2025年电力工程造价从业人员专业能力评价考试(电力工程建设管理)全真题库含答案(南昌)

2025年电力工程造价从业人员专业能力评价考试(电力工程建设管理)全真题库含答案(南昌)一、单项选择题（共40题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.在电力工程建设管理中，项目全生命周期成本管理的核心思想是（）。A.追求建设成本最低B.追求运营维护成本最低C.追求建设成本与运营维护成本的综合最优D.追求项目工期最短【答案】C【解析】全生命周期成本管理（LCC）强调在项目决策阶段，不仅考虑建设期的建设成本，还需考虑项目运营及拆除期的运营维护成本，追求两者之和的总成本最优。2.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），招标人必须要求投标人对（）进行填报，且金额不得低于工程所在地工程造价管理机构公布的最低工资标准。A.总承包服务费B.暂列金额C.规费中的社会保险费D.税金【答案】C【解析】规费中的社会保险费和住房公积金具有强制性，必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。3.某电力工程建设项目，原合同约定工期为300天，因发包人原因导致工程延期，后续赶上工期过程中，承包人采取了赶工措施。关于赶工费用的承担，说法正确的是（）。A.由承包人承担，因其自身造成前期延误B.由发包人承担，因赶工是发包人要求C.双方协商承担D.若前期延误非承包人原因，则由发包人承担【答案】D【解析】若工程延误是由发包人原因造成的，发包人应承担承包人由此造成的赶工费用；若延误是承包人原因造成的，则由承包人自行承担。4.在电力工程网络计划中，工作M的最早开始时间为第12天，持续时间为5天，该工作有两项紧后工作，其最早开始时间分别为第18天和第20天，则工作M的自由时差为（）天。A.1B.3C.5D.8【答案】A【解析】工作M的最早完成时间=12+5=17天。自由时差=紧后工作最早开始时间的最小值-本工作最早完成时间=min(18,20)-17=1天。5.2025年电力工程造价管理中，关于“营改增”后工程造价构成，下列说法正确的是（）。A.税金是指增值税的销项税额B.税金是指增值税的进项税额C.人工费、材料费、机械费中均包含可抵扣的进项税D.税前工程造价包含税金【答案】A【解析】“营改增”后，建筑安装工程费用中的税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的增值税销项税额。税前工程造价不包含税金。6.某送电线路工程，由于地形复杂，需要进行大量跨越架线施工。在编制施工组织设计时，对于跨越高速公路的施工方案，应当（）。A.由项目经理审批后实施B.由施工单位技术负责人审批后实施C.组织专家论证，并附具安全验算结果D.报监理工程师审批即可【答案】C【解析】根据相关规定，对跨越既有铁路、高速公路、重要输电通道等危险性较大的分部分项工程，需要编制专项施工方案，并组织专家论证。7.在电力工程招投标过程中，关于投标保证金的说法，错误的是（）。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%B.招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息C.投标保证金有效期应当与投标有效期一致D.两阶段招标中，第一阶段提交建议书的投标人可以不提交投标保证金【答案】B【解析】根据《招标投标法实施条例》，招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。此处说法正确，但需注意选项A，在最新法规中，投标保证金比例已调整，一般不超过2%，但电力行业部分招标文件可能有特定规定。本题考查常规理解，B选项关于退还时间的描述在法规更新中曾有变动，但依据经典题库，5日内是常见考点。注：严格依据《实施条例》第五十七条，招标人最迟应当在书面合同签订后5日内退还。8.某变电站工程，招标文件中列出的暂估价金额为200万元，在工程结算时，该部分金额应（）。A.直接计入承包人的工程结算款B.属于依法必须招标的范围，由发包人和承包人以招标方式选择专业分包人C.由发包人直接发包，不计入总包服务费D.由承包人自主采购，计入总价【答案】B【解析】发包人在招标工程量清单中给定暂估价的专业工程，属于依法必须招标的，由发承包双方以招标的方式选择专业分包人，并以中标价为依据取代专业工程暂估价，调整合同价款。9.在电力工程索赔管理中，承包人要求延长工期的索赔通常称为（）。A.经济索赔B.费用索赔C.工期索赔D.道义索赔【答案】C【解析】索赔按目的分为工期索赔和费用索赔。要求延长工期的是工期索赔，要求经济补偿的是费用索赔。10.根据《建设工程质量管理条例》，电力建设工程的保修期自（）之日起计算。A.竣工验收合格B.提交竣工验收报告C.工程移交D.发包人支付竣工结算价款【答案】A【解析】建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。11.在编制电力工程概预算时，装置性材料预算价格中不包括（）。A.材料原价B.材料运输费C.采购保管费D.脚手架摊销费【答案】D【解析】脚手架摊销费属于措施费，不包含在装置性材料预算价格中。材料预算价格通常由材料原价、运输费、运输损耗、采购及保管费组成。12.某火电厂项目，由于地质勘察资料不准，导致基础施工过程中遇到地下障碍物，需要进行设计变更。此变更属于（）。A.业主变更B.施工变更C.环境变更D.法规变更【答案】A【解析】虽然由地质条件引起，但地质勘察资料通常由业主提供，且风险通常由业主承担，因此此类因勘察不准导致的变更通常归类为业主方原因或设计变更，由业主承担费用。13.电力工程建设项目总投资中，铺底流动资金一般按流动资金的（）计算。A.10%B.20%C.30%D.50%【答案】C【解析】铺底流动资金是指为保证项目初期生产正常进行所需的流动资金，一般按流动资金的30%计算。14.在双代号网络计划中，关键线路是（）。A.总持续时间最短的线路B.总持续时间最长的线路C.没有任何虚工作的线路D.没有任何时差的线路【答案】B【解析】关键线路是指自始至终全部由关键工作组成的线路，或线路上总持续时间最长的线路。15.2025年电力建设市场，关于施工合同类型的选择，对于工程量不大、工期较短、技术简单且风险较小的项目，宜采用（）。A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.可调单价合同【答案】A【解析】总价合同适用于工程量不大、工期较短、技术简单、风险较小的项目。16.在电力工程造价控制中，限额设计的最高阶段是（）。A.施工图设计B.技术设计C.初步设计D.投资决策【答案】D【解析】限额设计是按照批准的投资估算控制初步设计，按照批准的初步设计概算控制施工图设计。因此，投资决策阶段的投资估算是限额设计的最高限额。17.某风电场工程施工中，因台风导致现场停工3天，塔吊损坏。关于此次损失的承担，说法正确的是（）。A.延误的工期顺延，塔吊修复费用由承包人承担B.延误的工期顺延，塔吊承包人设备损失由发包人承担C.延误的工期不顺延，所有损失由承包人承担D.延误的工期顺延，塔吊修复费用由发包人承担【答案】A【解析】不可抗力（如台风）导致的人员窝工、设备倒损等，通常原则是：工期顺延，各自承担自己的损失。承包人的塔吊属于承包人设备，修复费用由承包人承担；工程本身的损坏由发包人承担。18.下列费用中，属于电力工程建设其他费用的是（）。A.环境保护费B.工程排污费C.建设用地费D.安全文明施工费【答案】C【解析】建设用地费属于工程建设其他费用。环境保护费、安全文明施工费属于措施费，工程排污费通常列入规费。19.在电力工程价款结算中，预付款的扣回方式通常采用（）。A.工程完工后一次性扣回B.按比例分期扣回C.从起扣点开始，按月扣回D.不扣回【答案】C【解析】预付款应在工程进度款支付中进行扣回，常用的方法是当工程款支付达到一定起扣点后，按比例或等额扣回。20.某电力项目采用公开招标，资格预审文件发售时间为2025年3月1日，提交资格预审申请文件的截止时间应为（）。A.2025年3月6日B.2025年3月11日C.2025年3月16日D.由招标人自行确定【答案】C【解析】资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于5日。提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。假设发售期最少5天（3月1-5日），停止发售之日3月5日，再至少5天，即3月10日。通常考试会计算绝对天数，3月1日发售，至少发售5日即到3月5日，截止时间至少在停止发售之日起5日，即3月10日。选项C（3月16日）符合“不得少于”的要求。21.在电力工程竣工结算审查中，对于承包人超过设计图纸范围的工程量，发包人应（）。A.全部认可B.部分认可C.不予认可D.协商解决【答案】C【解析】竣工结算时，对于承包人超出设计图纸（含设计变更）范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。22.下列不属于电力建设工程施工合同履行中发包人义务的是（）。A.提供施工场地B.协助承包人办理许可证C.组织竣工验收D.照管施工现场【答案】D【解析】照管施工现场是承包人的义务。23.某输变电工程，合同约定采用固定总价合同。在施工过程中，由于政策调整导致人工费大幅上涨。关于人工费调整，说法正确的是（）。A.可以调整B.不予调整C.视涨幅大小而定D.由仲裁机构决定【答案】B【解析】固定总价合同在约定风险范围内合同价款不作调整。除非合同中另有约定（如约定了政策性调整可以调价），否则一般不予调整。但在实际考试中，若合同未明确约定，通常认为总价合同承包人承担包括政策变化在内的价格风险。注：若题目明确指出“固定总价”，且无“可调”字样，原则上不调。24.在电力工程价值工程分析中，价值系数V=1，说明（）。A.功能现实成本大于功能评价值B.功能现实成本小于功能评价值C.功能现实成本等于功能评价值D.功能与成本无关【答案】C【解析】价值系数V=功能评价值(F)/现实成本(C)。V=1表示功能与成本匹配，分配合理。25.2025年电力建设安全管理规定，对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，专家论证应当（）。A.从专家库中随机抽取B.由建设单位指定C.由施工单位自行聘请D.由监理单位指定【答案】A【解析】超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，施工单位应当组织召开专家论证会。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家应当从地方人民政府住房城乡建设主管部门建立的专家库中随机抽取。26.在电力工程概算编制中，建设期贷款利息的计算公式为（）。A.=B.=C.=D.=【答案】A【解析】建设期贷款利息按复利计算，当年借款按一半计算，故公式为=(27.某电网改造项目，甲供材料在施工现场移交后发现数量不足，其损失应由（）承担。A.承包人B.发包人C.材料供应商D.监理人【答案】B【解析】发包人供应的材料设备，经清点移交后，由承包人保管。但在移交前（包括移交时发现）的数量不足、质量不合格等问题，由发包人承担。28.在电力工程索赔计算中，采用“修正总费用法”计算索赔金额时，修正的内容主要是（）。A.剔除承包人自身原因造成的费用增加B.剔除发包人原因造成的费用增加C.加上承包人应得的利润D.减去承包人应得的利润【答案】A【解析】修正总费用法是在总费用法的基础上，去掉一些不合理的因素，如只计算受影响时段的费用，扣除承包人自身原因造成的费用增加等。29.根据《电力建设工程工程量清单计价规范》，关于措施项目清单的列项，说法正确的是（）。A.可以计算工程量的措施项目，采用“项”为单位B.不能计算工程量的措施项目，采用“项”为单位C.所有措施项目都必须列出详细工程量D.措施项目不计入投标总价【答案】B【解析】不能计算工程量的措施项目，以“项”为单位计量；可以计算工程量的措施项目，应列出工程量并按单价计算。30.某电力项目施工合同约定，质量保证金为工程价款结算总额的3%，缺陷责任期为24个月。在缺陷责任期满后，保证金应（）。A.无息返还B.有息返还C.扣除维修费用后返还D.转为保修金【答案】C【解析】缺陷责任期满后，承包人向发包人申请返还保证金。发包人应在核实后，将剩余保证金（如有扣除）返还承包人，通常是无息的。31.在电力工程设计概算中，基本预备费的计算基数是（）。A.工程费用+工程建设其他费用B.工程费用C.工程建设其他费用D.静态投资【答案】A【解析】基本预备费=（工程费用+工程建设其他费用）×基本预备费费率。32.在电力工程进度控制中，S形曲线比较法主要用于（）。A.进度偏差分析B.成本偏差分析C.进度与成本综合分析D.质量偏差分析【答案】C【解析】S形曲线（挣值管理曲线）横轴为时间，纵轴为累计费用（或工作量），通过比较实际曲线与计划曲线，可以同时分析进度偏差（SV）和费用偏差（CV）。33.下列关于电力工程联合体投标的说法，错误的是（）。A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力B.联合体各方必须签订共同投标协议C.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同D.联合体各方可以在同一招标项目中以自己名义单独投标【答案】D【解析】联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。34.在电力工程变更估价原则中，若变更导致该清单项目的工程量偏差超过（），且该变化引起措施项目相应发生变化，则调整措施项目费。A.5%B.10%C.15%D.20%【答案】C【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，当工程量偏差超过15%时，可调整综合单价。措施项目费的调整也通常参照此比例或合同约定。35.某变电站工程，因设计变更导致工程量减少，该减少部分的工程款应（）。A.全额支付B.按合同约定单价支付C.按调整后的单价支付D.不予支付【答案】C【解析】当工程量减少超过一定比例（如15%）时，综合单价通常需要调高（因固定成本分摊增加），但工程款肯定是要支付的，只是单价可能调整。若未超过比例，按合同单价；若超过，按调整后单价。选项C涵盖面更广。36.电力工程建设项目后评价的核心内容是（）。A.过程评价B.效益评价C.持续性评价D.以上都是【答案】D【解析】项目后评价通常包括过程评价、效益评价、影响评价、持续性评价等内容。37.在电力工程物资采购中，对于急需的、价值较小的零星材料，宜采用（）。A.公开招标B.邀请招标C.询价采购D.直接订购【答案】C【解析】询价采购适用于采购金额较小、急需或现货供应的物资。38.2025年电力建设管理中，关于绿色施工的说法，错误的是（）。A.绿色施工是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源B.绿色施工不需要考虑环境保护C.绿色施工应减少对环境的负面影响D.绿色施工应实现“四节一环保”【答案】B【解析】绿色施工的核心是“四节一环保”（节能、节地、节水、节材和环境保护），B选项明显错误。39.某电力项目采用BOT融资模式，特许经营期满后，项目所有权（）。A.归项目公司所有B.归政府所有C.归投资人所有D.由双方协商确定【答案】B【解析】BOT（建设-运营-移交）模式，特许经营期满后，项目设施无偿移交给政府。40.在电力工程风险应对策略中，将风险转移给保险公司属于（）。A.风险回避B.风险转移C.风险减轻D.风险自留【答案】B【解析】购买保险是典型的风险转移策略。二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）41.电力工程建设项目总投资由（）构成。A.工程费用B.工程建设其他费用C.预备费D.建设期利息E.流动资金【答案】ABCDE【解析】建设项目总投资通常包括工程费用、工程建设其他费用、预备费、建设期利息和流动资金。42.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程变更包括（）。A.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性B.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸C.改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序D.为完成工程需要追加的额外工作E.工程量清单中的工程量漏项【答案】ABCDE【解析】以上各项均属于工程变更的范围。43.电力工程索赔成立应具备的条件包括（）。A.索赔事件导致了实际的工期延误或费用增加B.造成索赔事件的原因非承包人责任C.索赔事件造成了不可挽回的损失D.承包人按合同约定的程序和时限提交了索赔意向通知书和索赔报告E.发包人同意【答案】ABD【解析】索赔成立的三个条件：1.与合同对照，已造成了工期延误或费用损失；2.造成原因非承包人责任（属于发包人责任、不可抗力等）；3.按合同约定程序提交了索赔文件。发包人同意是结果，不是成立的前提条件。44.在电力工程招投标中，属于投标人串通投标的情形有（）。A.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容B.投标人之间约定中标人C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标D.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标E.不同投标人的投标文件由同一单位编制【答案】ABCDE【解析】以上均为《招标投标法实施条例》规定的视为投标人相互串通投标的情形。45.电力建设工程造价中，措施项目费包括（）。A.安全文明施工费B.夜间施工增加费C.二次搬运费D.冬雨季施工增加费E.脚手架工程费【答案】ABCDE【解析】措施项目费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，包括安全文明、夜间、二次搬运、冬雨季、脚手架等。46.编制电力工程竣工结算时，依据的资料包括（）。A.工程合同B.中标通知书C.投标文件D.招标文件E.工程竣工图纸【答案】ABCDE【解析】竣工结算编制依据包括合同、招标投标文件、竣工图纸、设计变更、现场签证等。47.在电力工程进度计划调整中，压缩关键工作的持续时间可以采取的措施有（）。A.增加工作面B.提高机械化程度C.改变施工工艺D.采用更先进的设备E.增加劳动力或材料【答案】ABCDE【解析】组织措施（增加工作面、人员）、技术措施（改变工艺、先进设备）、经济措施（奖金激励）等均可压缩工期。48.下列关于电力工程保修责任的说法，正确的有（）。A.保修期从工程交付之日起计算B.屋面防水工程保修期为5年C.供热系统保修期为2个采暖期D.电气管线保修期为2年E.保修费用由责任方承担【答案】BCDE【解析】保修期从竣工验收合格之日起计算，A错误。其余选项符合《建设工程质量管理条例》规定。49.电力工程设计概算的编制方法包括（）。A.概算定额法B.概算指标法C.类似工程预算法D.预算单价法E.实物法【答案】ABC【解析】设计概算编制方法主要有概算定额法、概算指标法、类似工程预算法。预算单价法和实物法通常用于施工图预算。50.在电力工程成本控制中，进行成本分析常用的方法有（）。A.比较法B.因素分析法C.差额计算法D.比率法E.挣值分析法【答案】ABCDE【解析】以上方法均可用于成本分析。51.电力工程建设管理中，建设单位的安全责任包括（）。A.向施工单位提供资料B.不得明示或暗示施工单位违反安全规范C.开工前报送安全施工措施D.拆除工程报送备案E.提供安全生产费用【答案】ABCDE【解析】根据《建设工程安全生产管理条例》，以上均为建设单位的安全责任。52.下列费用中，属于规费的有（）。A.社会保险费B.住房公积金C.工程排污费D.环境保护费E.总承包服务费【答案】ABC【解析】规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用，包括社保、公积金、排污费。环境保护费属于措施费，总承包服务费属于其他项目费。53.电力工程竣工验收应当具备的条件包括（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告D.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件E.有施工单位签署的工程保修书【答案】ABCDE【解析】以上均为《建设工程质量管理条例》规定的竣工验收条件。54.在电力工程合同履行中，发生不可抗力后，承担风险的原则包括（）。A.工程本身的损害由发包人承担B.承包人设备的损坏由承包人承担C.第三方人员伤亡由发包人承担D.停工期间承包人应监理要求留在现场的工人工资由发包人承担E.停工期间必须支付的机械租赁费由发包人承担【答案】ABDE【解析】不可抗力风险分担原则：工程本身、第三方人员伤亡、清理修复费用、发包人人员伤亡、停工期间发包人要求的留守人员工资/机械租赁费由发包人承担；承包人设备损坏、承包人人员伤亡、停工损失（除发包人要求留守外）由承包人承担。C选项错误，第三方人员伤亡通常视具体情况，但常规合同原则中，第三方人员伤亡若非工程直接导致，处理较复杂，但通常不简单归为发包人，除非有特定约定。在标准考试中，C通常不选。55.电力工程物资采购合同中，交货验收的主要内容包括（）。A.数量验收B.质量验收C.包装验收D.运输方式验收E.资料验收【答案】ABCE【解析】交货验收主要包括核对单据、外观检验（数量、质量、包装）、内在质量检验、资料验收等。运输方式是合同履约过程，不是验收对象本身。56.下列属于电力工程建设项目静态投资的有（）。A.建筑工程费B.安装工程费C.设备购置费D.其他费用E.建设期利息【答案】ABCD【解析】静态投资=建筑安装工程费+设备购置费+工程建设其他费+基本预备费。建设期利息属于动态投资。57.在电力工程网络计划中，工作的总时差等于（）。A.该工作的最迟开始时间与最早开始时间之差B.该工作的最迟完成时间与最早完成时间之差C.紧后工作总时差的最小值D.该工作的自由时差与紧后工作总时差之和E.线路总长度与该工作持续时间之差【答案】AB【解析】总时差（TF）是指在不影响总工期的前提下，工作可以利用的机动时间。计算公式为：TF=LS-ES=LF-EF。58.电力工程价款动态结算的主要方法有（）。A.按实际价格结算B.按主材计算价差C.调值公式法D.竣工调价系数法E.预算调整法【答案】ABCD【解析】工程价款动态结算方法包括：按实际价格结算、按主材计算价差、调值公式法（动态调值公式）、竣工调价系数法等。59.在电力工程建设项目管理中，关于项目经理资格的说法，正确的有（）。A.项目经理是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人B.项目经理可以同时在两个项目担任项目经理C.项目经理必须取得建造师执业资格证书D.项目经理在工程项目施工中处于中心地位E.项目经理对工程质量负终身责任【答案】ACDE【解析】项目经理不得同时在两个及以上工程项目担任项目经理，B错误。60.2025年电力建设管理趋势中，数字化技术应用包括（）。A.BIM技术B.大数据分析C.物联网D.人工智能E.以上都是【答案】ABCDE【解析】数字化、智能化是电力建设管理的重要发展方向，BIM、大数据、AI、物联网等均属此类。三、判断题（共20题，每题0.5分。正确的选A，错误的选B）61.电力工程中的暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购。【答案】A【解析】暂列金额正是用于尚未确定或不可预见的费用。62.所有的电力工程分包都必须经过建设单位认可。【答案】B【解析】非主体、非关键性工程的分包，只需在投标时明确或经建设单位认可，但部分法规规定总承包合同约定或建设单位认可。然而，依据《建筑法》，除总承包合同中约定的分包外，其他分包须经建设单位认可。注：本题若强调“所有”，则过于绝对，因为主体结构分包是禁止的，不存在认可一说。但常规理解，合法分包需认可。此处判断为A较为合理，但严谨来说，禁止分包的不存在认可。根据常规考试题库，此题通常考“合法分包需认可”，故选A。修正：题目问“所有的电力工程分包”，包含禁止分包的部分，故B更严谨。但在一般语境下指“合法分包”。参考经典题库，通常判定为A。63.承包人在索赔意向通知书发出后28天内，向监理人提交索赔通知书。【答案】A【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并在发出索赔意向通知书后28天内提交正式索赔报告。64.电力工程量清单计价中，综合单价应包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润，并考虑一定范围内的风险费用。【答案】A【解析】这是综合单价的定义。65.在电力工程网络计划中，关键工作没有总时差。【答案】A【解析】关键工作的总时差为0。66.发包人收到承包人提交的竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件。【答案】A【解析】根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件。67.电力工程预算定额中的材料消耗量仅包括净用量。【答案】B【解析】材料消耗量=净用量+损耗量。68.安全文明施工费属于竞争性费用，投标人可以根据自身情况调整。【答案】B【解析】安全文明施工费属于规费或不可竞争费用，必须按国家或省级规定计算，不得竞争。69.工程质量监督机构不是电力工程竣工验收的主体。【答案】A【解析】竣工验收主体是建设单位（发包人），质量监督机构是监督行为。70.在电力工程中，因承包人原因造成的工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金，但发包人无权要求赶工。【答案】B【解析】发包人有权要求承包人采取赶工措施，若承包人拒绝，发包人可委托他人赶工，费用由承包人承担。71.电力建设工程项目实行总承包的，总承包单位对工程的安全生产负总责。【答案】A【解析】总承包单位依法对建设工程的安全生产负责。72.招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人。【答案】A【解析】这是招标投标的公平原则。73.电力工程预付款的比例一般不低于合同金额的10%，不高于合同金额的30%。【答案】A【解析】这是工程预付款的常规比例范围。74.在电力工程索赔中，由于恶劣气候条件导致的工期延误，承包人只能获得工期补偿，不能获得费用补偿。【答案】A【解析】异常恶劣气候条件通常视为不可抗力或双方风险，一般只顺延工期，不补偿费用（除非合同另有约定）。75.电力工程建设项目必须进行招标。【答案】B【解析】只有属于特定范围并达到规模标准的项目才必须招标。76.措施项目费中的夜间施工增加费，根据夜间施工的工日数计算。【答案】B【解析】通常按夜间施工的项目、内容等计算，或按合同约定计算，非简单按工日数。77.电力工程竣工结算总造价等于合同价加索赔款减预付款。【答案】B【解析】结算总造价=合同价+变更+索赔+奖罚+调价-预付款-质保金（扣留部分）。公式过于简化。78.设计概算不得随意突破，如需突破，必须报原审批部门批准。【答案】A【解析】概算审批具有严肃性，突破需批准。79.承包人对于发包人的指令，即使认为不合理也必须执行，事后再提出异议。【答案】A【解析】在紧急或特定合同条款下，承包人应执行发包人/监理指令，保留索赔权利。80.电力工程量清单漏项，其对应的费用应视为已包含在分部分项工程量清单的综合单价中。【答案】B【解析】漏项的责任在招标人（编制人），结算时应作为新增项目计价，不视为包含在其他单价中。四、案例分析及计算题（共4题，共60分）（一）某电力工程建设项目，合同工期为20个月。施工单位提交的施工进度计划网络图如下图所示（单位：月），各项工作均按最早开始时间安排。1→2(A,3)1→3(B,4)2→3(C,0)2→4(D,5)3→5(E,4)4→5(F,3)(注：1-2为A工作3个月，1-3为B工作4个月，2-3为虚工作0，2-4为D工作5个月，3-5为E工作4个月，4-5为F工作3个月)问题：1.计算该网络计划的计算工期，并指出关键线路。2.如果工作B的实际进度拖后2个月，是否会影响总工期？为什么？3.如果工作D的实际进度拖后1个月，是否会影响总工期？为什么？4.如果工作C（假设为实工作，持续2个月，非虚工作）因设计变更增加工程量，持续时间延长2个月，总工期将如何变化？（假设C为实工作，连接2-3，原持续0改为2，需重新计算）【答案】1.计算工期与关键线路：计算各工作最早时间：ES(A)=0,EF(A)=3ES(B)=0,EF(B)=4ES(C)=3,EF(C)=3(虚工作)ES(D)=3,EF(D)=3+5=8ES(E)=max(3,4)=4,EF(E)=4+4=8ES(F)=8,EF(F)=8+3=11计算工期Tc=max(EF(E),EF(F))=max(8,11)=11个月。关键线路为：1→2→4→5（即A→D→F）。2.工作B拖后2个月的影响：工作B的总时差TF(B)=LF(B)-EF(B)。计算最迟时间（逆推）：LF(F)=11,LS(F)=8LF(E)=11,LS(E)=7LF(D)=8,LS(D)=3LF(C)=min(LS(E),LS(D))=min(7,3)=3(注意：若C为虚工作，ES(E)受制于B，但LF(C)取决于紧后)LF(B)=LS(E)=7(若C为虚，则B紧后为E)EF(B)=4。TF(B)=7-4=3个月。因为工作B的总时差为3个月，拖后2个月小于总时差，所以不会影响总工期。3.工作D拖后1个月的影响：工作D在关键线路上，TF(D)=0。拖后1个月将直接影响总工期，总工期将变为12个月。4.假设工作C为实工作，持续2个月：重新计算最早时间：ES(A)=0,EF(A)=3ES(B)=0,EF(B)=4ES(C)=3,EF(C)=3+2=5ES(D)=3,EF(D)=8ES(E)=max(EF(C),EF(B))=max(5,4)=5,EF(E)=5+4=9ES(F)=8,EF(F)=11计算工期Tc=max(9,11)=11个月。结论：在此特定网络结构中，即使C延长2个月，关键线路仍为A-D-F（11个月），E工作变为9个月，未超过11个月，故总工期不变。注：若原题目C为虚工作，此问基于假设分析。（二）某变电站建筑工程，合同约定采用可调单价合同。招标工程量清单中，现浇混凝土梁的工程量为1000m³，综合单价为400元/m³（其中人工费100元，材料费250元，机械费30元，管理费10元，利润10元）。合同约定：1.工程量偏差超过±10%时，超过部分的综合单价调整系数为0.9（若工程量增加）或1.1（若工程量减少）。2.当工程量偏差超过±10%时，措施项目费中的模板费按相应比例调整。3.材料价格波动幅度超过±5%时，可调整材料价差（仅针对材料费部分）。施工过程中，由于设计变更，现浇混凝土梁的实际工程量为1400m³。结算时，混凝土材料价格较基准期上涨了8%。问题：1.计算该分部分项工程的结算价款。2.若合同约定管理费和利润按调整后的人工费、材料费、机械费之和的费率计算（管理费率3%，利润率2%），请重新计算调整后的综合单价及结算价款。【答案】1.分部分项工程结算价款计算：工程量偏差=(1400-1000)/1000=40%>10%。调整原则：1000×(1+10%)=1100m³按原单价，(1400-1100)=300m³按调整后单价。调整后单价=400×0.9=360元/m³。结算价款=1100×400+300×360=440,000+108,000=548,000元。2.重新计算综合单价（材料调价+工程量调价）：首先计算材料费调整后的新基准单价（因材料涨价8%>5%）：材料费新值=250×(1+8%)=270元/m³。调整后的基准（未考虑工程量超量）单价组成：人工：100，材料：270，机械：30。小计=400元。管理费=400×3%=12元。利润=400×2%=8元。新基准单价=420元/m³。考虑工程量偏差超过10%部分的单价调整：超出部分单价=420×0.9=378元/m³。结算价款：1100m³部分：1100×420=462,000元。300m³部分：300×378=113(400)元。总计=462,000+113,400=575,400元。（三）某输电线路工程，合同工期为180天，合同价为8000万元。施工单位在开工前提交了施工进度计划并获批准。施工过程中发生如下事件：事件1：在基础施工阶段，因村民阻工导