2026年陕西省宝鸡市招标采购从业人员专业技术能力考试(招标采购合同管理中级)测试题库及答案

2026年陕西省宝鸡市招标采购从业人员专业技术能力考试(招标采购合同管理中级)测试题库及答案1.根据《招标投标法》和《民法典》合同编的规定，下列关于招标采购合同生效的说法，正确的是（）A.招标采购合同自招标人和中标人在合同书上签字之时成立，成立即生效B.依法必须招标的项目，招标采购合同自招标人向中标人发出中标通知书之时生效C.依法必须招标的项目，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内订立书面合同，合同自双方签字盖章并完成合同备案后生效D.法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定，未办理手续不影响合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力答案：D解析：根据《民法典》第五百零二条规定，依法成立的合同，自成立时生效，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。依照法律、行政法规的规定，合同应当办理批准等手续生效的，依照其规定。未办理批准等手续影响合同生效的，不影响合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力。A选项错误，因为存在法律另有规定或当事人另有约定的情况，也存在需批准生效的情形；B选项，中标通知书发出只是承诺生效，合同尚未成立，更不生效，B错误；C选项，目前我国依法必须招标项目的合同备案属于行政管理要求，不是合同生效的要件，C错误；D选项符合民法典规定，所以正确。2.某依法必须招标的市政工程施工项目，招标人发出中标通知书后，由于原材料价格大幅上涨，招标人提出降低中标价10%才签订合同，否则拒绝签订合同，中标人因此遭受损失，下列说法正确的是（）A.招标人在订立书面合同前有权调整合同价格，无需承担赔偿责任B.招标人的行为构成缔约过失责任，应当赔偿中标人的信赖利益损失C.中标人要求招标人继续履行签订合同义务的，人民法院应当予以支持，强制双方订立合同D.中标人只能要求招标人返还投标保证金，无权主张其他损失答案：B解析：根据《招标投标法》第四十五条规定，中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。招标人无正当理由不与中标人订立合同，属于违反先合同义务的行为，应当承担缔约过失责任，赔偿中标人的信赖利益损失，包括投标成本、为订立合同做准备的损失、预期利润损失等，因此A、D错误。C选项错误，合同订立遵循自愿原则，人民法院不能强制双方订立合同，仅能判决招标人承担损害赔偿责任，因此正确选项为B。3.根据《标准施工招标文件》（2007年版）中通用合同条款，关于缺陷责任期的说法，错误的是（）A.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，该期限最长不超过24个月B.单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程通过竣工验收之日起算C.因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从承包人提交竣工验收申请报告之日起开始计算D.因承包人原因造成工程缺陷的，承包人维修并承担相应费用后，不再承担对工程的损失赔偿责任答案：D解析：根据《标准施工招标文件》通用合同条款约定，缺陷责任期是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的期限，自工程实际竣工日期起计算。根据《建设工程质量保证金管理办法》规定，缺陷责任期最长不得超过24个月，A选项表述正确；B选项，单位工程提前验收的，缺陷责任期分别起算，表述正确；C选项，因发包人原因导致无法按期验收的，从承包人提交验收申请之日起算缺陷责任期，符合规定，表述正确；D选项，承包人对缺陷进行维修后，不免除其对工程损失的赔偿责任，因承包人原因造成工程缺陷给发包人带来其他损失的，承包人仍应当承担赔偿责任，因此D表述错误，符合题意。1.下列属于招标采购合同履行中可以法定解除合同的情形有（）A.因不可抗力致使不能实现合同目的B.承包人明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的C.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝按照发包人要求进行修复的D.承包人擅自将建设工程转包、违法分包的E.发包人迟延履行支付工程款义务，承包人有权直接解除合同答案：ABCD解析：根据《民法典》第五百六十三条规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。另外根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》规定，承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（一）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；（二）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；（三）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；（四）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。因此ABCD正确。E选项错误，发包人迟延履行支付工程款义务，承包人需要先催告，发包人在合理期限内仍不支付的，承包人才有权解除合同，不能直接解除。2.根据《政府采购法》及相关规定，下列关于政府采购合同的说法正确的有（）A.政府采购合同适用《民法典》，采购人和供应商之间的权利和义务应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定B.政府采购合同应当采用书面形式C.采购文件要求中标、成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的10%D.经采购人同意，中标、成交供应商可以依法采取分包方式履行合同E.政府采购合同履行中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，任何情况下追加的采购金额都不得超过原合同采购金额的10%答案：ABCD解析：E选项错误，根据《政府采购法》规定，政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该规定的前提是不改变合同其他条款，且标的相同，E选项表述过于绝对，因此错误。ABCD均符合政府采购合同的相关规定，正确。某高校新建图书馆项目，依法公开招标，招标范围为建筑工程施工总承包，资金来源为财政拨款，计划总投资8500万元。招标人按照规定程序完成招标后，确定甲施工单位为中标人，中标价8200万元，中标工期360日历天。招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立了书面总承包合同，合同约定采用固定单价合同，价格风险由承包人承担，发包人逾期支付进度款的，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的1.2倍支付逾期利息。合同订立后，甲单位进场施工，施工过程中发生了以下事件：事件1：主体结构施工阶段，当地钢材价格较招标时上涨了18%，远超出投标人投标时的预期，甲单位向发包人提出，钢材涨价属于不可抗力，要求发包人调整钢材价格，追加工程款320万元。事件2：屋面工程施工完成后，发包人组织监理单位、施工单位共同进行验收，验收发现屋面防水存在多处渗漏，属于施工工艺不符合规范要求导致的质量缺陷，要求甲单位15日内修复。甲单位修复完成后重新验收合格，由此造成工期延误10天，修复费用12万元，甲单位认为屋面工程已经经过验收，发包人不应再要求修复，拒绝承担修复费用和工期责任。事件3：施工进入收尾阶段后，发包人累计拖欠进度款1200万元，经甲单位两次书面催告后，超过30天仍未支付，甲单位因此暂停施工，暂停施工28天后，发包人依然未支付工程款，甲单位向发包人发出解除合同的通知，要求解除双方签订的施工合同，并要求发包人支付已完工程价款，赔偿停工、窝工等损失，同时主张对案涉工程享有建设工程价款优先受偿权。问题：1.针对事件1，甲单位提出钢材涨价属于不可抗力要求调整价款的主张是否成立？请说明理由。2.针对事件2，甲单位的观点是否正确？说明理由，该部分修复费用和延误的工期应当由谁承担？3.针对事件3，甲单位解除合同的行为是否符合法律规定？甲单位主张建设工程价款优先受偿权的期限应当从何时起算，优先受偿的范围包括哪些？答案：1.甲单位的主张不成立。理由：本次招标采用固定单价合同，合同已经约定价格风险由承包人承担，钢材价格波动属于承包人在投标时应当合理预见的商业风险，不属于不可抗力。根据《民法典》及建设工程司法解释的规定，当事人约定了风险范围的，应当按照合同约定执行，因此甲单位无权要求调整价款。2.甲单位的观点不正确。理由：屋面防水工程在竣工验收时虽然经过初步验收，但缺陷责任期内承包人仍然需要承担缺陷修复义务，本次质量缺陷是由于承包人自身施工工艺不符合规范要求导致的，属于承包人的责任，承包人应当承担修复义务。本次修复费用12万元和延误的10天工期，均应当由甲单位承担。3.（1）甲单位解除合同符合法律规定。根据《民法典》及建设工程司法解释的规定，发包人未按照约定支付工程价款，经承包人催告后在合理期限内仍不支付的，承包人有权解除建设工程施工合同。本案中发包人拖欠进度款1200万元，经甲单位两次催告后超过合理期限仍未支付，因此甲单位有