2026监理《建设工程合同管理》试题及答案

2026监理《建设工程合同管理》试题及答案单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.下列建设工程相关合同的法律关系客体中，属于行为的是（）A.监理单位提供的平行检验服务B.建设单位供应的预制构件C.设计单位交付的施工图纸D.施工单位建成的住宅工程2.监理单位授权张工为某项目总监理工程师，授权范围仅包括施工阶段质量管控，张工自行与分包单位签署了安全管理协议，该协议的效力为（）A.有效，监理单位应当履行B.无效，张工需自行承担全部责任C.效力待定，监理单位追认后有效D.可撤销，分包单位有权要求撤销3.下列关于要约撤销的说法，符合《民法典》规定的是（）A.要约人以确定承诺期限明示要约不可撤销的，要约不得撤销B.撤销要约的通知应当在要约到达受要约人之前到达受要约人C.受要约人有理由认为要约不可撤销的，要约不得撤销D.要约已经到达受要约人且受要约人已经发出承诺通知的，要约仍可撤销4.某建设工程采购合同约定定金为20万元，主合同标的额为80万元，采购方按约定支付了定金，供货方违约无法交付货物，采购方最多可要求供货方返还（）万元A.20B.32C.36D.405.下列担保方式中，只能由债务人本人提供担保的是（）A.保证B.抵押C.质押D.定金6.某施工项目投标有效期为90天，投标保证金有效期应当为（）A.60天B.90天C.120天D.180天7.下列关于联合体投标的说法，正确的是（）A.联合体各方均应具备承担招标项目的相应能力B.资质等级不同的单位组成联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级C.联合体中标的，由牵头方代表联合体与招标人签署合同D.联合体各方在同一招标项目中可以自己名义单独投标8.依法必须进行招标的项目，评标委员会成员人数应为（）人以上单数，其中技术、经济专家不得少于成员总数的三分之二A.3B.5C.7D.99.下列情形中，评标委员会应当否决投标的是（）A.投标文件存在细微偏差B.投标报价高于招标控制价C.投标人主动提出对投标文件的澄清D.投标文件中工程量计算存在少量误差10.中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，应当承担（）A.违约责任B.缔约过失责任C.侵权责任D.行政责任11.勘察合同履行中，下列属于发包人义务的是（）A.编写勘察纲要B.提供勘察作业所需的基准点C.自行负责勘察现场的安全管理D.提交勘察成果文件12.设计合同履行中，设计人已完成全部设计工作，发包人要求终止合同，发包人应（）A.仅支付定金B.支付一半设计费C.支付全部设计费D.双倍返还定金13.《标准施工招标文件》中，履约担保的有效期自（）起生效A.投标截止日B.中标通知书发出之日C.工程开工之日D.合同签订之日14.监理人应在计划开工日期（）天前向承包人发出开工通知A.7B.14C.21D.2815.施工过程中遇到不利物质条件，导致工期延误和费用增加，应由（）承担A.发包人B.承包人C.监理人D.材料供应商16.某工程施工期间发生不可抗力，下列损失应由发包人承担的是（）A.承包人的施工机械损坏B.承包人的人员窝工损失C.待安装的设备损坏D.承包人的停工损失17.下列不属于施工合同变更范围的是（）A.改变工程的基线、标高B.改变工程的质量标准C.取消合同中某项工作转由发包人自行实施D.增加额外工作18.承包人应在引起索赔的事件发生后（）天内，向监理人提交索赔意向通知书A.7B.14C.28D.4219.设计施工总承包合同中，承包人应承担的风险是（）A.发包人提供的原始资料错误B.异常恶劣的气候条件C.承包人自身施工方案不合理D.政策调整导致的费用增加20.材料采购合同履行中，买方对材料的检验期限没有约定的，最长检验期限为收到材料后（）个月A.6B.12C.24D.3621.设备采购合同中，设备试运行考核未通过，责任在卖方的，卖方应在（）天内采取补救措施A.7B.14C.21D.2822.FIDIC《施工合同条件》中，工程师的地位是（）A.发包人雇员，完全代表发包人利益B.独立第三方，公平处理合同争议C.承包人雇员，负责施工技术指导D.政府监督人员，负责工程质量监管23.FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》（银皮书）适用于（）项目A.发包人负责设计的项目B.承包人承担全部设计、采购、施工责任的项目C.工期较短的小型项目D.设计变更较多的项目24.下列合同争议解决方式中，裁决具有强制执行力的是（）A.协商B.调解C.仲裁D.争议评审25.下列关于保证的说法，正确的是（）A.事业单位可以作为保证人B.一般保证的保证人享有先诉抗辩权C.保证期间债权人转让债权的，无需通知保证人D.保证范围不包括违约金26.下列权利中，可以行使留置权的是（）A.施工合同债权B.买卖合同债权C.运输合同债权D.租赁合同债权27.招标公告在合同订立过程中属于（）A.要约B.要约邀请C.承诺D.新要约28.承诺自（）时生效A.承诺通知发出B.承诺通知到达要约人C.要约人确认收到D.合同签订29.下列合同属于无效合同的是（）A.因重大误解订立的合同B.显失公平的合同C.违反法律强制性规定的合同D.一方以欺诈手段订立的合同30.可撤销合同的撤销权行使期限为当事人知道或者应当知道撤销事由之日起（）A.30天B.90天C.1年D.5年31.合同履行中，当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求，该权利为（）A.同时履行抗辩权B.先履行抗辩权C.不安抗辩权D.撤销权32.债权人转让债权的，应当（）A.经债务人同意B.通知债务人C.经保证人同意D.办理公证33.下列不属于违约责任承担方式的是（）A.继续履行B.支付违约金C.赔偿损失D.罚款34.下列建设工程合同有效的是（）A.承包人未取得建筑施工企业资质订立的合同B.借用资质订立的合同C.依法进行招标的项目中标后订立的合同D.转包合同35.承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为（）个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算A.3B.6C.12D.1836.依法必须进行招标的项目，资格预审文件发售期不得少于（）日A.3B.5C.7D.1037.开标应由（）主持A.招标人B.评标委员会主任C.招标代理机构人员D.政府监管人员38.依法必须进行招标的项目，中标公示期不得少于（）日A.3B.5C.7D.1039.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内订立书面合同A.15B.20C.30D.6040.下列关于分包的说法，正确的是（）A.主体结构施工可以分包B.分包单位可以将其承包的工程再分包C.分包单位就分包工程与总承包单位向发包人承担连带责任D.发包人可以直接指定分包单位41.监理人在施工合同履行中的地位是（）A.发包人委托的代理人，在授权范围内独立公正处理合同事项B.发包人雇员，完全按照发包人指令行事C.独立第三方，不受发包人约束D.政府监管代表，负责工程质量监督42.勘察费用实行发包人签证制度，发包人应在收到费用支付申请后（）天内完成审批A.7B.14C.28D.4243.设计文件的深度应满足（）的要求A.仅满足方案设计B.满足相应设计阶段的规范要求C.仅满足发包人需求D.仅满足施工要求44.施工合同单价合同的计量，应以（）为依据A.计划工程量B.施工图工程量C.承包人实际完成的合格工程量D.招标工程量清单工程量45.施工合同约定物价波动调整价款的，当承包人投标报价中材料单价高于基准单价时，材料价格上涨以（）为基础超过风险幅度时予以调整A.基准单价B.投标单价C.市场平均单价D.定额单价46.暂估价项目属于依法必须招标的，应由（）组织招标确定供应商A.发包人B.承包人C.发包人和承包人共同D.监理人47.缺陷责任期从（）之日起计算A.工程竣工验收合格B.工程实际竣工C.工程移交D.工程投入使用48.建设工程质量保证金预留比例不得超过工程价款结算总额的（）A.2%B.3%C.5%D.10%49.分包合同履行中，分包人就其分包工程的质量问题，应向（）负责A.发包人B.总承包人C.监理人D.政府监管部门50.设备采购合同的伴随服务不包括（）A.提供设备组装所需的专用工具B.负责设备的安装调试C.提供技术培训D.承担设备使用后的运行维护费用多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.下列合同中，属于建设工程合同的有（）A.工程勘察合同B.工程监理合同C.工程设计合同D.工程施工合同E.项目全过程咨询合同2.下列财产中，可以用于抵押的有（）A.建设用地使用权B.土地所有权C.医院的医疗卫生设施D.正在建造的建筑物E.生产设备3.下列属于要约失效情形的有（）A.要约被拒绝B.要约被依法撤销C.承诺期限届满，受要约人未作出承诺D.受要约人对要约的内容作出实质性变更E.要约人依法撤回要约4.依法必须进行招标的工程建设项目，必须招标的范围包括（）A.施工单项合同估算价在400万元人民币以上B.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上C.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上D.总投资额在3000万元人民币以下的项目E.涉及国家安全的项目5.下列情形中属于发包人违约的有（）A.发包人未按合同约定支付合同价款B.发包人提供的基础资料存在错误C.发包人无正当理由拒绝接收工程D.发包人未经批准擅自将工程分包E.发包人未按合同约定提供施工场地6.下列情形中承包人可以索赔利润的有（）A.发包人提供的图纸错误导致费用增加B.发包人原因导致工程暂停C.异常恶劣气候导致工期延误D.发包人要求提前竣工E.工程变更导致费用增加7.设计施工总承包合同的优点包括（）A.减少设计变更B.缩短建设周期C.发包人对项目的控制力度增强D.减少承包人的风险E.可以实现设计与施工的深度融合8.材料采购合同的交货检验内容包括（）A.数量检验B.质量检验C.包装检验D.运输方式检验E.交付期限检验9.FIDIC《施工合同条件》中，业主应承担的风险包括（）A.战争、敌对行动B.业主提供的设计错误C.不利气候条件D.一个有经验的承包商无法预见的自然力作用E.承包商施工方案不合理10.合同争议的解决方式包括（）A.协商B.调解C.仲裁D.诉讼E.行政处罚11.下列关于定金的说法正确的有（）A.定金合同自实际交付定金时成立B.定金数额不得超过主合同标的额的30%C.债务人履行债务的，定金应当抵作价款或者收回D.给付定金的一方不履行债务的，无权请求返还定金E.收受定金的一方不履行债务的，应当双倍返还定金12.下列属于投标保证金不予退还情形的有（）A.投标人在投标有效期内撤销投标文件B.中标人无正当理由不与招标人订立合同C.中标人未按要求提交履约保证金D.投标人未中标E.投标人在投标截止前撤回投标文件13.评标委员会应当否决投标的情形有（）A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字B.投标联合体没有提交共同投标协议C.投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件D.同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，招标文件允许备选标的除外E.投标报价存在细微偏差14.勘察合同中勘察人应承担的责任包括（）A.保证勘察成果的质量符合规范要求B.负责勘察现场的安全管理C.对勘察资料的准确性负责D.提供勘察作业所需的基准点E.配合发包人办理勘察相关的审批手续15.施工合同中监理人的职责包括（）A.发出开工通知B.审查施工组织设计C.编制施工进度计划D.签发工程接收证书E.负责施工现场的安全管理16.不可抗力导致的损失分担原则正确的有（）A.永久工程的损坏由发包人承担B.承包人的人员伤亡由承包人承担C.发包人的人员伤亡由发包人承担D.承包人的施工机械损坏由发包人承担E.停工期间承包人应监理人要求照管工程的费用由发包人承担17.索赔的证据应当满足的要求包括（）A.真实性B.关联性C.及时性D.全面性E.主观性18.设计施工总承包合同中，承包人的义务包括（）A.完成设计、采购、施工、试运行等工作B.提供施工场地C.对工程的质量、安全、工期负责D.办理工程相关的审批手续E.提交竣工文件19.设备采购合同中，设备的验收包括（）A.开箱检验B.安装调试C.考核验收D.竣工后试验E.质量保修验收20.下列关于合同效力的说法正确的有（）A.依法成立的合同，自成立时生效B.法律、行政法规规定应当办理批准等手续生效的，依照其规定C.无效合同自始没有法律约束力D.合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效E.可撤销合同在被撤销前是无效的21.下列属于可以解除合同的情形的有（）A.因不可抗力致使不能实现合同目的B.在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务C.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行D.当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的E.当事人一方发生轻微违约22.招标投标活动应当遵循的原则包括（）A.公开B.公平C.公正D.诚实信用E.效率23.资格预审公告应当包括的内容有（）A.招标项目的条件B.项目概况与招标范围C.申请人的资格要求D.资格预审方法E.投标报价要求24.施工合同中可以调整合同价款的情形包括（）A.法律、行政法规或者国家有关政策变化影响合同价款B.工程造价管理机构发布的价格调整C.承包人更改施工方案导致费用增加D.发包人更改工程内容导致费用增加E.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时25.下列关于分包合同的说法正确的有（）A.分包人应当具备相应的资质条件B.分包合同应当经发包人同意C.总承包人就分包工程向发包人承担全部责任，分包人不承担责任D.分包人应当服从总承包人的管理E.禁止分包单位将其承包的工程再分包26.勘察费用的支付方式包括（）A.定金支付B.中期支付C.竣工结算支付D.最终结清支付E.预付款支付27.设计合同中设计人的违约责任包括（）A.设计人延误交付设计文件的，应支付逾期违约金B.设计人提交的设计文件不符合要求的，应负责修改完善C.设计人对设计资料出现的遗漏负责修改D.发包人要求设计人提前交付设计文件的，设计人有权拒绝E.设计人未按要求进行设计交底的，应承担相应的损失28.标准施工招标文件中，合同附件格式包括（）A.合同协议书B.履约担保格式C.预付款担保格式D.投标函格式E.工程量清单格式29.下列关于质量保证金的说法正确的有（）A.质量保证金可以用银行保函替代B.质量保证金的预留比例不得超过工程价款结算总额的3%C.缺陷责任期届满后，发包人应将质量保证金返还给承包人D.质量保证金返还后，承包人不再承担质量保修责任E.承包人未履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应的质量保证金30.FIDIC银皮书的特点包括（）A.承包人承担较大的风险B.业主对项目的控制较少C.采用总价合同模式D.适用于设计变更较多的项目E.业主负责提供设计文件填空题（共10题，每题1分，共10分）1.根据《民法典》，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的______，超过部分不产生定金效力。2.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于______日。3.监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应在______天内将索赔处理结果答复承包人。4.建设工程质量保证金的预留比例不得超过工程价款结算总额的______。5.屋面防水工程的法定最低保修期限为______年。6.投标保证金不得超过招标项目估算价的______。7.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起______日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。8.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照______保证承担保证责任。9.承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为______个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。10.缺陷责任期从工程______之日起计算。简答题封闭型简答题（共2题，每题5分，共10分）1.简述《标准施工招标文件》中，构成施工合同的文件优先解释顺序。2.简述施工索赔成立的三个基本条件。开放型简答题（共1题，共10分）某政府投资保障性住房项目采用公开招标方式选择施工总承包单位，评标过程中发现有4家投标人的报价均低于招标控制价的15%，明显低于同期市场同类项目的平均报价。你作为评标委员会的技术经济专家，简述你会采取的处理措施及相应的法律依据。应用题计算类应用题（共1题，共10分）某建设工程施工合同约定，合同工期为365日历天，工期每提前1天奖励1.5万元，每延误1天罚款2万元。合同履行过程中发生如下事件：（1）发包人未按合同约定提供施工图纸，导致工程开工延误7天，承包人人员窝工损失6万元，施工机械闲置损失9万元；（2）施工过程中遇到百年一遇的暴雨，导致工程停工4天，承包人人员窝工损失3万元，施工单位自有施工机械损坏维修费用5万元；（3）承包人采购的材料未按约定时间进场，导致工程停工2天，窝工损失2万元；（4）承包人采取了合理的赶工措施，增加赶工费用12万元，最终实际完工工期为358日历天。问题：（1）分别判断各事件中承包人是否有权索赔工期和费用，说明理由；（2）计算承包人最终可获得的总费用（含索赔费用、工期奖罚金额）。分析类应用题（共1题，共15分）某市政道路项目采用设计施工总承包模式发包，合同约定适用《标准设计施工总承包招标文件》（2012年版）。合同履行过程中发生如下事件：事件1：承包人依据发包人提供的地质勘察报告进行路基设计，施工过程中发现实际地质条件与勘察报告不符，需要进行软基处理，增加费用80万元，工期延误15天，承包人向发包人提出费用和工期索赔。事件2：合同约定钢材价格波动幅度超过±5%时可调整价款，施工期间钢材价格较投标时上涨了12%，承包人要求调整钢材价款，发包人以总承包模式下承包人承担全部物价风险为由拒绝调整。事件3：工程竣工验收合格后，发包人发现部分路段路面平整度不符合规范要求，要求承包人返工，承包人以竣工验收合格为由拒绝返工，发包人扣除了相应的质量保证金。问题：（1）事件1中承包人的索赔是否成立？说明理由。（2）事件2中发包人拒绝调整价款的做法是否合理？说明理由。（3）事件3中承包人拒绝返工的做法是否合理？发包人扣除质量保证金的做法是否合法？分别说明理由。综合类应用题（共1题，共20分）某国有资金投资的医院改扩建项目，建设单位委托招标代理机构进行公开招标，招标控制价为1.8亿元，工期要求540日历天。招标投标及合同履行过程中发生如下事件：事件1：资格预审阶段，招标代理机构以A单位近3年没有类似医院项目业绩为由，拒绝其通过资格预审，招标文件未对类似项目业绩作出要求；B单位和C单位组成联合体投标，提交资格预审申请后，C单位因自身原因退出联合体，B单位单独提交了投标文件，招标代理机构认可其投标有效。事件2：评标阶段，评标委员会发现D单位的投标文件中投标函加盖的是单位公章，但是只有法定代表人授权的委托代理人签字，无法定代表人签字；E单位的投标报价为1.45亿元，未提供成本测算说明，评标委员会直接否决了E单位的投标。事件3：建设单位与中标单位F单位签署施工合同后，要求F单位另行签订一份让利5%的补充协议，否则不予支付工程进度款，F单位为了拿到进度款签署了补充协议。工程竣工结算时，建设单位要求按照补充协议结算，F单位要求按照中标合同结算。问题：（1）指出事件1中的不妥之处，说明理由。（2）指出事件2中评标委员会的做法是否正确，分别说明理由。（3）事件3中竣工结算应当以哪份合同为依据？说明理由。参考答案及解析一、单项选择题答案及解析1.答案：A解析：合同法律关系客体包括物、行为、智力成果，监理提供的平行检验服务属于提供服务的行为，BCD分别属于物、智力成果、物。2.答案：C解析：张工超越代理权签署协议属于无权代理，无权代理行为效力待定，经被代理人追认后有效。3.答案：A解析：B错误，撤销要约通知应在受要约人发出承诺前送达；C错误，受要约人有理由认为要约不可撤销且已为履行做准备的，要约不得撤销；D错误，受要约人已发出承诺的，要约不可撤销。4.答案：C解析：有效定金为8020%=16万，双倍返还32万，多付的4万作为预付款返还，合计36万。5.答案：D解析：保证由第三人提供，抵押、质押可由债务人或第三人提供，定金仅能由债务人本人提供。6.答案：B解析：投标保证金有效期应当与投标有效期一致。7.答案：A解析：B错误，联合体资质按等级较低的单位确定；C错误，联合体各方共同与招标人签署合同；D错误，联合体各方不得单独投标。8.答案：B解析：依法必须招标的项目，评标委员会成员为5人以上单数。9.答案：B解析：投标报价高于招标控制价的，应当否决投标。10.答案：B解析：中标通知书发出后合同尚未成立，招标人改变中标结果应承担缔约过失责任。11.答案：B解析：ACD均为勘察人义务。12.答案：C解析：设计人已完成全部设计工作的，发包人要求终止合同，应支付全部设计费。13.答案：C解析：履约担保有效期自工程开工之日起生效，至工程竣工交付之日止。14.答案：A解析：监理人应在计划开工日期7天前发出开工通知。15.答案：A解析：不利物质条件属于发包人应承担的风险。16.答案：C解析：待安装设备属于发包人财产，损坏由发包人承担，ABD均由承包人承担。17.答案：C解析：取消合同中某项工作转由发包人或其他人实施的，不属于变更。18.答案：C解析：索赔意向通知书应在事件发生后28天内提交。19.答案：C解析：ABD均为发包人应承担的风险。20.答案：C解析：未约定检验期限的，最长检验期限为收到材料后24个月。21.答案：D解析：卖方原因导致试运行未通过的，应在28天内采取补救措施。22.答案：B解析：FIDIC合同中工程师属于独立第三方，应公平处理合同争议。23.答案：B解析：银皮书适用于承包人承担全部设计、采购、施工责任的总承包项目。24.答案：C解析：仲裁裁决具有强制执行力。25.答案：B解析：A错误，事业单位作为公益法人不得作为保证人；C错误，债权转让应通知保证人；D错误，保证范围包括违约金。26.答案：C解析：留置权仅适用于保管、运输、加工承揽等合同。27.答案：B解析：招标公告、招股说明书等属于要约邀请。28.答案：B解析：承诺自通知到达要约人时生效。29.答案：C解析：ABD均为可撤销合同。30.答案：C解析：撤销权行使期限为知道撤销事由之日起1年。31.答案：B解析：该权利为先履行抗辩权。32.答案：B解析：债权转让仅需通知债务人，无需经其同意。33.答案：D解析：罚款属于行政处罚，不属于违约责任。34.答案：C解析：ABD均为无效合同。35.答案：D解析：建设工程价款优先受偿权期限为18个月。36.答案：B解析：资格预审文件发售期不得少于5日。37.答案：A解析：开标由招标人主持。38.答案：A解析：中标公示期不得少于3日。39.答案：C解析：中标通知书发出后30日内应订立书面合同。40.答案：C解析：A错误，主体结构不得分包；B错误，分包不得再分包；D错误，发包人不得直接指定分包。41.答案：A解析：监理人是发包人委托的代理人，在授权范围内独立公正处理合同事项。42.答案：C解析：发包人应在收到费用支付申请后28天内完成审批。43.答案：B解析：设计文件深度应满足相应设计阶段的规范要求。44.答案：C解析：单价合同计量以承包人实际完成的合格工程量为依据。45.答案：B解析：投标单价高于基准单价的，上涨以投标单价为基础调整。46.答案：C解析：暂估价属于依法必须招标的，由发包人和承包人共同组织招标。47.答案：A解析：缺陷责任期从工程竣工验收合格之日起计算。48.答案：B解析：质量保证金预留比例不得超过结算总额的3%。49.答案：B解析：分包人就分包工程向总承包人负责。50.答案：D解析：伴随服务不包括设备使用后的运行维护费用。二、多项选择题答案及解析1.答案：ACD解析：建设工程合同包括勘察、设计、施工合同，BE属于委托合同。2.答案：ADE解析：土地所有权、公益设施不得抵押。3.答案：ABCD解析：要约撤回时要约尚未生效，不存在失效。4.答案：ABC解析：DE不属于必须招标范围。5.答案：ABCE解析：D属于承包人违约情形。6.答案：ABE解析：异常恶劣气候、提前竣工不得索赔利润。7.答案：ABE解析：总承包模式下发包人控制力减弱，承包人风险增加，CD错误。8.答案：ABC解析：交货检验包括数量、质量、包装检验。9.答案：ABD解析：不利气候、施工方案不合理属于承包商风险。10.答案：ABCD解析：行政处罚不属于争议解决方式。11.答案：ACDE解析：定金数额不得超过主合同标的额的20%，B错误。12.答案：ABC解析：未中标、投标截止前撤回投标的，应退还投标保证金。13.答案：ABCD解析：细微偏差不应否决投标。14.答案：ABC解析：DE属于发包人义务。15.答案：ABD解析：编制进度计划、现场安全管理属于承包人职责。16.答案：ABCE解析：承包人施工机械损坏由承包人承担。17.答案：ABCD解析：证据应客观，E错误。18.答案：ACE解析：BD属于发包人义务。19.答案：ABCD解析：设备验收包括开箱、安装调试、考核、竣工后试验。20.答案：ABCD解析：可撤销合同在被撤销前是有效的，E错误。21.答案：ABCD解析：轻微违约不属于合同解除情形。22.答案：ABCD解析：招标投标应遵循公开、公平、公正、诚实信用原则。23.答案：ABCD解析：投标报价要求属于招标文件内容。24.答案：ABDE解析：承包人更改施工方案导致的费用增加由承包人承担。25.答案：ABDE解析：分包人与总承包人就分包工程向发包人承担连带责任，C错误。26.答案：BCD解析：勘察费用支付包括中期支付、竣工结算支付、最终结清支付。27.答案：ABCE解析：发包人要求提前交付设计文件的，双方协商一致后可以提前，D错误。28.答案：ABC解析：合同附件包括合同协议书、履约担保、预付款担保。29.答案：ABCE解析：质量保证金返还后，承包人仍应承担质量保修责任，D错误。30.答案：ABC解析：银皮书适用于设计变更少的项目，承包人负责设计，DE错误。三、填空题答案1.20%2.203.424.3%5.56.2%7.308.一般9.1810.竣工验收合格四、简答题答案封闭型1答案：优先解释顺序为：①合同协议书；②中标通知书；③