2025年电力工程造价从业人员专业能力考试（电力工程建设管理）模拟试题及答案

2025年电力工程造价从业人员专业能力考试（电力工程建设管理）模拟试题及答案一、单项选择题（共30题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.在电力工程建设管理中，关于项目法人责任制的描述，下列说法正确的是（）。A.项目法人必须在项目可行性研究报告批准后正式成立B.项目法人负责筹集工程建设资金，并对资金的使用承担全部责任C.项目法人在工程竣工验收合格后即可解散，无需承担后续责任D.政府主管部门可以代替项目法人直接指挥工程建设【答案】B【解析】项目法人责任制是电力建设管理的核心制度。项目法人负责资金的筹集、使用、偿还以及资产的保值增值。通常要求在项目建议书批准后，即可组建项目筹备组，在可行性研究报告批准后，正式成立项目法人。项目法人需对工程的全生命周期负责，包括后评价阶段，政府主管部门依法监管，不直接干预具体指挥。2.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500），电力工程招标控制价应在招标文件中公布，且（）。A.只能公布总价，不得公布组成明细B.可以根据投标人的申请适当上浮或下浮C.不得上浮或下浮，投标人发现误差应在开标前提出D.高于标底的应予以废标处理【答案】C【解析】招标控制价是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及招标文件和工程量清单，结合工程具体情况编制的招标工程的最高投标限价。招标控制价应在招标文件中公布，不应上浮或下浮。投标人发现招标控制价未按规定编制的，应在开标前向招投标监督机构或工程造价管理机构投诉。3.某火力发电厂主厂房钢结构吊装工程，合同约定工期为300天，因发包人提供的图纸延误导致停工10天，其后因异常恶劣气候导致停工5天。若承包人索赔工期，则批准的工期索赔天数应为（）。A.15天B.10天C.5天D.0天【答案】B【解析】工期索赔中，发包人原因（图纸延误）造成的延误属于可原谅延期，应给予工期补偿；异常恶劣气候虽然通常也属于可原谅延期，但若在合同约定的风险范围内（如合同条款规定了季节性雨季），可能不补偿，或者即使补偿也是双方共同承担风险。但在常规考试题目逻辑中，异常恶劣气候通常视为不可抗力或合同约定的特殊风险，若题目未明确合同约定该气候包含在风险内，通常视为客观原因给予工期顺延但不补偿费用。然而，针对本题常见考点，图纸延误是业主责任，必须补偿；异常恶劣气候若未超出常规风险，不补偿。若题目未明确为“不可抗力”或“超常规”，通常只计算业主责任。但在电力工程实务中，异常恶劣气候（如50年一遇暴雨）通常给予工期顺延。不过，对比选项，最核心的责任划分在于图纸延误。若严格按“业主原因”索赔，则为10天。若包含气候原因则为15天。根据一般教材案例，异常恶劣气候属于“不可抗力”范畴，工期顺延，费用各自承担。但在本题单选逻辑下，若考察“责任归属”，图纸延误是核心。但更严谨的教材解析通常认为：异常恶劣气候=工期顺延。故若选15天也是合理的。但本题设定为“发包人提供的图纸延误”与“异常恶劣气候”并列。在多数建造师考试标准答案中，异常恶劣气候给予工期顺延。但考虑到本题是“电力工程造价”考试，侧重合同风险分担。若合同未约定，通常气候风险由承包人承担（除非不可抗力）。此处“异常恶劣”通常暗示不可抗力。但若必须二选一，图纸延误是确定性责任。修正：根据电力工程标准施工招标文件，异常恶劣气候属于不可抗力，工期顺延。因此答案应为15天。注：经重新审视，若题目问“批准的工期索赔”，且未区分费用索赔，通常两者都给。但若选项中有10天和15天，且未提及不可抗力条款细节，优先选择包含业主责任的。但在某些严格解析中，异常恶劣气候若未构成不可抗力，不赔。鉴于“异常恶劣”一词在GB50500及合同文本中特指不可抗力类气候，应给工期。更正：本题在历年真题库中，通常考察“非承包人原因”。两者均为非承包人原因。答案应为15天。但若题目隐含“异常恶劣气候”已在合同风险范围内（如季节性雨季），则不赔。由于题干未明确，按常规理解，选A（15天）更符合“非承包人原因”逻辑。但考虑到部分教材对“异常恶劣”定义严格，若必须选一个最稳妥的“责任”，则图纸延误是绝对责任。最终定案：依据《标准施工招标文件》，异常恶劣气候属于发包人风险，工期顺延。故选A。（自我校对：为避免歧义，本题按标准解析：图纸延误（10天）+异常恶劣气候（5天）=15天）4.在电力工程概预算编制中，关于“安装工程费”的计算，下列公式正确的是（）。A.安装工程费=直接费+间接费+利润+税金B.安装工程费=直接工程费+措施费+间接费+利润+税金C.安装工程费=人工费+材料费+机械费+税金D.安装工程费=定额直接费+综合取费【答案】B【解析】电力工程建筑安装工程费计算采用综合单价法或工料单价法，但最终的构成公式均为：分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金。若按费用要素构成（即概预算编制时的传统形式），则为：直接费（直接工程费+措施费）+间接费（规费+企业管理费）+利润+税金。选项B符合此构成。5.电力建设工程中，因工程变更导致工程量清单项目工程量偏差超过（）时，应调整该项目的综合单价。A.5%B.10%C.15%D.20%【答案】C【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》及电力行业相关规定，当工程量清单项目工程量偏差超过15%时，综合单价应予调整。6.在FIDIC施工合同条件下，电力工程师在收到承包商的报表和证明文件后（）天内，应签发期中支付证书。A.7B.14C.28D.56【答案】C【解析】FIDIC新红皮书（1999版）及银皮书规定，工程师应在收到承包商的月报表及证明文件后28天内向业主签发期中支付证书。7.下列费用中，属于电力工程建设其他费用中“场地准备及临时设施费”的是（）。A.施工现场的水、电、路接入费用B.承包人的临时办公设施建设费用C.场地平整及原有设施拆除费用D.建设单位临时设施摊销【答案】D【解析】场地准备及临时设施费包括建设场地准备费和建设单位临时设施费。选项A通常列入建筑工程费或由建设单位单独支付；选项B属于建筑安装工程费中的措施费，由承包人负责；选项C属于场地平整费；选项D是建设单位为进行工程项目建设所必须修建的临时设施摊销费用，符合定义。8.某输变电工程，合同金额5000万元，预付款比例为20%，主要材料及构配件比重为60%。按照起扣点公式，预付款的起扣点金额为（）万元。A.2000B.3000C.3333.33D.4000【答案】C【解析】预付款起扣点公式为：T=P−，其中T为起扣点，P为合同金额，MM=T=9.根据《电力建设工程工程量清单计价规范》（DL/T5205），在输电线路工程中，土石方开挖量因地质原因与设计图纸偏差较大时，其处理方式应为（）。A.视为承包人风险，不予调整B.由发包人承担，按实结算C.双方协商调整综合单价，工程量不予调整D.由设计单位出具变更单，调整工程量和单价【答案】B【解析】电力工程（特别是输电线路）受地形地质影响大。清单计价规范规定，因地质原因等非承包人原因导致的工程量变化，应据实调整，费用由发包人承担。10.在电力工程竣工决算中，“无形资产”包括（）。A.专利权、非专利技术、商标权、土地使用权B.专利权、非专利技术、商标权、管理权C.房屋使用权、专利权、商标权D.土地使用权、房屋所有权、专利权【答案】A【解析】无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权等。注意：土地使用权在我国通常作为无形资产（或投资性房地产/固定资产处理，取决于会计准则和用途，但在电力基建决算传统分类中常列于此，近年更倾向于单独列示或视取得方式而定，但在考试选项中，A是最标准的定义组合）。11.电力工程建设项目竣工验收的组织主体是（）。A.施工单位B.监理单位C.建设单位（项目法人）D.政府质量监督机构【答案】C【解析】竣工验收由建设单位（项目法人）负责组织，包括邀请设计、监理、施工等单位参加，并报送政府主管部门备案或审批。12.下列关于电力工程“安全生产费”的计取与使用，说法错误的是（）。A.安全生产费以建筑安装工程造价为计取基数B.安全生产费在竞标时，不得作为竞争性费用C.安全生产费专款专用，在预算中应当列入“规费”D.安全生产费可用于完善安全防护设施的更新改造【答案】C【解析】根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，安全生产费用在工程造价中列入“措施费”或“其他项目费”（视清单规范版本而定），不属于“规费”。规费通常包括社保、公积金、工程排污费等强制性费用。安全生产费虽不可竞争，但属于措施费性质。13.在电力工程概算中，针对超限设备运输产生的费用，应列入（）。A.设备购置费B.安装工程费C.其他费用（大件运输措施费）D.基本预备费【答案】C【解析】电力工程中的变压器、定子等大件设备，因尺寸或重量超过公路、铁路限界，需要特殊加固、桥涵加固、路面修复等费用，属于“工程建设其他费用”中的“大件运输措施费”。14.承包人在电力工程索赔中，若提出“利润”索赔，通常适用于（）。A.因发包人原因造成的工期延误B.因不可抗力造成的工程清理费用C.因发包人提出工程变更造成的工程量增加D.因客观原因导致物价上涨【答案】C【解析】工期延误通常只索赔工期和窝工费（含管理费），不赔利润；不可抗力只赔工期和人材机清理费用，不赔利润；物价上涨按合同约定调价，不额外赔利润；只有因发包人原因（如变更、指令错误、暂停施工等）导致合同外工作或解除合同时，承包人才可索赔利润。15.电网技术改造工程预算编制中，拆除工程费的计取基础通常是（）。A.拆除工程的定额直接费B.拆除工程的人工费C.相应新建工程的安装费D.拆除工程的实际发生成本【答案】A【解析】技术改造工程中，拆除工程通常套用相应定额，以定额为计算基础计取措施费和间接费。虽然实际操作中可能按实结算，但预算编制阶段基于定额。16.电力工程中，关于“甲供材”的管理，下列说法正确的是（）。A.甲供材的采保费应计入建筑安装工程费B.甲供材的金额应列入投标报价，作为竞争费用C.甲供材的损耗风险由承包人承担D.甲供材的领用量超过预算量时，超出部分由承包人承担【答案】D【解析】甲供材由发包人采购供应，金额不计入投标报价（或列入暂估价），承包人提供保管服务，计取采保费（列入总包服务费或措施费）。若承包人领用量超过施工图预算量（或清单量），超出部分通常由承包人承担费用，反之退还。17.某电力工程网络计划中，工作M的最早开始时间为第12天，持续时间为5天，该工作有三项紧后工作，其最早开始时间分别为第20天、22天、24天，则工作M的自由时差为（）天。A.3B.5C.8D.10【答案】A【解析】自由时差=紧后工作最早开始时间的最小值-本工作最早完成时间。本工作最早完成时间=12+5=17天。紧后工作最早开始时间最小值=min(20,22,24)=20天。自由时差=20-17=3天。18.在电力建设工程工程量清单计价中，若招标文件要求总承包服务费，其计算基础通常是（）。A.分部分项工程费B.专业工程估算价C.材料暂估价D.(分部分项工程费+措施费)【答案】B【解析】总承包服务费是总承包人为配合协调发包人进行的专业工程发包（如电梯、消防等），对发包人自行采购的材料进行保管等所需的费用。计算通常基于“专业工程估算价”的一定比例或“材料暂估价”的一定比例。但在标准定义中，主要服务于发包人发包的专业工程，故B选项“专业工程估算价”是更通用的定义基础。19.下列属于电力工程动态投资费用的是（）。A.基本预备费B.建设期贷款利息C.建筑工程费D.土地征用费【答案】B【解析】动态投资是指完成工程项目建设所需的投资总和，包括静态投资和建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税（目前已停征）、汇率变动等。基本预备费虽包含在静态投资计算中（作为不可预见费），但严格按定义，建设期贷款利息是典型的动态费用。在电力工程造价划分中，静态投资=建筑工程费+安装工程费+设备购置费+其他费用+基本预备费；动态投资=价差预备费+建设期利息。20.电力工程价款结算中，发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后的（）天内核对完毕。A.14B.28C.30D.60【答案】B【解析】根据《建设工程价款结算暂行办法》及电力行业相关规定，发包人应在收到竣工结算报告及完整的结算资料后，在合同约定或规定期限（通常为28天）内进行核对并提出审查意见。21.输电线路工程中，关于“塔基施工”的土石方分类，下列岩石属于“软石”的是（）。A.花岗岩B.石灰岩C.砂岩D.松散的砂砾土【答案】C【解析】电力工程定额对土石分类有专门规定。通常松散土、普通土为普土；坚土、砂砾石为坚土；软石包括如页岩、泥岩、胶结的砂砾岩等；花岗岩、石灰岩多属坚石或硬石。选项D属于土，非岩石。砂岩在风化或胶结不紧密时常被归为软石或次坚石，在电力定额特定分类中，砂岩通常列为软石（相对硬岩而言）。22.在电力工程设计变更的分类中，涉及改变设计原则、工艺流程、主要设备选型等重大变更，属于（）。A.一般变更B.重大变更C.微小变更D.紧急变更【答案】B【解析】重大变更是指涉及工程规模、建设标准、工艺流程、总体布局、主要设备选型、设计原则等方面的改变，对工程造价、工期、安全质量有重大影响的变更。23.电力工程中，编制招标控制价时，综合单价中应包括（）。A.风险费用B.规费C.税金D.利润【答案】A【解析】综合单价=人工费+材料费+机械费+管理费+利润+风险费用。规费和税金是单独计取的，不包含在分部分项工程综合单价中。24.关于电力工程“质量保证金”的预留，下列说法正确的是（）。A.质量保证金总额一般为工程价款结算总额的3%B.质量保证金在竣工结算时一次性扣留C.缺陷责任期满后，如无质量问题，保证金应退还承包人D.缺陷责任期一般为2年【答案】C【解析】根据最新规定，质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。在进度款支付中按比例扣留，也可由银行提供保函。缺陷责任期一般为1年或2年（电力工程通常电气安装为2年，土建为设计文件规定的合理使用年限的起始阶段，但缺陷责任期通常约定为1-2年）。期满后无问题应退还。25.某风电场工程施工中，因台风导致现场临时设施损坏，修复费用20万元，其中承包人自身临时设施损失5万元，发包人临时设施损失2万元，待安装设备损坏10万元，清理现场费用3万元。根据不可抗力处理原则，应由发包人承担的费用是（）万元。A.20B.15C.12D.10【答案】C【解析】不可抗力后果承担原则：1.工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失，以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。（设备10万+发包人临建2万=12万）2.承包人机械设备的损坏及停工损失，由承包人承担。（承包人临建5万）3.停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担。4.工程所需清理、修复费用，由发包人承担。（清理3万）故发包人承担：10+2+3=15万元。修正：待安装设备由发包人承担（10万）。发包人临时设施由发包人承担（2万）。清理现场费用由发包人承担（3万）。合计15万。选项B为15万。26.在电力工程概算中，“与项目建设有关的其他费用”不包括（）。A.建设管理费B.可行性研究费C.联合试运转费D.生产准备费【答案】D【解析】电力工程造价中，工程建设其他费用分为“与项目建设有关的其他费用”和“与未来生产经营有关的其他费用”。建设管理费、可行性研究费、勘察设计费等属于前者；联合试运转费、生产准备费（含培训费、开办费等）属于后者。选项D属于后者。27.电力工程工程量清单计价中，若施工中施工图纸与工程量清单特征描述不符，且（）。A.应按工程量清单特征执行B.应按施工图纸设计特征重新确定综合单价C.由招标人决定是否调整D.视为包含在风险范围内，不调整【答案】B【解析】招标工程量清单与实际施工图纸不符（如特征描述不符），应按照实际施工图纸的项目特征确定综合单价，并调整合同价款。28.下列关于电力工程“赶工费”的说法，正确的是（）。A.发包人要求压缩工期超过定额工期的20%时，应支付赶工费B.承包人自行加快进度的，可向发包人索赔赶工费C.赶工费包括人工费、材料费、机械费的增加及管理费D.赶工费的计算标准由承包人自行报价【答案】C【解析】赶工费是因发包人要求合同工期比定额工期缩短（通常超过10%或20%，具体看合同约定），导致承包人投入更多资源产生的费用。包括人工、机械降效及增加的费用，材料可能涉及提前采购的费用。A选项比例各地规定不一，但核心是“发包人要求”。B选项自行加快不赔。D选项应有约定或计算规则。C选项描述了费用构成。29.电力工程竣工结算审查期限中，对于5000万元以上的工程，审查时间为（）。A.20天B.30天C.45天D.60天【答案】D【解析】根据《建设工程价款结算暂行办法》，500万元-2000万元为30天，2000万元-5000万元为45天，5000万元以上为60天。30.在电力工程EPC总承包模式下，风险分担的特点是（）。A.大部分风险由发包人承担B.大部分风险由总承包人承担C.地质风险由发包人承担D.物价波动风险由发包人承担【答案】B【解析】EPC（设计-采购-施工）总承包模式下，总承包人对工程的质量、安全、工期和造价全面负责。除“不可抗力”和“发包人要求错误”等极少数风险外，大部分风险（包括地质条件、物价波动等）均转移给总承包人承担。二、多项选择题（共15题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）31.电力工程造价构成中，建筑安装工程费中的措施项目费包括（）。A.环境保护费B.文明施工费C.临时设施费D.夜间施工增加费E.财务保险费【答案】ABCD【解析】措施项目费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。包括环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、夜间施工、二次搬运、大型机械进出场及安拆、模板及支架、脚手架、已完工程及设备保护、施工排水降水等。财务保险费通常属于企业管理费或工程建设其他费用。32.根据《电力建设工程量清单计价规范》，必须采用工程量清单计价的工程包括（）。A.国有资金投资的电力建设项目B.国家融资资金投资的电力建设项目C.国有资金占控股或主导地位的电力建设项目D.非国有资金投资的电力建设项目E.抢险救灾工程【答案】ABC【解析】规范规定，全部使用国有资金投资或国有资金投资为主（控股）的工程建设项目，必须采用工程量清单计价。非国有资金投资的工程，鼓励采用清单计价，但不强制。抢险救灾工程通常采用成本加酬金或指令性施工，不适用常规清单招标。33.在电力工程索赔计算中，人工费索赔主要包括（）。A.完成合同之外的额外工作所花费的人工费B.因非承包人原因导致的工效降低所增加的人工费C.法定的人工费增长D.承包人自身管理不善导致的人员窝工费E.超过法定工作时间加班费【答案】ABCE【解析】人工费索赔范围包括：增加工作量的工日、非承包人原因的窝工（通常按窝工单价计算，不含利润）、工效降低、法定工资上涨等。选项D属于承包人自身责任，不能索赔。34.下列关于电力工程“标底”的说法，正确的有（）。A.标底是招标人对招标工程的预期价格B.一个工程项目只能编制一个标底C.标底必须保密，开标前不得泄露D.标底可以作为评标的唯一依据E.标底可以上浮或下浮一定幅度作为拦标价【答案】ABC【解析】标底是招标人的预期价格，具有唯一性和保密性。评标应以评标标准为主，标底仅供参考，不能作为唯一依据（防止围标串标）。招标控制价（拦标价）是公开的最高限价，标底是内部参考，两者性质不同。35.电力工程设备购置费中，设备原价包括（）。A.设备出厂价（或供货价）B.设备运杂费C.设备采购保管费D.设备成套服务费E.运输保险费【答案】A【解析】设备购置费=设备原价+设备运杂费。设备原价指设备的出厂价或交货价。选项B、C、D、E均属于设备运杂费的构成内容（或包含在运杂费的计算系数中）。36.电力工程中，下列情况属于“不平衡报价”策略应用的有（）。A.预计今后工程量会增加的项目，适当提高单价B.预计工程量会减少的项目，适当提高单价C.早期收回款项的项目（如土方、基础），适当提高单价D.后期施工的项目（如装修、电气安装），适当提高单价E.暂定项目且估计肯定要做的，适当提高单价【答案】ACE【解析】不平衡报价原则：早收钱（前期项目报高）、多收钱（预计工程量增加项目报高）。选项B应报低；选项D应报低；选项E正确，因为不做也无所谓，做了则高价。37.电力工程概算编制中，其他费用里的“建设管理费”包括（）。A.建设单位管理费B.工程监理费C.工程总承包管理费D.项目建设技术服务费E.生产准备费【答案】ABC【解析】建设管理费通常包括建设单位管理费（业主人员费、工具用具费等）、工程监理费、工程招标费、工程总承包管理费（若有）。选项D属于独立的其他费用类别（技术服务费）；选项E属于与未来生产经营有关的其他费用。38.根据《标准施工招标文件》，通用合同条款规定的争议解决方式有（）。A.和解B.调解C.争议评审D.仲裁E.诉讼【答案】ABCDE【解析】标准合同争议解决路径：争议发生->向监理人提交->协商/调解->争议评审（若约定）->仲裁或诉讼（二者选其一）。39.电力工程动态投资中的“价差预备费”计算公式涉及的参数有（）。A.年度投资额B.建设期年限C.价格上涨指数D.银行贷款利率E.基本预备费率【答案】ABC【解析】价差预备费公式：PF=∑[(1+f−40.下列关于电力工程“规费”的说法，正确的有（）。A.规费具有法律强制性B.规费不得作为竞争性费用C.规费包括社会保险费、住房公积金、工程排污费D.规费的计算基数通常是人工费或人工费+机械费E.规费在竣工结算时可以根据实际情况调整【答案】ABCD【解析】规费是按国家或省级规定必须缴纳的费用，具有强制性，不得竞争。结算时，若规费费率政策调整，可按政策调整，但不得因市场竞争调整。通常按定额人工费为基数计算。选项E表述不严谨，政策调整可调，但非“根据实际情况”随意调整。41.输电线路工程中，工地运输包括（）。A.人力运输B.汽车运输C.船舶运输D.索道运输E.拖拉机运输【答案】ABCDE【解析】输电线路地形复杂，运输方式多样。定额中通常包含人力、汽车、船舶、索道、拖拉机（或板车）等运输形式。42.电力工程价款调整时，因物价波动引起的合同价款调整，主要方法有（）。A.采用价格指数调整价格差额B.采用造价信息调整价格差额C.按实调整D.固定总价不予调整E.协商调整【答案】AB【解析】规范规定的主要调价方法为：价格指数法（适用于调价公式）和造价信息法（适用于人工、材料单价调整）。选项C适用于少量零星变更或未约定调价公式的情况。43.下列属于电力工程“特殊施工措施费”的有（）。A.高海拔施工增加费B.严寒地区施工增加费C.施工降水费D.文明施工费E.赶工补偿费【答案】AB【解析】电力工程由于建设环境特殊，设有特殊地区施工增加费，包括高海拔、高纬度严寒、酷热、沙漠等地区施工增加费。选项C、D属于通用措施费。44.在电力工程竣工决算报告中，“技术经济指标表”主要反映（）。A.工程造价B.主要设备材料消耗量C.建设用地面积D.建设工期E.财务决算数据【答案】ABC【解析】技术经济指标主要分析造价指标（如元/kW、元/km）和实物量指标（钢材吨数、水泥吨数、占地平米数）。D和E属于其他报表内容。45.电力工程勘察设计费的计算依据包括（）。A.工程规模B.复杂程度C.勘察设计工作量D.投资估算额E.招标控制价【答案】ABC【解析】勘察设计费通常依据国家或行业收费标准（如2002年勘察设计收费标准），按工程复杂程度和实物工作量（或定额工日）计算，也可按投资额的一定比例（如概算额的费率）计算，但核心依据是A、B、C。D是结果之一，E是招标价，非计算依据。三、判断题（共15题，每题1分。正确的打“√”，错误的打“×”）46.电力工程中，承包人应在工程变更确认后的14天内，向工程师提出变更工程价款的报告。（）【答案】√【解析】符合《建设工程施工合同（示范文本）》及通用条款规定。47.暂列金额虽然包含在合同价款中，但并不直接属承包人所有，只有按照合同约定实际发生后，才支付给承包人。（）【答案】√【解析】暂列金额是用于必然发生但暂时不能确定价格的项目，由发包人掌握使用。48.在电力工程清单计价中，总承包服务费应作为投标人的竞争性费用，投标人可以自行报价为零。（）【答案】×【解析】总承包服务费虽然是竞争性的，但若招标文件列明了专业工程和服务要求，投标人不能报为零，除非明确不提供配合服务。49.税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税及教育费附加。（）【答案】×【解析】随着“营改增”的全面实施，建筑安装工程税金已改为增值税。题目中“营业税”表述已过时。50.电力工程中，因发包人原因造成的工程质量缺陷，修复费用应由发包人承担，但工期不予顺延。（）【答案】×【解析】若因发包人原因（如提供的材料不合格）导致质量缺陷，修复费用由发包人承担，且若造成关键线路延误，工期应予顺延。51.输电线路工程中的工地运输距离，以工地仓库到材料集中堆放点或各杆塔位的平均运距计算。（）【答案】√【解析】符合电力定额对工地运输距离的计算规则。52.FIDIC合同条件下，工程师在处理变更时，若认为变更工作价值很低，可以不使用变更指令，而采用计日工方式。（）【答案】√【解析】对于零星附加工作，FIDIC允许使用计日工方式。53.电力工程概算中的“基本预备费”主要用于设计变更、一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。（）【答案】√【解析】基本预备费即为解决在工程实施过程中，经批准的设计变更、工程量增减、一般自然灾害等预留的费用。54.在电力工程投标报价中，分部分项工程费的综合单价不得低于企业成本，否则视为废标。（）【答案】√【解析】《招标投标法》及实施条例规定，投标人不得以低于成本的报价竞标。55.履约担保金额一般为合同金额的5%-10%，且必须为银行保函形式。（）【答案】×【解析】履约担保可以是银行保函，也可以是担保公司担保书、履约保证金等。不限于银行保函。56.电力工程竣工结算时，若发包人未在约定时间内支付工程款，承包人可以催告，发包人仍不支付的，承包人可以与发包人协商将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。（）【答案】√【解析】这是《合同法》及司法解释赋予承包人的建设工程价款优先受偿权。57.在电网技术改造工程中，拆除物的残值应归承包人所有，冲抵工程造价。（）【答案】×【解析】拆除物残值通常归发包人（资产所有者）所有，或由发包人处理，回收资金冲抵工程成本。除非合同另有约定。58.电力工程中，夜间施工增加费是指因夜间连续施工导致的工效降低、夜班津贴等费用，不包括夜间照明设施摊销费。（）【答案】×【解析】夜间施工增加费包括夜班补助、夜间施工降效、夜间施工照明设备摊销及照明用电等费用。59.计算电力工程设备运杂费时，运输重量一般按设备铭牌重量计算，无需考虑包装物重量。（）【答案】×【解析】设备运杂费计算重量通常为设备净重加上包装重量（毛重）。60.电力建设工程量清单计价规范规定，工程量清单应作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。（）【答案】√【解析】这是清单计价规范的核心原则之一。四、案例分析及计算题（共5题，共60分）61.（本题10分）某变电站新建工程，合同工期为6个月，合同总价为3000万元。承包合同约定：(1)工程预付款为合同总价的20%，在累计完成工程款达到合同总价的60%时开始起扣，扣回比例为当月进度款的50%。(2)保留金（质量保证金）为合同总价的5%，在月进度款中按10%扣留，直至扣完。(3)若发生工程变更，变更价款按合同约定调整。前3个月实际完成工程量分别为：第1月500万元，第2月800万元，第3月900万元。问题：1.请计算工程预付款是多少？2.请计算第1个月、第2个月、第3个月业主应支付的工程进度款（不考虑变更及调价）。【答案】1.工程预付款计算：P=2.各月进度款计算：起扣点T=保留金总额R=3000×第1个月：累计完成：500万元<1800万元（未达起扣点）。应扣保留金：500×应支付进度款：500−第2个月：累计完成：500+800=1300万元<1800万元（未达起扣点）。应扣保留金：800×累计已扣保留金：50+80=130万元<150万元。应支付进度款：800−第3个月：累计完成：1300+900=2200万元>1800万元（达到起扣点）。本月应扣预付款计算：超过起扣点的金额：2200−应扣回预付款：400×应扣保留金计算：本月按比例应扣：900×保留金总缺口：150−因90>20，故本月实扣保留金为20万元（扣满为止）。应支付进度款：900−结果汇总：预付款：600万元。第1月支付：450万元。第2月支付：720万元。第3月支付：680万元。62.（本题12分）某输电线路工程，合同约定采用价格指数调整价格差额。合同中约定可调值部分的比重（权重）如下：人工费占20%，钢材占30%，水泥占15%，机械费占10%，不可调部分比重为25%。基准日期（投标截止日前28天）的各项价格指数为：人工费100，钢材110，水泥105，机械费100。工程结算时，造价管理部门公布的各项价格指数为：人工费105，钢材120，水泥110，机械费102。该工程合同的调价部分当前可调价款基数为500万元（即不包含固定部分的合同额）。问题：请计算该工程价款调整差额（ΔP【答案】根据价格调整公式：Δ其中：为本期可调价款的基数（注意：通常公式中指的是需调整的合同价款金额。若题目给出的500万元是“可调值部分的基数”，则公式中的应理解为参与调整的总金额，此时需注意权重加总是否为1。若500万仅是可调部分的基数，则需先求出包含不可调部分的合同总额，或者直接应用简化公式：ΔP=可调部分修正理解：题目中“合同的调价部分当前可调价款基数为500万元”通常指代为完成的工作量中，除固定价格外的金额。但在标准考试中，若明确给出了权重A（不可调）和各（可调），则通常代表该期完成的总进度款金额（含固定部分）。假设题目中的500万元为该期确认的含固定价格的进度款总额。已知：A==0.20(人工),=0.30(钢材),=0.15(水泥),=0.10(机械),代入公式：调==Δ答：该工程价款调整差额为18.2万元。63.（本题12分）某电力工程，施工过程中由于地质情况变化，导致基础开挖深度增加。原设计基础深度为2.5m，综合单价为400元/m³。实际开挖深度变为3.5m。该基础底面积为4m²，共10个基础。合同约定：当工程量变更幅度超过15%时，综合单价可进行调整。若变更后工程量减少，则单价下调10%；若增加，则单价上调10%。原清单工程量为100m³。问题：1.计算变更后的工程量。2.判断是否需要调整综合单价，并说明理由。3.计算变更后的工程价款。【答案】1.计算变更后的工程量：单个基础体积=4总工程量=142.判断是否调整综合单价：工程量偏差率==×因为40，所以需要调整综合单价。由于工程量增加，根据合同约定，综合单价上调10%。新单价=4003.计算变更后的工程价款：根据清单计价规范，通常只调整超出部分的单价，或者调整全部单价。规范规定：当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低（或调高，视合同约定）。注：常规考试处理方式有两种：方式一（最常见）：调整后的单价适用于全部工程量。方式二（较严谨）：仅调整超出15%部分的单价。根据《建设工程工程量清单计价规范》9.6.2条文说明：当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予调低（或按合同约定）。这意味着15%以内的部分按原价，超出部分按新价。计算如下：15%以内的工程量界限=100原单价部分价款=115超出部分工程量=140超出部分价款=25总价款=46若题目未明确规范细节，按方式一计算：总价款=140鉴于本考试为“电力工程造价从业人员”考试，通常遵循严谨的GB50500规范，故采用方式二（分段计价）。最终答案：1.变更后工程量为140m³。2.偏差率为40%，超过15%，需调整单价。因工程量增加，单价上调10%至440元/m³。3.变更后工程价款为57,000元（其中115m³按400元计算，25m³按440元计算）。64.（本题12分）某火电厂脱硫改造项目，因发包人未能及时提供图纸导致停工2周（14天）。承包人现场共有工人30人，工人日工资标准为100元/工日。此外，租赁的一台塔吊闲置，塔吊租赁费为800元/台班（按天计），折旧费为200元/天。施工机械操作工2人（工资已包含在人工费中）。根据合同约定，窝工费补偿标准为人工费的70%，机械闲置补偿只计租赁费（若为租赁）或折旧费（若为自有）。问题：1.承包人可以索赔哪些费用？2.计算具体的索赔金额。【答案】1.承包人可以索赔的费用包括：人工窝工费、机械闲置费。因图纸延误是发包人原因，且未导致合同变更或工作内容增加，通常不索赔利润。若导致工期延误，还需索赔工期。2.索赔金额计算：人工窝工费：人数：30人。天数：14天。日工资：100元/工日。窝工补偿系数：70%。人工窝工费=30机械闲置费：塔吊为租赁设备，按合同约定“机械闲置补偿只计租赁费”。注意：通常对于租赁设备，窝工期间租赁费是实际发生的损失，应予补偿。但部分教材认为若闲置，可能退租或仅付折旧。本题明确“只计租赁费”，故按800元/天计算。机械闲置费=1(注：操作工2人的工资已包含在上述30人的人工窝工费中，不重复计算)总索赔金额