2026年全国监理工程师之土木建筑目标控制考试高分特训题（详细参考解析）

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、用数据变动的幅度来反映质量数据分散状况的特征值，称为（）。A.极差B.标准偏差C.中位数D.变异系数

2、某建设项目从银行贷款2000万元，年利率8%.每季度复利一次，则该贷款的年实际利率为()A.7.76%B.8.00%C.8.24%D.8.56%

3、在建设工程进度调整的系统过程中，当分析进度偏差产生的原因之后，首先需要（）。A.确定后续工作和总工期的限制条件B.采取措施调整进度计划C.分析进度偏差对后续工作和总工期的影响D.实施调整后的进度计划

4、工程建设活动中，（）直接影响项目的决策质量和设计质量。A.项目可行性研究B.工程施工C.工程勘察D.工程竣工验收

5、工程质量事故发生后，项目监理机构应及时签发工程暂停令，要求施工单位采取（）的措施。A.抓紧整改、早日复工B.防止事故信息非正常扩散C.对事故责任人进行监管D.防止事故扩大并保护好现场

6、在设备制造过程中，监造人员定期、不定期到制造现场，检查了解设备制造过程的质量状况，发现问题及时处理。这种质量监控方式称为（）。A.驻厂监造B.定点监控C.跟踪监控D.巡回监控

7、在建设工程质量中，民用建筑主体结构设计的耐用年限分为（）。A.二级B.三级C.四级D.五级

8、关于刑罚，下列哪一选项正确？A.对生产、销售假药、劣药的犯罪分子宣告缓刑的，可禁止其在缓刑结束后一定期间内从事药品的生产、销售活动B.逮捕后分娩的妇女因为证据不足被释放，之后再起诉的，虽然不能适用死刑立即执行，但可以适用死刑缓期两年执行C.因犯为境外非法提供国家秘密罪被判处独立适用剥夺政治权利后，就不再附加剥夺政治权利D.甲因盗掘古墓葬罪被判刑7年，在执行5年后被假释，法院裁定假释时，可对甲宣告禁止令

9、下列事件中，需要进行现场签证的是（）。A.合同范围以内零星工程的确认B.修改施工方案引起工程量增减的确认C.承包人原因导致设备窝工损失的确认D.合同范围以外新增工程的确认

10、将直方图与质量标准比较，质量分布中心与质量标准中心重合，实际数据分布与质量标准两边有一定余地，说明（）。A.生产过程处于正常稳定状态B.加工过于精细，不经济C.已出现不合格品D.过程能力不足

11、（2017年真题）根据批准的初步设计安排单位工程的开竣工日期，属于建设工程进度计划体系中（）内容。A.工程项目前期工作计划B.单位工程施工进度计划C.工程项目总进度计划D.工程项目年度进度计划

12、某项目，合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿的说法正确的是（）。A.业主应给予承包商补偿B.业主不给予承包商补偿C.竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿D.通过仲裁决定是否给予承包商补偿

13、工程网络计划“资源有限，工期最短”优化的目的是为了寻求（）。A.资源均衡使用时的最短工期安排B.最短工期条件下的资源均衡安排C.最低成本时的最短工期安排D.资源有限条件下的最短工期安排

14、检查某工程的实际进度后，绘制的前锋线如图所示，在原计划工期不变的情况下，H工作尚有总时差（）天。A.1B.2C.3D.0

15、（）在质量手册和作业文件间起承上启下的作用。A.质量记录B.质量计划C.作业指导书D.程序文件

16、某工程双代号时标网络计划如下图所示，根据第6周末实际进度检查结果绘制的前锋线如点划线所示，则下列描述正确的是（）。A.C工作实际进度拖后2周，影响工期2周B.D工作实际进度超前2周，不影响工期C.D工作实际进度拖后3周，不影响工期D.E工作实际进度拖后1周，影响总工期1周

17、下列可行性研究内容中属于建设方案研究与比选的是（）。A.产品价格现状及预测B.筹资方案与资金使用计划C.产品竞争力优劣势分析D.产品方案与建设规模

18、项目监理机构应掌握工程质量事故所造成缺陷的处理依据、程序和（）。A.损失程度B.影响范围C.基本方法D.等级

19、某工程施工合同约定采用造价信息进行价格调整。施工期间，项目所在地省级造价管理机构发布了工人工资指导价上调10%的通知并即时生效，该工程在颁布通知当月完成的合同价款为300万元，其中人工费为60万元（已知该人工费单价比发布的指导价高出30%），则该工程当月人工费结算的做法是（）。A.不予上调B.按照通知要求上调10%C.由总监理工程师确定新的单价D.由发承包双方协商后适当调整

20、某新建项目，建设期为2年，共向银行贷款1200万元，贷款时间为：第1年300万元，第2年900万元，年利率为6％，则第2年应计利息为()万元。A.36.54B.41.54C.45.54D.49.54

21、建设工程采用平行施工方式的特点是（）。A.充分利用工作面进行施工B.施工现场组织管理简单C.专业工作队能够连续施工D.有利于实现专业化施工

22、在正常使用条件下，房屋建筑主体结构工程的最低保修期为（）。A.建设单位要求的使用年限B.设计文件规定的合理使用年限C.30年D.50年

23、（2018年真题）某分项工程月计划工程量累计曲线(单位:万m3)如下图所示，该工程1～4月份实际工程量分别为6万m3、7万m3、8万m3和15万m3，则通过比较获得的正确结论是（）。A.第1月实际工程量比计划工程量超额2万m3B.第2月实际工程量比计划工程量超额2万m3C.第3月实际工程量比计划工程量拖欠2万m3D.4月底累计实际工程量比计划工程量拖欠2万m3

24、在项目BIM实施过程中软件资源配置不包括()。A.根据应用内容及结合企业自身情况合理选择B.IM软件B根据软件对运行环境的具体需求，对相应电脑配置进行重新匹配C.根据甲方具体要求以及同项目各参与方进行协同，合理选择软件版本，对不符合要求的版本软件进行相应的升级D.根据具体需求自主研发或委托软件开发公司进行相应的实用性软件开发

25、项目建设投资为2000万元，全部流动资金为400万元，建设期贷款利息200万元。建设投资中借贷资金为800万元，流动资金全部为自有资金。预计项目建成后年平均净利润为200万元，年平均贷款利息为15万元，年平均所得税为35万元。则该项目的总投资收益率为（）。A.9.23%B.9.62%C.10.26%D.10.34%

26、某新建学校项目由教学楼、行政楼等构成，按建设工程项目的划分层次，行政楼属于()。A.专业工程B.单项工程C.单位工程D.分项工程

27、在建筑工程施工质量验收时，对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行()检测。A.抽样B.全数C.无损D.见证取样

28、在工程网络计划实施过程中，如果发现某项工作进度出现拖延，则受影响的工作必然是该工作的（）。A.先行工作B.先做工作C.后续工作D.后做工作

29、模板是混凝土构件成形的模壳与支架，高层建筑核心筒模板应优先选用（）。A.大模板B.滑升模板C.组合模板D.爬升模板

30、工程质量形成过程中，（）阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。A.项目建议书B.项目可行性研究C.项目策划D.项目决策

31、混凝土结构工程中，侧模拆除时混凝土强度必须保证混凝土结构()。A.表面及棱角不受损伤B.不出现侧向弯曲变形C.不出现裂缝D.试件强度达到抗压强度标准值

32、在施工过程中，遇到有经验的承包人无法合理预见的地质条件变化，导致费用增加如工期延误时，监理人处理承包人索赔的正确做法是（）A.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润补偿B.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润补偿C.可批复增加的工期，不批复增加的费用和利润补偿D.可批复增加的费用、延误的工期和利润补偿

33、某工程双代号时标网络计划如下图所示，工作G的自由时差和总时差分别是（）图暂缺A.0和4B.4和4C.5和5D.5和6

34、在工程施工过程质量控制中，完成见证取样后，（）应在试样或包装上做出标识、封志。A.建设单位管理人员B.施工单位取样人员C.专业监理工程师D.总监理工程师

35、下列有关联合试运转费的说法正确的是（）。A.联合试运转费不包括试运转所需的低值易耗品费用B.试运转收入包括试运转产品销售和其他收入C.联合试运转分为单台试运调试和无负荷联动试运转D.联合试运转费实质上是进行整个车间的负荷试运转发生的费用支出小于试运转收入的盈利部分

36、李某申请公开自己的社保信息，社保局拒绝公开，李某遂提起了诉讼，关于本案，下列哪些说法是正确的？A.本案可以适用简易程序B.本案应有审判员和陪审员组成合议庭进行审理C.社保局须对拒绝公开的根据以及履行法定告知和说明理由义务的情况举证D.法院应在立案之日起45日内审结，有特殊情况需延长的经批准可以延长

37、施工进度控制工作细则是对（）中有关进度控制内容的进一步深化和补充。A.施工总进度计划B.单位工程施工进度计划C.建设工程监理规划D.建设工程监理大纲

38、资源优化的目的是通过改变()，使资源按照时间的分布符合优化目标。A.关键工作的持续时间B.关键工作的开始时间和完成时间C.工作的持续时间D.工作的开始时间和完成时间

39、甲等三人冒充警察，向实施了盗窃行为的乙谎称执行逮捕任务，将乙带到某宾馆房间，并声称如果乙的家人交付3万元取保候审保证金，就可以放乙回家。乙遂给其家人打电话告知此事，后来乙发现甲等人并非警察，但未吭声；其家人次日去公安局打听情况，发现并无此事，遂报警。下列哪一选项是正确的？A.甲等人仅成立招摇撞骗罪B.甲等人成立敲诈勒索罪与招摇撞骗罪想象竞合C.甲等人成立敲诈勒索罪未遂与招摇撞骗罪想象竞合D.甲等人成立绑架罪与招摇撞骗罪想象竞合

40、进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于（），不高于（）。A.30%；60%B.60%；90%C.30%；90%D.50%；60%

41、下列关于工程质量管理体制的表述中，正确的是（）。A.政府部门对工程质量的监督管理就是为保障公众安全与社会利益不受到危害B.建设单位在施工阶段是建设工程管理的主导者和责任人，主要责任是对建设工程的全过程.全方位实施有效管理C.工程建设参与方的主要任务是按照合同约定，对其承担的建设工程相关任务进行管理，但并不承担相应的经济和法律责任D.我国工程建设实行“政府监督.社会监理与检测.企业监控”的质量管理与保证体系

42、在某工程双代号网络计划中，如果以某关键节点为完成节点的工作有3项，则该3项工作（）。A.全部为关键工作B.至少有一项为关键工作C.自由时差相等D.总时差相等

43、为确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理工作，常需做()工作。A.常规的检测B.试验验证C.必要的试验和检验鉴定D.方案论证

44、（2022年真题）根据《建设工程质量检测管理办法》，检测机构完成检测业务后出具的检测报告，经确认后由（）归档。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.材料供应单位

45、重点审核设计方案的设计参数、设计标准、设备选型和结构造型、功能和使用价值，属于设计方案评审的（）。A.总体方案评审B.专业设计方案评审C.设计方案审核D.施工图设计评审

46、随着我国经济发展和施工技术的进步，工程建设规模不断扩大，技术复杂程度越来越高，出现了大量工程规模较大和具有综合使用功能的（）。A.综合性建筑物B.多体建筑物C.大型单体工程D.多功能建筑物

47、按照项目融资程序，需要在融资决策分析阶段进行的工作是（）A.任命项目融资顾问B.确定项目投资结构C.评价项目融资结构D.分析项目风险因素

48、项目监理机构发布工程开工令的依据是（）。A.施工承包合同约定B.工程开工的准备情况C.批准的施工总进度计划D.施工图纸的准备情况

49、项目监理机构实施设计阶段相关服务时，属于施工图设计协调管理工作的是（）。A.协助审查施工图是否符合工程建设强制性标准B.协助审查施工图中的消防安全性C.协助建设单位建立设计过程的联席会议制度D.***

50、工程质量保证金是用以保证（）内施工单位对工程缺陷进行维修的资金。A.工程投入使用3年B.工程投入使用5年C.施工合同约定的缺陷责任期D.设计使用年限

51、施工过程中，若出现需返工弥补的工程质量问题，监理工程师应及时（）。A.签发监理通知单B.签发工程暂停令C.通知建设单位D.报告政府主管部门

52、某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程流水节拍分别是6天、6天、9天，则该分部工程的流水施工工期是()天。A.24B.30C.36D.54

53、采用计数值标准型二次抽样检验方案，在第一次抽检n1后，检出不合格品数为d1满足()时，判定该批产品不合格。A.d1≤c1B.d1>c1C.d1>c2D.c1＜d1＜c2

54、在双代号网络计划中，工作M的最迟完成时间为第25天，其持续时间为6天。该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第10天、第12天和第13天，则工作M的总时差为（）天。A.6B.9C.12D.15

55、编制工程竣工决算的单位及其部门是()A.承包商单位的预算部门B.业主单位的预算部门C.承包商单位的财务部门D.业主单位的财务部门

56、《工程质量评估报告》是工程验收中的重要资料，应由()签署。A.总监理工程师和监理单位技术负责人B.建设单位项目负责人和监理单位负责人C.总监理工程师和质监站监督员D.建设单位项目负责人和总监理工程师

57、质量事故技术处理方案一般由（）提出，经（）同意签认，并报（）批准。A.施工单位、原设计单位、监理单位B.施工单位、相应资质设计单位、建设单位C.施工单位、原设计单位、建设单位D.施工单位、相应资质设计单位、监理单位

58、工程质量事故处理方案中，监理工程师应牢记，不论哪种情况，特别是（）的质量缺陷，均要备好必要的书面文件，对技术处理方案等有关档案资料认真组织签认。A.修补处理B.返工处理C.不做处理D.加固处理

59、对于工程量清单中的某些项目，如保养气象记录设备，保养测量设备等一般采用()进行计量支付。A.均摊法B.凭证法C.估价法D.分析计量法

60、某新建项目建设期2年，计划银行贷款3000万元。第一年贷款1800万元，第二年贷款1200万元，年利率5%。则该项目估算的建设期利息为（）。A.90.00B.167.25C.240.00D.244.50

61、由发包人提供的工程材料、工程设备金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除,具体的扣出标准是（）。A.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际单价和签约数量

62、某道路工程划分为4个施工过程、5个施工段进行施工，各施工过程的流水节拍分别为6、4、4、2天。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则流水施工工期为（）天。A.40B.30C.24D.20

63、某些隐蔽部位结构混凝土表面裂缝，经检查分析，属于表面养护不够的干缩微裂，不影响使用及外观，则（）。A.修补处理B.返工处理C.不做处理D.通过后续工序弥补

64、（2019年真题）关于抽样检验的说法，正确的是（）。A.计量抽样检验是对单位产品的质量采取计数抽样的方法B.一次抽样检验涉及3个参数，二次抽样检验涉及5个参数C.一次抽样检验和二次抽样检验均为计量抽样检验D.一次抽样检验和二次抽样检验均涉及3个参数，即批量、样本数和合格判定数

65、对于大型建设工程，由于其单位工程较多且相互间的制约比较小，可调整的幅度比较大，所以容易采用（）的方法来调整施工进度计划。A.平行作业B.搭接作业C.流水作业D.顺序作业

66、编制某设备安装工程概算过程中，发现初步设计的设备清单不完备，或安装预算单价及扩大综合单价不全时，宜采用的概算编制方法是（）A.预算单价法B.扩大单价法C.按设备费百分比形式的概算指标法D.按每吨设备安装费形式的概算指标法

67、（2020年真题）根据《卓越绩效评价准则》，卓越绩效模式的基本特征是（）。A.强调以经营为中心B.强调以效益为中心C.强调大质量观D.强调企业责任

68、通过质量控制的动态分析能随时了解生产过程中的质量变化情况，预防出现废品。下列方法中，属于动态分析方法的是（）。A.排列图法B.直方图法C.控制图法D.相关图法

69、监理单位在编写程序文件的过程中，应同时编制质量管理体系贯彻实施所需的各种质量记录表格。下列不属于与质量管理体系有关的记录包括（）。A.合同评审记录B.文件控制记录C.内部审核记录D.不合格品处理记录

70、工程质量统计分析中，应用控制图分析判断生产过程是否处于稳定状态时，可判断生产过程为异常的情形有（）。A.中心线一侧出现5点链B.中心线两侧有6点连续上升C.点子排列显示周期性变化D.连续14点中有10点在同侧

71、工程项目质量控制系统是以（）为对象，由项目监理机构负责建立的面向监理项目开展质量控制的工作体系。A.分项工程B.分部工程C.单位工程D.工程项目

72、按子项目构成进行建设投资目标的分解时，一般可将建筑安装工程费用分解到（）。A.建设项目B.单位工程C.分部工程D.分项工程

73、下列关于竣工决算的说法中，正确的是()A.竣工决算金额是指承包商完成竣工任务的全部费用B.竣工决算是承包商与业主办理工程价款最终结算的依据C.竣工决算是业主办理交付使用，核定各类新增资产价值的依据D.竣工决算是发承包方签订的建筑安装工程承包合同终结的凭证

74、下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于违背基本建设程序的是（）。A.未按有关施工规范施工B.计算简图与实际受力情况不符C.图纸技术交底不清D.不经竣工验收就交付使用

75、根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》，钢筋运到施工现场后，应进行的主要力学性能试验是（）。A.抗拉强度和抗剪强度试验B.冷弯试验和耐高温试验C.屈服强度和疲劳强度试验D.拉力试验和弯曲性能试验

76、某扩建项目初步设计规定必须购置的不够固定资产标准的工卡模具费用属于（）。A.设备工器具购置费B.设备购置费C.工具器具及生产家具购置费D.设备运杂费

77、建设单位计划系统中工程项目建设总进度计划不包括（）。A.工程项目一览表B.投资计划年度分配表C.年度设备平衡表D.工程项目进度平衡表

78、下列选项中，关于时标网络计划中的关键线路叙述不正确的是（）。A.凡自始至终不出现波形线路的为关键线路B.关键线路上相邻两项工作之间的时间间隔全部为0C.在计算工期等于计划工期的前提下，自由时差和总时差全部为0D.在计算工期等于计划工期的前提下，总时差小于自由时差

79、在进行质量问题成因分析中，首先要做的工作是（）。A.收集有关资料B.现场调查研究C.进行必要的计算D.分析、比较可能的因素

80、下列标准中，属于由国家或部门统一制定，用以作为检验和验收工程项目质量水平所依据的技术法规性文件是（）。A.混凝土结构工程施工质量验收规范B.电焊操作规程C.混凝土施工操作规程D.砌体操作规程二、多选题

81、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，下列关于投标价格的编制原则说法正确的是（）。A.投标人应依据自身利润率自主确定投标报价B.投标人的投标报价可以低于工程成本C.投标人的投标报价等于招标控制价的应予废标D.投标价应由投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制

82、某工程网络计划中工作C的持续时间为6天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第8天和第10天，则工作C的最早完成时间为第（）天。A.8B.10C.16D.18

83、某工程单代号搭接网络计划中工作B、D、E之间的搭接关系和时间参数如下图所示。工作D和工作E的总时差分别为6天和2天，则工作B的总时差为（）天。A.6B.8C.9D.13

84、根据FIDIC《施工合同条件》，建筑工程保险费、履约保证金等项目的计量方法适合采用()A.凭据法B.估价法C.均摊法D.分解计量法

85、工程项目年度计划中不应包括的内容是（）。A.投资计划年度分配表B.年度计划项目表C.年度建设资金平衡表D.年度竣工投产交付使用计划表

86、承担工程设计质量管理的监理单位，应协助建设单位编制（），并选择工程设计单位。A.工程设计任务书B.工程设计大纲C.工程设计工作计划D.工程设计评审计划

87、用于工程的由()采购的主要设备应经建设单位、施工单位、项目监理机构与供货方共同进行开箱检查，并经四方在开箱检查记录上签字，合格的方可使用。A.建设单位B.施工单位C.安装单位D.代理商

88、关于合成高分子防水卷材厚度的选用，下述()是错误的。A.当屋面防水等级为Ⅰ级时，厚度不应小于1.5mmB.当屋面防水等级为Ⅱ级时，厚度不应小于1.2mmC.当屋面防水等级为Ⅲ级时，厚度不应小于1.0mmD.当屋面防水等级为Ⅳ级时，不宜选用

89、卓越绩效模式强调以()的观点来管理整个组织及其关键过程。A.系统B.创新C.改进D.合作

90、对同一厂家，同一类型且未超过30t的一批成型钢筋，检验外观质量与尺寸偏差时所采取的抽样方法和抽取数量是（）。A.随机抽取3个成型钢筋试体B.随机抽取2个成型钢筋试体C.随机抽取1个成型钢筋试体D.全数检查所有成型钢筋

91、某工程发生质量事故，造成5000万元以上1亿元以下直接经济损失，此次质量事故属于（）。A.特别重大质量事故B.重大质量事故C.较大质量事故D.一般质量事故

92、（2020年真题）某工作计划进度和实际进度横道图如下图所示，图中表明的正确信息是（）。A.前6周连续施工B.第2周进度正常C.第4周末进度正常D.第6周进度正常

93、某建设项目，第1～3年每年年末投入建设资金500万元，第4～8年每年年末获得利润率800万元，则该项目的静态投资回收期为()年。A.3.87B.4.88C.4.90D.4.96

94、在建设工程质量中，民用建筑主体结构设计的耐用年限分为（）。A.二级B.三级C.四级D.五级

95、根据《标准施工招标文件》，施工过程中发现文物、古迹，则停工期间承包商可索赔（）。A.工期，费用和利润B.工期和费用，不能索赔利润C.工期，不能索赔费用和利润D.费用，不能索赔工期和利润

96、依据行政处罚法的有关规定，以下关于行政处罚设定的说法，正确的是：A.只有法律、行政法规可以创设行政处罚法规定以外的行政处罚种类B.行政法规可以创设吊销企业营业执照的行政处罚C.地方性法规可以创设暂扣企业营业执照的行政处罚D.上海市人民政府规章可以创设暂扣企业营业执照的行政处罚

97、按照建设程序，可以将建设工程定额分为()A.预算定额、概算定额和估算指标B.人工消耗定额、材料消耗定额和机械消耗定额C.建筑工程定额和安装工程定额D.构成工程直接成本的定额和构成工程间接费的定额

98、招标投标阶段，工程范围无法界定，缺少工程的详细说明，无法准确估价时，宜采用（）合同形式。A.固定总价合同B.估算工程量单价合同C.纯单价合同D.成本加酬金合同

99、混凝土（）的大小，用“坍落度”或“维勃稠度”指标表示。A.流动性B.黏聚性C.保水性D.均匀性

100、（2018年真题）工程质量统计分析中，因分组数或组距确定不当，会形成（）直方图。A.折齿型B.孤岛型C.双峰型D.绝壁型

参考答案与解析

1、答案：A本题解析：本题考核的是描述数据离散趋势的特征值。极差是数据中最大值与最小值之差，是用数据变动的幅度来反映其分散状况的特征值。

2、答案：C本题解析：在复利法计算中，设名义利率为r，在一年计息m次，则实际利率i=（1+r/m）＜sup>m＜/sup>-1=(1+8%/4)＜sup>4＜/sup>-1=8.24%。

3、答案：C本题解析：本题考查的是进度调整的系统过程。进度调整的系统过程是：（1）分析进度偏差产生的原因；（2）分析进度偏差对后续工作和总工期的影响；（3）确定后续工作和总工期的限制条件；（4）采取措施调整进度计划；（5）实施调整后的进度计划。参见教材P91。

4、答案：A本题解析：考点:工程建设阶段对质量形成的作用与影响。工程建设活动中，项目可行性研究直接影响项目的决策质量和设计质量。

5、答案：D本题解析：本题考查的是工程质量事故处理。工程质量事故发生后，总监理工程师应签发《工程暂停令》，要求暂停质量事故部位和与其有关联部位的施工，要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场。同时，要求质量事故发生单位迅速按类别和等级向相应的主管部门上报。参见教材P191。

6、答案：D本题解析：本题考查的是设备制造的质量控制方式。在设备制造过程中，监造人员还应定期及不定期的到制造现场，检查了解设备制造过程的质量状况，做好相应记录，发现问题及时处理，这种质量监控方式称为巡回监控。

7、答案：C本题解析：2022/2021版教材P1本题考查的是建设工程质量特性。耐久性，即寿命，是指工程在规定的条件下，满足规定功能要求使用的年限，也就是工程竣工后的合理使用寿命期。民用建筑主体结构耐用年限分为四级（15～30年，30～50年，50～100年，100年以上）。

8、答案：C本题解析：①禁止令不是在缓刑结束后一定时期内而是在缓刑考验期间内。A选项错误。②不能适用死刑包括死刑立即执行与死刑缓期两年执行。B选项错误。③同一犯罪只能判处一次同种刑罚。C选项正确。④对于被判处假释的犯罪分子，在假释考验期间，刑法并未规定对其可以适用禁止令的规定。D选项错误。

9、答案：B本题解析：2022/2021版教材P190本题考查的是现场签证。现场签证的范围：（1）适用于施工合同范围以外零星工程的确认；（2）在工程施工过程中发生变更后需要现场确认的工程量；（3）非承包人原因导致的人工、设备窝工及有关损失；（4）符合施工合同规定的非承包人原因引起的工程量或费用增减；（5）确认修改施工方案引起的工程量或费用增减；（6）工程变更导致的工程施工措施费增减等。

10、答案：A本题解析：本题考查重点是“直方图的观察与分析”。正常型直方图与质量标准相比较，质量分布中心与质量标准中心重合，实际数据分布与质量标准相比较两边还有一定余地。这样的生产过程质量是很理想的，说明生产过程处于正常的稳定状态。在这种情况下生产出来的产品可认为全都是合格品。因此，本题的正确答案为A。

11、答案：C本题解析：2022/2021版教材P7本题考查的是建设单位的计划系统。工程项目总进度计划是根据初步设计中确定的建设工期和工艺流程，具体安排单位工程的开工日期和竣工日期。

12、答案：A本题解析：本题考查的是索赔的主要类型。由法律引起的索赔，如果在基准日期（招标工程以投标截止日期前的28天、非招标工程以合同签订前28天）以后，由于业主国家或地方的人和法规、法令、政令或其他法律或规章发生了变更，导致了承包商成本增加。对承包商由此增加的开支，业主应予补偿。参见教材P181。

13、答案：D本题解析：2022/2021版教材P76本题考查的是资源优化。网络计划的资源优化分为两种，即“资源有限，工期最短”的优化和“工期固定，资源均衡”的优化。前者是通过调整计划安排，在满足资源限制条件下，使工期延长最少的过程；而后者是通过调整计划安排，在工期保持不变的条件下，使资源需用量尽可能均衡的过程。

14、答案：A本题解析：2022/2021版教材P101本题考查的是前锋线比较法。总时差剩余2-1=1天。

15、答案：D本题解析：2022/2021版教材P31本题考查的是监理企业质量管理体系的建立与实施。程序文件，质量手册的支持性文件，是实施质量管理体系要素的描述，它对所需要的各个职能部门的活动规定了所需要的方法，在质量手册和作业文件间起承上启下的作用。

16、答案：D本题解析：2022/2021版教材P101本题考查的是前锋线比较法。选项A错误，C工作实际进度拖后2周，其总时差为1周，所以影响工期1周；选项B错误，D工作实际进度拖后3周，其总时差为1周，所以影响总工期2周；选项C错误，D工作实际进度拖后3周，影响工期2周。

17、答案：D本题解析：建设方案研究与比选主要包括：（1）产品方案与建设规模。（2）工艺技术和主要设备方案。（3）厂（场〉址选择。（4）主要原材料、辅助材料、燃料供应。（5）总图运输和土建方案。（6）公用工程。（7）节能、节水措施。（8）环境保护治理措施方案。（9）安全、职业卫生措施和消防设施方案。（11）对政府投资项目还应包括招标方案和代建制方案等。

18、答案：C本题解析：考点:工程质量事故处理。项目监理机构应掌握工程质量事故所造成缺陷的处理依据、程序和基本方法。参见教材P191。

19、答案：A本题解析：2022/2021版教材P168本题考查的是物价变化。采用造价信息进行价格调整时，人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

20、答案：C本题解析：本题考核的是建设期利息的计算。建设期利息的计算公式为：各年应计利息=(年初借款本息累计+本年借款额／2)×年利率，第1年应计利息=300／2×6％=9万元；第2年应计利息=(300+9+900／2)×6％=45.54万元。

21、答案：A本题解析：2022/2021版教材P21本题考查的是流水施工方式。平行施工方式具有以下特点：（1）充分地利用工作面进行施工，工期短；（2）如果每一个施工对象均按专业成立工作队，劳动力及施工机具等资源无法均衡使用；（3）如果由一个工作队完成一个施工对象的全部施工任务，则不能实现专业化施工，不利于提高劳动生产率；（4）单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量成倍地增加，不利于资源供应的组织；（5）施工现场的组织管理比较复杂。

22、答案：B本题解析：在正常使用条件下建设工程的最低保修期限为：①基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限.；②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年：③供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；④电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

23、答案：D本题解析：2022/2021版教材P97本题考查的是S曲线比较法。选项A，第1月实际工程量比计划工程量拖欠2万m3；选项B，第2月计划工程量为15-8=7万m3，与实际工程量一致；选项C，第3月计划工程量=32-15=17万m3，实际工程量比计划工程量拖欠9m3；选项D，4月底累计实际工程量=6+7+8+15=36万m3，比计划工程量拖欠2万m3。

24、答案：B本题解析：根据软件对运行环境的具体需求，对相应电脑配置进行重新匹配是属于硬件资源配置。

25、答案：B本题解析：息税前利润=200+15+35=250万元；总投资=2000+400+200=2600万元；总投资收益率=250/2600=9.62%。

26、答案：C本题解析：单位工程是指具备独立的设计文件、独立的施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物。对于建筑工程，单位工程的划分应按下列原则确定：1.具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物为一个单位工程。如一所学校中的一栋教学楼、办公楼、传达室，某城市的广播电视塔等2.对于规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分划分为一单位工程。子单位工程的划分一般可根据工程的建筑设计分区、使用功能的显著差异、结构缝的设置等实际情况，施工前，应由建设、监理、施工单位商定划分方案，并据此收集整理施工技术资料和验收3.室外工程可根据专业类别和工程规模划分单位工程或子单位工程、分部工程。室外工程的单位工程、分部工程划分按表6-1划分。

27、答案：A本题解析：涉及安全和使用功能的安装部分工程，应进行有关见证取样送去试验或抽样检测。

28、答案：C本题解析：考核先行工作和后续工作。在工程网络计划实施过程中，如果发现某项工作进度出现拖延，则受影响的工作必然是该工作的后续工作。参见教材P37。

29、答案：D本题解析：A项，大模板是采用专业设计和工业化加工制作而成的一种工具式模板，广泛应用于各种剪力墙结构的多高层建筑、桥墩和筒仓等结构体系中。B项，滑升模板适用于现场浇筑高耸的构筑物和建筑物，尤其适于截面变动较小的混凝土结构。C项，组合模板适用于各种现浇钢筋混凝土工程，可事先按设计要求组拼成梁、柱、墙、楼板的大型模板，整体吊装就位，也可采用散装散拆方法，比较方便。D项，爬升模板是施工剪力墙体系和筒体体系的钢筋混凝土结构高层建筑和桥墩、桥塔等的一种有效的模板体系。

30、答案：D本题解析：2022/2021版教材P2本题考查的是工程建设阶段对质量形成的作用与影响。项目决策阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。

31、答案：A本题解析：《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)(2010年版)第4.3.4条规定，侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。【说明】最新规范《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2015)已删除上述规定。

32、答案：A本题解析：如果监理工程师认为这类障碍或条件是一个有经验的承包人无法合理预见到的，在与发包人和承包人适当协商以后，应给予承包人延长工期和费用补偿的权利，但不包括利润。

33、答案：C本题解析：暂无解析

34、答案：B本题解析：2022/2021版教材P125本题考查的是见证取样与平行检验。完成取样后，施工单位取样人员应在试样或其包装上做出标识、封志。

35、答案：B本题解析：考核工程建设其他费用。选项A，联合试运转费包括试运转所需的低值易耗品费用；选项C，联合试运转费不包括应由设备安装工程费开支的单台设备调试费及无负荷联动试运转费用；选项D，联合试运转费实质上是进行整个车间的负荷试运转发生的费用支出大于试运转收入的亏损部分。参见教材P34。

36、答案：A、C本题解析：①本案属于政府信息公开案件的，政府信息公开案件一般都属于事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的案件，所以可以适用简易程序，A选项表述正确，当选。②既然适用简易程序，那么适用简易程序审理的行政案件，由审判员一人独任审理，所以B选项说法错误，不当选。③在政府信息公开诉讼中，本案属于拒绝公开之诉，被告须对拒绝公开的根据以及履行法定告知和说明理由义务的情况举证，C选项表述正确，当选。④适用简易程序审理的行政案件，应当在立案之日起45日内审结，该期限不得延长。所以D选项说法错误，不当选。综上，本题的正确答案是AC。

37、答案：C本题解析：本题考查的是建设工程施工进度控制工作内容。施工进度控制工作细则是对建设工程监理规划中有关进度控制内容的进一步深化和补偿。

38、答案：D本题解析：本题考核的是资源优化的目的。资源优化的目的是通过改变工作的开始时间和完成时间，使资源按照时间的分布符合优化目标。

39、答案：D本题解析：甲等人冒充警察将乙关押总是成立招摇撞骗罪，又存在利用被害人家属对被害人人身安危担忧的意思，勒索财物的行为，由于已经实际控制了被害人，所以成立绑架罪既遂与招摇撞骗罪想象竞合。A、B、C选项错误，D选项正确。

40、答案：B本题解析：本题考查的是进度款。进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于60%，不高于90%。

41、答案：A本题解析：考点:工程质量管理制度体系。选项B错误，在建设工程管理中，建设单位自始至终是建设工程管理的主导者和责任人，其主要责任是对建设工程的全过程、全方位实施有效管理，保证建设工程总体目标的实现，并承担项目的风险以及经济、法律责任。选项C错误，工程建设参与方的主要任务是按照合同约定，对其承担的建设工程相关任务进行管理，并承担相应的经济和法律责任。选项D错误，我国工程建设实行“政府监督、社会监理与检测、企业自控”的质量管理与保证体系。但社会监理的实施，并不能取代建设单位和承建方按法律法规规定的应有的质量责任。参见教材P5。

42、答案：B本题解析：2021/2020版教材P54本题考查的是在双代号网络计划中，关键线路上的节点称为关键节点。关键工作两端的节点必为关键节点，但两端为关键节点的工作不一定为关键工作。

43、答案：C本题解析：本题考核的是工程质量事故处理的鉴定验收。为确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理工作，常需做必要的试验和检验鉴定工作。

44、答案：C本题解析：2022教材P14本题考查的是工程质量检测单位的质量责任和义务。完成检测业务后，应当及时出具检测报告。检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工单位归档。

45、答案：B本题解析：2022/2021版教材P99本题考查的是初步设计质量管理。专业设计方案评审。重点审核专业设计方案的设计参数、设计标准、设备选型和结构造型、功能和使用价值等。

46、答案：C本题解析：2022/2021版教材P155本题考查的是建筑工程施工质量验收层次划分及目的。随着我国经济发展和施工技术的进步，工程建设规模不断扩大，技术复杂程度越来越高，出现了大量工程规模较大和具有综合使用功能的大型单体工程。

47、答案：A本题解析：

48、答案：B本题解析：2022/2021版教材P121本题考查的是建设工程施工进度控制工作内容。监理工程师应根据承包单位和业主双方关于工程开工的准备情况，选择合适的时机发布工程开工令。

49、答案：C本题解析：工程监理单位承担设计阶段相关服务的，应做好下列工作：（1）协助建设单位审查设计单位提出的新材料、新工艺、新技术、新设备（简称“四新”）在相关部门的备案情况；（2）协助建设单位建立设计过程的联席会议制度，组织设计单位各专业主要设计人员定期或不定期开展设计讨论，共同研究和探讨设计过程中出现的矛盾，集思广益，根据项目的具体特性和处于主导地位的专业要求进行综合分析，提出解决的方法；（3）协助建设单位开展深化设计管理。

50、答案：C本题解析：2022/2021版教材P185本题考查的是工程保修的相关规定。建设工程质量保证金是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。

51、答案：A本题解析：本题考查的是监理通知单、工程暂停令、复工令的签发。在工程质量控制方面，项目监理机构发现施工存在质量问题的，或施工单位采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程质量不合格的，应及时签发监理通知单，要求施工单位整改。

52、答案：B本题解析：本题考核的是流水施工工期的计算。计算专业工作队数目首先应计算流水步距，流水步距等于流水节拍的最大公约数，即：K=MINE6，6，9]=3；专业工作队数目=流水节拍／流水步距=6／3+6／3+9／3=7。则流水施工工期=(4+7-1)×3=30天。

53、答案：C本题解析：二次抽样检验也称双次抽样检验。二次抽样检验则包括五个参数，即:(N，n1，n2，C1，C2)，其中：n1——第一次抽取的样本数；n2一一第二次抽取的样本数；C1——第一次抽取样本时的不合格判定数；C2一一第二次抽取样本时的不合格判定数。二次抽样的操作程序：在检验批量为N的一批产品中，随机抽取n1件产品进行检验。发现n1中的不合格数为d1，则：1)若d1≤C1，判定该批产品合格；2)若d1>C2，判定该批产品不合格；3)若C1＜d1≤C2，不能判断是否合格，则在同批产品中继续随机抽取n2件产品进行检验。若发现n2中有d2件不合格品，则将(d1+d2)与C2比较进行判断：若d1十d2≤C2，判定该批产品合格；若d1十d2>C2，判定该批产品不合格。

54、答案：A本题解析：TFM=LSM-ESM=（25-6）-Max{10、12、13}=6天

55、答案：D本题解析：竣工决算是建设工程经济效益的全面反映,是项目法人核定各类新增资产价值、办理其交付使用的依据。由项目业主的财务部门进行编制。竣工结算是承包方将所承包的工程按照合同规定全部完工交付之后，向发包单位进行的最终工程价款结算，由承包方的预算部门负责编制。在此注意竣工决算与竣工结算的区别，其是经常考核的内容。

56、答案：A本题解析：根据作业技术活动结果的控制中对单位工程或整个工程项目的竣工验收的要求，在施工承包单位自检自验合格后向项目监理机构提交《工程竣工报验单》，总监理工程师组织专业监理工程师对拟验收工程项目进行初验收，初验收合格后，总监理工程师对承包单位的《工程竣工报验单》予以签认，并上报建设单位。同时提出“工程质量评估报告”，它应由项目总监理工程师和监理单位技术负责人签署。

57、答案：C本题解析：质量事故技术处理方案一般由施工单位提出，经原设计单位同意签认，并报建设单位批准。

58、答案：C本题解析：本题考查重点是“工程质量事故处理的基本方法”。不论哪种情况，特别是不做处理的质量缺陷，均要备好曲要的书面文件，时技术处理方案、不做处理结论和各方协商文件等有关档案资料认真组织签认，对责任方应承担的经济责任和合同中约定的罚则应正确判定。因此．本题的正确答案为C。

59、答案：A本题解析：所谓均摊法就是对清单中的某些项目的合同价款，按合同工期平均计量的方法，如监理工程师提供宿舍，保养测量设备，保养气象记录设备，维护工地清洁和整洁等。

60、答案：B本题解析：第一年应计利息：1800/2*5%=45万元第二年应计利息：（1800+45+1200/2）*5%=122.25建设期利息总和为45+122.25=167.25万元。

61、答案：A本题解析：《建设工程工程量清单计价规范》规定：发包人提供的甲供材料金额，应按照发包人签约提供的单价和数量从进度款支付中扣出，列入本周期应扣减的金额中。进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于60%，不高于90%。

62、答案：C本题解析：本题考查的是成倍节拍流水施工。加快的成倍节拍流水施工的计算如下：（1）计算流水步距。相邻专业工作队的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数（K），即：流水步距为6、4、4、2的最大公约数为2。所以，流水步距为2天。（2）确定专业工作队数目。b1=6/2=3（个），b2=4/2=2（个），b3=4/2=2（个），b4=2/2=1（个）。因此，参与该工程流水施工的专业工作队总数为8个。（3）确定流水施工工期。流水施工工期T=（m十n'-1）K=（5+8-1）×2=24（天）。因此，本题的正确答案为C。

63、答案：C本题解析：考核工程质量事故处理。某些隐蔽部位结构混凝土表面裂缝，经检查分析，属于表面养护不够的干缩微裂，不影响使用及外观，也可不做处理。参见教材P194。

64、答案：B本题解析：2022/2021版教材P62本题考查的是抽样检验方法。选项A错误，计数抽样检验是对单位产品的质量采取计数的方法来衡量。选项C错误，计数抽样检验方案又可分为：一次抽样检验、二次抽样检验、多次抽样检验等。选项AD错误，一次抽样检验涉及三个参数（N，n，C）。而二次抽样检验则包括五个参数，即（N，n1，n2，C1，C2）。其中N—批量；n1—第一次抽取的样本数；n2—第二次抽取的样本数；C1—第一次抽取样本时的不合格判定数；C2—第二次抽取样本时的不合将判定数。

65、答案：A本题解析：考核施工进度计划的调整。对于大型建设工程，由于其单位工程较多且相互间的制约比较小，可调整的幅度比较大，所以容易采用平行作业的方法来调整施工进度计划。参见教材P132。

66、答案：D本题解析：概算指标法。当初步设计的设备清单不完备，或安装预算单价及扩大综合单价不全，无法采用预算单价法和扩大单价法时，可采用概算指标编制概算。概算指标形式较多，概括起来主要可按以下几种指标进行计算：①按占设备价值的百分比（安装费率）的概算指标计算；②按每吨设备安装费的概算指标计算。

67、答案：C本题解析：2022/2021版教材P47本题考查的是卓越绩效模式的基本特征和核心价值观。卓越绩效模式的基本特征可以归纳为：强调大质量观、强调以顾客为中心和重视组织文化、强调系统思考和系统整合、强调可持续发展和社会责任、强调质量对组织绩效的增值和贡献。

68、答案：C本题解析：如果生产过程处于稳定状态，则把分析用控制图转为管理用控制图。分析用控制图是静态的，而管理用控制图是动态的。

69、答案：D本题解析：监理单位在编写程序文件的过程中，应同时编制质量管理体系贯彻实施所需的各种质量记录表格。包括：

70、答案：C本题解析：A出现7点链应判定工序异常。B连续7点或7点以上上升或下降排列，才应判定生产过程有异常因素影响，要立即采取措施。D连续14点中有12点在同侧属于缺陷。

71、答案：D本题解析：2022/2021版教材P42本题考查的是项目质量控制系统的建立和实施。正确的说法是以“工程项目”为对象的。

72、答案：D本题解析：2022/2021版教材P157本题考查的是资金使用计划编制。对各单位工程的建筑安装工程投资还需要进一步分解，在施工阶段一般可分解到分部分项工程。分项工程是建设工程项目的最基本构成要素。

73、答案：C本题解析：工程竣工决算是业主办理交付、验收、动用新增各类资产的依据，竣工验收报告的重要组成部分。

74、答案：D本题解析：教材控制P164。本题考查的是工程质量缺陷的成因。违背基本建设程序包括：未搞清地质情况就仓促开工；边设计、边施工；无图施工；不经竣工验收就交付使用等。

75、答案：D本题解析：2022/2021版教材P79本题考查的是基本材料性能检验。主要力学试验包括：拉力试验（屈服强度、抗拉强度、伸长率）；弯曲性能（冷弯试验、反复弯曲试验）。必要时，还需进行化学分析。

76、答案：C本题解析：2022/2021版教材P31本题考查的是设备购置费的组成与计算。工具器具及生产家具购置费是指新建或扩建项目初步设计规定必须购置的不够固定资产标准的设备、仪器、工卡模具等的费用。因为选项C的存在，所以选项A不够准确。

77、答案：C本题解析：㈡工程项目建设总进度计划主要内容：包括文字和表格两部分。表格部分包括：工程项目一览表；工程项目总进度计划；投资计划年度分配表；工程项目进度平衡表。（注意各表的概念、表格形式）

78、答案：D本题解析：2022/2021版教材P62本题考查的是时标网络计划中时间参数的判定。凡自始至终不出现波形线的线路即为关键线路。因为不出现波形线，就说明在这条线路上相邻两项工作之间的时间间隔全部为零，也就是在计算工期等于计划工期的前提下，这些工作的总时差和自由时差全部为零。

79、答案：B本题解析：本题考查的是工程质量缺陷的成因。质量缺陷成因分析方法的基本步骤是：（1）进行细致的现场调查研究，观察记录全部实况，充分了解与掌握引发质量缺陷的现象和特征；（2）收集调查与质量缺陷有关的全部设计和施工资料，分析摸清工程在施工或使用过程中所处的环境及面临的各种条件和情况；（3）找出可能产生质量缺陷的所有因素；（4）分析、比较和判断，找出最可能造成质量缺陷的原因；（5）进行必要的计算分析或模拟试验予以论证确认。故选项B符合题意。

80、答案：A本题解析：考核施工质量控制的依据。工程项目施工质量验收标准主要是由国家或部门统一制定的，用以作为检验和验收工程项目质量水平所依据的技术法规性文件。例如，《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210等。参见教材P104。

81、答案：D本题解析：本题考查的是投标价格的编制。投标价格的编制原则有：（1）投标价应由投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制；（2）投标人应依据行业部门的相关规定自主确定投标报价；（3）执行工程量清单招标的，投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致；（4）投标人的投标报价不得低于工程成本；（5）投标人的投标报价高于招标控制价的应予废标。参见教材P141。

82、答案：C本题解析：2022/2021版教材P47本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。C工作的最早开始时间＝max{8，10}＝10（天），C工作的最早完成时间＝最早开始时间＋持续时间＝10＋6＝16（天）。

83、答案：B本题解析：2022/2021版教材P80本题考查的是单代号搭接网络计划。Min（6+3,2+6）=8

84、答案：A本题解析：所谓凭据法，就是按照承包商提供的凭据进行计量支付。如建筑工程险保险费、第三方责任险保险费、履约保证金等项目，一般按凭据法进行计量支付。

85、答案：A本题解析：工程项目年度计划主要包括文字和表格两部分内容。表格部分：年度计划项目表；年度竣工投产交付使用计划表；年度建设资金平衡表；年度建设资金平衡表。选项A是属于工程项目建设总进度计划的表格部分。

86、答案：A本题解析：本题考查的是工程设计质量管理。监理单位应协助建设单位编制工程设计任务书。参见教材P175。

87、答案：A本题解析：由建设单位采购的主要设备则由建设单位、施工单位、项目监理机构进行开箱检查，并由三方在开箱检查记录上签字。当供货方需要参加开箱验货时亦可参与。

88、答案：C