北京2026年二级建造师《建设工程法规及相关知识》章节练习题

北京2026年二级建造师《建设工程法规及相关知识》章节练习题一、单项选择题（共35题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.在某建设工程施工合同纠纷中，发包人与承包人约定通过仲裁方式解决争议。根据《民法典》及相关法律规定，关于仲裁协议效力的说法，正确的是（）。A.仲裁协议独立存在，合同变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力B.仲裁协议必须采用书面形式，口头约定的仲裁协议无效C.当事人对仲裁协议的效力有异议的，只能请求仲裁委员会作出决定D.仲裁协议约定了两个以上的仲裁委员会，仲裁协议当然无效【答案】A【解析】本题考查仲裁协议的效力。根据《仲裁法》规定，仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力，A选项正确。仲裁协议必须采用书面形式，包括合同书、信件、电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式，B选项说法过于绝对，虽然口头无效，但书面形式不仅限于传统书面。当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求仲裁委员会作出决定，或者请求人民法院作出裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定，C选项错误。仲裁协议约定了两个以上的仲裁委员会，当事人可以协议选择其中的一个仲裁机构申请仲裁；当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，仲裁协议无效，D选项错误。2.根据《民法典》，下列关于建设用地使用权的表述中，错误的是（）。A.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立B.新设立建设用地使用权，不得损害已设立的用益物权C.设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式D.建设用地使用权自登记时设立，且不得转让、互换、出资、赠与或者抵押【答案】D【解析】本题考查建设用地使用权。根据《民法典》第三百四十四条，建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立，A选项正确。第三百四十六条，新设立建设用地使用权，不得损害已设立的用益物权，B选项正确。第三百四十七条，设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式，C选项正确。第三百四十九条，建设用地使用权自登记时设立。第三百五十三条，建设用地使用权人有权将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，但是法律另有规定的除外，D选项错误。3.某施工单位因未及时支付供应商材料款，被供应商起诉。法院判决施工单位支付款项及违约金。施工单位不服一审判决，提起上诉。二审法院判决驳回上诉，维持原判。该判决（）。A.是终审判决，一经作出即发生法律效力B.不是终审判决，当事人还可以申请再审C.是终审判决，但需送达后才能发生法律效力D.不是终审判决，当事人还可以向最高法院申请复核【答案】A【解析】本题考查民事诉讼的审判程序。我国实行两审终审制。二审法院的判决、裁定，是终审的判决、裁定，一经作出即发生法律效力。A选项正确，C选项错误。当事人对已经发生法律效力的判决、裁定，认为有错误的，可以向上一级人民法院申请再审，但不停止判决、裁定的执行，再审不是通常的审级，B选项错误。没有向最高法院申请复核这一程序，D选项错误。4.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于施工起重机械安装拆卸单位的安全责任的说法，正确的是（）。A.应当编制安装拆卸方案，并由专业技术人员签字，无需报审B.拆装工人必须持有特种作业操作资格证书C.安装完毕后，应当由施工总承包单位进行验收D.应当由本单位技术负责人对现场进行全过程监督【答案】B【解析】本题考查施工起重机械安装拆卸单位的安全责任。根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械安装拆卸单位必须编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督，而非技术负责人，D选项错误。方案需经施工单位技术负责人及总监理工程师签字后实施，A选项错误。安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字，并非由总包单位单独验收，C选项错误。在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。B选项正确。5.某建设工程项目，发包人与甲公司签订总承包合同。经发包人同意，甲公司将幕墙工程分包给乙公司。乙公司在施工中因脚手架倒塌导致丙公司的一名工人受伤。关于丙公司工人损失的赔偿责任承担，下列说法正确的是（）。A.应由甲公司承担赔偿责任B.应由乙公司承担赔偿责任C.应由发包人承担赔偿责任D.甲公司与乙公司承担连带赔偿责任【答案】D【解析】本题考查建设工程分包的法律责任。根据《民法典》第七百九十一条，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。同时，根据《民法典》第一千一百九十一条，用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的，由用人单位承担侵权责任。劳务派遣期间，被派遣的工作人员因执行工作任务造成他人损害的，由劳务派遣单位承担侵权责任；劳务用工单位有过错的，承担相应的责任。本题中，乙公司作为分包单位，其工人（或其雇佣的丙公司工人）在施工中造成他人损害，乙公司作为用人单位应承担责任。但甲公司作为总承包方，对分包工程负有管理责任，且根据法律规定，总承包单位与分包单位就分包工程对发包人承担连带责任，这种责任也延伸到对第三方的侵权责任中（特别是安全生产方面）。在建筑工程领域，总包单位对分包单位的安全生产承担连带责任。因此，甲公司与乙公司承担连带赔偿责任。6.根据《招标投标法实施条例》，投标人认为招标投标活动不符合本法规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。但是，对于资格预审文件、招标文件、开标以及对评标结果有异议的，投诉时限另有规定。下列关于投诉时限的说法，正确的是（）。A.对资格预审文件有异议的，应在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出B.对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前提出C.对开标有异议的，应在开标现场提出D.对评标结果有异议的，应在公示期内提出【答案】D【解析】本题考查招标投标投诉。根据《招标投标法实施条例》：A选项错误，对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出。B选项错误，对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。C选项错误，对开标有异议的，应当在开标现场提出。D选项正确，对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。7.某施工合同约定，工程竣工验收合格后，发包人应支付工程款。工程完工后，承包人向发包人提交了竣工验收报告，发包人为了拖延付款，故意迟迟不组织验收。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，下列说法正确的是（）。A.承包人可以催告发包人验收，发包人仍不验收的，视为验收合格B.承包人提交验收报告之日视为竣工验收合格之日C.发包人擅自使用该工程的，视为验收合格D.承包人无权要求发包人支付工程款，直至验收合格【答案】C【解析】本题考查建设工程竣工结算。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第九条，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。同时，第十四条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。A选项法律无直接规定“视为验收合格”，而是推定竣工日期。B选项是关于“竣工日期”的认定，而非直接等同于“验收合格”的法律状态，虽然效果类似，但C选项更直接对应“擅自使用视为验收合格”这一法理原则。D选项错误，因为发包人擅自使用视为验收合格，承包人有权要求支付工程款。C选项最符合题意中“拖延付款”背景下的法律救济。8.根据《民法典》，下列关于债权转让的说法，正确的是（）。A.债权人转让权利的，应当取得债务人的同意B.债权人转让权利的，应当通知债务人，未通知的，该转让对债务人不发生效力C.债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人（原债权人）的抗辩，可以向受让人主张D.从权利随主权利转让，但从权利专属于债权人自身的除外【答案】B【解析】本题考查合同的债权转让。根据《民法典》第五百四十五条，债权人可以将债权的全部或者部分转让给第三人，但是有下列情形之一的除外：（一）根据债权性质不得转让；（二）按照当事人约定不得转让；（三）依照法律规定不得转让。第五百四十六条，债权人转让债权，未通知债务人的，该转让对债务人不发生效力。债权转让的通知不得撤销，但是经受让人同意的除外。A选项错误，无需债务人同意，只需通知。B选项正确，未通知对债务人不发生效力。C选项正确，债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人（原债权人）的抗辩，可以向受让人主张。但本题是单选题，B是核心原则。D选项正确，第五百四十七条，债权人转让债权的，受让人取得与债权有关的从权利，但是该从权利专属于债权人自身的除外。比较B、C、D，B选项是债权转让生效的最基本、最核心的条件。9.某施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故。根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，其安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，有效期延期（）年。A.1B.2C.3D.5【答案】C【解析】本题考查安全生产许可证的有效期。根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。10.根据《劳动合同法》，劳动者在试用期内提前（）日通知用人单位，可以解除劳动合同。A.3B.7C.15D.30【答案】A【解析】本题考查劳动合同的解除。根据《劳动合同法》第三十七条，劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前三日通知用人单位，可以解除劳动合同。11.某建设单位因未取得施工许可证擅自施工，被建设行政主管部门责令停止施工，限期改正。根据《建筑法》，该建设单位可能面临的罚款额度是（）。A.工程合同价款的1%以上2%以下B.工程合同价款的2%以上4%以下C.20万元以上50万元以下D.50万元以上100万元以下【答案】B【解析】本题考查违法施工的法律责任。根据《建筑法》第六十四条，违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令停止施工，限期改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。根据《建设工程质量管理条例》第五十七条，违反本条例规定，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款1%以上2%以下的罚款。注意：这里有两个法条。《建筑法》未规定具体数额，授权由法规规定。《建设工程质量管理条例》规定是1%-2%。但是，根据《建筑工程施工许可管理办法》第十四条，对于未取得施工许可证擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，限期改正，对建设单位处工程合同价款1%以上2%以下罚款；对施工单位处3万元以下罚款。然而，题目问的是根据《建筑法》。通常这类题目如果选项中有《质量管理条例》的具体比例，是考察对具体罚款数额的记忆。如果严格按照《建筑法》原文，是没有具体比例的。但在二建考试中，常将相关法规结合考察。再查《建筑工程施工许可管理办法》第十五条，对于采用虚假手段取得施工许可证的，处1%-3%罚款。让我们重新审视选项。如果题目严格限定《建筑法》，则《建筑法》第六十四条未规定具体数额。但通常二建考试会将相关法规的具体罚则作为《建筑法》相关责任的补充。根据历年真题惯例，未取得施工许可证擅自施工，罚款为工程合同价款的1%以上2%以下。故选A。（注：选项B是针对未取得施工许可证或开工报告未经批准擅自施工，且不符合开工条件时，某些特定情况或旧法规的规定，或者是针对其他违法行为如未组织竣工验收等。对于未取证施工，标准答案是1%-2%）。修正：确认《建设工程质量管理条例》第五十七条：处工程合同价款1%以上2%以下的罚款。所以A选项正确。12.根据《民法典》，下列关于保证合同的说法，正确的是（）。A.保证方式包括一般保证和连带责任保证B.当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任C.保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人的书面同意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证责任D.债权人与债务人协议变更主合同的，应当取得保证人的书面同意，未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任【答案】A【解析】本题考查保证合同。根据《民法典》：A选项正确，第六百八十六条，保证的方式包括一般保证和连带责任保证。B选项错误，当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任。（注：旧《担保法》约定不明推定为连带，但《民法典》改为推定为一般保证）。C选项正确，第六百九十七条，债权人未经保证人书面同意，允许债务人转移全部或者部分债务，保证人对未经其同意转移的债务不再承担保证责任。D选项错误，第六百九十五条，债权人和债务人未经保证人书面同意，变更主债权债务合同内容，减轻债务的，保证人仍对变更后的债务承担保证责任；加重债务的，保证人对加重的部分不承担保证责任。债权人和债务人变更主债权债务合同的履行期限，未经保证人书面同意的，保证责任期限不受影响。并非“不再承担保证责任”。本题是单选题，A是基础分类，正确。13.某施工单位租赁了一台塔吊，在租赁期间，塔吊倒塌砸伤了路人。关于该侵权责任的说法，正确的是（）。A.应由塔吊出租人承担侵权责任B.应由塔吊承租人承担侵权责任C.应由塔吊生产厂家承担产品质量责任D.出租人和承租人承担连带责任【答案】B【解析】本题考查建筑物、构筑物或者其他设施及其倒塌、致损责任。根据《民法典》第一千二百五十二条，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，建设单位与施工单位承担连带责任，但是建设单位与施工单位能够证明不存在质量缺陷的除外。建设单位与施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。因所有人、管理人、使用人或者第三人的原因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由所有人、管理人、使用人或者第三人承担侵权责任。本题中，塔吊属于设备，而非建筑物本身。对于租赁的塔吊，承租人是使用人，出租人是所有人。如果倒塌是因为使用不当（如违章作业），由承租人负责；如果是设备本身质量问题（如老化、维护不当），承租人作为使用人、出租人作为所有人可能都有责任。但《民法典》第一千二百五十二条主要针对“建筑物、构筑物”。对于动产设备，适用一般侵权或产品责任。然而，在建设工程实务中，施工机械通常由施工单位（承租人）负责管理。如果题目未指明是质量问题，通常推定为管理责任（使用人责任）。但更准确的法律依据是《民法典》第一千二百五十二条的延伸适用或者第一千一百六十五条过错责任。不过，针对二建考试常考点：建筑物倒塌，建设/单位连带；搁置物、悬挂物脱落坠落，所有人/管理人/使用人过错推定。塔吊属于施工设备，属于“使用人”管理范畴。若非质量缺陷，使用人承担责任。若题目暗示是设备本身原因，则涉及产品责任。通常在二建法规题库中，此类题目若不特指质量缺陷，往往考察的是“谁管理谁负责”。但更常见的考点是《民法典》1252条关于建筑物倒塌。让我们换一个角度，如果是“高空坠物”，则是1253条。如果是“租赁物致损”，《民法典》第七百一十条：承租人按照约定的方法或者根据租赁物的性质使用租赁物，致使租赁物受到损耗的，不承担赔偿责任。第七百一十一条：承租人未按照约定的方法或者根据租赁物性质使用租赁物，致使租赁物受到损失的，出租人可以解除合同并请求赔偿损失。第七百一十二条：出租人应当履行租赁物的维修义务，但是当事人另有约定的除外。第七百一十三条：租赁物需要维修而出租人没有维修的，承租人可以自行维修，维修费用由出租人负担。如果是因维修不到位（出租人责任）倒塌，出租人赔；如果是使用不当（承租人责任）倒塌，承租人赔。题目未说明原因。但在二建考试中，有一道经典题：施工单位租用设备，设备倒塌伤人，由施工单位（承租人）承担责任。理由是施工单位是设备的使用单位和管理单位，对施工现场安全负总责。因此选B。14.根据《民法典》，下列权利中，可以抵押的是（）。A.土地所有权B.宅基地使用权C.建设用地使用权D.依法被查封的财产【答案】C【解析】本题考查抵押财产的范围。根据《民法典》第三百九十九条，下列财产不得抵押：（1）土地所有权；（2）宅基地、自留地、自留山等集体所有土地的使用权，但是法律规定可以抵押的除外；（3）学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施；（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产；（5）依法被查封、扣押、监管的财产；（6）法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。A、B、D均属于禁止抵押范围。C选项建设用地使用权可以抵押。15.某工程招标中，投标人甲公司投标报价为5000万元。评标时发现，甲公司的投标文件中，大写金额为“伍仟万元整”，小写金额为“500.00万元”。根据《招标投标法实施条例》，应如何处理？（）A.以大写金额为准B.以小写金额为准C.废标处理D.要求投标人澄清【答案】A【解析】本题考查投标文件的澄清与说明。根据《招标投标法实施条例》第五十一条，投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。第五十二条，投标文件中有大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。对不同文本文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。因此，A选项正确。16.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程质量保修期限，应当由（）。A.法律直接规定B.发包人与承包人在合同中约定，但不得低于法定最低标准C.发包人与承包人在合同中约定，可以低于法定最低标准D.行业协会规定【答案】B【解析】本题考查质量保修期。根据《建设工程质量管理条例》第四十条，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。建设工程的保修期，自工程竣工验收合格之日起计算。因此，保修期限由双方约定，但不得低于法定最低标准。17.某施工企业项目经理部在施工现场设立的安全生产管理机构，其职责不包括（）。A.落实安全生产责任制B.组织安全检查C.编制专项安全施工方案D.进行安全生产教育培训【答案】C【解析】本题考查施工项目安全生产管理机构的职责。A、B、D均为项目安全管理机构的日常职责。C选项“编制专项安全施工方案”通常需要由施工单位技术部门组织本单位专业技术人员编制，并经施工单位技术负责人签字，对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，还需要组织专家论证。虽然项目安全机构参与，但主要编制责任在技术部门，且项目经理部通常不具备独立编制所有专项方案的完整技术能力（特别是深基坑等），通常由公司层面技术部门主导。此外，在二建教材中，项目安全员的主要职责是检查、督促整改、教育培训等，编制方案主要是技术负责人（项目总工）的职责。故选C。18.根据《民法典》，因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的时效期间为（）年。A.1B.2C.3D.4【答案】D【解析】本题考查特殊诉讼时效。根据《民法典》第五百九十四条，因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的时效期限为4年，自当事人知道或者应当知道其权利受到侵害之日起计算。19.某建设单位在工程竣工验收合格后15日内，未向建设行政主管部门备案。根据《建设工程质量管理条例》，建设行政主管部门可责令其改正，并处以（）罚款。A.5万元以上10万元以下B.10万元以上30万元以下C.20万元以上50万元以下D.工程合同价款2%以上4%以下【答案】C【解析】本题考查竣工验收备案的法律责任。根据《建设工程质量管理条例》第五十六条，违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款：...（6）未按照国家规定将竣工验收报告、有关认可文件或者准许使用文件报送备案的。因此，C选项正确。20.根据《绿色施工导则》，关于非传统水源利用的说法，错误的是（）。A.优先采用中水搅拌、中水养护B.现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置C.处于基坑降水阶段的工地，宜优先利用地下水作为混凝土搅拌用水D.大力发展雨水回收利用技术【答案】C【解析】本题考查绿色施工节水资源利用。根据《绿色施工导则》，非传统水源利用：1.优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区，应利用雨水收集养护系统。A正确。2.现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水。B正确（“必须”在导则中可能表述为“应”，但在考试中通常视为正确要求）。3.处于基坑降水阶段的工地，宜优先利用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。C选项表述看似正确，但需注意：地下水用于混凝土搅拌，其水质必须符合《混凝土用水标准》（JGJ63）的要求。如果地下水水质不符合标准，是不能作为混凝土搅拌用水的。导则中虽提到利用，但前提是水质合格。相比之下，若题目考察的是“原则”或“错误”选项，C选项的表述容易产生歧义，因为不是所有地下水都能直接用。然而，查阅教材原文：“处于基坑降水阶段的工地，宜优先利用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。”这是导则原文。那么哪个是错误的？再查导则：“现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置。”这是强制性要求。“大力发展雨水回收利用技术。”也是正确导向。可能C选项的错误在于“优先利用”忽略了水质检测的必要性，或者教材中对此有特定表述。实际上，在二建教材中，关于非传统水源利用，明确提到“现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置”。也提到“优先采用中水搅拌”。若C是原文，则不应选。让我们换个角度，是否是“养护用水”？重新查阅《绿色施工导则》6.3.2条：处于基坑降水阶段的工地，宜优先利用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。既然C是原文，那可能是题目陷阱。再对比其他选项。A选项：优先采用中水搅拌、中水养护。正确。B选项：现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置。正确。D选项：大力发展雨水回收利用技术。正确。如果四个选项都符合导则，那么可能题库有误。但在某些版本教材中，强调的是“现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置”，而B选项用了“必须”，导则原文也是“必须”。再仔细看C选项，“宜优先利用地下水”。如果地下水含碱量高或其他指标不合格，不能用于搅拌。所以C选项在逻辑上存在漏洞，即未强调水质条件。在二建考试中，常考“错误”选项为未加限制条件的绝对化表述。因此，推测出题意图是选C，因为不是所有地下水都适合做混凝土搅拌水。21.某施工单位与材料供应商签订了材料采购合同，约定由供应商将材料送达施工现场。因供应商运输车辆发生故障，导致材料晚到3天，由此造成的工期延误和损失，应由（）承担。A.施工单位B.材料供应商C.建设单位D.施工单位与材料供应商连带【答案】B【解析】本题考查违约责任。根据《民法典》第五百七十七条，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。材料供应商作为运输义务人（或交付义务人），因自身原因导致交付延误，应承担违约责任。22.根据《民法典》，关于定金的说法，正确的是（）。A.定金合同自实际交付定金时成立B.定金数额不得超过主合同标的额的20%C.实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更定金合同D.收受定金的一方不履行债务，应当双倍返还定金【答案】A【解析】本题考查定金。根据《民法典》：A选项正确，第五百八十六条，定金合同自实际交付定金时成立。B选项错误，第五百八十六条，定金的数额由当事人约定；但是，不得超过主合同标的额的20%，超过部分不产生定金的效力。C选项正确，第五百八十六条，实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。D选项正确，第五百八十七条，收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金。本题是多选题转化为单选题？不，这是单选题。A、C、D在法律上都是正确的表述。注意B选项的表述：“不得超过主合同标的额的20%”，这是法律规定的上限，但“不得超过”本身是正确的规则描述。然而，如果严格看法律后果，超过部分无效，但定金合同本身部分有效。通常在考试中，A是定金合同成立的最基本特征。如果题目是单选，最核心的特征是“实践性合同”，即A。23.某施工企业在施工中产生大量建筑垃圾，下列关于建筑垃圾处置的说法，正确的是（）。A.施工单位可将建筑垃圾交给个人运输B.施工单位必须自行处置建筑垃圾C.施工单位应当及时清运建筑垃圾，在运输过程中沿途丢弃、遗撒建筑垃圾的，由环保部门处罚D.施工单位应当将建筑垃圾交由经核准的单位运输并处置【答案】D【解析】本题考查建筑垃圾处置。根据《固体废物污染环境防治法》和《城市建筑垃圾管理规定》：A选项错误，不得交给个人运输。B选项错误，可以委托处置。C选项错误，沿途丢弃遗撒的，由城市人民政府市容环境卫生主管部门处罚。D选项正确，施工单位应当将建筑垃圾交由经核准的单位运输并处置。24.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当（）。A.用于施工安全防护用具的采购B.用于安全生产条件的改善C.用于安全施工措施的落实D.全部用于安全生产，不得挪作他用【答案】D【解析】本题考查安全生产费用的使用。根据《建设工程安全生产管理条例》第二十二条，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。A、B、C选项都是用途之一，D选项是全面的要求。25.某建设单位与设计单位签订设计合同，约定设计费100万元。设计单位交付设计文件后，建设单位发现设计存在重大缺陷，经核实是设计单位超越资质等级许可范围承揽业务。该设计合同（）。A.有效B.无效C.可撤销D.效力待定【答案】B【解析】本题考查无效合同。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当依据民法典第一百五十三条第一款的规定，认定无效：（1）承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的；...虽然该解释针对施工合同，但根据《民法典》及建筑法相关规定，建设工程勘察、设计合同同样要求承包人具有相应资质。超越资质等级承揽业务，违反法律强制性规定，合同无效。26.根据《劳动合同法》，用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付（）倍的工资。A.1B.2C.3D.1.5【答案】B【解析】本题考查未订立书面劳动合同的法律责任。根据《劳动合同法》第八十二条，用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。27.某施工企业因生产经营不善发生严重亏损，无力偿还到期债务，被债权人向法院申请破产清算。在破产程序中，该施工企业的一台塔吊被拍卖，所得价款应（）。A.全部用于偿还债务B.先支付破产费用C.先支付职工工资D.先支付所欠税款【答案】B【解析】本题考查破产财产清偿顺序。根据《企业破产法》，破产财产在优先清偿破产费用和共益债务后，依照下列顺序清偿：（1）破产人所欠职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费用，所欠的应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险费用，以及法律、行政法规规定应当支付给职工的补偿金；（2）破产人欠缴的除前项规定以外的社会保险费用和破产人所欠税款；（3）普通破产债权。因此，最先支付的是破产费用和共益债务。B选项正确。28.根据《民法典》，下列情形中，诉讼时效中断的是（）。A.不可抗力B.权利人被义务人控制C.权利人提起诉讼D.权利人不知道权利受到损害【答案】C【解析】本题考查诉讼时效中断。根据《民法典》第一百九十五条，有下列情形之一的，诉讼时效中断，从中断、有关程序终结时起，诉讼时效期间重新计算：（1）权利人向义务人提出履行请求；（2）义务人同意履行义务；（3）权利人提起诉讼或者申请仲裁；（4）与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形。A、B属于诉讼时效中止的情形。D属于不知道，时效未起算或暂停，非中断。29.某工程位于地震多发区，根据《防震减灾法》，下列关于建设工程抗震设防的说法，正确的是（）。A.所有建设工程必须达到抗震设防要求B.新建、扩建、改建建设工程，必须达到抗震设防要求C.重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程，必须进行地震安全性评价D.抗震设防要求应纳入施工图审查，但无需纳入竣工验收【答案】C【解析】本题考查建设工程抗震设防。根据《防震减灾法》：A选项错误，并非“所有”，如农村村民自建低层住宅等有特殊规定。B选项错误，第三十五条规定，新建、扩建、改建建设工程，应当达到抗震设防要求。但重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程...必须进行地震安全性评价...一般建设工程...按照地震烈度区划图或者地震动参数区划图确定的抗震设防要求进行抗震设防。B选项表述笼统，不如C准确。C选项正确，第三十五条，重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程，必须进行地震安全性评价；并根据地震安全性评价的结果，确定抗震设防要求，进行抗震设防。D选项错误，抗震设防要求需纳入竣工验收。30.某施工企业的项目经理王某，在管理项目期间，利用职务之便，侵占工程款50万元。王某的行为构成了（）。A.职务侵占罪B.挪用资金罪C.贪污罪D.诈骗罪【答案】A【解析】本题考查工程建设领域常见犯罪。根据《刑法》第二百七十一条，公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。这是职务侵占罪的定义。王某是施工企业（非国家机关）人员，利用职务便利侵占本单位财物，构成职务侵占罪。如果是国有公司委派到非国有公司从事公务的人员，则构成贪污罪。题目未说明是国有，故选A。31.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.5B.10C.15D.20【答案】C【解析】本题考查竣工验收备案。根据《建设工程质量管理条例》第四十九条，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。32.某施工企业进行爆破作业，根据《民用爆炸物品安全管理条例》，关于爆破作业的说法，正确的是（）。A.爆破作业单位应当向公安机关申请领取《爆炸物品购买许可证》B.爆破作业单位应当向公安机关申请领取《爆炸物品运输许可证》C.爆破作业人员应当经公安机关考核合格，取得《爆破作业人员许可证》D.爆破作业应当由具有相应资质的安全监理企业进行监理【答案】C【解析】本题考查民用爆炸物品安全管理。根据《民用爆炸物品安全管理条例》：A、B选项：购买和运输爆炸物品，应向公安机关申请领取《民用爆炸物品购买许可证》和《民用爆炸物品运输许可证》。A选项少了“民用”二字，B选项同理。C选项正确，第二十五条，爆破作业单位应当如实记载领取、发放民用爆炸物品的品种、数量、编号以及领取、发放人员姓名。领取民用爆炸物品的数量不得超过当班用量，作业后剩余的民用爆炸物品必须当班清退回库。爆破作业单位应当将领取、发放民用爆炸物品的原始记录保存30年备查。第三十二条，爆破作业人员应当经公安机关考核合格，取得《爆破作业人员许可证》后，方可从事爆破作业。D选项错误，爆破作业不需要专门的“安全监理企业”，而是由施工单位负责，监理单位进行工程监理。33.根据《民法典》，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，对方（）。A.不得就扩大的损失要求赔偿B.应对扩大的损失承担主要责任C.应对扩大的损失承担全部责任D.应对扩大的损失承担连带责任【答案】A【解析】本题考查防止损失扩大的义务。根据《民法典》第五百九十一条，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿。34.某建设工程项目，发包人与承包人在合同中约定了仲裁条款。争议发生后，承包人直接向法院起诉。发包人在答辩期内提出了管辖权异议。法院应当（）。A.裁定驳回起诉B.裁定不予受理C.裁定将案件移送仲裁委员会D.裁定驳回管辖权异议【答案】D【解析】本题考查仲裁协议的效力。根据《仲裁法》第二十六条，当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉，但仲裁协议无效的除外；另一方在首次开庭前未对人民法院受理该案提出异议的，视为放弃仲裁协议，人民法院应当继续审理。本题中，发包人在答辩期内提出了管辖权异议（即声明有仲裁协议），且在首次开庭前。因此，法院应当认定仲裁协议有效，驳回起诉（即驳回承包人的起诉）。但是，选项中有“驳回起诉”和“驳回管辖权异议”。“驳回管辖权异议”意味着法院认为有管辖权，继续审理。“驳回起诉”意味着法院认为无管辖权，终结案件。根据法条，人民法院应当驳回起诉。但A选项是“裁定驳回起诉”，D是“裁定驳回管辖权异议”。如果法院裁定驳回管辖权异议，意味着法院认为本案归法院管，这违反了仲裁协议排除司法管辖的原则。因此，法院应当裁定驳回起诉。注意：题目问的是“法院应当”。如果选项中没有“驳回起诉”，只有“驳回管辖权异议”，那题目可能有问题。但A选项是“裁定驳回起诉”。所以选A。（注：有时“驳回起诉”和“驳回管辖权异议”容易混淆。驳回管辖权异议是支持法院管辖；驳回起诉是支持仲裁管辖）。35.根据《建设工程施工许可管理办法》，对于未取得施工许可证擅自施工的，对施工单位处以（）罚款。A.1万元以上3万元以下B.3万元以上5万元以下C.工程合同价款1%以上2%以下D.50万元以上100万元以下【答案】A【解析】本题考查未取得施工许可证擅自施工的法律责任。根据《建筑工程施工许可管理办法》第十四条，对于未取得施工许可证擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，限期改正，对建设单位处工程合同价款1%以上2%以下罚款；对施工单位处3万元以下罚款。A选项是“1万元以上3万元以下”，B是“3万元以上5万元以下”。法条规定“对施工单位处3万元以下罚款”。A选项符合“3万元以下”的范围吗？1万到3万是3万以下的一部分。但通常题目会给出精确区间或“3万元以下”。如果选项是“3万元以下”，那最好。A选项是一个子集，且是重罚。但在某些考题中，A选项被视为正确答案，因为它在法定幅度内。或者题目问的是“对建设单位”？那A不对。题目问的是“对施工单位”。罚款幅度是“3万元以下”。A选项“1万元以上3万元以下”是合理的裁量范围。B选项“3万元以上5万元以下”超出了上限。因此，A选项最接近。二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）36.根据《民法典》，下列关于债的消灭的说法，正确的有（）。A.债务人依法将标的物提存B.债权人免除债务C.债务相互抵销D.债权债务同归于一人E.债权人未在诉讼时效期间内主张权利【答案】ABCD【解析】本题考查债的消灭原因。根据《民法典》第五百五十七条，有下列情形之一的，债权债务终止：（1）债务已经履行；（2）债务相互解除（注：此条有争议，通常教材列举为：履行、解除、抵销、提存、免除、混同）。（3）债务相互抵销；（4）债务人依法将标的物提存；（5）债权人免除债务；（6）债权债务同归于一人；（7）法律规定或者当事人约定终止的其他情形。A、B、C、D均属于债的消灭原因。E选项，诉讼时效期间届满，债权人丧失胜诉权，但实体债权并未消灭，债务人自愿履行的，债权人受领有效。因此，E选项错误。37.根据《建筑法》，申请领取施工许可证，应当具备的条件有（）。A.已经办理该建筑工程用地批准手续B.在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证C.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求D.已经确定建筑施工企业E.有满足施工需要的资金安排【答案】ABDE【解析】本题考查施工许可证的申请条件。根据《建筑法》第八条，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：（1）已经办理该建筑工程用地批准手续；（A正确）（2）在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；（B正确）（3）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（C正确）（4）已经确定建筑施工企业；（D正确）（5）有满足施工需要的施工图纸及技术资料；（6）有保证工程质量和安全的具体措施；（7）建设资金已经落实。建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50％，建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30％。（E选项“有满足施工需要的资金安排”是新《建筑法》修订后的表述，或者是对“资金落实”的另一种说法，但在旧法条中是“建设资金已经落实”。2019年修改的《建筑法》第八条第七项改为“有满足施工需要的资金安排”。所以E正确）。因此，A、B、C、D、E均正确。修正：2019年4月23日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过关于修改《中华人民共和国建筑法》等八部法律的决定。将《建筑法》第八条第七项修改为：“（七）有满足施工需要的资金安排。”所以E也是正确的。因此全选。38.根据《招标投标法》，下列关于投标保证金的说法，正确的有（）。A.招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金B.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%C.招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息D.投标人撤回已提交的投标文件，招标人可以不退还投标保证金E.投标保证金可以现金、支票或银行保函的方式提交【答案】ABDE【解析】本题考查投标保证金。根据《招标投标法实施条例》：A选项正确，第二十六条，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。B选项正确，同上。C选项错误，第五十七条，招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。注意：是“5日”吗？条例原文是“5日”。但是，这里有一个陷阱。退还时间：招标人应当在中标通知书发出后30日内签订合同。合同签订后5日内退还。等等，让我们确认一下时间。条例第五十七条：“招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。”那C为什么错？因为对于“未中标的投标人”，退还时间是在“中标通知书发出后”还是“合同签订后”？条例第六十六条：招标人超过本条例规定的比例收取投标保证金、履约保证金或者不按照规定退还投标保证金及银行同期存款利息的，由有关行政监督部门责令改正，可以处5万元以下的罚款；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。关于退还时间：第二十六条...招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。第五十七条...招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。看起来C选项是对的。让我们再查一下。是不是“中标通知书发出后5日内”？不是。那C为什么可能是错的？或者题目问的是“投标保证金及银行同期存款利息”？是的，必须退还利息。那C正确。等等，如果是“两阶段招标”呢？一般情况C是正确的。让我们看D选项。投标人撤回已提交的投标文件，招标人可以不退还投标保证金。根据条例第三十五条：投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。投标截止时间后，投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。D选项说的是“撤回”。“撤回”是指在投标截止时间前。此时应当退还。如果是指“撤销”（投标截止后），则可以不退还。在法律术语中，“撤回”和“撤销”含义不同。但口语常混用。如果严格按照法律术语，D选项中的“撤回”应指投标截止前，此时必须退还，不能不退还。所以D选项错误。如果D选项错误，那C选项应该正确。让我们重新审视C选项。“招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息”这句话是条例原文。所以ABCE正确？让我们再确认一下B选项。“投标保证金不得超过招标项目估算价的2%”。这是2012年条例的规定。但在2019年，发改委发文降低了保证金比例，但《招标投标法实施条例》本身未修改吗？根据《招标投标法实施条例》（2019年修正版），第二十六条依然是2%。所以B正确。那D选项呢？如果D选项中的“撤回”泛指拿回标书，那么在投标截止后拿回是“撤销”，此时可以不退。如果题目出得不严谨，D可能被视为正确。但在严谨的法规题中，D选项因用词不当（撤回vs撤销）而错误。或者，C选项错误的原因是：未中标的投标人，应在“中标通知书发出后”退还，而非“合同签订后”？让我们查一下退还的具体规定。条例第五十七条：招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。这句话明确包含了“未中标的投标人”。所以C是对的。那答案可能是ABCE。但通常多选题是2-4个正确。让我们再看D。“投标人撤回已提交的投标文件”。如果在投标截止前撤回，必须退还。如果在投标截止后撤销，可以不退。题目没说时间。如果选D，意味着默认是投标截止后的行为。如果不选D，意味着默认是投标截止前的行为。在考试中，D选项通常作为“撤销”的后果出现，即“投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金”。如果题目写的是“撤回”，则选错。所以排除D。那答案就是ABCE。等等，A、B、C、E都正确吗？E选项：投标保证金可以现金、支票或银行保函的方式提交。条例第二十六条：投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。所以E正确。因此，ABCE。自我修正：我需要确认是否有法规规定“未中标人的保证金在中标通知书发出后退还”。实际上，招标人收到评标报告后，确定中标人，发出中标通知书。此时未中标人确定。理论上此时可以退还。但条例规定“最迟在合同签订后5日内”。这是一个统一的时间点，方便操作。所以C是正确的。那D呢？如果题目是旧题，或者引用旧法，可能有区别。但根据现行条例，D因用词错误而不选。所以答案是ABCE。39.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。A.1B.2C.3D.4E.6【答案】A【解析】本题考查安全生产教育培训。根据《建设工程安全生产管理条例》第三十六条，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。虽然这是多选题，但只有一个正确选项（1次）。这种情况下，只选A。40.下列属于建设工程法律责任中承担行政责任的方式有（）。A.警告B.通报批评C.罚款D.责令停产停业E.拘役【答案】ABCD【解析】本题考查行政责任。行政责任包括行政处罚和行政处分。行政处罚的种类：警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留、法律、行政法规规定的其他行政处罚。行政处分：警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。A、B、C、D均属于行政处罚或行政处分的方式。E选项“拘役”属于刑事处罚，不属于行政责任。41.根据《民法典》，下列关于建设工程合同的说法，正确的有（）。A.建设工程合同应当采用书面形式B.建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同C.建设工程合同可以随时解除D.发包人未按照约定支付工程价款的，承包人可以催告，在合理期限内仍未支付的，承包人可以解除合同E.承包人将工程转包的，发包人可以解除合同【答案】ABDE【解析】本题考查建设工程合同。根据《民法典》第七百八十八条，建设工程合同应当采用书面形式。第七百八十九条，建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。A、B正确。C选项错误，建设工程合同不得随意解除，需符合法定或约定条件。D选项正确，第八百零六条，发包人未按照约定支付工程价款的，承包人可以催告，在合理期限内仍未支付的，承包人可以解除合同。E选项正确，第八百零六条，承包人将建设工程转包、违法分包的，发包人可以解除合同。42.根据《劳动合同法》，下列属于用人单位可以随时解除劳动合同的情形有（）。A.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件的B.劳动者严重违反用人单位的规章制度的C.劳动者严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的D.劳动者被依法追究刑事责任的E.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的【答案】ABCD【解析】本题考查用人单位随时解除劳动合同（过失性辞退）。根据《劳动合同法》第三十九条，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：（1）在试用期间被证明不符合录用条件的；（A正确）（2）严重违反用人单位的规章制度的；（B正确）（3）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；（C正确）（4）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；（5）因本法第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的；（6）被依法追究刑事责任的。（D正确）E选项属于无过失性辞退，需提前30日通知或支付一个月工资，不能“随时”解除。43.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与被监理工程的（）有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项工程的监理业务。A.施工承包单位B.建筑材料供应单位C.设备供应单位D.建设单位E.设计单位【答案】ABC【解析】本题考查工程监理单位的业务限制。根据《建设工程质量管理条例》第三十五条，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。因此，A、B、C正确。D选项是建设单位，监理单位受建设单位委托，二者是合同关系，必然有利害关系，但这是合法的委托关系。E选项设计单位，法律未明确禁止监理与设计有隶属关系（虽然EPC模式中可能有冲突，但在《质量管理条例》中仅列举了施工、材料、设备）。44.根据《民法典》，下列关于借款合同的说法，正确的有（）。A.借款合同应当采用书面形式B.自然人之间借款，可以采用口头形式C.借款的利息不得预先在本金中扣除D.借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款E.借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以解除合同【答案】BCDE【解析】本题考查借款合同。根据《民法典》：A选项错误，第六百六十八条，借款合同应当采用书面形式，但自然人之间借款另有约定的除外。B选项正确，自然人之间借款可以口头约定。C选项正确，第六百七十条，借款的利息不得预先在本金中扣除。利息预先在本金中扣除的，应当按照实际借款数额返还借款并计算利息。D、E选项正确，第六百七十三条，借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款、提前收回借款或者解除合同。45.根据《环境保护法》，建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程（）。A.同时设计B.同时施工C.同时投产使用D.同时验收E.同时维护【答案】ABC【解析】本题考查“三同时”制度。根据《环境保护法》第四十一条，建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施不得擅自拆除或者闲置，确有必要拆除或者闲置的，必须征得所在地的环境保护行政主管部门同意。因此，A、B、C正确。46.某施工企业对某市建设行政主管部门的行政处罚决定不服，欲申请行政复议。下列说法正确的有（）。A.该施工企业可以向市人民政府申请行政复议B.该施工企业可以向省建设行政主管部门申请行政复议C.该施工企业可以在知道该具体行政行为之日起60日内提出复议申请D.行政复议期间，除特定情形外，行政处罚决定不停止执行E.行政复议决定书一经送达，即发生法律效力【答案】ACDE【解析】本题考查行政复议。根据《行政复议法》：A选项正确，对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。市建委的上级是省住建厅，本级是市政府。B选项错误，虽然可以向上一级主管部门申请，但题目中是“省建设行政主管部门”，如果市级建委的上一级是省厅，那么B也是对的。等等，市建委的上一级确实是省住建厅。所以A和B都是对管辖权的正确描述。那为什么B可能错？是不是因为题目是“市建设行政主管部门”，其上一级是“省建设行政主管部门”？是的，这是正确的。那A和B都正确？C选项正确，申请行政复议的期限一般为60日。D选项正确，行政复议期间具体行政行为不停止执行；但有下列情形之一的，可以停止执行：（1）被申请人认为需要停止执行的；（2）行政复议机关认为需要停止执行的；（3）申请人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行的；（4）法律规定停止执行的。E选项正确，行政复议决定书一经送达，即发生法律效力。所以ABCD？让我们再查一下B选项。如果部门是“垂直领导”的，则只能去上一级主管部门。建设行政主管部门通常不是垂直领导（除国安、税务、海关等外）。所以可以选本级政府。所以A和B都对。那答案应该是ABCDE？不对，E也是对的。那答案可能是ABCD？或者ABCDE？让我们确认一下B选项的表述。“省建设行政主管部门”。是的，上一级主管部门。所以ABCD都正确。那E呢？“行政复议决定书一经送达，即发生法律效力”。根据《行政复议法》第三十一条，行政复议决定书一经送达，即发生法律效力。所以E也正确。那全选？通常多选题不会全选。让我们再看一下B选项。有没有可能市建设行政主管部门是“直辖市的区建委”？如果是直辖市，区建委的上一级是市建委，而不是省厅。题目说是“某市”，通常指地级市。地级市建委的上一级是省厅。所以B是对的。那为什么会有疑虑？可能是题目来源较老，或者对“上一级主管部门”的理解。但在标准二建题库中，此类题目通常选ACD或ABCD。如果必须排除一个，可能是B，因为通常选“本级政府”作为主要考点，或者因为“省建设行政主管部门”名称太具体，万一该市是直辖市则错误。但题目没说是直辖市。我们选A、C、D、E。或者A、B、C、D。实际上，根据新《行政复议法》（2024年实施），管辖权有变化。但2026年考试，依据的是2024年1月1日实施的新《行政复议法》。新法第二十四条：对县级以上地方各级人民政府工作部门的行为不服的，由本级人民政府统一管辖。即取消了“选择上一级主管部门”的选项（除海关、金融、外汇等实行垂直领导的行政机关）。这是一个巨大的变化！如果是2026年的考试，必须依据新法。根据新《行政复议法》，对地方工作部门行为不服，只能向本级人民政府申请行政复议。所以A选项正确，B选项错误。因此，答案ACDE。47.根据《民法典》，下列关于保证期间的说法，正确的有（）。A.保证期间可以由当事人约定B.当事人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期限届满之日起6个月C.保证期间为主债务履行期限届满之日起2年D