：甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工

现场进行整理，清障确保施工车辆畅通，施工现场具备开工条件，

并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。按约定时间支付工程款,

否则视为违约。如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行，

工程相应顺延。

十、乙方责任：负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设

备采购安装，保证工程质量。保证工程进度确保按期按质完工，

通电正常使用。

十一、安全施工：乙方应按有关规定，采取严格的安全防护

措施，严格按有关规定工程操作，如在施工期间因乙方自身安全

措施不力造成安全事故，乙方应承担因发生的一切费用，非乙方

造成的安全事故，由责任方承担责任和有关费用，因不可引起的.

安全事故工程损失，工期延误由甲乙双方协商承担。

十二、解决合同纠纷方式：在执行本合同过程中，如甲乙双

方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷，由双方协商

解决，经协商不能达到一致意见的可向有关仲裁机关申请仲裁或

起诉法院解决。

十三、本合同正本份，副本份。具有同等效力，

甲乙双方各执正本_____份，副本份。其它未尽事宜，由

双方另行商定补充。

甲方（盖章）：__________________

乙方（盖章）：__________________

年月日建设施工合同10

建设方：以下简称甲方

施工方：以下简称乙方

甲方原有一层因现须要加建二层，以包工给乙方施工，为了

保质保量的完成本工程，经双方协商成达协议如下：

一、甲方供应原材料，乙方负责从主体到装修的全部工程施

工，设计方面乙方应听从甲方的意见执行。

二、单价，按建筑面积计算，每平方米为壹佰叁拾伍元付给

乙方（包水电安装在内）。

三、质量要求：主体二层上下垂直误差应在2公分之内，不

能超过2公分，砂浆应饱满，装修抹灰要求中级，偏差度应按施

工规范实行必须粘结牢固，无脱层空鼓，面层无爆灰和裂健，地

板豉、无空鼓、歪斜、缺楞、掉角，其它装修应符合施工规范。

四、主体结构要求，板面筋布150mmi50nlm,扎筋应按建筑施

工强制性要求满扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁应按物理学性能的'

制作，混凝土浇灌要求，立柱楼板、梁所有浇筑混凝土标号C20,

立柱，梁无空洞和露筋，楼面平整无裂缝。

五、乙方在施工期间应做好安全防护设施，保证安全第一，

质量第一，如在施工过程中，发生自身伤亡和第三者伤亡事故，

一切后果应由乙方负责，甲方不负任何责任。

六、付款办法：乙方在施工中途要求付款，甲乙双方协商支

付，待工程全部完成验收合格后一次性付清。

七、本协议一式二份，甲乙双方各保存一份。望双方共同执

行。

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

年月日年月

日建设施工合同11

如何理解建设工程施工合同中的“实际施工人”

作者王国章

在建设工程施工合同中，与建设工程施工合同有关的主体主

要包括发包人、总承包人、分包人、第三人、施工人、转包人、实

际施工人等。根据《中华人民共和国合同法》第十六章第272条：

“发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察

人、设计人、施工人订立勘察、设计、.施工承包合同。”“总承包

人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包

的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承

包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包

人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全

部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三

人。”“禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单

位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的

施工必须由承包人自行完成。”第281：”因施工人的原因致使

建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限

内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成

逾期交付的，施工人应当承担违约责任。”《中华人民共和国合

同法》是从合法合同的角度规制行为主体，一般不会以违法合同

作为直接规制的、对象，因此，从合同法中有关“施工人”的规定

可以看出，这一概念涵盖了建设工程施工有效合同中从事施工活

动的主体，但不应当包括转承包和违法分包等无效合同中的“承

包人”。正是为了区别《中华人民共和国合同法》中规定的“施

工人”概念，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件

适用法律问题的解释》第4条、第25条、第26条使用了“实际

施工人”概念，这里的“实际施工人”均指无效工程合同中的

“承包人”，主要有以下几类：①未取得建筑施工企业资质的“承

包人“；②超越资质等级且在竣工前没有取得相应资质等级的建

筑施工企业在建设工程施工合同中的“承包人”；③没有资质等

级借用有资质等级的建筑施工企业名义从事建设工程施工的“承

包人”；④建设工程依法必须进行招投标而未进行招投标或中标

无效的建设工程施工合同中的“承包人”⑤承包人转包工程合同

中的“承包人”；⑥违法分包合同中的“承包人”O

据此，司法实践中，有人认为根据司法解释的有关规定，只

要欠付农民工的工资，农民工可以直接起诉发包方索要工资是不

正确的，实质上这是对司法解释的误解。符合司法解释中“实际

施工人以发包人为被告主张权利的？?”中的行为主体必须符合

“实际施工人”要求，否则以此主张权利将面临败诉的风险。建

设施工合同12

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、

本项目招标文件、投标文件及其它有关法律、行政法规，遵循平

等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项订立

本合同。

第一条工程项目

（一）工程名称：南方日报新闻中心

（二）工程地点：广州在道中

（三）承包范围：泥水工工程

（四）乙方分包工程：不得再分包或转包。

（五）工作内容及承包方式：

一、基础及板底以下工程按每平方米63元计算

承包内容：承台整平浇垫层硅、挖地梁土方和砌砖模板，回

填土方，浇承台、地梁、底板下所有砂，防水保护层。

二、底板以上工程

1、浇柱和楼板於按30元/立方米计算（地泵）

2、砌砖按每块砖0.15元计算

3、室内批荡按每平方米5.5元计算

三、两栋旧房包柱、侧面凿除地面砂和外侧批荡面按每平方

米15元计算

第二条工程造价

本工程合同价包干包死暂定为(人民币)元正。小写：¥元。

第三条工期

1、开工时间以甲方书面通知为准。乙方应考虑配备足够数量

的施工人员进场施工，并符合甲方的总体工期目标。如甲方提出

赶工，乙方必须积极配合。

2、本工程开工日期为年日0本工程竣工日期为硬性工期，乙

方必须采取一切有效措施保证按期竣二，不得延误。如果因天气

原

3、在履约期间，甲方要求提前完工，乙方必须无条件服从业

主或甲方的安排，可以考虑奖罚；如果因乙方原因造成工程的质量、

进度、安全及文明施工等方面未能满足业主要求，甲方有权划分

未完成工程量给第三方施工或勒令乙方退场，乙方应无条件服从

并承担因此而引起的一切经济或法律责任。

第四条工程质量标准

1、工程质量要求：按国家和广东省现行质量评定标准和施工

技术验收规范优良标准执行，同时按甲方质量体系IS09001《工程

质量管理规定》(CJ-C-GC1-2O_)相关文件执行。如果乙方在施工

中工程质量不符合设计要求和有关规定，甲方要求停工或返工时，

乙方必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。

若因乙方原因致工程未一次验收合格，乙方负担甲方因此所造成

的全部损失。

2、保修期：乙方保修期从交付使用后保修期一年。

第五条材料设备供应

该工程主材料由甲方提供，但乙方领用材料使用后，由乙方

负责保管。出现丢失或浪费，从工程款中扣除。

第六条工程款支付和结算

（一）甲方将工程款按本条款规定划入乙方账户：

账号：，委托收款人及身份证号码：

（二）预付款：本工程无预付款。

（三）工程进度款的支付：

1、本工程进度款按每月实际完成工程量合格后在一周内支付

80%,余款等甲方验收合格后一周后支付。

2、在甲方收到业方工程款后一周内支付乙方工程款，乙方收

到工程款后必须专款专用，以保证工程进度；乙方应预备一定的自

有资金确保工程施工的资金周转，不能以资金不足为由停工，否

则引发的一切经济损失及法律责任均由乙方承担。

3、乙方在收到工程款后，必须保证优先解决工人工资：乙方

未收到工程款前，应预备足够

4、当甲方发现乙方有拖欠工人工资行为，甲方有权按乙方提

供的工资表数额扣留工程款，并直接又付给工人，乙方应根据此

条款的规定予以承认甲方已将工程款支付给乙方，同时补交收据。

5、当甲方认为乙方应得工程款不足以支付乙方所拖欠工人工

资时，甲方有权扣留在进入本工程范围内的乙方全部资产。甲方

通知乙方三天内不前来缴清所拖欠的工资及有关罚款时，甲方有

权将其扣押的乙方资产折价拍卖以支付以上款项。

6、乙方收取工程款的必须按甲方财务制度办理领款手续。

（四）工程结算：

按实际施工图纸及变更后为准。

第七条双方责任

（一）甲方责任：

1、负责向乙方提供泥水工技术交底。

2、委派明施工等，审核工程质量检验评定资料和竣工验收并

签证。对施工过程乙方不执行施工规范及有关施工管理规定等有

权提出指正，乙方应遵照执行。

3、协调组织对工程竣工验收和办理竣工结算。

4、如因一些不可预见的客观原因造成工程中途停建、缓建,

甲方应配合乙方采取措施弥补或减少损失。

5、若乙方在施工中发生下列情况之一，甲方有权收回全部或

部分工程另行安排施工。

(1)影响工程质量或进度，经甲方驻场代表书面提出后，在规

定的时间内，乙方仍未能实施有效的返工及质量保证或赶工措施,

达不到施工合同约定的质量或进度目标要求；

(2)无正当理由延迟开工或停工，在接到甲方驻场代表的警告

后仍不开工或复工；

(3)未能履行合同规定的义务，又无视甲方驻场代表发出的书

面警告；

(4)采取弄虚作假手法，将合同工程的任何部份分包出去或自

身的施工能力与甲方在进行施工资格审查时有较大出入；

(5)乙方不按甲方指示，发现问题不及时会同甲方解决，以致

出现重大工程质量或不保证合同工期目标、质量目标及文明施工

目标等问题，经检查指正而又缺乏有力的保证措施情况下。

(二)乙方责任：

1、按施工安全规范做好施工质量、安全及文明施工管理，指

定安全、防火负责人，物件堆放整齐，道路畅通。凡资施工期间

发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方有关部门。

2、委派工程施工的人力、物力，财力，以文明施工工地的要

求来组建项目班子及进行施工管理，确保本工程高质量、高效率

完成。

3、做好施工原始记录，按有关规定做好施工原始资料，做好

工程量统计工作。

4、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等

均由乙方承担。

5、对竣工验收后发现因乙方原因造成的施工质量问惠负责免

费返工;承担由此产生的一切经济和法律责任。

6、工程竣工后的场地清理（包括施工设备、临时生产及生活

设施拆除），并将堆积物、地面清扫干净、清理退场，工人必须在

3天内撤离施工现场。

7、乙方必须保证施工工人在70人〜100人之间，确保工期内

完成。

8、乙方施工用机械设备及相关辅助材料的保管工作由乙方负

责，若乙方保管不到位造成材料设备损坏或遗失，由乙方自行负

责。

9、加强现场管理，服从甲方的统一指挥，维护甲方的声誉;

在对外关系上，乙方为甲方的直属施工队伍，否则所造成的一切

后果由乙方承担。

第八条违约责任

（一）、工期延误方面的违约责任

1、乙方违反约定单方停工的，承担一般违约责任。

2、乙方不能按照合同协议书约定的竣工日期竣工的，每逾期

1日，乙方必须按甲方主合同总价的3%支付甲方违约金，并赔偿

甲方因此遭受的实际损失;逾期超过5天的，甲方还有权单方解除

未完成部分工程合同，并扣除全部工程款。

（二）、工程质量方面的违约责任

1、工程竣工验收达不到合同约定的.质量标准的，乙方须向

甲方交纳结算总价2%的违约金。

（三）、安全生产方面违约责任

1、乙方在甲方进行的日常质量安全检查中，被发现存在安全

隐患的，乙方应限期改正。

2、乙方因自身原因造成的重大安全事故（含工程质量事故）的,

除按国家规定由行政部门

乙方依照上述约定支付的违约金后，所支付的违约金不足于

弥补甲方损失的，乙方必须据实赔偿。

（四）、文明施工、环境保护方面的违约责任

1、甲方按《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建

筑[1999]175号）的约定，对乙方文明施工措施进行对照检查。经

检查发现乙方因自身原因未能落实的，乙方必须承担一般违约责

任，并限期改正；如不限期改正，乙方须承担严重违约责任。

2、在政府行政主管部门的检查中，因乙方原因造成施工场地

被评为不合格工地的，或者被通报批评的，或者被新闻媒体曝光

的，乙方必须承担严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以

整改;拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，甲

方有权部分或全部解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失。

3、乙方在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较

差，被其他施工单位或周围居民投诉的，乙方必须在当天内整改。

若故意拖延或同样问题累计被投诉2次，或累计被投诉3次，乙

方必须承担责任。

（五）、工程分包、转包方面的违约责任

乙方擅自分包或者转包工程的，甲方有权单方部分解除合同

或解除合同，由此而造成的经济损失由乙方负责赔偿。

（六）、其他违约责任

乙方必须服从监理单位管理，主动支持监理单位工作，对监

理单位的指令，若无正当理由而公开或变相拒不执行的，乙方须

承担严重违约责任，井承担由此造成的一切经济损失。

第九条安全生产、文明施工和防火要求

1、乙方施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、

（建筑安装工人安全操作规程）、《中华人民共和国消防条例）和《企

业事业单位消防安全管理规定》和其它相关的法规，规范。

2、乙方在工程施工期间，必须严格按《广东省建筑工程文明

施工检查评分细则）的优良要求施工并严格实施国家、部、省和市

颁布的有关文明施工管理办法和规定。

3、乙方必须严格执行甲方质量（IS09001：20_）、环境

（IS014001：1996）及职业安全健康管理体系（OHSMS18001）文件（附

件1）,必须积极配合甲方在本工程中实现质量、环境、职业安全

健康管理体系的全过程：否则甲方有权更换施工队伍。

4、乙方委派的现场管理代表同时必须是安全生产直接责任人,

对本项目的安全生产负直接责任，同时要设专职安全员，接受甲

方及现场管理人员对安全生产的监督检查。

5、若乙方在施工生产过程中，违反有关消防条例和安全操作

规程，导致发生安全、火灾等事故，乙方应承担全部责任和由此

发生的一切费用。

第十条工程量的确认

按施工图纸及设计变更工程量确认。

第十一条争议解决方式

本合同发生纠纷协商或调解不成时，向天河区人民法院提出

诉讼解决。

第十二条本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工验收保

修期满并结清款后失效。

本合同正本两份，双方各执一份；副本四份，双方各执二份。

甲方(公章)：乙方(公章)：

法定代表人(签字)：