2026年电力工程造价从业人员专业能力考试（电力工程建设管理）经典试题及答案

2026年电力工程造价从业人员专业能力考试（电力工程建设管理）经典试题及答案一、单项选择题（共40题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.在电力工程建设管理中，项目全生命周期成本管理不仅关注建设成本，更着重于运营成本。下列哪项不属于运营成本的主要构成部分？A.能耗成本B.维护检修成本C.拆除回收成本D.招投标代理费【答案】D【解析】项目全生命周期成本包括建设成本（从决策到竣工验收）和运营成本（从投入使用到报废）。运营成本通常包含运行能耗、维护保养、更新改造及废弃处置等费用。招投标代理费属于建设期管理费用，不属于运营成本。2.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500），电力工程在招标控制价公布后，投标人认为招标控制价未按照规定编制的，应在招标控制价公布后（）天内向招投标监督机构和工程造价管理机构投诉。A.3B.5C.7D.10【答案】B【解析】根据清单计价规范，投标人应在招标控制价公布后5天内向招投标监督机构和工程造价管理机构投诉。3.某火力发电厂主厂房基础施工，采用钢筋混凝土灌注桩。在施工过程中，由于地质条件比勘察报告复杂，导致实际桩长增加。关于这部分费用的承担方式，下列说法正确的是（）。A.包含在风险费用中，由承包人承担B.视为工程变更，由发包人承担C.因承包人未仔细核对地质报告，由承包人承担D.双方各承担50%【答案】B【解析】地质条件的变化属于不可预见的现场条件风险，除非在合同中明确约定由承包人承担（如采用固定总价包干且承包人承诺已踏勘现场），否则通常视为工程变更或不可抗力/不可预见风险，增加的费用由发包人承担。4.在电力工程进度款支付中，通常采用按月结算的方式。若合同约定按已完工程量的85%支付进度款，当月完成产值1000万元，应扣回预付款200万元，则当月实际支付进度款为（）万元。A.650B.850C.1000D.800【答案】A【解析】计算公式为：当月应付进度款=当月完成产值×支付比例-当月应扣回预付款。即：1000×5.下列关于电力建设工程项目总承包（EPC）模式下造价控制特点的描述，错误的是（）。A.设计优化是控制造价的关键环节B.造价控制的重心向施工阶段转移C.总承包商承担了大部分风险D.业主主要通过合同总价进行控制【答案】B【解析】在EPC模式下，设计（E）、采购（P）、施工（C）由总承包商负责，设计阶段对工程造价的影响最大（约占70%以上），因此造价控制的重心应向前移至设计和采购阶段，而非施工阶段。选项B描述错误。6.某输电线路工程在跨越高速公路时，需要搭设跨越架。根据电力安全工作规程，该跨越架的搭设方案必须经过（）。A.项目技术负责人审批B.监理工程师审批C.业主代表审批D.有关管理部门批准【答案】D【解析】跨越重要设施（如高速公路、铁路、高压线等）属于高风险作业，其搭设方案不仅需要企业内部审批，通常还需要经过被跨越设施的主管部门（如高速交警、铁路部门）批准或备案。7.在电力工程索赔管理中，承包人要求发包人延长工期并补偿费用的索赔称为（）。A.工期索赔B.费用索赔C.综合索赔D.道义索赔【答案】C【解析】若承包人的索赔要求同时包含工期延长和费用补偿，则称为综合索赔。8.编制电力工程概算时，装置性材料预算价格中通常不包括（）。A.材料原价B.材料运输费C.采购保管费D.脚手架摊销费【答案】D【解析】装置性材料预算价格一般由材料原价、材料运输费、运输损耗、采购及保管费等构成。脚手架摊销费属于措施费，不包含在材料预算价格中。9.根据《电网工程建设预算编制与计算规定》，下列费用中，属于项目建设管理费的是（）。A.工程监理费B.生产准备费C.基本预备费D.场地征用及清理费【答案】A【解析】项目建设管理费包括项目法人管理费、招标费、工程监理费、设备监造费、工程结算审核费等。生产准备费单独列项，基本预备费属于动态费用或预备费，场地征用及清理费属于其他费用。10.某变电站工程，合同工期为300天，合同总价8000万元。由于发包人提供的设备迟到，导致工期延误30天，且造成窝工损失50万元。若合同中约定误期违约金为合同总价的0.5‰/天，则承包人可索赔的总额中，关于工期和费用的正确说法是（）。A.工期不予顺延，费用不予补偿B.工期顺延30天，费用补偿50万元C.工期顺延30天，费用补偿50万元及违约金D.工期不予顺延，费用补偿50万元【答案】B【解析】因发包人原因（设备迟到）导致的延误，工期应予顺延。窝工损失是由于发包人原因造成的，费用应予补偿。承包人无需支付违约金，违约金是承包人延误时支付给发包人的。11.在电力工程竣工决算中，“无形资产”通常包括（）。A.变电站房屋B.土地使用权C.库存材料D.运输车辆【答案】B【解析】无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。房屋、车辆属于固定资产，库存材料属于流动资产。12.价值工程的核心是对产品进行（）。A.成本分析B.功能分析C.价值分析D.寿命周期分析【答案】B【解析】价值工程通过对产品进行功能分析，以最低的寿命周期成本，实现产品必要的功能，从而提高产品价值。核心是功能分析。13.某电力工程项目，甲乙双方签订了施工合同，约定工程价款为可调价格合同。施工过程中，国家出台了调整人工费的政策，人工费指数上涨了10%。关于这部分人工费差价，下列说法正确的是（）。A.由承包人承担，属于风险范围B.由发包人承担，予以调整C.双方协商承担D.视合同是否约定政策性调整允许调价而定【答案】D【解析】虽然国家政策调整通常属于发包人风险，但具体是否调整以及调整方法，必须严格依据施工合同中的专用条款约定。如果合同约定为固定总价且包含政策性风险，则可能不调整。14.在电力工程网络计划中，工作M的最早开始时间为第12天，持续时间为5天，其紧后工作有N、P。工作N的总时差为3天，最早开始时间为第20天；工作P的总时差为2天，最早开始时间为第18天。则工作M的总时差为（）天。A.0B.1C.2D.3【答案】D【解析】工作M的最早完成时间E=工作N的最早开始时间E=20，时间间隔工作P的最早开始时间E=18，时间间隔工作M的自由时差F=总时差T=或者直接利用总时差计算公式：T=T=15.下列关于电力工程建设工程一切险的描述中，正确的是（）。A.仅保建筑工程，不保安装工程B.保险期限从开工之日起至工程竣工验收合格之日止C.因设计错误引起的工程损坏属于保险责任D.试车期属于保险期限的一部分，但需特别约定【答案】D【解析】建设工程一切险通常包括建筑工程和安装工程。保险期限一般从工程动工或材料运抵工地之时起，至预约的工程竣工日或保修期结束日止。因设计错误、原材料缺陷等引起的损失通常属于除外责任。试车期是否在承保范围内需看具体保单约定，通常需特别注明。16.在施工图预算编制的“实物法”中，工程量计算后，紧接着的步骤是（）。A.套用预算定额单价B.套用预算人工、材料、机械定额C.计算其他各项费用D.汇总造价【答案】B【解析】实物法是首先根据施工图计算工程量，然后套用相应的人工、材料、机械台班定额消耗量，并汇总人工、材料、机械的消耗量，再根据当时当地的人工、材料、机械单价计算出人工费、材料费、机械费，最后汇总其他费用。单价法才是套用预算定额单价。17.电力工程中，大体积混凝土浇筑常采用水化热低的水泥，如（）。A.硅酸盐水泥B.普通硅酸盐水泥C.矿渣硅酸盐水泥D.高铝水泥【答案】C【解析】矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥等掺合料水泥的水化热较低，适合大体积混凝土工程，以防止温度裂缝。硅酸盐水泥水化热高。18.某送电线路工程在山区施工，由于地形复杂，运输困难。编制概算时，对于工地运输的平均运距计算，应采用（）。A.加权平均运距B.算术平均运距C.最远运距D.最近运距【答案】A【解析】由于不同材料、不同路段的运输量和距离不同，计算平均运距时应采用加权平均法，以反映真实的运输成本。19.根据《电力建设工程施工安全监督管理办法》，分包单位对分包工程的安全生产承担（）责任。A.全部B.主要C.连带D.部分【答案】B【解析】总承包单位对施工现场的安全生产负总责，分包单位对分包工程的安全生产承担主要责任。总承包单位对分包单位的安全生产承担连带责任。20.在国际电力工程FIDIC施工合同条件下，当工程师要求承包商对已覆盖的工程进行剥露检查，且发现质量符合合同要求时，关于费用的承担，说法正确的是（）。A.由承包商承担，包括工期B.由业主承担，包括工期C.由业主承担费用，工期不顺延D.由承包商承担费用，工期顺延【答案】B【解析】如果工程师的检查并非承包商原因导致（如工程师的额外要求），且质量合格，则由此产生的费用（剥露、覆盖）和工期延误应由业主承担。21.下列费用中，属于“规费”的是（）。A.企业管理费B.工会经费C.社会保障费D.财务费用【答案】C【解析】规费是指政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用，包括社会保险费（养老、失业、医疗、工伤、生育保险）、住房公积金、工程排污费等。企业管理费、工会经费属于企业管理费，财务费用也属于企业管理费范畴。22.某风电场工程施工合同中约定，钢材价格风险幅度为±5%。施工期间，钢材基准价格为4000元/吨，施工当月市场价为4600元/吨。则钢材的结算单价应为（）元/吨。A.4000B.4200C.4400D.4600【答案】B【解析】计算风险幅度：4000×市场价4600元/吨超过4200元/吨，超过部分为4600−通常合同约定超过部分由发包人承担（或调整），但本题若问结算单价，在按实调整合同中，通常只调超出风险幅度的部分，或者直接按合同约定的调价公式计算。如果合同约定是“超过部分予以调整”，则结算价=基准价+(市场价-基准价)=市场价（如果是全调）。但如果是“调整差额”，则补差额。根据常规理解，若问结算单价，且风险由发包人承担，则应为市场价4600元/吨，或者如果合同约定只给补差，结算单价还是4000+补差。然而，如果题目意思是“承包人承担5%以内，发包人承担超出部分”，则最终结算价应包含调整后的费用。如果问的是“计入工程款的材料单价”，通常是实际采购价或调整后的价。但若题目选项有4200，可能意味着“承包人承担风险后的上限”？不对。仔细审题：若风险幅度为±5%，意味着波动在5%以内不调整。超过5%调整。波动率=(4600超过5%的部分为10%。调整额=4000×结算单价=基准价+调整额=4000+或者，如果是“发包人承担超出部分”，则最终结算价格=基准价+(市场价-基准价)=市场价？不对，承包人承担了5%的风险，即承包人要承担4000×所以结算单价应为市场价-承包人承担的风险？不，通常结算价是基准价+(市场价-基准价-风险部分)。即4000+故选C。23.电力工程中，设备采购合同通常采用（）作为违约金比例的参考标准。A.银行同期贷款利率B.合同金额的10%C.每日万分之五D.没有固定标准【答案】C【解析】虽然法律允许双方约定，但在电力设备采购合同中，逾期交货或逾期付款的违约金常约定为每日万分之五。24.在编制电力工程预算时，关于地形系数的使用，下列说法正确的是（）。A.地形系数仅适用于土建工程B.地形系数仅适用于安装工程C.地形系数应根据工程所在地实际地形类别套用相应定额调整系数D.地形系数由投标人自行测定，无需按定额规定【答案】C【解析】电力工程定额（如电力建设工程预算定额）通常根据地形（如平地、丘陵、山地、高山等）设定了不同的调整系数，编制预算时应根据实际地形套用。25.某工程项目，发包人延误移交施工场地，导致承包人窝工。在索赔费用计算时，承包人自有机械的窝工费通常按（）计算。A.机械台班费B.机械折旧费C.机械租赁费D.机械折旧费+机上人工费【答案】B【解析】承包人自有机械窝工，由于没有产生新的价值，通常只计算折旧费（或折旧摊销），不计算台班费中的运营费用（如燃油、动力等）。如果是租赁机械，则按租赁费（或实际租赁支出）计算。26.下列不属于电力工程“其他费用”中“项目建设技术服务费”的是（）。A.工程勘察费B.工程设计费C.工程监理费D.环境影响评价费【答案】C【解析】工程监理费属于“项目建设管理费”。勘察设计费、环境影响评价费、劳动安全卫生评价费等属于“项目建设技术服务费”。27.在电力工程招投标活动中，关于联合体投标，下列说法正确的是（）。A.两个以上法人可以组成联合体B.联合体各方可以单独再参加其他投标C.联合体资质等级按照资质最低的单位确定D.联合体必须指定牵头人【答案】A【解析】A正确。B错误，联合体各方不得再以自己名义单独投标。C错误，同类专业联合体按照资质等级低确定，但若是不同专业组合，按协议分工确定。D错误，虽然实际操作中都有牵头人，但法律条文强调的是共同投标协议，牵头人是为了履约方便，并非绝对法定必须（但在电力工程招标文件中通常要求）。更正：根据《招标投标法》，联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。选项C在特定情况下（同一专业）是正确的，但A是更基础的法律规定。然而，在电力工程实务中，C常作为考点。再审视选项：A是法律允许的。C在“同一专业”前提下正确。题目未限定“同一专业”。选项D：联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。通常需要推选牵头人。最严谨的答案是A。C缺少前提。28.电力工程概算编制中，对于建设场地征用及清理费，一般（）。A.列入建筑工程费B.列入安装工程费C.列入其他费用D.列入预备费【答案】C【解析】建设场地征用及清理费（土地征用费、施工场地租用费、迁移补偿费、余物清理费等）属于“其他费用”。29.在进行电力工程结算时，对于“暂列金额”的处理，下列说法正确的是（）。A.归承包人所有B.归发包人所有C.按照合同约定，用于工程变更、索赔等，若有余额归发包人D.必须全部支付给承包人【答案】C【解析】暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。结算时，扣除实际发生额后，余额归发包人。30.某输变电工程，承包人在投标时采用了不平衡报价策略，将早期完成的工程（如土方）单价调高，将后期完成的工程（如装修）单价调低。这样做的主要目的是（）。A.提高早期收入，利于资金周转B.降低总价，以此中标C.规避风险D.简化结算【答案】A【解析】不平衡报价不影响总价（在保持总价不变的前提下），目的是通过提高早期项目单价，在工程早期收回更多工程款，改善现金流，利于资金周转，并获得利息收益。31.根据《建设工程质量管理条例》，电力建设工程的保修期自（）起计算。A.竣工验收合格之日B.提交竣工验收报告之日C.工程移交之日D.发包人投入使用之日【答案】A【解析】建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。32.在电力工程计价依据中，关于“定额”的性质，下列说法正确的是（）。A.定额是法令性文件，必须严格执行B.定额是指导性文件，企业可自主调整C.定额既是法令性也是指导性D.定额仅用于估算【答案】B【解析】随着市场经济的发展，定额的性质已从过去的法令性转变为指导性（或参考性）。特别是对于投标报价，企业应依据企业定额进行自主报价，定额作为参考依据。33.下列关于电力工程现场签证的描述，错误的是（）。A.现场签证是发包人现场代表与承包人现场代表就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明B.现场签证可以包括工程量确认、非合同项目零星用工等C.现场签证必须在合同约定的时间内提交D.现场签证一旦双方签字，即可作为竣工结算的依据，无需其他佐证材料【答案】D【解析】现场签证虽然经双方签字确认，但在结算审核时，仍需附上相关的证据材料（如照片、会议纪要、图纸等）以证明事件的真实性和合理性，防止虚假签证。34.某电力工程项目，因发包人原因解除合同。已完工程质量合格，承包人要求支付工程款。关于已完工程价款的计算，应（）。A.按照合同约定的单价和实际完成的工程量计算B.按照当地定额计算C.由发包人酌情确定D.按照成本加酬金的方式计算【答案】A【解析】合同解除后，对于已完成的合格工程，承包人有权按照合同约定的计价原则（单价）和实际完成的工程量获得工程款。35.在电力工程建设项目管理中，负责组织工程竣工验收的主体是（）。A.施工单位B.设计单位C.监理单位D.建设单位（项目法人）【答案】D【解析】建设单位（项目法人）负责组织工程的竣工验收工作。36.编制电力工程施工图预算时，对于定额中未包括的子目，处理方式是（）。A.不计取费用B.参考类似定额子目换算C.由双方协商补充一次性定额或参照市场价D.直接列入其他费用【答案】C【解析】对于定额缺项，通常的做法是编制补充定额，经工程造价管理部门备案或由发承包双方协商确定，作为计价依据。37.下列费用中，属于动态投资的是（）。A.建筑工程费B.安装工程费C.基本预备费D.建设期贷款利息【答案】D【解析】动态投资是指完成一个建设项目预计所需投资的总和，包括静态投资（建筑安装工程费、设备购置费、其他费用、基本预备费）和动态投资部分（价差预备费、建设期贷款利息）。建设期贷款利息属于动态投资。38.某电网工程，合同约定采用按月结算。若当月完成产值500万元，合同约定扣留质量保证金为3%，当月应扣质量保证金（）万元。A.15B.10C.5D.0【答案】A【解析】500×39.在电力工程招投标中，投标人发现招标工程量清单有误，应在（）提出。A.开标前B.截止投标前10天C.提交投标文件截止时间5天前D.中标后【答案】B【解析】根据《招标投标法实施条例》，投标人发现招标工程量清单有误，应在截止投标前10天向招标人提出。40.关于电力工程“赶工补偿费”，下列说法正确的是（）。A.承包人自身原因导致的赶工，不予补偿B.发包人要求的工期压缩超过定额工期的20%，应支付赶工费C.赶工费属于措施费，包含在安全文明施工费中D.赶工费的计算标准由承包人自行报价【答案】B【解析】若发包人要求的工期比定额工期提前较多（通常规定为20%以上），造成承包人采取措施赶工，发包人应支付赶工补偿费。A是承包人原因，不补偿。C赶工费是独立的措施费。D应按合同约定或规定计算。二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）41.电力工程造价构成中，下列属于“建筑安装工程费”的有（）。A.人工费B.材料费C.企业管理费D.土地征用费E.生产家具购置费【答案】A,B,C【解析】建筑安装工程费由人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金组成。土地征用费属于其他费用，生产家具购置费属于设备购置费。42.根据《电力建设工程工程量清单计价规范》，下列费用中，属于“措施项目费”的有（）。A.夜间施工增加费B.二次搬运费C.特殊地区施工增加费D.大型机械设备进出场及安拆费E.工程排污费【答案】A,B,C,D【解析】措施项目费包括：夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、特殊地区施工增加费、已完工程及设备保护费、脚手架费、大型机械进出场及安拆费等。工程排污费属于规费。43.在电力工程索赔处理中，承包人可以提出利润索赔的情况通常包括（）。A.发包人原因导致的工程暂停B.发包人要求变更工程量，且该工程量超过合同约定范围C.不可抗力造成的工程损坏D.发包人提前占用工程，导致承包人后续施工受阻E.发包人延误支付工程进度款【答案】A,B,D,E【解析】发包人原因造成的暂停（非承包人过错）、工程变更（通常指减少工程量外，或导致承包人丧失预期利润）、提前占用导致效率降低、延误支付导致资金成本增加等，承包人可索赔利润。不可抗力通常只索赔工期和修复费用（若由发包人修复），不索赔利润。44.电力工程概算编制依据包括（）。A.批准的可行性研究报告B.初步设计图纸C.现行电力建设工程概算定额D.类似工程技术经济指标E.施工组织设计【答案】A,B,C,D,E【解析】编制概算需要批准的可研、初步设计图纸、概算定额、取费标准、设备材料价格信息、类似工程资料以及施工组织设计大纲等。45.下列关于电力工程“安全文明施工费”的说法，正确的有（）。A.是非竞争性费用B.投标人不得自主调整费率C.包含环境保护费、文明施工费、安全施工费D.计入建筑安装工程费E.发承包双方可根据实际情况协商调整【答案】A,B,C,D【解析】安全文明施工费属于不可竞争费用，必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用（不得下浮，不得自主调整）。发承包双方不得随意协商调整。46.在电力工程设备采购评标时，常用的评标方法有（）。A.经评审的最低投标价法B.综合评估法C.最低投标价法D.法律法规允许的其他评标方法E.抽签法【答案】A,B,D【解析】设备采购评标通常采用经评审的最低投标价法或综合评估法（打分法）。最低投标价法适用于标准定制设备。抽签法不符合公平原则。47.电力工程竣工结算审查的内容主要包括（）。A.核对合同条款B.检查隐蔽验收记录C.落实设计变更签证D.核实工程数量E.审查各项费用计取【答案】A,B,C,D,E【解析】竣工结算审查是全面审查，包括核对合同、检查隐蔽记录、核实变更签证、计算工程量、审查单价、取费标准等。48.下列属于电力建设工程“其他费用”中“生产准备费”的有（）。A.管理车辆购置费B.工器具及生产家具购置费C.生产职工培训费D.办公及生活家具购置费E.场地征用费【答案】B,C,D【解析】生产准备费包括：管理车辆购置费、工器具及生产家具购置费、生产职工培训费、办公及生活家具购置费。注意：在2018版预规中，管理车辆购置费有时被归入项目建设管理费或生产准备费，具体需看最新版预规分类，但BCD通常属于生产准备相关。场地征用费是独立的“建设场地征用及清理费”。49.在电力工程施工合同履行过程中，发生争议时，解决方式包括（）。A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼E.单方终止合同【答案】A,B,C,D【解析】合同争议解决方式有：和解（协商）、调解（第三方）、仲裁、诉讼。单方终止合同是违约行为，不是争议解决方式。50.关于电力工程“暂估价”的使用，下列说法正确的有（）。A.暂估价包括材料暂估价和专业工程暂估价B.材料暂估价在结算时按承包人自行采购的市场价调整C.专业工程暂估价必须通过招标确定专业分包人D.暂估价属于招标人部分E.暂估价在投标时计入投标总价【答案】A,C,D,E【解析】暂估价是招标人在清单中提供的。材料暂估价结算时，若是依法必须招标的，应招标定价；若未达招标标准，由发承包双方确认。B选项说“按承包人自行采购的市场价”不准确，应按合同约定确认方式。C正确，专业工程通常需招标。D正确。E正确，投标时暂估价直接汇总。51.下列关于“工程量清单缺项”的处理，正确的有（）。A.属于招标人责任B.承包人应履行告知义务C.结算时，该部分工程量不予计量D.应作为工程变更，调整合同价款E.承包人可以直接按照自己的定额报价施工【答案】A,B,D【解析】清单缺项是招标人责任。承包人发现后应告知。经确认后，作为工程变更，按照合同约定（或新的单价）调整价款。不能直接不予计量，也不能未经确认自行施工。52.电力工程中，下列情况属于“不可抗力”的有（）。A.特大暴雨B.战争C.地震D.承包人内部罢工E.市场价格暴涨【答案】A,B,C【解析】不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害（暴雨、地震、台风等）和社会异常事件（战争、动乱等）。罢工是内部管理问题，价格暴涨是商业风险。53.编制电力工程施工图预算时，套用定额应注意（）。A.定额的工作内容与实际施工内容一致B.定额的计量单位与清单计量单位一致C.定额的说明和注D.可以直接跨专业借用定额E.随意调整定额人工、材料消耗量【答案】A,B,C,D【解析】套用定额需核对工作内容、单位、说明。允许跨专业借用定额（如土建借用安装）。E错误，除定额规定允许换算外，不得随意调整消耗量。54.电力工程中，关于“预付款保函”的说法，正确的有（）。A.是承包人向发包人提供的担保B.担保金额通常与预付款金额相等C.随着预付款的扣回，保函金额可相应减少D.由发包人向银行申请E.只有在承包人违约时才生效【答案】A,B,C【解析】预付款保函是承包人提供，保证发包人支付预付款后，若承包人违约（如中途退场），发包人有权收回预付款。金额与预付款一致。随扣回递减。55.下列费用中，属于“与项目建设有关的其他费用”的有（）。A.项目法人管理费B.招标费C.工程监理费D.生产准备费E.联合试运转费【答案】A,B,C【解析】ABC属于与项目建设有关的其他费用。D生产准备费、E联合试运转费（通常归入生产准备或单独列项，但在2018版电力预规中，联合试运转费单独列项，不严格属于“与项目建设有关”，而属于“生产及准备相关”）。根据常规分类，ABC是典型的建设管理相关费用。56.在电力工程进度款支付证书中，应扣除的款项包括（）。A.预付款B.保留金（质量保证金）C.发包人供材款D.索赔款E.违约金【答案】A,B,C,E【解析】进度款支付=应得款-扣回预付款-扣留保证金-发包人供材款-违约金等。索赔款如果是发包人应付给承包人的，则应加上，而不是扣除。57.下列关于电力工程“规费”计取的说法，正确的有（）。A.规费按省级或行业主管部门的规定计算B.规费不得作为竞争性费用C.规费=(人工费+机械费)×费率D.规费包含在分部分项工程费中E.规费是工程造价的组成部分【答案】A,B,E【解析】规费是按法律规定必须缴纳的费用，具有强制性，不可竞争。计算基数和费率按规定。通常计算基数是人工费或人工费+机械费，具体看规定。规费是单列的，不包含在分部分项综合单价中（但在总价里）。58.电力工程建设项目管理中，“三算”对比是指（）。A.投资估算B.设计概算C.施工图预算D.竣工结算E.竣工决算【答案】B,C,D【解析】通常所说的“三算”是指设计概算、施工图预算、竣工结算（或决算）。在全过程造价管理中，常进行概算、预算、结算的对比分析。也有说法是估算、概算、预算。但在“工程建设管理”语境下，侧重于实施阶段的控制，故选BCD更为贴切（设计概算控制施工图预算，施工图预算控制竣工结算）。如果是指前期决策，则是ABC。考虑到“电力工程建设管理”侧重实施，选BCD。修正：根据经典定义，设计概算、施工图预算、竣工结算（或决算）是实施阶段的控制链条。59.在电力工程中，关于“甲供材”的管理，下列说法正确的有（）。A.甲供材的价格不计入综合单价B.甲供材的数量由承包人负责核对C.甲供材的保管费可支付给承包人D.甲供材的质量由发包人负责E.若甲供材数量超支，由承包人承担【答案】B,C,E【解析】甲供材价格不计入综合单价（由发包人支付），但应计入工程造价。数量由承包人核对领用。承包人可计取保管费。质量发包人负责。若因承包人原因导致超支（浪费），由承包人承担；若因发包人供应不足，由发包人补齐。E选项通常指承包人应节约使用，超量部分若非工程量增加，由承包人承担。60.下列关于电力工程“流动资金”的说法，正确的有（）。A.流动资金不构成固定资产投资B.流动资金在项目竣工投产后使用C.流动资金通常采用扩大指标估算法或分项详细估法D.流动资金贷款利息计入建设期利息E.铸底流动资金一般计入生产准备费【答案】A,B,C【解析】流动资金是生产运营资金，不属于固定资产投资。用于投产后。有相应估算方法。流动资金利息计入财务费用（生产期），而非建设期利息。铺底流动资金通常作为项目资本金的一部分，在概算中列入其他费用。三、判断题（共20题，每题0.5分。正确的打“√”，错误的打“×”）61.在电力工程招投标中，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，且最高不得超过80万元人民币。（）【答案】×【解析】根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%（工程建设项目），但在电力等大型工程实践中，或根据最新规定，最高限额曾有调整，且对于施工招标，比例曾有3%的规定。更重要的是，目前工程建设项目施工招标投标保证金最高不得超过80万元。但题目说“不得超过2%”需结合语境，现行规定通常为2%以下。但需注意，若是勘察设计招标，比例不同。更正：根据《招标投标法实施条例》第二十六条：投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。在电力行业实际操作中，通常遵循此规定。但题目后半句“最高不得超过80万元”是针对施工招标的特定规定。此处判断为×是因为：题目未区分招标类型，且对于设备采购等，80万上限可能不适用。或者更严谨地，电力行业部分文件可能有不同规定。实际上，此题主要考点在于比例和上限。根据现行法规，施工招标确实是2%且不超80万。但电力工程包含设备、服务招标，不一定适用80万上限。且题目表述笼统。判定为×。62.电力工程中的“零星工作项目费”是指为了完成招标人提出的，工程量暂估的零星工作所需的费用。（）【答案】√【解析】正确。63.建设单位（项目法人）对电力工程的质量负总责，勘察、设计、施工、监理单位依法对各自承担的工作负责。（）【答案】√【解析】正确。64.承包人在电力工程索赔中，若提出费用索赔，则必须同时提出工期索赔。（）【答案】×【解析】费用索赔和工期索赔是独立的，可以单独提出，也可以同时提出。65.税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税及教育费附加。（）【答案】×【解析】我国已全面推行“营改增”，税金目前是指增值税。题目中的“营业税”已废止。66.在电力工程计价中，材料预算价格等于材料原价加上运输费和采购保管费。（）【答案】×【解析】还应包括运输损耗费。67.设计概算一经批准，一般不得调整。确需调整的，须经原审批部门批准。（）【答案】√【解析】正确。概算是控制投资的刚性文件。68.电力工程现场签证由发包人现场代表签字即可生效，无需监理工程师确认。（）【答案】×【解析】现场签证通常需要发包人现场代表（或监理工程师）和承包人现场代表双方签字确认。69.在FIDIC合同条件下，工程师在收到索赔报告后的42天内，应予以答复。（）【答案】√【解析】正确（或根据具体版本，通常是28天或42天，FIDIC99版为42天）。70.电力工程竣工决算报告由建设单位编制，是反映建设项目实际造价和投资效果的文件。（）【答案】√【解析】正确。71.电力工程预算定额中的人工工日，包括基本用工、辅助用工和其他用工，但不包括人工幅度差。（）【答案】×【解析】预算定额人工工日消耗量=(基本用工+辅助用工+超运距用工)×(1+人工幅度差系数)。应包括人工幅度差。72.不可抗力发生后，承包人的人员伤亡损失，应由发包人承担。（）【答案】×【解析】不可抗力下，承包人人员伤亡由承包人自己承担（或其所属单位承担），发包人承担工程本身的损失及第三方人员伤亡。73.电力工程中，大型土石方工程若采用总价包干，结算时不再调整工程量。（）【答案】√【解析】正确。总价包干合同（前提是包干范围内）结算时不调工程量。74.措施项目费在合同履行过程中，一般不得调整，除非工程量发生重大变化。（）【答案】×【解析】措施项目费的调整取决于合同约定。如果是总价包干的措施费，通常不调；如果是按实结算的措施费（如脚手架），会随工程量调整。题目说法过于绝对。75.电力工程建设项目必须实行工程监理制度。（）【答案】√【解析】根据《建设工程质量管理条例》及电力行业规定，国家重点建设工程、大中型公用事业工程等必须实行监理。电力工程通常属于此类。76.发包人收到承包人递交的竣工结算报告及资料后，应在28天内进行核实，给予确认或提出修改意见。（）【答案】√【解析】根据《建设工程价款结算暂行办法》，发包人应在收到竣工结算报告及完整的结算资料后的28天内进行核实。77.在电力工程中，由于物价波动调整合同价款，通常采用价格指数调整价格差额法或造价信息调整价格差额法。（）【答案】√【解析】正确。这是两种主要的调价方法。78.承包人未经发包人同意，擅自将工程主体结构施工分包给他人，该分包行为无效。（）【答案】√【解析】正确。主体结构必须由总承包单位自行完成。79.电力工程定额中的“机械台班费”包含折旧费、大修理费、经常修理费、安拆费及场外运费、燃料动力费、人工费、养路费及车船使用税等。（）【答案】√【解析】正确。这是机械台班费用的构成。80.竣工结算时，暂列金额的余额应归承包人所有。（）【答案】×【解析】暂列金额的余额归发包人所有。四、案例分析及计算题（共5题，共80分。要求列出计算过程，保留小数点后两位）81.（15分）某变电站建筑工程，合同约定采用可调单价合同。其中C30混凝土柱工程量清单数量为1000，综合单价为450元/。施工过程中，由于设计变更，实际完成工程量为1200。同时，合同约定当工程量增减超过15%时，超出部分的综合单价调整为420元/。另外，施工期间水泥价格大幅上涨，合同约定可调整材料价差。C30混凝土定额消耗量为水泥300kg/，水泥基准价格为400元/吨，施工当月信息价为450元/吨，风险系数为5%。已知该工程不涉及其他费用调整。问题：（1）计算该混凝土柱工程的结算工程款（不考虑材料价差）。（2）计算该工程应调整的水泥材料价差总额。（3）若合同约定规费费率为5%（以人工费+材料费+机械费为基数），税金率为9%，已知该分项工程中人材机费用（不含价差）在综合单价中占比为80%，计算考虑价差后的最终结算价款（假设调整后的单价中人材机占比不变，且价差仅调整材料费，不参与规费计算，直接计入税前）。【答案与解析】解：（1）计算结算工程款（不考虑材料价差）工程量清单数量=1000，实际完成工程量=工程量偏差率=×100由于20，超出部分需要调整单价。界限内工程量=1000×超出部分工程量=1200−原综合单价=450元/，调整后综合单价=420元/。结算工程款=1150×（2）计算水泥材料价差总额首先计算每立方米混凝土的材料价差。水泥定额消耗量=300kg/=0.3吨/。基准价格=400元/吨，信息价=风险系数=5计算风险范围：400×由于信息价450元/吨>420元/吨，应予调整。每吨水泥调整额=450−每立方米混凝土材料价差=0.3×30=水泥材料价差总额=实际工程量×每立方米价差=1200×（3）计算最终结算价款已知综合单价中人材机占比为80%。原综合单价中人材机费用=450×80元/调整后综合单价（界限内）中人材机费用=450×80元/调整后综合单价（超出部分）中人材机费用=420×80元/界限内工程量人材机总和=1150×超出部分工程量人材机总和=50×人材机费用总计=414000+计算不含价差的税前造价（即第一问计算的价款）：不含价差税前造价=538500元。计算规费：规费=人材机费用总计×规费费率=430800×计算最终结算价款：最终结算价款=(不含价差税前造价+材料价差总额+规费)×(1+税金率)注意：价差是否参与取费？题目要求“价差仅调整材料费，不参与规费计算，直接计入税前”。通常价差参与税金计算。最终结算价款=(==622215.60答：（1）该混凝土柱工程的结算工程款为538500.00元。（2）该工程应调整的水泥材料价差总额为10800.00元。（3）考虑价差后的最终结算价款为622215.60元。82.（15分）某输电线路工程，合同工期为180天。承包人提交的施工进度计划网络图如下（逻辑关系及持续时间表）：工作代码紧前工作持续时间（天）A-30B-20CA40DA20EB,D30FC,E40问题：（1）计算该网络计划的总工期及关键线路（用工作代码表示）。（2）若施工过程中，工作D因发包人原因延误了10天，而工作B因承包人原因延误了5天。请分析实际工期延误多少天？承包人可索赔工期多少天？【答案与解析】解：（1）计算时间参数节点最早时间（ES）和最迟时间（LS）计算：A:ESB:ESC:ESD:ESE:紧前B(20),D(50)，取大值50。ESF:紧前C(70),E(80)，取大值80。ES总工期=120天。逆推求LS：F:LFE:LFC:LFD:LFB:LFA:紧后C(40),D(30)，取小值30。LF计算总时差TF：A:0−B:30−C:40−D:30−E:50−F:80−关键线路为总时差为0的工作组成的线路：A->D->E->F。总工期为120天。（2）工期延误分析原关键线路：A-D-E-F，原总工期120天。工作D在关键线路上，延误10天（发包人原因），将导致工期延长10天。此时关键线路仍为A-D-E-F（假设其他非关键工作时差不足以弥补），新工期变为130天。工作B在非关键线路上，原总时差30天。延误5天（承包人原因），未超过总时差（5<综合分析：实际工期=原工期+D延误影响=120+实际工期延误=130−承包人可索赔工期：仅发包人原因且造成关键线路延误的部分。工作D延误10天，且位于关键线路，故可索赔工期10天。答：（1）总工期为120天，关键线路为A→D→E→F。（2）实际工期延误10天，承包人可索赔工期10天。83.（20分）某电力工程，合同金额为5000万元。合同约定：(1)工程预付款为合同金额的15%。(2)预付款扣回方式：从累计完成工程款达到合同金额的60%时起，按当月完成工程款的30%扣回，直至扣完。(3)质量保证金为工程款的3%，在每月进度款中扣留。(4)工程进度款按月支付，支付证书签发后7天内支付。(5)某月，承包人完成产值800万元（含变更款100万元）。截止上月，累计已支付工程款（含预付款）为2800万元，累计已完工程款为2600万元，累计已扣质量保证金为78万元。问题：（1）计算工程预付款总额。（2）计算起扣点（累计已完工程款）。（3）计算当月应扣回的预付款金额。（4）计算当月应扣留的质量保证金。（5）计算当月应支付的进度款金额。【答案与解析】解：（1）计算工程预付款总额预付款=合同金额×15%=5000×（2）计算起扣点起扣点=合同金额×60%=5000×即当累计已完工程款达到3000万元时，开始扣回预付款。（3）计算当月应扣回的预付款金额当月完成产