2026公路监理师《合同管理》模拟真题及答案

2026公路监理师《合同管理》模拟真题及答案一、单项选择题（每题1分，共20分。每题只有一个正确答案，请将正确选项字母填入括号内）1.根据《标准施工招标文件》，发包人应在收到承包人提交的竣工付款申请单后（）天内完成审核并签发竣工付款证书。A.7  B.14  C.28  D.56答案：C2.公路工程因不可抗力导致合同无法履行，承包人应在事件发生后（）天内向监理人提交索赔意向通知书。A.7  B.14  C.21  D.28答案：B3.下列关于“暂估价”的说法正确的是（）。A.暂估价属于签约合同价的一部分，结算时不再调整B.暂估价项目由承包人自行采购，发包人不参与定价C.暂估价项目依法必须招标的，应由发包人和承包人共同招标D.暂估价项目结算时按监理人签证价格计入答案：C4.根据《公路工程标准施工招标文件》，因发包人原因造成暂停施工满（）天后，承包人有权解除合同。A.28  B.56  C.84  D.112答案：C5.监理人对隐蔽工程重新检查，若经检验证明工程质量符合合同要求，则由此增加的费用和（或）工期延误由（）承担。A.承包人  B.发包人  C.监理人  D.设计人答案：B6.采用FIDIC《施工合同条件》（1999版）时，工程师应在收到承包人月报表后（）天内签发期中付款证书。A.14  B.21  C.28  D.56答案：C7.公路工程缺陷责任期自（）起算。A.合同签订之日  B.实际竣工日期  C.交工验收合格之日  D.竣工验收合格之日答案：C8.下列关于“计日工”计价方式的说法，错误的是（）。A.计日工报价为固定单价，结算时不调整B.计日工仅用于合同范围外零星工作C.计日工工作量须由监理人现场签证确认D.计日工费用应计取规费、税金答案：A9.发包人逾期支付进度款超过（）天，承包人有权暂停施工。A.7  B.14  C.21  D.56答案：B10.根据《招标投标法实施条例》，招标人应当在中标通知书发出后（）日内与中标人订立书面合同。A.7  B.10  C.15  D.30答案：D11.下列关于“价格调整公式”中“定值权重”的说法正确的是（）。A.定值权重与可调因子权重之和为1B.定值权重一般不小于0.2C.定值权重由承包人自行确定D.定值权重在合同履行期间可以调整答案：A12.监理人发出变更指示后，承包人应在收到指示后（）天内提交变更报价书。A.7  B.14  C.21  D.28答案：B13.因承包人原因导致工程不合格，发包人要求返工的，返工费用由（）承担，工期（）。A.发包人，顺延  B.承包人，不顺延  C.监理人，顺延  D.设计人，不顺延答案：B14.根据《公路工程标准施工招标文件》，发包人提供基准资料错误导致承包人返工，由此增加的费用由（）承担。A.承包人  B.发包人  C.监理人  D.设计人答案：B15.下列关于“质量保证金”的说法正确的是（）。A.质量保证金不得超过签约合同价的5%B.质量保证金可采用银行保函形式C.缺陷责任期满即无息退还全部保证金D.质量保证金在进度款中一次性扣留答案：B16.采用FIDIC合同，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（）天内提交全面详细的索赔报告。A.14  B.28  C.42  D.56答案：C17.公路工程交工验收合格后，发包人应在（）天内签发交工验收证书。A.7  B.14  C.21  D.56答案：B18.下列关于“不可抗力”的说法，错误的是（）。A.不可抗力不包括正常恶劣天气B.不可抗力导致的人员伤亡由各自承担C.不可抗力导致的永久工程修复费用由发包人承担D.不可抗力导致的停工损失由监理人承担答案：D19.监理人未在约定期限内对承包人文件作出答复，则视为（）。A.拒绝  B.同意  C.要求修改  D.要求补充答案：B20.根据《民法典》合同编，当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，对方可以（）。A.撤销合同  B.解除合同  C.变更合同  D.中止合同答案：B二、多项选择题（每题2分，共20分。每题有两个或两个以上正确答案，多选、少选、错选均不得分）21.下列属于发包人应承担的合同义务有（）。A.提供施工场地  B.办理施工许可证  C.组织设计交底  D.负责施工安全  E.支付合同价款答案：A、B、C、E22.根据《标准施工招标文件》，承包人可提出工期顺延的情形包括（）。A.发包人提供图纸延误  B.监理人未按时验收  C.承包人设备故障  D.不可抗力  E.设计变更导致工程量增加答案：A、B、D、E23.下列关于“暂列金额”的说法正确的有（）。A.暂列金额属于签约合同价的一部分B.暂列金额由发包人控制使用C.暂列金额可用于计日工支付D.暂列金额结算时按实列支，余额归发包人E.暂列金额必须全部使用答案：A、B、C、D24.监理人签发“停工令”的情形包括（）。A.承包人擅自变更设计  B.发生重大质量事故  C.发包人要求暂停  D.不可抗力  E.承包人资金困难答案：A、B、C、D25.根据FIDIC《施工合同条件》，承包人可获得费用补偿的事件有（）。A.发现化石  B.发包人风险事件  C.法律变更  D.承包人施工方案优化  E.工程师延迟签发图纸答案：A、B、C、E26.下列属于“工程变更”范畴的有（）。A.改变工程质量标准  B.改变工程基线  C.改变施工时间  D.更换承包人项目经理  E.额外增加附加工程答案：A、B、C、E27.公路工程合同争议解决方式包括（）。A.和解  B.调解  C.争议评审  D.仲裁  E.诉讼答案：A、B、C、D、E28.下列关于“保险”的说法正确的有（）。A.工程一切险由发包人投保  B.第三者责任险可由承包人投保  C.工伤保险由承包人投保  D.人身意外险由发包人投保  E.保险单副本应提交监理人备案答案：A、B、C、E29.承包人提交的“竣工图”应满足的要求有（）。A.真实反映施工结果  B.有监理人签字确认  C.加盖竣工图章  D.与变更文件一致  E.采用设计单位原始图签答案：A、B、C、D30.下列关于“违约责任”的说法正确的有（）。A.违约金与损失赔偿可同时适用  B.约定的违约金低于损失的，可请求增加  C.延迟履行违约金支付后，仍须履行债务  D.不可抗力可全部免责  E.损失赔偿包括直接损失和可得利益答案：B、C、E三、填空题（每空1分，共15分）31.根据《标准施工招标文件》，发包人逾期支付进度款，应按同期________利率支付违约金。答案：中国人民银行发布的同期同类贷款32.公路工程缺陷责任期最长不超过________年。答案：233.监理人应在收到承包人提交的竣工结算文件后________天内完成核查。答案：2834.采用FIDIC合同，承包人应在知道索赔事件后________天内提交索赔通知。答案：2835.根据《民法典》，当事人就质量要求不明确的，按照________标准履行。答案：国家强制性36.公路工程交工验收由________组织。答案：发包人37.因设计变更导致工程量增加超过合同约定幅度，超出部分应按________重新确定单价。答案：合同约定的调整方法或双方协商38.质量保证金可采用银行保函形式，保函金额不得超过工程价款结算总额的________%。答案：339.监理人发出开工通知后，承包人应在接到通知后________天内开工。答案：740.根据《招标投标法》，招标文件发出之日起至投标截止之日止，最短不得少于________日。答案：2041.因发包人原因导致工程暂停，承包人可要求赔偿________和________。答案：直接损失、合理利润42.公路工程合同文件解释顺序中，排在第一位的是________。答案：合同协议书43.承包人未按合同计划进度施工，监理人可发出________指令。答案：赶工44.根据《标准施工招标文件》，承包人应在工程变更确定后________天内提交变更报价书。答案：1445.公路工程合同争议评审小组由________名专家组成。答案：3四、简答题（共5题，每题8分，共40分）46.简述公路工程合同中“变更”与“索赔”的区别与联系。答案：（1）区别：①性质不同：变更是发包人主动提出或同意的工程内容、标准、进度等调整；索赔是承包人因非自身原因遭受损失，向发包人提出经济补偿或工期顺延要求。②发起主体不同：变更通常由发包人、监理人或设计人提出；索赔由承包人提出。③处理程序不同：变更需监理人签发变更指示，承包人提交报价书，双方确认；索赔需承包人提交索赔意向通知书、详细索赔报告，监理人审核，发包人确认。（2）联系：①变更可能引发索赔：如变更指令未及时发出导致承包人损失，可索赔。②均影响合同价格和工期：经确认后，均可调整合同价款和工期。③均须书面形式：均需按合同约定的书面程序办理，否则可能丧失权利。47.简述公路工程“缺陷责任期”与“保修期”的区别。答案：（1）法律依据不同：缺陷责任期由《标准施工招标文件》规定；保修期由《民法典》《建筑法》规定。（2）期限不同：缺陷责任期一般为2年，可约定；保修期最低为设计使用年限，如路基、桥梁主体为设计使用年限，路面为2年。（3）责任范围不同：缺陷责任期针对交工验收时已存在及交工后新发现的缺陷；保修期针对竣工验收合格后出现的质量缺陷。（4）费用承担不同：缺陷责任期内维修费用由责任方承担，如承包人原因由承包人无偿修复；保修期内按保修责任划分。（5）程序不同：缺陷责任期届满需签发缺陷责任期终止证书；保修期按保修合同约定履行。48.简述承包人提交“竣工结算文件”应包含的主要内容。答案：（1）竣工结算总价及编制说明；（2）合同协议书及补充协议；（3）已标价工程量清单及修正后的最终工程量清单；（4）变更、签证、索赔资料及汇总表；（5）计日工、暂估价、暂列金额使用明细；（6）价格调整计算表及证明材料；（7）质量保证金、预付款、已支付进度款对账单；（8）奖罚、违约金计算表；（9）竣工图及监理人确认文件；（10）其他合同约定的资料。49.简述监理人处理工程变更的程序。答案：（1）变更提出：发包人、设计人或监理人提出书面变更建议；（2）变更审查：监理人组织审查技术、经济合理性，必要时召开专题会议；（3）签发变更指示：监理人向承包人发出书面变更指示，明确变更范围、内容、时间要求；（4）承包人报价：承包人收到指示后14天内提交变更报价书，包括工程量、单价、合价、工期影响；（5）监理审核：监理人在收到报价书后14天内完成审核，报发包人批准；（6）确认与实施：发包人确认后，监理人签发变更令，承包人组织实施；（7）记录与归档：变更实施过程须做好现场记录、影像、签证，作为结算依据。50.简述公路工程合同争议评审的程序及效力。答案：（1）程序：①争议一方书面申请评审，抄送对方；②双方自收到申请后14天内各选1名评审专家，共同选定第3名首席专家组成3人评审组；③评审组在成立后28天内召开听证会，听取双方陈述；④评审组在听证会结束后14天内作出书面评审意见；⑤若双方在收到评审意见后14天内无异议，评审意见即对双方具有约束力；若有异议，可继续协商、仲裁或诉讼。（2）效力：①评审意见不具有强制执行力，但合同可约定其具有约束力；②若合同明确约定“争议评审为诉讼前置程序”，则未经评审不得起诉；③评审过程保密，专家意见不影响后续仲裁或诉讼中专家出庭作证。五、案例分析题（共3题，共55分）51.（计算题，20分）背景：某高速公路路基工程，签约合同价（含暂列金额1000万元）为30000万元，工期730天。合同约定价格调整采用公式调差，可调因子权重：人工0.15、钢材0.25、柴油0.10、水泥0.10、定值0.40。基准期及当期价格指数如下表：因子基准指数当期指数人工100110钢材100105柴油100108水泥100102问题：（1）计算本期价格调整差额（保留整数万元）。（2）若暂列金额实际使用600万元，则本期结算价款为多少万元？答案：（1）调差基数=30000-1000=29000万元价格调整差额=29000×[0.40+0.15×(110/100)+0.25×(105/100)+0.10×(108/100)+0.10×(102/100)-1]=29000×[0.40+0.165+0.2625+0.108+0.102-1]=29000×0.0375=1088万元（2）本期结算价款=29000+1088+600=30688万元52.（分析题，20分）背景：某公路大桥项目，合同工期900天。施工过程中发生以下事件：事件1：发包人延迟提供施工场地30天；事件2：监理人延迟签发图纸15天；事件3：承包人塔吊故障维修10天；事件4：不可抗力台风导致停工20天，永久工程损坏修复费用500万元；事件5：设计变更增加关键线路工程，估算工期增加40天。问题：（1）承包人可索赔工期多少天？说明理由。（2）哪些事件可索赔费用？说明理由。（3）若合同规定“共同延误，责任优先顺序为发包人>不可抗力>承包人”，则实际顺延工期为多少天？答案：（1）可索赔工期：事件1（30天）+事件2（15天）+事件4（20天）+事件5（40天）=105天。事件3属承包人自身原因，不予顺延。（2）可索赔费用：事件1：延迟提供场地导致的窝工、机械闲置、管理费等；事件2：延迟图纸导致的窝工、机械闲置；事件4：永久工程修复费用500万元由发包人承担，停工期间照管工程费用可索赔；