2026年一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题解析版

2026年一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题解析版一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.关于建设工程代理法律特征的说法，正确的是（）。A.代理行为必须是法律行为B.代理行为必须由代理人独立完成C.代理人在代理权限内可以以自己的名义实施民事法律行为D.代理行为的法律后果由代理人承担【答案】A【解析】本题考查的是代理的法律特征。代理具有以下特征：（1）代理人必须在代理权限范围内实施代理行为；（2）代理人以被代理人的名义实施代理行为（在某些特殊情况下，如《民法典》规定的间接代理，也可以以自己的名义实施，但一般情况下以被代理人名义，C选项表述过于绝对，且非主要特征）；（3）代理行为必须是具有法律意义的行为，即民事法律行为，A选项正确；（4）代理行为的法律后果归属于被代理人，D选项错误。B选项错误，因为转委托等情况下并非完全由代理人独立完成。故选A。2.某施工企业与材料供应商签订了材料采购合同，约定材料供应商于收到货款后3日内发货。施工企业因资金周转困难，一直未支付货款。关于材料供应商权利的说法，正确的是（）。A.材料供应商有权同时履行抗辩权，拒绝发货B.材料供应商有权不安抗辩权，拒绝发货C.材料供应商有权先履行抗辩权，拒绝发货D.材料供应商无权拒绝发货，应承担违约责任【答案】C【解析】本题考查的是合同履行中的抗辩权。当事人互负债务，有先后履行顺序，应当先履行债务一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。这是先履行抗辩权。在本案中，施工企业（先履行方）未支付货款，材料供应商（后履行方）有权行使先履行抗辩权，拒绝发货。故选C。3.下列法律文书中，属于可以直接申请人民法院强制执行的是（）。A.当事人和解达成的和解协议B.仲裁调解书C.行政调解协议D.人民调解委员会制作的调解协议【答案】B【解析】本题考查的是仲裁调解。仲裁调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力。仲裁调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。对于生效的仲裁调解书，一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向人民法院申请执行。A、C、D选项均不具有直接强制执行力，需要经过司法确认等程序。故选B。4.关于建设工程竣工规划验收的说法，正确的是（）。A.建设工程竣工后，建设单位应当向城乡规划主管部门申请竣工规划验收B.未取得竣工规划核实合格文件的，建设单位不得组织竣工验收C.建设工程竣工规划验收合格后，建设单位应当向建设行政主管部门备案D.城乡规划主管部门应当在收到申请之日起15日内完成核实【答案】B【解析】本题考查的是建设工程竣工规划验收。根据《城乡规划法》及有关规定，县级以上地方人民政府城乡规划主管部门按照国务院规定对建设工程是否符合规划条件予以核实。未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收。建设单位应当在竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。故选B。A选项表述不严谨，通常指报送竣工验收资料环节；D选项时间法律规定并非固定15日。5.某建设单位支付工程进度款时，扣除了一部分质量保证金。关于质量保证金预留和管理的说法，正确的是（）。A.社会投资项目采用预留保证金方式的，预留比例一般为工程价款结算总额的3%B.在缺陷责任期满后，承包人应申请返还保证金C.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修并承担鉴定及维修费用D.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算【答案】C【解析】本题考查的是质量保证金。根据《建设工程质量保证金管理办法》，发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%，A选项说“一般为”不准确，且强调上限。B选项错误，缺陷责任期届满后，承包人申请返还应经发包人核实同意。C选项正确，缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修并承担鉴定及维修费用。D选项错误，缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，若由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算；若由于发包人原因导致无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。故选C。6.某施工企业对某市的建设工程质量安全监督机构作出的责令停工决定不服，该施工企业可以采取的维权途径是（）。A.申请行政复议或提起行政诉讼B.只能申请行政复议C.只能提起行政诉讼D.只能申请仲裁【答案】A【解析】本题考查的是行政复议和行政诉讼的受案范围。行政机关作出的行政强制措施、行政处罚等具体行政行为，属于行政复议和行政诉讼的受案范围。责令停工属于行政强制措施，当事人不服的，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。故选A。7.根据《民法典》，下列合同中，属于无效合同的是（）。A.因重大误解订立的合同B.一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同C.恶意串通，损害他人合法权益的合同D.限制民事行为能力人依法不能独立订立的合同【答案】C【解析】本题考查的是无效合同。根据《民法典》，无效合同的情形主要包括：（1）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（2）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（3）以合法形式掩盖非法目的；（4）损害社会公共利益；（5）违反法律、行政法规的强制性规定。C选项属于恶意串通，损害他人合法权益，属于无效合同。A、B属于可撤销合同，D属于效力待定合同。故选C。8.关于建设工程施工合同中赔偿损失的说法，正确的是（）。A.赔偿损失具有惩罚性B.赔偿损失以违约方有过错为前提C.赔偿损失额应当相当于因违约所造成的损失D.违约方赔偿损失后，免除了继续履行合同的义务【答案】C【解析】本题考查的是赔偿损失。赔偿损失是指违约方因不履行或不完全履行合同义务而给对方造成损失时，依据法律规定或合同约定应向对方承担的赔偿责任。赔偿损失具有补偿性，而非惩罚性，A错误。赔偿损失通常以违约行为造成损失为要件，并不严格要求违约方有过错（严格责任原则），但在某些特殊情况下适用过错责任，不过一般合同违约主要看结果，B表述不准确。C选项正确，赔偿损失额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益。D错误，违约方赔偿损失后，守约方仍有权要求继续履行，除非履行在法律上或事实上已不可能。故选C。9.某建筑工程项目，建设单位与施工企业在合同中约定工程价款为5000万元。后因设计变更，工程价款变更为5500万元。关于施工企业投标保证金数额的说法，正确的是（）。A.投标保证金不得超过80万元B.投标保证金不得超过100万元C.投标保证金不得超过110万元D.投标保证金不得超过200万元【答案】A【解析】本题考查的是投标保证金。根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。在工程建设项目中，投标保证金最高不得超过80万元人民币。无论合同价款如何变更，投标保证金的设定上限是法定的。计算公式为：G≤P×10.根据《劳动合同法》，用人单位可以随时解除劳动合同的情形是（）。A.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件B.劳动者严重违反用人单位的规章制度C.劳动者被依法追究刑事责任D.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作【答案】B【解析】本题考查的是用人单位随时解除劳动合同（过失性辞退）的情形。劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：（1）在试用期间被证明不符合录用条件的（A选项，需证明，且试用期内）；（2）严重违反用人单位的规章制度的（B选项）；（3）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；（4）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；（5）因本法第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的；（6）被依法追究刑事责任的（C选项）。虽然A、B、C均属过失性辞退，但A选项有“试用期”的时间限制，C选项是“被依法追究刑事责任”这一特定结果。B选项“严重违反规章制度”是典型的随时解除情形，且无时间限制。D选项属于无过失性辞退，需提前30日书面通知或额外支付一个月工资。故选B。11.关于建设工程勘察设计发包与承包的说法，正确的是（）。A.建设工程勘察、设计应当直接发包B.建设工程勘察、设计不得将建设工程勘察、设计业务转包C.建设工程勘察、设计单位不得承揽超越其资质等级许可范围的建设工程勘察、设计业务D.建设工程勘察、设计单位允许其他单位以本单位的名义承揽建设工程勘察、设计业务，双方共同承担质量责任【答案】C【解析】本题考查的是工程勘察设计发包与承包。建设工程勘察、设计发包依法实行招标发包或直接发包，A错误。建设工程勘察、设计单位不得将所承揽的建设工程勘察、设计转包，B正确（但注意题目问的是正确说法，B也是对的，需比较）。建设工程勘察、设计单位不得承揽超越其资质等级许可范围的建设工程勘察、设计业务，C正确。D选项错误，属于挂靠行为，是被禁止的。对比B和C，B是“不得转包”，C是“不得越级”。两者都是正确表述。但通常教材中对于资质等级的强调更为基础。仔细审题，B选项“不得转包”是绝对的，C选项“不得越级”也是绝对的。但在单选题中，如果有多个看似正确的，需看是否有细微错误。B选项表述无误。C选项表述无误。然而，根据历年真题重点，资质管理是核心。再仔细看B选项，法律规定是“不得转包”，正确。此处可能存在多选意图，但在单选中，通常考察最核心的禁止性规定。若必须选一个，C选项覆盖面更广。实际上，根据题目设置，B和C均为教材原文。但在2026年模拟中，C选项“不得承揽超越其资质等级许可范围”是针对单位自身能力的限制，而B是针对行为限制。考虑到D选项明显错误，A选项错误。B和C均为法条原文。但注意，B选项说“不得转包”，而法律规定是“不得转包”，完全正确。C选项也完全正确。此类题目需结合上下文，若为单选，可能题目存在“最”字或隐含逻辑。但在本题中，C选项更为基础。注：实际上，在《建筑法》中，两者均为禁止性规定。本题选C，因为资质是市场准入的前提。12.某施工企业在施工中偷工减料，降低工程质量标准，造成重大安全事故，其行为可能构成（）。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.工程重大安全事故罪D.玩忽职守罪【答案】C【解析】本题考查的是建设工程刑事责任的种类。工程重大安全事故罪，是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为。题干描述为“偷工减料，降低工程质量标准”，符合工程重大安全事故罪的特征。A选项重大责任事故罪通常指生产作业中违反管理规定；B选项重大劳动安全事故罪指安全设施不符合规定；D选项玩忽职守罪是国家机关工作人员的职务犯罪。故选C。13.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于意外伤害保险的说法，正确的是（）。A.意外伤害保险由建设单位办理B.意外伤害保险由施工单位办理C.意外伤害保险是法定的强制性保险D.保险费由建设单位和施工单位共同承担【答案】B【解析】本题考查的是意外伤害保险。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。注意，新修订的《安全生产法》及《建筑法》已将工伤保险作为法定强制性保险，而意外伤害保险在法规中虽规定为“应当办理”，但在实务中常作为工伤保险的补充。根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，B选项正确。C选项表述，在条例层面是强制性的，但法律层级上工伤保险是法定的。本题依据《建设工程安全生产管理条例》，选B。14.关于建设工程质量保修期限的说法，正确的是（）。A.基础设施工程保修期限为设计文件规定的合理使用年限B.屋面防水工程保修期限为5年C.供热与供冷系统保修期限为2个采暖期、供冷期D.电气管线、给排水管道工程保修期限为3年【答案】A【解析】本题考查的是最低保修期限。根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。A选项正确，B、C、D选项虽然数值符合，但A选项涵盖了主体结构等核心内容，且题干往往考察“合理使用年限”这一特殊表述。实际上B、C、D也是正确说法，但在单选题中，A选项是最具代表性的、涉及全寿命周期的选项。若题目为单选，通常考察最特殊的那个，即A。若必须选一个，A是“设计文件规定的合理使用年限”，B是“5年”，C是“2个”，D是“2年”。A选项表述最为严谨且符合法规原文。15.某施工企业租赁了一台塔吊，经检验合格后投入使用。关于该塔吊使用的说法，正确的是（）。A.施工企业应当对塔吊的安全使用负责B.出租单位应当对塔吊的安全使用负责C.施工企业应当在验收合格后30日内办理使用登记D.塔吊安装单位应当对塔吊的安装质量负责【答案】A【解析】本题考查的是施工起重机械的使用安全管理。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位在使用施工起重机械……前，应当委托具有相应资质的检验检测机构进行验收……验收合格的方可使用。施工单位应当自施工起重机械……验收合格之日起30日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。登记标志应当置于或者附着于该设备的显著位置。关于责任主体，使用单位（施工企业）对安全使用负责。D选项安装单位对安装质量负责，但题干问的是“使用”。A选项正确。C选项时间是30日，正确。但A选项是责任主体的核心规定。对比A和C，A更侧重于安全责任，C是程序。根据法规重点，选A。16.根据《民法典》，债权人领取提存物的权利自提存之日起（）年内不行使而消灭。A.1B.2C.3D.5【答案】D【解析】本题考查的是提存。根据《民法典》规定，债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。注意旧合同法是5年，民法典保持不变。故选D。17.某建设单位与甲施工单位签订了施工合同，约定由甲承建办公楼。后甲将部分非主体工程分包给乙施工单位。关于乙施工单位与建设单位关系的说法，正确的是（）。A.乙与建设单位没有合同关系B.乙与建设单位存在合同关系C.乙对建设单位承担连带责任D.乙对建设单位不承担任何责任【答案】A【解析】本题考查的是工程分包。在合法分包中，总承包单位（甲）与分包单位（乙）签订分包合同，建设单位（业主）与分包单位（乙）之间没有直接的合同关系。但是，分包单位需对总承包单位负责，总承包单位对建设单位负责。A选项正确。C选项错误，在合法分包中，乙不直接对建设单位承担连带责任，而是由甲对建设单位承担责任，甲再依据分包合同向乙追偿。只有在违法分包或转包导致合同无效等特定情况下，才可能涉及连带责任，但一般法律关系上，乙与建设单位无合同关系。故选A。18.关于建设工程招投标中投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.投标保证金可以现金、支票或银行保函形式提交C.投标人撤回已提交的投标文件，招标人可以不退还投标保证金D.招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息【答案】B【解析】本题考查的是投标保证金。A选项错误，投标保证金有效期应当与投标有效期一致，这是规定，但不是本题唯一正确点。B选项正确，投标保证金可以现金、支票或银行保函等形式提交。C选项错误，投标人“撤回”投标文件（在截止时间前），招标人应当退还；如果是“撤销”投标文件（在截止时间后），则不予退还。D选项错误，招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。注意，根据《招标投标法实施条例》，招标人应当在中标通知书发出后5日内退还（未中标），合同签订后5日内退还（中标）。D选项表述为“书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还”，这与“未中标人在中标通知书发出后5日内退还”的规定不符。故选B。19.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有施工单位签署的工程保修书D.有监理单位出具的工程质量评估报告【答案】D【解析】本题考查的是竣工验收的条件。建设工程竣工验收应当具备下列条件：（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件。D选项“工程质量评估报告”是监理的工作成果，但法规条文规定的是“分别签署的质量合格文件”。虽然实务中必须有评估报告，但严格对照《建设工程质量管理条例》第16条，D选项并未直接列为“条件”之一，而是作为“质量合格文件”的一部分。C选项“有施工单位签署的工程保修书”是法条明确列出的条件。故选D。20.某施工企业的项目经理在管理工程项目期间，经授权对外签订了一份材料采购合同。关于该项目经理行为的说法，正确的是（）。A.该行为属于无权代理B.该行为属于表见代理C.该行为有效D.该行为无效【答案】C【解析】本题考查的是项目经理的代理行为。项目经理是施工企业委托的在项目管理中具有特定职权的人。其在授权范围内签订合同，属于有权代理，行为有效。A、B、D均不正确。故选C。21.根据《民法典》，下列财产中，可以抵押的是（）。A.土地所有权B.宅基地使用权C.学校的教学楼D.建设用地使用权【答案】D【解析】本题考查的是抵押财产。债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：（1）建筑物和其他土地附着物；（2）建设用地使用权；（3）海域使用权；（4）生产设备、原材料、半成品、产品；（5）正在建造的建筑物、船舶、航空器；（6）交通运输工具；（7）法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。以下财产不得抵押：（1）土地所有权；（2）宅基地、自留地、自留山等集体所有土地的使用权，但是法律规定可以抵押的除外；（3）学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施；（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产；（5）依法被查封、扣押、监管的财产。故选D。22.关于民事诉讼证据的说法，正确的是（）。A.当事人对自己提出的主张，有责任提供证据B.书证应当提交原件，提交原件确有困难的，可以提交复制品C.人民法院认为鉴定意见有疑问的，可以重新鉴定D.当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，人民法院应当调查收集【答案】A【解析】本题考查的是民事诉讼证据。A选项正确，即“谁主张，谁举证”原则。B选项错误，书证应当提交原件，提交原件确有困难的，可以提交复制品、照片、副本、节录本，但需经法院核对无异。C选项错误，人民法院认为鉴定意见有疑问的，可以“委托”重新鉴定，而非直接“重新鉴定”。D选项错误，符合法定条件的，人民法院“可以”调查收集，而非“应当”。故选A。23.某施工企业在施工中产生噪声，对周围居民造成严重干扰。关于该施工企业承担环境噪声污染防治责任的说法，正确的是（）。A.应当向施工现场所在地县级以上地方人民政府生态环境主管部门申报B.应当向施工现场所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门申报C.夜间施工的，无需办理证明，但需公告附近居民D.夜间施工的，应当取得县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明【答案】A【解析】本题考查的是施工现场噪声污染防治。在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府生态环境主管部门申报。A选项正确。D选项错误，夜间施工需证明，但证明由生态环境主管部门出具，而非建设行政主管部门。故选A。24.根据《民法典》，债权人转让权利的，应当（）。A.通知债务人B.经债务人同意C.通知保证人D.经保证人同意【答案】A【解析】本题考查的是合同权利的转让。债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。债权人转让权利无需经债务人同意，但需通知。故选A。25.某建设工程项目，建设单位在申请施工许可证时，提供的资金到位证明不足。关于颁发施工许可证的说法，正确的是（）。A.建设行政主管部门应当颁发施工许可证B.建设行政主管部门不予颁发施工许可证C.建设行政主管部门可以颁发施工许可证，但要求建设单位限期补足D.建设行政主管部门可以颁发施工许可证，但要求建设单位提供担保【答案】B【解析】本题考查的是施工许可证的申请条件。《建筑法》规定，建设资金已经落实是领取施工许可证的必要条件之一。对于建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。如果资金不到位，建设行政主管部门不予颁发施工许可证。故选B。26.关于建设工程安全生产责任的说法，正确的是（）。A.施工单位的项目负责人对工程项目的安全生产负总责B.专职安全生产管理人员对现场的安全生产负总责C.施工单位主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责D.总承包单位对建设工程项目的安全生产不承担责任【答案】C【解析】本题考查的是安全生产责任制度。施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。项目负责人对工程项目的安全生产负责。专职安全生产管理人员负责现场安全生产的监督检查。C选项正确。A选项项目负责人负责项目，非“总责”；B选项专职安全员是监督检查；D选项总承包单位负总责。故选C。27.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在工程竣工验收后，应向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的期限是（）。A.1个月内B.3个月内C.6个月内D.1年内【答案】C【解析】本题考查的是建设工程档案移交。建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。C选项正确。28.某施工企业因生产经营不善发生严重亏损，不能清偿到期债务。关于该企业破产的说法，正确的是（）。A.该企业可以直接向人民法院申请宣告破产B.该企业必须先与债权人达成和解协议，才能申请破产C.该企业的债权人可以申请宣告该企业破产D.破产财产优先清偿破产费用和共益债务【答案】D【解析】本题考查的是破产程序。A、C选项，债务人和债权人均可向人民法院申请宣告破产。B选项错误，和解不是必经程序。D选项正确，破产财产在优先清偿破产费用和共益债务后，再清偿其他债务。故选D。29.根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。A.5B.10C.15D.20【答案】D【解析】本题考查的是招标文件的发售与投标截止时间。依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。故选D。30.关于建设工程分包的说法，正确的是（）。A.分包单位可以将其承包的工程再分包B.建设工程总承包合同中未有约定的，又未经建设单位认可，承包单位可以将其承包的部分工程分包给具有相应资质条件的单位C.建设工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成D.总承包单位可以将全部工程分包给其他单位【答案】C【解析】本题考查的是工程分包。《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。C选项正确。A错误，禁止再分包；B错误，必须经认可；D错误，禁止全部转包。故选C。31.根据《民法典》，受赠人表示接受赠与的，赠与合同（）。A.成立B.生效C.履行D.终止【答案】B【解析】本题考查的是赠与合同。赠与合同是诺成合同，即双方当事人意思表示一致，合同即成立。但根据《民法典》规定，赠与人在赠与财产的权利转移之前可以撤销赠与（经过公证的赠与合同或者具有救灾、扶贫、助残等公益、道德义务性质的赠与合同除外）。题目问的是“受赠人表示接受赠与”，这通常意味着承诺生效，合同成立并生效。故选B。32.某施工单位与建设单位签订了固定总价合同。在施工过程中，由于市场价格大幅上涨，施工单位要求调整合同价款。关于该请求的说法，正确的是（）。A.应当予以支持B.不予支持C.由双方协商解决D.由建设行政主管部门裁决【答案】B【解析】本题考查的是合同价款调整。固定总价合同，在合同约定的风险范围内，价款不做调整。市场价格波动属于商业风险，除非合同另有约定或发生情势变更（需履行特定程序），否则施工单位要求调整合同价款的请求不予支持。故选B。33.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械安装完毕后，应当由（）进行验收。A.总承包单位B.安装单位C.检验检测机构D.出租单位【答案】A【解析】本题考查的是起重机械的验收。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工起重机械……安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。施工单位（即使用单位，通常为总承包单位）应当组织验收。故选A。34.关于建设工程节能的说法，正确的是（）。A.施工单位应当按照审查合格的设计文件和建筑节能施工标准的要求进行施工B.建设单位可以明示或者暗示施工单位使用不符合施工图设计文件要求的墙体材料C.墙体、屋面的保温工程施工时，监理工程师无需采取旁站、巡视等形式实施监理D.未经监理工程师签字，墙体材料、保温材料不得在建筑上使用或者安装【答案】A【解析】本题考查的是建筑节能施工。A选项正确，施工单位应当按照审查合格的设计文件和建筑节能施工标准的要求进行施工。B选项错误，建设单位不得明示或暗示。C选项错误，监理工程师需实施监理。D选项错误，未经监理工程师签字，墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，对其他材料则不适用。故选A。35.根据《民法典》，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的（）。A.10%B.20%C.30%D.50%【答案】B【解析】本题考查的是定金。定金的数额由当事人约定；但是，不得超过主合同标的额的20%，超过部分不产生定金的效力。计算公式为：D≤36.某施工企业职工王某在工作中因违章操作导致自身受伤。关于王某工伤认定的说法，正确的是（）。A.不属于工伤B.属于工伤，但企业不承担赔偿责任C.属于工伤，企业应承担赔偿责任D.由王某自己承担责任【答案】C【解析】本题考查的是工伤认定。职工在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的，应当认定为工伤。虽然王某违章操作，但根据《工伤保险条例》，除非是故意犯罪、醉酒或者吸毒、自残或者自杀，否则不得认定为不承担工伤责任。违章操作不影响工伤认定，且工伤保险基金或用人单位（未参保时）应承担赔偿责任。故选C。37.关于建设工程合同纠纷仲裁协议效力的说法，正确的是（）。A.仲裁协议独立存在，合同变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力B.仲裁协议必须采用书面形式C.仲裁协议排除人民法院的管辖权D.当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求人民法院作出裁定【答案】A【解析】本题考查的是仲裁协议。A选项正确，仲裁协议具有独立性。B选项正确，仲裁协议必须采用书面形式。C选项正确，有效的仲裁协议排除法院管辖。D选项正确，当事人对仲裁协议效力有异议的，可以请求仲裁委员会作出决定或者请求人民法院作出裁定。这是一道多选题化的单选题，但A选项是仲裁协议最核心的特征——独立性。故选A。38.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与建设单位或者施工单位串通，弄虚作假，降低工程质量的，责令改正，处（）罚款。A.10万元以上20万元以下B.20万元以上50万元以下C.30万元以上60万元以下D.50万元以上100万元以下【答案】D【解析】本题考查的是工程监理单位的法律责任。工程监理单位与建设单位或者施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收；造成损失的，承担连带赔偿责任。故选D。39.某建设工程项目，建设单位未取得施工许可证便擅自开工。关于建设行政主管部门处理的说法，正确的是（）。A.责令停止施工，限期改正，对建设单位处工程合同价款1%以上2%以下罚款B.责令停止施工，限期改正，对施工单位处工程合同价款1%以上2%以下罚款C.责令停止施工，限期改正，对建设单位和施工单位均处工程合同价款1%以上2%以下罚款D.责令停止施工，限期改正，对建设单位处3万元罚款【答案】A【解析】本题考查的是未取得施工许可证擅自开工的法律责任。未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令停止施工，限期改正，对建设单位处工程合同价款1%以上2%以下罚款；对施工单位处3万元罚款。故选A。40.关于建设工程保证担保的说法，正确的是（）。A.保证方式可以是一般保证，也可以是连带责任保证B.保证人必须是法人C.保证期间由法律规定，当事人不得约定D.同一债务有两个以上保证人的，保证人应当按照保证份额承担保证责任【答案】A【解析】本题考查的是保证担保。A选项正确，保证方式包括一般保证和连带责任保证。B选项错误，保证人可以是法人，也可以是其他组织或具有代为清偿能力的公民。C选项错误，保证期间由当事人约定，未约定的为主债务履行期限届满之日起6个月。D选项错误，同一债务有两个以上保证人的，如果没有约定保证份额，则视为连带共同保证。故选A。41.根据《招标投标法》，招标人应当自确定中标人之日起（）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A.5B.7C.10D.15【答案】D【解析】本题考查的是招标投标情况书面报告。招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。故选D。42.某施工企业在施工中发生生产安全事故，造成2人死亡。关于该事故调查的说法，正确的是（）。A.由县级人民政府负责调查B.由设区的市级人民政府负责调查C.由省级人民政府负责调查D.由国务院负责调查【答案】B【解析】本题考查的是生产安全事故的调查。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，造成2人死亡的事故属于一般事故。一般事故由事故发生地县级人民政府负责调查。未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织调查。但是，如果是较大事故（3人以上10人以下死亡），由市级人民政府调查。本题是2人死亡，是一般事故。但是，注意题目可能考察的是“谁负责”。一般事故通常由县级调查。然而，在建设工程领域，有时涉及层级上移。但根据法规，一般事故=县级。但选项中有A和B。需确认是否有特殊情况。实际上，一般事故（3人以下死亡）由县级人民政府调查。故选A。更正：仔细审题，2人死亡是一般事故。一般事故由县级人民政府调查。选A。43.关于建设工程知识产权的说法，正确的是（）。A.建设工程知识产权主要涉及专利权、商标权和著作权B.专利权的保护期限为20年C.商标权的保护期限为10年，可以续展D.著作权的保护期限为作者终生及死后50年【答案】C【解析】本题考查的是建设工程知识产权。A选项正确，涵盖了主要类型。B选项错误，发明专利保护期为20年，实用新型和外观设计为10年。C选项正确，商标权有效期10年，期满前可以续展。D选项错误，著作权的保护期限因权利主体和权利性质不同而不同，对于自然人的作品，是作者终生及死后50年。本题是多选变单选，C选项表述非常准确且完整。故选C。44.根据《民法典》，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就（）请求赔偿。A.全部损失B.扩大的损失C.实际损失D.间接损失【答案】B【解析】本题考查的是防止损失扩大的义务。当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿。故选B。45.某施工企业对某市建设行政主管部门作出的罚款决定不服，向上一级建设行政主管部门申请行政复议。关于行政复议期限的说法，正确的是（）。A.行政复议机关应当在60日内作出行政复议决定B.行政复议机关应当在90日内作出行政复议决定C.行政复议期限可以延长，但延长期限最多不超过30日D.行政复议期限可以延长，但延长期限最多不超过60日【答案】A【解析】本题考查的是行政复议期限。行政复议机关应当自受理申请之日起60日内作出行政复议决定；但是法律规定的行政复议期限少于60日的除外。情况复杂，不能在规定期限内作出行政复议决定的，经行政复议机关的负责人批准，可以适当延长，但延长期限最多不超过30日。A选项正确。故选A。46.关于建设工程施工合同解除的说法，正确的是（）。A.发包人未按约定支付工程价款的，承包人可以解除合同B.承包人将承包的工程转包的，发包人可以解除合同C.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的，承包人可以解除合同D.承包人将承包的工程违法分包的，发包人可以解除合同【答案】B【解析】本题考查的是施工合同的解除。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（1）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；（2）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；（3）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；（4）将承包的建设工程转包、违法分包的。因此，B、D选项都是发包人可以解除合同的情形。A选项，发包人未支付工程款，承包人可以行使先履行抗辩权，或者催告后解除，并非“可以解除”。C选项是承包人违约，发包人可解除。B和D都是正确选项。但B选项“转包”是绝对禁止的，D选项“违法分包”也是绝对禁止的。在单选题中，通常选择最典型的。B选项转包是更严重的违约行为。故选B。47.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训。A.1B.2C.3D.4【答案】A【解析】本题考查的是安全生产教育培训。施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。故选A。48.关于建设工程勘察设计文件修改的说法，正确的是（）。A.建设单位可以修改勘察设计文件B.施工单位发现图纸有错误的，可以直接修改C.建设工程勘察、设计文件内容需要作重大修改的，建设单位应当报原审批机关批准D.监理单位发现图纸有错误的，应当通知设计单位修改【答案】C【解析】本题考查的是勘察设计文件的修改。建设单位、施工单位、监理单位不得修改建设工程勘察、设计文件；确需修改建设工程勘察、设计文件的，应当由原建设工程勘察、设计单位修改。经原勘察、设计单位书面同意，建设单位也可以委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改。修改单位对修改的勘察、设计文件承担相应责任。建设工程勘察、设计文件内容需要作重大修改的，建设单位应当报原审批机关批准。故选C。49.某施工企业的注册资本为5000万元，其实收资本为3000万元。关于该施工企业法人资格的说法，正确的是（）。A.该企业具有法人资格B.该企业不具有法人资格C.该企业是法人D.该企业是非法人组织【答案】A【解析】本题考查的是法人条件。施工企业通常是有限责任公司或股份有限公司，具有法人资格。注册资本与实收资本不一致（在认缴制下），并不影响其法人资格，只要符合法人成立的条件（依法成立，有名称、组织机构、住所，有必要的财产或经费）。A选项正确。C选项“该企业是法人”表述也正确，但A选项“具有法人资格”更符合法律判断的语境。选A。50.根据《民法典》，因紧急避险造成损害的，由（）承担民事责任。A.避险人B.引起险情发生的人C.避险人和引起险情发生的人D.受害人【答案】B【解析】本题考查的是紧急避险。因紧急避险造成损害的，由引起险情发生的人承担民事责任。如果危险是由自然原因引起的，紧急避险人不承担民事责任或者承担适当的民事责任。故选B。51.关于建设工程施工合同中工程款结算的说法，正确的是（）。A.当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理B.当事人对欠付工程价款利息计付标准没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率基准计算C.利息从应付工程价款之日计付D.当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，工程已交付的，付款时间为工程交付之日【答案】A【解析】本题考查的是工程款结算利息。A选项正确。B选项错误，没有约定的，按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率（LPR）计算。C选项正确。D选项正确。本题是多选变单选，A是原则性规定。故选A。52.根据《招标投标法实施条例》，投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。关于投诉的说法，正确的是（）。A.投诉人应当在投诉期内提出投诉B.投诉人可以直接向人民法院起诉C.行政监督部门应当自收到投诉之日起10个工作日内作出决定D.行政监督部门处理投诉需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在处理时限内【答案】A【解析】本题考查的是招标投标投诉。A选项正确，投诉人应当在知道或者应当知道之日起10日内提出投诉。B选项错误，投诉是前置程序，通常需先投诉。C选项错误，行政监督部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理，并自受理之日起30个工作日内作出书面处理决定。D选项正确，所需时间不计算在内。A和D都是正确选项，但A是投诉程序的前提。故选A。53.关于建设工程质量监督的说法，正确的是（）。A.建设工程质量监督机构是行政机关B.建设工程质量监督机构具有行政处罚权C.建设工程质量监督机构对建设单位的质量行为进行监督D.建设工程质量监督机构对工程实体质量进行监督【答案】C【解析】本题考查的是建设工程质量监督。建设工程质量监督机构是经授权的具有行政执法性质的事业单位，不是行政机关，A错误。它可以接受委托行使行政处罚权，B表述不准确。它对建设单位、勘察设计单位、施工单位和监理单位的质量行为进行监督，对工程实体质量进行监督。C和D都正确。C选项“质量行为”是监督的重要内容。故选C。54.根据《民法典》，租赁期限（）以上的，应当采用书面形式。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【答案】B【解析】本题考查的是租赁合同的形式。租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式，无法确定租赁期限的，视为不定期租赁。故选B。55.某施工企业在施工中违反安全生产规章制度，造成3人死亡。关于该施工企业主要负责人的法律责任的说法，正确的是（）。A.处3年以下有期徒刑B.处3年以上7年以下有期徒刑C.处上一年年收入40%的罚款D.处上一年年收入80%的罚款【答案】D【解析】本题考查的是主要负责人的法律责任。发生重大事故的（3-10人死亡），对主要负责人处上一年年收入40%的罚款；发生特别重大事故的，处80%的罚款。3人死亡属于较大事故（3人以上10人以下），罚款比例应为40%。但注意，如果是构成犯罪，追究刑事责任。本题问的是“法律责任”，罚款是行政责任。如果是刑事责任，则是重大责任事故罪，一般3年以下或3-7年。但题目未明确问刑事还是行政。通常此类题目考察罚款比例。3人死亡是较大事故，罚款40%。但选项D是80%（特别重大）。选项C是40%。故选C。更正：3人死亡属于较大事故，罚款40%。故选C。56.关于建设工程消防设计审查验收的说法，正确的是（）。A.建设单位应当申请消防设计审查B.消防设计审查由消防救援机构负责C.建设工程竣工验收后，建设单位应当向消防救援机构申请消防验收D.特殊建设工程以外的其他建设工程，建设单位应当在竣工验收后报备【答案】A【解析】本题考查的是消防设计审查验收。根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》，特殊建设工程的建设单位应当申请消防设计审查，A选项正确。B选项错误，由住房和城乡建设主管部门负责。C选项错误，向住建部门申请。D选项正确，其他建设工程实行备案抽查制度。A和D都正确。A是针对特殊建设工程，D是针对其他建设工程。题目未限定，但A是行政许可，D是备案。选A。57.根据《民法典》，建设用地使用权自（）时设立。A.申请B.审批C.登记D.合同签订【答案】C【解析】本题考查的是建设用地使用权的设立。建设用地使用权自登记时设立。故选C。58.某施工企业与劳动者签订了劳动合同，约定试用期2个月。该劳动合同期限可能是（）。A.3个月B.6个月C.1年D.3年【答案】D【解析】本题考查的是试用期。劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。约定试用期2个月，合同期限至少应为1年以上。A、B选项合同期限不足1年，试用期不能超过1个月。C选项1年，试用期不得超过2个月，符合。D选项3年，试用期不得超过6个月，符合。C和D都符合。但题目问“可能是”，单选。通常考察最典型的，或者有唯一解。如果是1年合同，试用期2个月是合法的；如果是3年合同，试用期2个月也是合法的。但题目可能意在考察“试用期对应的最短合同期限”。2个月试用期对应的最短合同期限是1年。故选C。更正：1年以上不满3年，试用期不得超过2个月。所以C和D都符合。但在单选题中，若只能选一个，C是下限。故选C。59.关于建设工程环境保护的说法，正确的是（）。A.施工现场应当设置密闭式垃圾站B.施工现场应当设置沉淀池C.施工现场应当设置围挡D.施工现场应当设置专用车辆冲洗设施【答案】B【解析】本题考查的是施工现场环境保护。A、B、C、D都是常见的环保和文明施工措施。但根据法规，施工现场必须设置沉淀池处理泥浆水，这是防止水污染的硬性规定。C设置围挡是文明施工要求，但非环保特有。B选项针对水污染，是环保法的具体要求。故选B。60.根据《民法典》，因污染环境造成损害的，污染物排放者应当承担（）。A.过错责任B.无过错责任C.公平责任D.严格责任【答案】B【解析】本题考查的是环境污染责任。因污染环境、破坏生态造成他人损害的，侵权人应当承担侵权责任。这是无过错责任原则。故选B。61.某施工企业职工张某在工作期间因履行工作职责受到暴力伤害，关于张某工伤认定的说法，正确的是（）。A.应当认定为工伤B.不应当认定为工伤C.视同工伤D.由企业决定【答案】A【解析】本题考查的是工伤认定。职工在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的，应当认定为工伤。故选A。62.关于建设工程合同履行中债权转让的说法，正确的是（）。A.债权人转让权利的，应当取得债务人的同意B.债权人转让权利的，应当通知债务人C.债权人转让权利的，不得转让给第三人D.债权人转让权利的，必须经过公证【答案】B【解析】本题考查的是债权转让。债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。故选B。63.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，责令改正，处工程合同价款（）的罚款。A.1%以上2%以下B.2%以上4%以下C.4%以上6%以下D.5%以上10%以下【答案】B【解析】本题考查的是施工单位偷工减料的法律责任。施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款。故选B。64.关于建设工程施工合同中工期顺延的说法，正确的是（）。A.发包人未按约定支付工程进度款的，工期应当顺延B.发包人未按约定提供图纸的，工期应当顺延C.不可抗力事件导致工期延误的，工期应当顺延D.发包人变更工程量导致工期延误的，工期应当顺延【答案】C【解析】本题考查的是工期顺延。根据《民法典》及司法解释，因发包人的原因致使工程无法按期竣工的，承包人可以顺延工期。A、B、D均属于发包人原因，工期应当顺延。C选项不可抗力是法定顺延理由。A、B、C、D都正确。但C是不可抗力，是法定的、无条件的顺延理由。故选C。65.某施工企业因未履行生效法律文书确定的义务，被人民法院列入失信被执行人名单。关于该施工企业权利义务的说法，正确的是（）。A.限制其投标B.限制其融资C.限制其高消费D.限制其资质升级【答案】C【解析】本题考查的是失信被执行人名单制度。被列入失信被执行人名单的企业，其法定代表人、主要负责人等将被限制高消费。A、B、D是联合惩戒措施，但C是直接的法律后果。故选C。66.根据《民法典》，当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以请求履行，但有下列情形之一的除外（）。A.债务人明确表示不履行B.债务人以行为表明不履行C.债务的标的不适于强制履行D.债务人迟延履行【答案】C【解析】本题考查的是继续履行。当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以请求履行，但有下列情形之一的除外：（1）法律上或者事实上不能履行；（2）债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高；（3）债权人在合理期限内未请求履行。故选C。67.关于建设工程竣工验收备案的说法，正确的是（）。A.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，向备案机关备案B.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起30日内，向备案机关备案C.备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用D.备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令重新组织竣工验收【答案】A【解析】本题考查的是竣工验收备案。建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，向建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。A选项正确。D选项错误，备案机关发现违反行为的，责令停止使用，重新组织竣工验收。故选A。68.某施工企业与材料供应商签订了材料采购合同，约定违约金为5万元。后材料供应商违约，给施工企业造成损失8万元。关于违约责任承担的说法，正确的是（）。A.材料供应商应当支付违约金5万元B.材料供应商应当赔偿损失8万元C.材料供应商应当支付违约金5万元，并赔偿损失3万元D.材料供应商应当支付违约金5万元，或者赔偿损失8万元【答案】C【解析】本题考查的是违约金与定金、赔偿损失的关系。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。本题中违约金（5万）低于实际损失（8万），当事人可以请求增加。通常处理方式是：违约金不足以弥补损失的，应当赔偿差额。即支付违约金5万元，并赔偿损失3万元。故选C。69.根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由（）承担主要责任。A.总承包单位B.分包单位C.总承包单位和分包单位连带D.分包单位，总承包单位承担补充责任【答案】B【解析】本题考查的是分包单位的安全生产责任。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。故选B。70.关于建设工程法律效力的说法，正确的是（）。A.行政法规的效力高于地方性法规B.地方性法规的效力高于部门规章C.部门规章的效力高于地方政府规章D.地方政府规章的效力高于部门规章【答案】A【解析】本题考查的是法的效力层级。宪法>法律>行政法规>地方性法规。A选项正确。B选项错误，地方性法规与部门规章之间对同一事项规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见。C、D选项错误，部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间具有同等效力。故选A。二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）71.根据《民法典》，委托合同终止的情形有（）。A.委托事务完成B.委托合同解除C.委托人或者受托人死亡D.委托人或者受托人终止E.委托人丧失民事行为能力【答案】A,B,C,D,E【解析】本题考查的是委托合同的终止。有下列情形之一的，委托合同终止：（1）委托事务完成；（2）A正确。委托合同解除；（3）B正确。委托人或者受托人死亡、终止；（4）C、D正确。委托人丧失民事行为能力。E正确。故选A,B,C,D,E。72.关于建设工程施工合同中发包人解除合同的说法，正确的有（）。A.承包人明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的，发包人可以解除合同B.承包人在合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的，发包人可以解除合同C.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的，发包人可以解除合同D.承包人将承包的建设工程转包的，发包人可以解除合同E.承包人将承包的建设工程违法分包的，发包人可以解除合同【答案】A,B,C,D,E【解析】本题考查的是发包人解除合同的情形。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，A、B、C、D、E选项均属于发包人可以解除合同的情形。故选A,B,C,D,E。73.根据《招标投标法》，中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当承担的法律责任包括（）。A.双倍返还定金B.返还履约保证金C.赔偿损失D.没收投标保证金E.取消投标资格【答案】C,D【解析】本题考查的是中标通知书发出后的法律责任。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。这通常被视为违约。对于招标人，应赔偿损失；对于中标人，无正当理由不与招标人订立合同，投标保证金不予退还（D），对招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。没有提交投标保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。A选项双倍返还定金不适用，因为这是定金罚则，不一定是定金担保。B选项返还履约保证金，此时可能还未签订合同缴纳履约保证金。E选项取消投标资格是行政处罚，不是直接的民事责任。故选C,D。74.关于建设工程质量保修的说法，正确的有（）。A.质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算B.质量保修期从工程交付使用之日起计算C.供热与供冷系统的保修期为2个采暖期、供冷期D.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的保修期为2年E.建设工程的保修期，不得低于法定的最低保修期限【答案】A,C,D,E【解析】本题考查的是质量保修。A选项正确，B错误。C、D选项正确。E选项正确，发承包双方约定的保修期限不得低于法定的最低保修期限。故选A,C,D,E。75.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对管理人员和作业人员进行安全生产教育培训，教育培训的内容包括（）。A.安全生产法律法规B.安全生产规章制度C.安全操作规程D.安全生产技能E.岗位安全操作技能【答案】A,B,C,D,E【解析】本题考查的是安全生产教育培训的内容。施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。教育培训内容主要包括安全生产法律法规、规章制度、安全操作规程、安全生产技能、岗位安全操作技能等。故选A,B,C,D,E。76.关于建设工程合同纠纷处理方式的说法，正确的有（）。A.和解是当事人自行协商解决纠纷B.调解是第三方介入解决纠纷C.仲裁实行一裁终局制度D.诉讼实行两审终审制度E.和解协议具有强制执行力【答案】A,B,C,D【解析】本题考查的是纠纷解决方式。A、B、C、D选项均正确。E选项错误，和解协议不具有强制执行力，除非经过司法确认。故选A,B,C,D。77.根据《民法典》，下列合同中，属于无效合同的有（）。A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B.恶