2026年监理工程师职业资格考试(建设工程合同管理)综合能力测试题及答案

2026年监理工程师职业资格考试(建设工程合同管理)综合能力测试题及答案一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《民法典》合同编，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，()。A.违约方不承担任何责任B.违约方不承担扩大的损失C.受损方自行承担扩大的损失D.违约方承担全部损失2.关于合同履行中行使抗辩权的说法，正确的是()。A.应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方经营状况严重恶化的，可以行使不安抗辩权B.应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方丧失商业信誉的，应当中止履行后立即解除合同C.应当后履行债务的当事人，有确切证据证明对方转移财产以逃避债务的，可以行使不安抗辩权D.当事人行使抗辩权后，对方未在合理期限内提供适当担保的，应当恢复履行3.某施工合同约定工程质量为合格，监理工程师在隐蔽工程验收后，认为施工单位施工质量达到优良标准，签发了合格证书。后来建设单位进行竣工验收时，发现该部位存在轻微质量缺陷，但不影响结构安全和使用功能。关于该工程验收的说法，正确的是()。A.监理工程师应对验收错误承担责任B.施工单位应对验收错误承担责任C.建设单位可以要求施工单位返工D.该工程验收合格4.根据《标准施工招标文件》，除专用合同条款另有约定外，关于合同价款调整的说法，正确的是()。A.法律变化引起的价格调整，由发包人承担B.市场物价波动引起的价格调整，由承包人承担C.监理人确认的工程量与承包人计量的工程量不一致时，以监理人确认的工程量为准D.监理人确认的工程量与承包人计量的工程量不一致时，以承包人计量的工程量为准5.某建设工程施工合同履行过程中，因发包人原因导致工程暂停施工。根据《标准施工招标文件》，关于承包人施工设备停工损失和人员窝工费用的说法，正确的是()。A.发包人应承担承包人所有施工设备的停工损失和人员窝工费用B.发包人应承担承包人自有施工设备的停工损失，租赁设备的租赁费由承包人承担C.发包人应承担承包人人员窝工费用，施工设备的停工损失由承包人承担D.发包人不予补偿6.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计工作深度及要求的说法，正确的是()。A.方案设计文件应满足编制初步设计文件和控制概算的需要B.初步设计文件应满足编制施工图设计文件和设备订货的需要C.施工图设计文件应满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要D.各阶段设计文件应满足下一阶段设计的需要，但不必满足施工需要7.某建设项目采用工程总承包模式，发包人将设计、采购、施工全部发包给一个工程总承包企业。根据《建设工程总承包合同(示范文本)》，关于发包人义务的说法，错误的是()。A.发包人应向承包人提供施工现场及施工所需的基础资料B.发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件C.发包人应按合同约定向承包人支付合同价款D.发包人应负责工程周边的协调工作，包括协调处理施工现场周围地下管线保护工作8.根据《标准施工招标文件》，监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的()天内，完成核查并提出经发包人同意的竣工付款证书。A.7B.14C.28D.309.某材料采购合同约定，由卖方将货物送达买方指定地点。运输途中因山体滑坡导致货物部分毁损。关于该货物毁损风险承担的说法，正确的是()。A.由卖方承担B.由买方承担C.由承运人承担D.由买卖双方平均分担10.根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是()。A.缺陷责任期自实际竣工日期起计算B.缺陷责任期自竣工验收合格之日起计算C.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月D.缺陷责任期内，承包人只需对工程主体结构承担质量责任11.在建设工程材料设备采购招标中，关于标底的说法，正确的是()。A.必须编制标底B.标底必须保密C.标底只能作为评标的参考D.所有投标报价均不得低于标底12.某工程在施工过程中发生不可抗力事件，导致工地临时设施损坏，工程本身受损，待安装设备损坏，承包人人员受伤。根据《标准施工招标文件》，关于费用承担的说法，正确的是()。A.工地临时设施损坏由发包人承担B.工程本身受损由承包人承担C.待安装设备损坏由承包人承担D.承包人人员受伤的医疗费由发包人承担13.根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，关于勘察费用支付的说法，正确的是()。A.发包人应在收到勘察成果报告后7天内支付全部勘察费用B.勘察费用实行按进度分期支付C.发包人未按约定支付勘察费用的，勘察人有权停止勘察工作D.勘察成果质量达不到要求的，发包人有权拒付勘察费用14.某工程项目施工招标，评标委员会由5人组成，其中招标人代表2人，专家3人。关于该评标委员会组成的说法，正确的是()。A.招标人代表人数符合规定B.专家人数符合规定C.评标委员会成员人数符合规定D.评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二15.根据《标准施工招标文件》，关于工程变更的说法，错误的是()。A.施工中发包人如果需要对原工程设计进行变更，应提前14天向承包人发出变更通知B.承包人对于发包人的变更要求没有拒绝的权利C.承包人未经监理人的同意不得擅自更改设计D.变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门审批16.在FIDIC《施工合同条件》下，关于工程师助手的说法，正确的是()。A.工程师助手拥有批准工程延期、费用索赔的权力B.工程师助手由业主聘任C.工程师助手无权向承包人发布口头指示D.工程师助手的任何行动、审查或批准均不免除工程师的责任17.某工程竣工验收合格后，承包人向发包人提交了竣工结算文件。发包人在收到后28天内无正当理由不予支付。根据《标准施工招标文件》，承包人可以采取的措施是()。A.与发包人协商B.催告发包人支付C.向发包人发出要求支付的通知D.协商不成时，可以催告发包人支付，发包人在收到催告后仍不支付的，承包人可以与发包人协商将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖18.根据《标准施工招标文件》，关于施工进度计划的说法，正确的是()。A.承包人应按专用合同条款约定的日期，将施工进度计划和施工方案提交监理人B.监理人应在收到进度计划后7天内予以确认或提出修改意见C.监理人对进度计划的确认，不免除承包人应承担的责任D.承包人修改进度计划，需经发包人同意19.某工程监理合同约定，监理人需对工程施工质量进行监督。在施工过程中，监理人发现施工单位使用了不合格的建筑材料，但未及时制止。后因该材料导致工程出现质量事故。关于监理人责任的说法，正确的是()。A.监理人不承担责任，应由施工单位承担全部责任B.监理人应与施工单位承担连带责任C.监理人应承担相应的赔偿责任D.监理人应承担全部赔偿责任20.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计配合工作的说法，正确的是()。A.设计人应负责处理施工中出现的设计问题B.设计人应参加隐蔽工程验收C.设计人应参加工程竣工验收D.设计人应配合施工，解决施工中的设计问题，参加关键部位验收21.在建设工程材料设备采购合同履行中，关于交货期限的说法，正确的是()。A.供方送货的，以货送达需方指定地点的日期为准B.供方代运的，以货发运时承运部门签戳日期为准C.需方自提的，以供方通知提货的日期为准D.实际交货日期早于或迟于合同约定的交货期限，均属违约22.根据《标准施工招标文件》，关于暂停施工的说法，错误的是()。A.监理人认为有必要暂停施工的，应以书面形式通知承包人B.承包人认为有必要暂停施工的，可向监理人提出书面暂停施工请求C.暂停施工持续56天以上，承包人可要求调整合同价格D.发包人原因暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误23.某工程项目施工招标，共有甲、乙、丙、丁四家单位参与投标。评标委员会经过评审，推荐乙为第一中标候选人。但在中标通知书发出前，招标人发现乙单位的项目经理有在建工程。关于该事件的处理，正确的是()。A.招标人应确定甲为中标人B.招标人应重新招标C.招标人可以取消乙的中标资格D.招标人应确定丙为中标人24.根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，关于勘察成果验收的说法，正确的是()。A.勘察成果完成后，发包人应及时组织验收B.勘察成果不合格的，勘察人应无偿给予补充完善C.勘察成果不合格且无法补充完善的，勘察人应退还发包人已支付的定金D.勘察成果经验收合格后，双方应在勘察成果验收书上签字25.在FIDIC《施工合同条件》中，关于工程接收证书的说法，正确的是()。A.工程接收证书颁发后，承包人即可获得全部工程款B.工程接收证书颁发后，工程照管责任即转移给业主C.工程接收证书颁发后，缺陷责任期即开始D.工程接收证书颁发后，承包人即解除所有合同义务26.根据《标准施工招标文件》，关于预付款保函的说法，正确的是()。A.预付款保函的担保金额应与预付款金额相同B.预付款保函的有效期应在预付款扣回完毕后失效C.预付款保函由承包人提交D.预付款保函由发包人提交27.某工程由于发包人原因导致工程延期开工，造成承包人机械设备闲置。根据《标准施工招标文件》，关于机械设备闲置费用的说法，正确的是()。A.发包人应补偿承包人自有机械设备的折旧费B.发包人应补偿承包人租赁机械设备的实际租赁费C.发包人应补偿承包人机械设备台班费D.发包人不予补偿28.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计变更的说法，正确的是()。A.发包人要求对设计进行重大修改，应报原审批机关批准B.设计人负责的设计变更，需经发包人同意C.发包人要求的设计变更，设计人必须无条件执行D.设计变更导致的费用增加，一律由发包人承担29.在建设工程施工合同履行中，关于隐蔽工程验收的说法，正确的是()。A.隐蔽工程验收合格后，监理人应在验收记录上签字B.监理人未按约定时间进行验收，承包人可自行隐蔽C.监理人未按约定时间进行验收，承包人可要求顺延工期D.隐蔽工程验收不合格，承包人可自行返修后重新报验30.根据《标准施工招标文件》，关于竣工结算的说法，正确的是()。A.竣工结算报告经监理人签认后，发包人应在28天内支付B.竣工结算报告经发包人签认后，承包人应向发包人移交工程C.竣工结算报告经监理人签认后，缺陷责任期即开始D.竣工结算报告经发包人签认后，合同即终止31.某工程项目采用工程总承包模式，合同约定采用固定总价合同。在施工过程中，由于地质条件与勘察报告不符，导致地基处理费用大幅增加。关于该费用的承担，正确的是()。A.由发包人承担B.由承包人承担C.由双方协商承担D.由勘察单位承担32.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，关于工程质量保修的说法，正确的是()。A.质量保修期从工程实际竣工之日起算B.质量保修期从竣工验收合格之日起算C.屋面防水工程的保修期为5年D.供热系统的保修期为2个采暖期33.在建设工程材料设备采购招标中，关于投标人资格预审的说法，正确的是()。A.资格预审必须在招标前进行B.资格预审合格的投标申请人过多时，招标人可以从中选择不少于5家合格的投标人C.资格预审不合格的投标人，其投标文件将被拒收D.资格预审文件和招标文件可以同时发售34.根据《标准施工招标文件》，关于工程计量的说法，正确的是()。A.单价合同的工程量必须以承包人完成的实际工程量为准B.总价合同的工程量必须以图纸所示的工程量为准C.监理人应在收到承包人提交的工程量报表后7天内进行复核D.承包人对监理人复核确定的工程量有异议的，可要求发包人重新计量35.某工程监理合同履行中，监理人发现承包人存在严重安全隐患，立即向承包人发出了暂停施工的指令。承包人未执行指令，继续施工。关于监理人的处理，正确的是()。A.监理人应向有关主管部门报告B.监理人应再次发出指令C.监理人应自行采取措施制止D.监理人应向发包人报告36.在FIDIC《施工合同条件》下，关于指定分包商的说法，正确的是()。A.指定分包商由承包人选定，但需业主批准B.指定分包商由业主选定，但需承包人同意C.指定分包商与业主签订合同D.指定分包商的工程款由业主直接支付37.根据《标准施工招标文件》，关于发包人供应材料和设备的说法，正确的是()。A.发包人供应的材料设备，由发包人承担保管费用B.发包人供应的材料设备，由承包人承担保管费用C.发包人供应的材料设备，承包人应负责清点、接收D.发包人供应的材料设备，如有质量问题，由承包人负责更换38.某工程由于设计变更导致工程量增加，且该工程属于合同约定的“暂估价”项目。关于该项目的计价，正确的是()。A.按照变更计价原则确定B.按照暂估价结算C.按照市场价结算D.按照成本加酬金方式结算39.根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，关于勘察工作的说法，正确的是()。A.勘察人应按合同约定的范围、内容、期限完成勘察工作B.勘察人可以将勘察业务的任何部分分包C.勘察成果应提交给发包人和设计单位D.勘察费用包含在工程设计费中40.在建设工程施工合同履行中，关于工期延误的说法，正确的是()。A.因承包人原因造成的工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金B.因发包人原因造成的工期延误，发包人应支付赶工费用C.因不可抗力造成的工期延误，工期不予顺延D.因异常恶劣气候条件造成的工期延误，工期不予顺延41.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计人违约责任的说法，正确的是()。A.设计人延误提交设计文件的，应减收设计费B.设计人设计错误造成工程质量事故的，免收设计费C.设计人设计错误造成工程质量事故的，应免收部分设计费D.设计人要求终止或解除合同，应双倍返还定金42.某工程招标文件规定，投标有效期为60天。投标人甲于2025年5月1日提交投标文件，招标人于2025年6月15日发出中标通知书。关于投标有效期的说法，正确的是()。A.投标有效期已过，中标通知书无效B.投标有效期自动延长C.投标人甲同意后，投标有效期延长D.招标人应在投标有效期内完成评标和定标43.根据《标准施工招标文件》，关于履约担保的说法，正确的是()。A.履约担保的担保金额一般为合同价格的10%B.履约担保的有效期应至缺陷责任期满C.履约担保由发包人提交D.履约担保由承包人提交44.在建设工程材料设备采购合同履行中，关于检验的说法，正确的是()。A.需方应在合同约定的时间和地点对货物进行检验B.检验费用由供方承担C.检验不合格的，供方应无条件更换D.需方未在约定时间内检验，视为货物不合格45.某工程监理合同约定，监理人需对工程进度进行控制。在施工过程中，由于承包人原因导致工程进度滞后。关于监理人的处理，正确的是()。A.监理人应签发工程暂停令B.监理人应要求承包人调整施工进度计划C.监理人应向发包人报告D.监理人应协助承包人赶工46.根据《标准施工招标文件》，关于争议解决的说法，正确的是()。A.发生争议时，当事人应首先向约定的仲裁机构申请仲裁B.发生争议时，当事人应首先向人民法院起诉C.发生争议时，当事人应友好协商D.争议解决期间，承包人应停止施工47.某工程由于发包人原因解除合同。根据《标准施工招标文件》，关于已完工程结算的说法，正确的是()。A.发包人应支付承包人已完工程价款B.发包人应支付承包人已完工程价款及利润C.发包人应支付承包人已完工程价款、利润及违约金D.发包人应支付承包人已完工程价款及撤离现场的费用48.在FIDIC《施工合同条件》下，关于工程保留金的说法，正确的是()。A.保留金是业主扣留的工程款，用于承包人违约的赔偿B.保留金通常为每次工程进度款的10%C.保留金在颁发工程接收证书后返还50%D.保留金在缺陷责任期满后全部返还49.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，关于施工场地内地下障碍物的说法，正确的是()。A.施工场地内地下障碍物由发包人承担处理费用B.施工场地内地下障碍物由承包人承担处理费用C.施工场地内地下障碍物由双方协商承担处理费用D.施工场地内地下障碍物由有责任方承担处理费用50.某工程竣工验收合格后，承包人向发包人提交了完整的竣工资料。但发包人一直拖延办理竣工结算。根据《标准施工招标文件》，承包人可以()。A.拒绝移交工程B.向仲裁机构申请仲裁C.向人民法院起诉D.继续履行合同义务二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）51.根据《民法典》合同编，关于合同解除的说法，正确的有()。A.当事人协商一致，可以解除合同B.因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同C.在履行期限届满前，当事人一方明确表示不履行主要债务的，对方可以解除合同D.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，对方可以解除合同E.合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失52.根据《标准施工招标文件》，关于发包人义务的说法，正确的有()。A.发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件B.发包人应按合同约定向承包人提供施工场地C.发包人应按合同约定向承包人提供施工所需的水、电等条件D.发包人应按合同约定向承包人支付合同价款E.发包人应负责工程周边的协调工作53.在建设工程施工合同履行中，关于监理人指示的说法，正确的有()。A.监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章B.监理人的指示应由总监理工程师签字C.承包人收到监理人的指示后应遵照执行D.承包人对监理人的指示有异议的，应向发包人提出书面报告E.紧急情况下，监理人可以发出口头指示54.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计人责任的说的有()。A.设计人应对设计质量负责B.设计人应按合同约定提供设计文件C.设计人应配合施工，解决施工中的设计问题D.设计人应保护发包人的知识产权E.设计人应负责工程设备的采购55.某工程项目施工招标，属于投标人串通投标的情形有()。A.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容B.投标人之间约定中标人C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标D.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标E.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制56.根据《标准施工招标文件》，关于工程质量保修的说法，正确的有()。A.质量保修期从工程实际竣工之日起算B.质量保修期从竣工验收合格之日起算C.质量保修期内，因承包人原因造成的质量缺陷，由承包人负责维修并承担费用D.质量保修期内，因发包人使用不当造成的损坏，由承包人负责维修，发包人承担费用E.质量保修期满后，承包人不再承担任何责任57.在建设工程材料设备采购合同履行中，关于交货检验的说法，正确的有()。A.供方交付货物时，应提供产品合格证B.需方应在合同约定的时间和地点对货物进行检验C.检验费用由需方承担D.检验不合格的，供方应在约定时间内更换E.需方未在约定时间内检验，视为货物合格58.根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，关于勘察费用的说法，正确的有()。A.勘察费用实行按进度分期支付B.发包人未按约定支付勘察费用的，勘察人有权停止勘察工作C.勘察成果质量达不到要求的，发包人有权拒付勘察费用D.勘察费用包含勘察人现场工作的食宿费用E.勘察费用包含勘察人缴纳的税费59.在FIDIC《施工合同条件》下，关于工程预付款的说法，正确的有()。A.预付款由业主在开工前支付给承包商B.预付款的金额在投标书附录中规定C.预付款应从期中支付证书中扣回D.预付款扣回方式在专用条件中约定E.预付款不需承包商提供预付款保函60.根据《标准施工招标文件》，关于工程变更的说法，正确的有()。A.变更指示只能由监理人发出B.承包人对于发包人的变更要求，无权拒绝C.变更导致工程量增加，应调整合同价格D.变更导致工程质量标准提高，应调整合同价格E.变更导致工期延误，应顺延工期61.某工程监理合同履行中，监理人未履行监理职责，给发包人造成了损失。关于监理人责任的说法，正确的有()。A.监理人应承担赔偿责任B.监理人的赔偿责任以监理报酬为限C.监理人故意造成损失的，应承担全部赔偿责任D.监理人过失造成损失的，承担部分赔偿责任E.监理人与承包人串通造成损失的，承担连带责任62.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计成果交付的说法，正确的有()。A.设计人应按合同约定的时间、地点、方式交付设计成果B.发包人对设计成果有异议的，应在收到后7天内提出C.设计成果交付后，所有权归发包人D.设计人拥有设计成果的著作权E.发包人可以无偿使用设计成果63.在建设工程施工合同履行中，关于不可抗力的说法，正确的有()。A.不可抗力包括不能预见、不能避免并不能克服的客观情况B.不可抗力发生后，承包人应立即通知监理人C.不可抗力导致的人员伤亡，由发包人承担D.不可抗力导致的工程本身损害，由承包人承担E.不可抗力导致的工期延误，工期应予顺延64.根据《标准施工招标文件》，关于竣工结算的说法，正确的有()。A.竣工结算报告由承包人提交B.竣工结算报告由监理人审核C.竣工结算报告由发包人审批D.竣工结算报告确认后，发包人应支付竣工结算款E.竣工结算报告确认后，承包人应移交工程65.某工程项目采用工程总承包模式，关于工程总承包合同特点的说法，正确的有()。A.工程总承包合同中，设计、采购、施工的责任由总承包人承担B.工程总承包合同中，发包人对工程实施过程的控制较弱C.工程总承包合同通常采用固定总价合同D.工程总承包合同中，风险主要由发包人承担E.工程总承包合同有利于缩短建设周期66.根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，关于勘察人违约责任的说法，正确的有()。A.勘察人延误提交勘察成果的，应减收勘察费B.勘察人勘察质量达不到要求的，应无偿给予补充完善C.勘察人勘察质量达不到要求且无法补充完善的，应退还发包人已支付的定金D.勘察人擅自变更勘察方案造成的费用增加，由勘察人承担E.勘察人泄露发包人秘密的，应承担赔偿责任67.在建设工程材料设备采购招标中，关于评标方法的说法，正确的有()。A.评标方法包括经评审的最低投标价法和综合评估法B.经评审的最低投标价法适用于技术简单、性能标准统一的货物C.综合评估法适用于技术复杂、性能标准差异较大的货物D.综合评估法中，价格权重不应低于30%E.评标委员会应确定中标人的投标报价为最低投标价68.根据《标准施工招标文件》，关于施工安全文明施工的说法，正确的有()。A.承包人应按合同约定编制安全文明施工措施计划B.承包人应按合同约定投入安全文明施工所需的费用C.监理人有权检查承包人的安全文明施工情况D.发包人应负责施工现场的公共安全E.承包人应对施工现场的安全生产负责69.在FIDIC《施工合同条件》下，关于工程延期的说法，正确的有()。A.工程延期由工程师批准B.承包商应在延误事件发生后28天内提交延期申请C.工程延期导致承包商费用增加的，承包商有权索赔费用D.工程延期批准后，竣工日期相应顺延E.工程延期批准后，承包商有权获得利润补偿70.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，关于工程计量的说法，正确的有()。A.工程计量必须按照合同约定的工程量计算规则进行B.工程计量必须由监理人进行C.承包人对计量结果有异议的，可以要求重新计量D.工程计量是支付工程款的依据E.工程计量结果不需要承包人确认71.某工程由于发包人原因导致工程暂停施工。根据《标准施工招标文件》，关于暂停施工期间的说法，正确的有()。A.监理人应暂停支付工程进度款B.承包人应妥善保护工程C.承包人应保护施工现场D.发包人应承担承包人因暂停施工增加的费用E.发包人应顺延工期72.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计配合的说法，正确的有()。A.设计人应配合施工，解决施工中的设计问题B.设计人应参加隐蔽工程验收C.设计人应参加工程竣工验收D.设计人应向发包人解释设计文件E.设计人应负责工程设备的选型73.在建设工程材料设备采购合同履行中，关于违约责任的说法，正确的有()。A.供方逾期交货的，应支付逾期交货违约金B.需方逾期付款的，应支付逾期付款违约金C.供方交付货物质量不符合约定的，应承担违约责任D.需方无正当理由退货的，应承担违约责任E.违约金不足以弥补损失的，违约方应赔偿差额74.根据《标准施工招标文件》，关于分包的说法，正确的有()。A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人B.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人C.承包人可以将工程主体结构分包给第三人D.分包人不得将其分包的工程再次分包E.承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任75.某工程监理合同约定，监理人需对工程造价进行控制。在施工过程中，承包人提交了工程变更价款报告。关于监理人的处理，正确的有()。A.监理人应审核工程变更价款的合理性B.监理人应与发包人协商确定工程变更价款C.监理人应与承包人协商确定工程变更价款D.监理人应报发包人批准工程变更价款E.监理人应在收到报告后14天内予以确认76.根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，关于勘察成果的说法，正确的有()。A.勘察成果应满足设计要求B.勘察成果应真实、准确C.勘察成果应包括勘察报告和图纸D.勘察成果的所有权归发包人E.勘察人保留勘察成果的署名权77.在建设工程施工合同履行中，关于竣工验收的说法，正确的有()。A.竣工验收由发包人组织B.承包人应提交竣工验收申请报告C.监理人应审查竣工验收申请报告D.竣工验收合格后，发包人应签发工程接收证书E.竣工验收不合格的，承包人应修改后重新报验78.根据《标准施工招标文件》，关于质量保证金的说法，正确的有()。A.质量保证金用于保证承包人在缺陷责任期内对工程缺陷进行维修B.质量保证金一般为工程价款结算总额的3%C.质量保证金在缺陷责任期满后返还D.缺陷责任期内，承包人未履行维修义务的，发包人有权使用质量保证金E.质量保证金可以采用保函方式提供79.在FIDIC《施工合同条件》下，关于工程索赔的说法，正确的有()。A.索赔事件发生后，承包商应在28天内提交索赔意向通知B.索赔意向通知提交后，承包商应在42天内提交索赔报告C.工程师应在收到索赔报告后28天内予以答复D.索赔成立的前提条件是造成了承包商实际损失E.索赔金额由工程师商定或确定80.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计人违约责任的说法，正确的有()。A.设计人延误提交设计文件的，应减收设计费B.设计人设计错误造成工程质量事故的，免收设计费C.设计人设计错误造成工程质量事故的，应赔偿损失D.设计人要求终止或解除合同，应双倍返还定金E.设计人未按合同约定提供设计文件，应承担违约责任三、简答题（共5题，每题5分）81.简述根据《标准施工招标文件》，监理人发出暂停施工指示的情形及暂停施工期间的责任承担。82.简述建设工程设计合同履行中，设计人的主要义务。83.简述根据《标准施工招标文件》，工程变更的范围和内容。84.简述在FIDIC《施工合同条件》下，工程师处理工程索赔的主要步骤。85.简述建设工程材料设备采购合同履行中，检验的主要内容和要求。四、案例分析题（共2题，每题20分）86.案例分析一背景资料：某工程项目采用《标准施工招标文件》签订了施工合同。合同工期为12个月，合同价格为8000万元。合同约定：(1)预付款为合同价格的10%，开工前7天内支付，在进度款支付中累计扣回至完成工程价款的80%时止。(2)质量保证金为工程价款结算总额的3%，在竣工结算时扣留。(3)工程进度款按月支付，监理人审核后发包人支付。(4)因发包人原因导致的工程暂停，发包人应承担承包人由此增加的费用（含机械设备闲置费、人员窝工费）并顺延工期；因承包人原因导致的工程暂停，承包人自行承担费用，工期不予顺延。(5)物价波动引起的价格调整采用公式法，权重系数为：人工0.4，钢材0.3，水泥0.2，其他0.1，基期价格指数为100。在施工过程中发生如下事件：事件1：开工后，发包人未能按约定提供施工场地，导致工程暂停施工15天。承包人提出费用索赔：机械设备闲置费3万元/天，人员窝工费2万元/天，管理费1万元/天，共计90万元；工期索赔15天。事件2：复工后，因异常恶劣气候条件导致工程暂停施工10天。承包人提出工期索赔10天。事件3：施工至第6个月，经监理人确认，该月完成工程量为700万元。当月人工价格指数为110，钢材价格指数为120，水泥价格指数为105，其他价格指数为100。事件4：工程竣工验收合格后，承包人提交了竣工结算报告。发包人在收到后28天内未予答复。问题：1.事件1中，监理人应批准的费用索赔和工期索赔分别为多少？说明理由。2.事件2中，监理人应批准的工期索赔为多少？说明理由。3.事件3中，计算第6个月的工程进度款（含价格调整）。4.事件4中，承包人可以采取哪些措施？5.计算预付款的起扣点和扣回金额（假设第6个月累计完成工程量为3600万元）。87.案例分析二背景资料：某大型基础设施项目采用工程总承包（EPC）模式发包。发包人与甲工程总承包公司签订了工程总承包合同。合同约定：(1)工程总承包工作范围包括：设计、采购、施工、安装、调试直至竣工验收。(2)合同采用固定总价合同，除因发包人原因导致的设计变更和工程范围调整外，合同价格不予调整。(3)工期延误违约金为5000元/天。(4)缺陷责任期为24个月。在工程实施过程中发生如下情况：1.甲公司将部分设备安装工程分包给乙公司，并经发包人同意。乙公司在安装过程中因操作不当导致一台关键设备损坏，造成工程停工20天，损失费用50万元。2.发包人提出增加一项新的工艺系统，导致设计变更，工程范围扩大。甲公司估算该变更将增加费用200万元，工期增加30天。发包人确认了该变更。3.在工程竣工验收时，发现某部分土建工程存在质量缺陷，虽不影响安全，但影响使用功能。发包人要求甲公司返工。甲公司认为该缺陷是发包人提供的地质资料不准确导致的，拒绝返工。问题：1.事件1中，设备损坏造成的损失应由谁承担？为什么？工期延误应由谁承担？2.事件2中，甲公司提出的费用索赔和工期索赔是否成立？说明理由。合同价格应如何调整？3.事件3中，甲公司的拒绝是否合理？说明理由。若甲公司拒绝返工，发包人应如何处理？4.简述工程总承包模式下，甲公司对分包人乙公司的责任。5.若缺陷责任期内发生因甲公司设计原因引起的质量问题，甲公司应承担什么责任？参考答案及解析一、单项选择题1.C2.A3.D4.A5.A6.C7.D8.B9.B10.A11.C12.A13.C14.C15.B16.D17.D18.C19.C20.D21.B22.C23.C24.D25.C26.C27.B28.A29.C30.A31.B32.C33.B34.C35.A36.B37.C38.A39.A40.A41.A42.D43.D44.A45.B46.C47.D48.C49.A50.D二、多项选择题51.ABCE52.ABCDE53.ACE54.ABCD55.ABCD56.BC57.ABDE58.ABE59.ABCD60.ACDE61.BCE62.AC63.ABE64.ABCD65.ABCE66.ABDE67.ABC68.ABCE69.ABD70.ACD71.BCDE72.AD73.ABCE74.ABDE75.ACD76.ABCDE77.ABCDE78.ACDE79.ABCE80.ACDE三、简答题81.监理人发出暂停施工指示的情形包括：(1)发包人原因暂停（如未按约定支付款项、提供场地等）；(2)承包人原因暂停（如质量隐患、安全隐患等）；(3)不可抗力；(4)监理人认为有必要暂停。责任承担：(1)发包人原因：发包人承担费用增加和工期延误；(2)承包人原因：承包人承担费用，工期不顺延；(3)不可抗力：各自承担自身损失，工期顺延；(4)监理人认为有必要：双方协商。82.设计人的主要义务包括：(1)