厂区绿化施工协议书范本

厂区绿化施工协议书范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX房地产开发有限公司

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号XX大厦X层

甲方法定代表人/负责人：张三

甲方联系方式/p>

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX园林建设有限公司

乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号XX产业园X栋X层

乙方法定代表人/负责人：李四

乙方联系方式/p>

**协议简介**

本协议由甲方与乙方就厂区绿化施工项目签订，旨在明确双方在厂区绿化工程中的权利与义务。甲方作为委托方，拥有XX厂区的合法使用权，并计划对该厂区进行全面的绿化改造，提升厂区环境品质及企业形象。乙方作为专业的园林建设公司，具备相应的资质和经验，能够提供高质量的绿化施工服务。基于双方的信任与合作基础，甲方委托乙方按照本协议约定完成厂区绿化施工工作，乙方同意接受委托并履行相关义务。双方通过友好协商，达成本协议，以规范合作过程，保障项目顺利实施。

甲方厂区现有绿化面积较小且植物种类单一，与现代化企业形象的定位不符，因此甲方决定进行全面的绿化升级，包括道路绿化、草坪铺设、树木种植、花卉点缀等，以改善厂区环境，提升员工工作体验，并增强企业对外形象。乙方凭借在园林建设领域的专业技术和丰富经验，能够为甲方提供符合设计要求的高质量绿化施工服务。双方基于此合作背景，共同制定本协议，明确合作内容、责任分工及后续保障措施，确保厂区绿化工程达到预期目标。

本协议的签订，不仅体现了甲方对厂区环境改善的重视，也展示了乙方在专业服务方面的承诺。双方将严格按照协议条款履行各自责任，确保绿化工程的质量、进度和安全，共同推动厂区绿化项目的顺利实施。通过本次合作，甲方期望厂区绿化能够成为企业形象的亮点，为员工创造更加舒适的工作环境；乙方则希望通过优质服务赢得甲方信任，并在未来获得更多合作机会。双方将以本协议为依据，建立长期稳定的合作关系，共同实现互利共赢。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的是明确甲方委托乙方完成XX厂区绿化施工项目的具体事宜，确保工程按照设计要求和质量标准顺利实施。协议范围包括但不限于厂区道路两侧绿化带铺设、草坪种植、乔木及灌木栽植、花卉摆放、灌溉系统安装调试、以及相关绿化设施的后期维护指导等全部施工内容。甲方负责提供厂区现有绿化状况的基础资料和设计图纸，乙方负责根据设计文件和甲方要求，组织施工团队进行现场施工、材料采购、技术指导和质量把控，直至工程竣工验收合格。具体施工范围涵盖厂区主干道、次干道、广场周边及闲置空地等区域，详细施工项目清单及面积以双方确认的设计图纸和工程量清单为准。

第二条定义

1.**厂区绿化工程**：指在本协议约定范围内，由乙方根据甲方要求及设计图纸完成的包括但不限于植物种植、土壤改良、灌溉设施安装、绿地平整及后期维护指导等全部施工工作。

2.**设计图纸**：指甲方委托设计单位出具并经双方确认的厂区绿化施工蓝图，作为乙方施工的依据。

3.**工程量清单**：指根据设计图纸编制的详细施工项目及对应数量的清单，经双方签字盖章后作为结算依据。

4.**竣工验收**：指厂区绿化工程按设计要求完成并通过质量验收，甲方书面确认工程合格的过程。

5.**绿化养护期**：指工程竣工验收后，乙方按照约定对已种植植物提供的技术指导及维护服务期限。

6.**不可抗力**：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力和义务**

（1）甲方有权对乙方的施工过程进行监督，要求乙方按照设计图纸和施工规范进行作业，并有权对施工质量问题提出整改意见。

（2）甲方应向乙方提供厂区现有绿化状况的详细资料，包括土壤报告、地下管线分布图等，并保证资料的真实性。

（3）甲方负责协调厂区内的相关单位，为乙方施工提供必要的场地通行权和作业空间，并提前告知施工时间及可能影响厂区正常运营的事项。

（4）甲方应按照本协议约定按时支付工程款项，如因甲方原因导致付款延迟，应向乙方支付滞纳金。

（5）甲方有权在工程竣工验收后，根据实际使用情况对绿化植物进行合理调整，但调整范围不得超出原设计意图。

（6）甲方应指定专人负责与乙方对接，处理施工过程中涉及甲方内部协调的事项，并配合乙方完成工程资料整理及竣工验收手续。

**2.乙方的权力和义务**

（1）乙方有权要求甲方提供施工所需的场地条件和技术资料，如甲方未能按时提供，乙方有权顺延工期并要求赔偿损失。

（2）乙方应严格按照设计图纸和工程量清单组织施工，确保施工质量符合国家及行业相关标准，并接受甲方的监督和检查。

（3）乙方应组建专业的施工团队，配备合格的技术人员和施工设备，确保工程按期完成。如因乙方原因导致工期延误，应承担违约责任。

（4）乙方应负责施工过程中所有材料的采购、运输和保管，确保所用材料符合设计要求和质量标准，并提交材料样品供甲方确认。

（5）乙方应做好施工现场的安全管理，采取必要的安全措施，防止发生安全事故，如因乙方责任导致事故，由乙方承担全部责任。

（6）乙方应负责施工期间的环境保护，妥善处理施工废弃物，避免对厂区周边环境造成污染。

（7）工程竣工验收合格后，乙方应向甲方提供完整的竣工图纸、验收报告及植物养护手册，并配合甲方完成竣工验收手续。

（8）乙方应提供为期一年的绿化养护指导服务，包括植物浇水、施肥、病虫害防治等技术指导，并定期回访检查绿化效果。如甲方需要额外养护服务，双方可另行协商签订养护协议。

（9）乙方应保证施工人员遵守厂区的各项规章制度，维护厂区形象，并妥善保管甲方提供的施工设备及资料。如因乙方人员行为不当导致甲方损失，由乙方承担赔偿责任。

第四条价格与支付条件

本协议项下的厂区绿化施工总价款为人民币XX万元整（大写：XX万元整）（以下简称“合同总价”），该价格包含乙方完成本协议约定的全部施工内容所需的人工费、材料费、设备费、运输费、质量检测费、税费及其他直接费用和合理利润。

付款方式采用分阶段支付方式：

（1）合同签订后X日内，甲方支付合同总价的XX%作为预付款，即人民币XX万元整；

（2）基础施工完毕并经甲方验收合格后X日内，甲方支付合同总价的XX%作为进度款，即人民币XX万元整；

（3）工程竣工验收合格并交付使用后X日内，甲方支付至合同总价的XX%，即人民币XX万元整；

（4）剩余XX%作为工程质量保证金，即人民币XX万元整，于工程交付使用后满一年且无质量问题后X日内支付。

甲方应将款项支付至乙方指定的以下银行账户：

账户名称：XX园林建设有限公司

开户银行：XX银行XX支行

银行账号：XX

乙方应在收到每笔款项后，向甲方提供等额的合法发票。若甲方未能按约定支付款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的XX%向乙方支付滞纳金，逾期超过X日，乙方有权暂停施工或解除协议，并要求甲方赔偿由此造成的损失。

第五条履行期限

本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为自协议生效之日起至工程竣工验收合格并支付完毕全部款项之日止。

乙方应于本协议生效后X日内完成施工准备工作，并按以下节点推进施工：

（1）土方工程及基础施工应在X日内完成；

（2）植物种植工程应在X日内完成；

（3）灌溉系统安装及调试应在X日内完成；

（4）整体工程竣工验收应在植物种植完成后X日内完成。

如遇不可抗力或经甲方同意，工期可相应顺延。任何关键时间节点延误均应提前书面通知对方，并采取补救措施，但累计延误超过X日的，视为乙方违约。

第六条违约责任

**1.甲方违约责任**

（1）甲方未能按时支付任何阶段款项的，除按第四条约定支付滞纳金外，还应承担乙方为催款产生的合理费用，包括但不限于律师函费用、差旅费等。若逾期付款超过X日，乙方有权解除协议，甲方应赔偿乙方因此遭受的全部损失，包括已完成的工程费用、预期利润及人员遣散费等。

（2）甲方未能按时提供施工场地、资料或协调相关单位，导致乙方工期延误的，每延误一日，甲方应向乙方支付合同总价XX%的违约金，但违约金总额不超过合同总价的XX%。乙方有权因此顺延工期，并要求甲方赔偿停工损失。

（3）甲方擅自变更设计或施工方案，给乙方造成额外成本的，甲方应承担全部额外费用，并支付合同总价XX%的违约金。若变更超出合理范围，乙方有权拒绝执行并解除协议。

**2.乙方违约责任**

（1）工程质量不符合设计要求或国家标准的，乙方应无条件返工免费修理，直至验收合格，且乙方应承担因此产生的全部费用。若返工后仍不合格，甲方有权解除协议，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失，包括绿化功能丧失期间的损失。

（2）乙方未按约定工期完成施工的，每延误一日，应向甲方支付合同总价XX%的违约金，但违约金总额不超过合同总价的XX%。若工期延误超过X日，甲方有权解除协议，乙方应退还已支付的全部款项并赔偿甲方损失。

（3）乙方施工过程中发生安全事故或造成环境污染的，由乙方承担全部责任，包括但不限于赔偿受害者损失、缴纳罚款及治理费用等，且甲方有权解除协议并要求乙方赔偿全部损失。

（4）乙方使用的材料不符合约定标准的，甲方有权要求乙方更换合格材料并承担相应费用，乙方还应支付合同总价XX%的违约金。若因此造成植物死亡或绿化效果严重受损，乙方应承担全部赔偿责任。

（5）工程未经验收擅自交付使用的，由此产生的一切后果由乙方承担，且甲方支付的款项视为已包含风险，乙方不得再要求甲方承担其他责任。

**3.违约金与赔偿**

双方约定的违约金不足以弥补实际损失的，违约方还应赔偿对方因此遭受的全部实际损失，包括直接损失和间接损失。任何一方违约导致协议解除的，违约方应赔偿对方因其违约行为造成的直接经济损失。

若违约方支付违约金后仍未能纠正违约行为，守约方有权采取进一步措施维护自身权益，包括但不限于要求停止施工、更换施工方、重新招标等，由此产生的费用由违约方承担。

第七条不可抗力

不可抗力是指双方在签订本协议时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、动乱、政府行为（如征收、征用、政策调整）、火灾、爆炸等自然灾害或社会事件。

任何一方因不可抗力导致无法履行或无法完全履行本协议义务时，应在不可抗力事件发生后X日内书面通知对方，并提供相关证明文件，如政府公告、新闻报道、保险公司证明等。通知应详细说明不可抗力事件的影响范围、预计持续时间以及对履行协议的具体影响。

因不可抗力导致协议部分或全部不能履行的，双方应根据不可抗力事件的影响程度，协商调整协议内容或暂时中止履行相关义务。若不可抗力事件持续超过X日，双方仍有权解除协议，互不承担违约责任，但已完成的合格工程部分应按实际发生费用结算，双方应就解除协议后的善后事宜（如材料处置、人员遣散等）友好协商处理。

因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。若不可抗力事件导致协议无法继续履行且双方均无过错，协议自动终止，双方应返还已收付的款项，并就协议履行期间的成果进行合理分配。任何一方不得以不可抗力为由要求对方支付逾期履行期间的违约金或赔偿其他损失，但应尽力采取措施减少不可抗力带来的不利影响，并就减少的损失承担相应责任。

双方应在不可抗力事件消除后，尽快恢复协议的履行。若不可抗力事件导致协议履行基础发生重大变化，双方应再次协商，必要时可签订补充协议或重新订立协议，以适应新的情况。

第八条争议解决

因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向协议签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

在诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行本协议中未受争议影响的其他条款，任何一方不得因此中断或拒绝履行。法院作出的判决或裁定具有最终约束力，双方应自觉履行，任何一方拒绝履行的，对方可向人民法院申请强制执行。

若双方在协商解决争议时达成书面和解协议，则该和解协议应作为本协议不可分割的一部分，与原协议具有同等法律效力。和解协议履行完毕后，与该争议事项相关的诉讼程序自动终止。

在争议解决期间，双方应本着诚实信用原则，相互配合提供必要的文件、证据和信息，并采取措施避免争议扩大化，保护双方的合法权益。任何一方不得利用争议恶意拖延履行其他义务或损害对方利益。若争议涉及技术鉴定或评估，双方应共同委托具有资质的第三方机构进行，相关费用由责任方承担或双方按责任比例分担。

第九条其他条款

（1）**通知方式**：双方在本协议中提供的联系方式及地址均为有效联系方式。任何一方需要向对方发出的通知、文件等，均应采用书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本协议载明的地址或联系方式。以电子邮件方式发送的，发出时视为送达；以快递或挂号信方式发送的，寄出后X日视为送达。如一方变更联系方式或地址，应提前X日书面通知对方，否则按原方式发送视为有效送达。

（2）**协议变更**：本协议的任何变更、补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，作为本协议不可分割的一部分。任何一方不得单方面变更本协议内容，否则变更无效，且变更方应承担相应责任。

（3）**保密条款**：双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术信息等承担保密义务，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。此保密义务不因本协议的终止而解除，持续有效。

（4）**知识产权**：乙方在施工过程中产生的技术方案、设计图纸等知识产权归乙方所有，但应符合甲方的设计要求，并不得侵犯第三方知识产权。甲方在使用厂区绿化工程成果期间，享有相应的使用权，但不得超出本协议约定范围进行转让或许可。

（5）