2026北京最高人民检察院接收法律实习生笔试模拟试题及答案解析

2026北京最高人民检察院接收法律实习生笔试模拟试题及答案解析一、单项选择题（每题1分，共20题）1.根据我国宪法规定，下列关于最高人民检察院职权的表述中，不准确的是：A.领导地方各级人民检察院和专门人民检察院的工作B.对全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会负责并报告工作C.拥有解释法律的职权D.对于重大的犯罪案件，行使检察权2.《中华人民共和国刑法修正案（十二）》进一步强化了惩治行贿犯罪。关于行贿罪的处罚，下列说法正确的是：A.在被追诉前，如果行贿人主动交待行贿行为，一律可以免除处罚B.对行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚C.单位犯行贿罪的，仅对直接负责的主管人员判处罚金D.行贿人在被追诉后，揭发他人犯罪行为，查证属实的，不构成立功3.张三因涉嫌盗窃罪被公安机关立案侦查。在审查起诉阶段，张三认罪认罚，签署了具结书。下列关于值班律师参与认罪认罚案件的表述，错误的是：A.值班律师可以为犯罪嫌疑人提供法律咨询B.值班律师对人民检察院指控的罪名无异议的，应当在具结书上签字C.值班律师有权就案件定性、量刑建议等提出意见D.值班律师在具结书上签字，即视为同意检察机关的量刑建议，不得在法庭上提出异议4.甲公司为了生产经营需要，向乙银行借款500万元，以公司厂房作为抵押，并办理了抵押登记。后甲公司未按期还款，乙银行欲行使抵押权。此时，丙公司声称对该厂房享有建设工程价款优先受偿权，且工程款债权已到期。若乙银行的抵押权登记时间早于丙公司债权到期时间，下列关于受偿顺序的说法正确的是：A.乙银行抵押权优先于丙公司建设工程价款优先受偿权B.丙公司建设工程价款优先受偿权优先于乙银行抵押权C.按照债权比例受偿D.由法院根据实际情况裁定5.李某（15周岁）因在学校被霸凌，随身携带一把水果刀防身。某日，王某（18周岁）再次纠集多人围堵李某，并对其拳打脚踢。李某在反抗中，掏出水果刀刺中王某胸部，致王某重伤。关于李某的行为，下列说法正确的是：A.构成故意伤害罪，但应当从轻或者减轻处罚B.构成正当防卫，不负刑事责任C.构成防卫过当，应当负刑事责任D.构成故意伤害罪，但可以免除处罚6.在一起民事诉讼中，原告张某因不可抗力未能按时出庭。对此，人民法院应当：A.按撤诉处理B.缺席判决C.延期审理D.驳回起诉7.某市检察院在审查起诉一起环境污染案件时，发现该案涉及公共利益的损害，且没有法律规定的机关和组织提起民事公益诉讼。根据《民事诉讼法》及相关司法解释，下列哪一做法是正确的？A.检察院应当直接提起民事公益诉讼B.检察院应当告知法律规定的机关提起诉讼，在前置程序完成后方可提起C.检察院应当支持受害的公民个人提起诉讼D.检察院无权介入，应告知当事人向行政机关申请处理8.关于我国检察官的职业道德，下列哪一选项不符合《检察官职业道德基本准则》的要求？A.坚持社会主义法治理念，忠于党、忠于国家、忠于人民、忠于法律B.在案件办理中，应当保持客观中立，不偏袒任何一方C.为了尽快结案，可以适当暗示犯罪嫌疑人翻供以获取更多线索D.严格遵守保密规定，不泄露案件秘密和个人隐私9.下列关于刑事诉讼中证据的审查判断，说法正确的是：A.只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚B.生理上、精神上有缺陷或者年幼，不能辨别是非、不能正确表达的人，不能作证人C.证人证言必须在法庭上经过公诉人、被害人和被告人、辩护人双方质证并且查实以后，才能作为定案的根据D.所有物证、书证必须经过勘验、检查，否则不得作为定案根据10.甲误将乙的相机当成自己的相机拿走，随后发现错误但又因贪念不想归还。关于甲的行为定性，下列说法正确的是：A.构成盗窃罪B.构成侵占罪C.构成诈骗罪D.不构成犯罪，属于民事不当得利11.根据《中华人民共和国民法典》，下列关于人格权的表述，错误的是：A.自然人享有生命权、身体权、健康权、姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权、婚姻自主权等权利B.法人、非法人组织享有名称权、名誉权和荣誉权C.任何组织或者个人不得以丑化、污损，或者利用信息技术手段伪造等方式侵害他人的肖像权D.为公共利益实施新闻报道、舆论监督等行为的，可以合理使用民事主体的姓名、名称、肖像、个人信息等，但必须取得其同意12.某县公安局对王某作出行政拘留10日的处罚。王某不服，向市公安局申请行政复议。市公安局维持了原处罚决定。王某仍不服，提起行政诉讼。本案的被告是：A.某县公安局B.某市公安局C.某县公安局和某市公安局为共同被告D.某县人民政府13.检察官在办理案件过程中，遇到法律规定情形需要回避的。下列关于检察官回避的表述，正确的是：A.检察长的回避，由检察委员会决定B.检察人员的回避，由检察长决定C.当事人及其法定代理人要求回避的，应当提供证明检察官与案件有利害关系的证据D.对驳回申请回避的决定，当事人可以申请复议一次，复议期间检察人员停止本案的审理工作14.甲与乙签订了一份买卖合同，约定甲向乙出售一批货物，总价款100万元。乙支付定金20万元。后甲未能按期交货。根据《民法典》关于定金责任的规定，下列说法正确的是：A.甲应向乙双倍返还定金40万元B.甲应向乙返还定金20万元，并支付违约金C.定金数额超过主合同标的额的20%，超过部分无效，甲应向乙返还定金20万元，但最多只能支持双倍返还主合同标的额20%的部分D.定金合同自甲乙达成合意时生效15.在监察体制改革背景下，人民检察院与监察机关在办理职务犯罪案件中的衔接，下列说法错误的是：A.监察机关调查终结的案件，应当移送人民检察院审查起诉B.人民检察院经审查，认为犯罪事实不清、证据不足的，可以退回监察机关补充调查C.对于监察机关移送的案件，人民检察院认为需要自行补充侦查的，可以自行侦查D.监察机关在调查过程中，可以采取拘留、逮捕等强制措施，无需经过司法机关批准16.关于数字检察工作，下列哪一理念或做法是当前推进的重点？A.完全依赖大数据算法自动生成起诉书，替代人工撰写B.建立大数据法律监督模型，实现从个案办理向类案监督转变C.收集公民所有网络数据以扩大监督线索来源D.仅关注刑事执行监督领域的数据应用17.王某在某网络平台上发布针对某知名企业的诽谤言论，点击量达到5万次，造成严重社会影响。下列关于王某行为的定性，说法正确的是：A.构成诽谤罪，属于自诉案件B.构成诽谤罪，但严重危害社会秩序和国家利益，应当由检察院提起公诉C.构成损害商业信誉罪D.仅构成民事侵权，不构成犯罪18.根据《民法典》婚姻家庭编，下列关于离婚冷静期的表述，正确的是：A.所有离婚案件都必须经过30天的冷静期B.诉讼离婚不适用离婚冷静期的规定C.协议离婚中，一方在冷静期内撤回申请，另一方可以直接向法院起诉离婚D.冷静期届满后，双方必须亲自到婚姻登记机关申请发给离婚证，逾期未申请视为撤回离婚登记申请19.检察机关在履行公益诉讼职责时，下列哪项职能体现了其作为“公共利益代表”的特点？A.对刑事犯罪嫌疑人批准逮捕B.对生效民事判决进行监督C.对生态环境和资源保护、食品药品安全等领域提起公益诉讼D.对行政机关的执法行为进行检察建议20.某案件涉及国家秘密，辩护律师在审查起诉阶段申请查阅、摘抄、复制本案的案卷材料。下列说法正确的是：A.检察院应当拒绝B.检察院应当允许，但要求律师签署保密协议C.检察院应当允许，且无需律师承担保密义务D.需经上一级检察院批准二、多项选择题（每题2分，共15题，多选、少选、错选均不得分）1.下列哪些情形属于《刑法》中规定的“告诉才处理”的案件？A.侮辱罪，但严重危害社会秩序和国家利益的除外B.诽谤罪，但严重危害社会秩序和国家利益的除外C.暴力干涉婚姻自由罪D.遗弃罪2.关于认罪认罚从宽制度中量刑建议的提出，下列哪些说法是正确的？A.检察机关一般应当提出确定刑量刑建议B.对于新类型、不常见犯罪案件，可以提出幅度刑量刑建议C.量刑建议可以主刑、附加刑、是否适用缓刑等一并提出D.犯罪嫌疑人对量刑建议有异议的，检察机关应当调整量刑建议3.根据《民法典》，下列哪些权利属于用益物权？A.土地承包经营权B.建设用地使用权C.宅基地使用权D.地役权4.在刑事诉讼中，辩护律师享有哪些权利？A.同在押的犯罪嫌疑人会见和通信B.查阅、摘抄、复制本案的案卷材料C.申请证人出庭作证D.经证人同意，向其收集与本案有关的材料5.下列关于民事诉讼中“证明责任”的表述，哪些是正确的？A.主张法律关系存在的当事人，应当对产生该法律关系的基本事实承担举证证明责任B.主张法律关系变更、消灭或者权利受到妨害的当事人，应当对该法律关系变更、消灭或者权利受到妨害的基本事实承担举证证明责任C.在劳动争议案件中，因用人单位作出开除、除名、辞退、解除劳动合同等决定而发生劳动争议的，由用人单位负举证责任D.所有的侵权案件都由被告承担举证责任6.人民检察院在对刑事诉讼活动进行法律监督时，发现公安机关侦查活动有违法情形，可以采取哪些措施？A.口头提出纠正意见B.发送纠正违法通知书C.建议更换办案人员D.直接立案侦查公安人员的渎职犯罪7.下列哪些行为可能构成虚假诉讼罪？A.单位与他人恶意串通，捏造事实向人民法院提起民事诉讼B.单独捏造事实向人民法院提起民事诉讼，意图使他人承担民事责任C.利用虚假仲裁裁决向人民法院申请执行D.向人民检察院申请民事监督时提供虚假材料8.关于刑法中的因果关系，下列哪些说法是正确的？A.条件说认为，如果没有前者就没有后者，前者就是后者的原因B.相当因果关系说认为，根据一般社会生活经验，某种行为通常会引起某种结果，该行为与结果之间就有因果关系C.在存在介入因素的场合，如果介入因素是异常的、独立的，则可能切断原行为与结果的因果关系D.因果关系是客观的，不依赖于行为人的主观认识9.下列关于人民检察院提起公益诉讼的程序，哪些说法是正确的？A.提起民事公益诉讼前，应当公告，法律规定的机关和有关组织在公告期满前不提起诉讼的，人民检察院可以提起B.提起行政公益诉讼前，应当向行政机关提出检察建议，督促其依法履行职责C.人民检察院在履行职责中发现破坏生态环境和资源保护等损害社会公共利益的行为，拟提起公益诉讼的，应当依法公告D.公益诉讼案件，人民检察院免交纳诉讼费10.甲公司向乙公司购买一批钢材，约定由丙公司运输。运输途中，因丁公司的车辆违章驾驶发生交通事故，导致钢材毁损。下列关于损失承担的说法，正确的是：A.若风险尚未转移给乙公司，甲公司有权要求丁公司承担侵权责任B.乙公司有权要求丙公司承担违约责任C.乙公司有权要求丁公司承担侵权责任D.丙公司赔偿后，有权向丁公司追偿11.下列哪些人员不得被委任为人民监督员？A.受过刑事处罚的B.被开除公职的C.担任人民监督员满两年的D.现职检察人员12.关于未成年人刑事案件诉讼程序，下列哪些规定是正确的？A.对犯罪的未成年人，实行教育、感化、挽救的方针B.审理未成年人刑事案件，应当熟悉未成年人身心特点的审判人员担任C.对未成年犯罪嫌疑人、被告人，应当严格限制适用逮捕措施D.讯问未成年犯罪嫌疑人、被告人，应当通知法定代理人到场13.某县检察院发现县自然资源局在土地审批过程中存在违法行为，导致国家利益受损。下列哪些做法是符合法律规定的？A.向县自然资源局提出检察建议B.报请市检察院向县自然资源局提出检察建议C.县自然资源局拒不纠正的，县检察院可以报请市检察院向县政府提出检察建议D.直接向法院提起行政公益诉讼14.下列关于刑法中“单位犯罪”的表述，哪些是正确的？A.公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任B.单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚C.盗窃罪通常不涉及单位犯罪D.单位犯罪既可以由故意构成，也可以由过失构成15.检察官在办理案件中，应当自行回避的情形包括：A.是本案的当事人或者是当事人的近亲属的B.本人或者他的近亲属和本案有利害关系的C.担任过本案的证人、鉴定人、辩护人、诉讼代理人的D.与本案当事人有其他关系，可能影响对案件公正审理的三、案例分析题（共2题，每题20分）【案例一】被告人赵某，男，35岁，某国有公司财务部经理。2024年3月，赵某利用职务便利，擅自挪用单位公款500万元，用于个人炒股。2024年5月，股市大跌，赵某亏损严重。为了弥补亏空，赵某伪造了一份虚假的采购合同，找到供应商钱某（私营企业主），请求钱某配合。赵某向钱某承诺，只要钱某帮忙走账，事成之后给其50万元好处费。钱某表示同意。随后，赵某利用职务便利将单位资金300万元转入钱某公司账户。钱某在扣除50万元“好处费”后，将剩余250万元转回赵某个人账户，用于填补之前的挪用款。2024年6月，赵某担心事情败露，决定外逃。在办理出境手续时，因形迹可疑被边防人员盘问，赵某主动交代了上述挪用公款和贪污的事实。案发后，赵某家属退赔了全部涉案款项。问题：1.赵某的行为构成何罪？请说明理由。2.钱某的行为构成何罪？请说明理由。3.赵某在出境时被盘问后主动交代事实的行为是否构成自首？请说明理由。4.对赵某和钱某应如何处罚？请结合刑法相关规定进行分析。【案例二】甲公司与乙建筑公司签订了一份建设工程施工合同，约定由乙公司承建甲公司的厂房，工程总价款为2000万元，工期为一年。合同约定，工程竣工验收合格后，甲公司支付剩余30%的工程款。同时，甲公司向丙银行借款1000万元用于该项目建设，并以在建工程作为抵押，办理了抵押登记。工程进行到一半时，甲公司因资金链断裂，未能按进度支付工程款。乙公司遂停工。此时，丙银行主张抵押权，要求拍卖在建工程以实现债权。乙公司主张其享有建设工程价款优先受偿权，要求优先于丙银行受偿。另查明，甲公司尚欠丁材料供应商材料款100万元，丁公司主张对甲公司享有到期债权。因甲公司无力偿还，丁公司向法院提起代位权诉讼，要求乙公司在欠付工程款范围内承担责任。工程停工后，乙公司催告甲公司在合理期限内支付工程款，甲公司仍未支付。乙公司起诉至法院，请求解除合同并支付已完工部分的工程款。问题：1.乙公司享有的建设工程价款优先受偿权与丙银行的抵押权发生冲突时，谁更优先？为什么？2.丁公司提起的代位权诉讼是否符合法律规定？法院应如何处理？3.乙公司是否有权解除合同？其解除权的行使需要满足哪些条件？4.假设乙公司行使优先受偿权，其优先受偿的范围包括哪些？是否包括垫资款和利息？四、法律文书写作题（共1题，25分）【案情简介】2025年8月10日晚，被告人李某（男，28岁）在某市KTV包厢内唱歌饮酒。期间，因琐事与邻座被害人王某（男，30岁）发生口角，进而相互推搡。李某被朋友劝开后，心中不服，冲出包厢到KTV前台拿起一把水果刀，再次冲回包厢，趁王某不备，持刀刺中王某左大腿一刀，随后逃离现场。王某被送往医院抢救，经鉴定，王某左大腿股动脉破裂，致失血性休克，经抢救无效死亡。案发后，公安机关迅速立案侦查。经法医鉴定，李某作案时处于醉酒状态，但具有完全刑事责任能力。李某于次日被抓获归案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。该案移送某市人民检察院审查起诉。承办检察官认为，事实清楚，证据确实、充分，李某的行为已构成故意伤害罪（致人死亡）。鉴于李某系初犯，到案后如实供述，且被害人对引发矛盾也有一定过错，检察官拟提出有期徒刑十二年至十五年的量刑建议。【任务要求】请你作为承办检察官，根据上述案情，撰写一份《起诉书》。要求：1.格式规范，符合最高人民检察院关于起诉书的制作要求。2.叙事清楚，逻辑严密，法律适用准确。3.量刑情节及量刑建议部分需结合案情进行阐述。4.无需虚构具体案号、日期、检察官姓名等，可用“[]”代替。参考答案及解析一、单项选择题1.【答案】C【解析】我国《宪法》规定，全国人民代表大会常务委员会行使解释法律的职权。最高人民检察院无权解释法律。故C项错误，当选。2.【答案】B【解析】根据《刑法》第三百九十条第二款，行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。故B项正确，A、C、D项错误。3.【答案】D【解析】值班律师在具结书上签字，仅证明其见证了犯罪嫌疑人签署具结书的过程，并不代表值班律师完全同意量刑建议，值班律师仍有权在法庭上提出辩护意见。故D项错误，当选。4.【答案】B【解析】根据《民法典》第八百零七条及相关司法解释，承包人建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权。故B项正确。5.【答案】B【解析】王某等人围堵并殴打李某，属于不法侵害。李某为了保护自己的人身权利，进行反击，且未明显超过必要限度，属于正当防卫。虽然李某致人重伤，但考虑到对方人数多且正在实施暴力侵害，防卫手段适当。故B项正确。6.【答案】C【解析】《民事诉讼法》第一百四十六条规定，原告必须到庭而因不可抗力不能到庭的，可以延期审理。故C项正确。7.【答案】B【解析】《民事诉讼法》第五十八条规定，对污染环境、侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为，法律规定的机关和有关组织可以向人民法院提起诉讼。人民检察院在履行职责中发现破坏生态环境和资源保护等损害社会公共利益的行为，在没有前款规定的机关和组织或者前款规定的机关和组织不提起诉讼的情况下，可以向人民法院提起诉讼。因此，检察机关提起民事公诉讼前通常需要履行公告程序。故B项正确。8.【答案】C【解析】检察官职业道德要求忠诚、公正、清廉、文明。暗示犯罪嫌疑人翻供以获取线索属于引诱、欺骗，违反了职业道德和法律规定。故C项错误，当选。9.【答案】C【解析】A项，只有被告人供述不能定案，正确；B项，生理、精神上有缺陷或年幼，如果能辨别是非并正确表达，可以作为证人，B项说法太绝对，错误；C项，证人证言必须经过质证查实，正确；D项，物证书证应当当庭出示，并非必须经过勘验检查才有效，D项错误。本题单选，C项表述最为准确。10.【答案】B【解析】甲最初误拿是盗窃，但盗窃既遂后，发现是他人财物，产生非法占有目的并拒不归还，此时行为性质转化为侵占。但理论通说及司法解释认为，这种情况下（变占有为所有）通常按侵占罪处理。注意：如果是盗窃既遂后发现真相并持有，属于盗窃罪既遂后的赃物处理行为，不另定侵占。但本题特指“误拿”（此时并未建立合法占有），发现是他人之物后产生非法占有意图，符合侵占罪特征（将代为保管的他人财物非法占为己有，拒不退还）。这里“误拿”在法律评价上属于一种事实上的控制，但后续产生拒不归还意图，构成侵占。故选B。（注：此题考察盗窃与侵占的界限，特别是“变占有为所有”与“无因管理/不当得利转化为侵占”的区别，本题情境下，甲没有盗窃故意，只有侵占故意，故定侵占）。11.【答案】D【解析】《民法典》第九百九十九条规定，为公共利益实施新闻报道、舆论监督等行为的，可以合理使用民事主体的姓名、名称、肖像、个人信息等；使用不合理侵害民事主体人格权的，应当依法承担民事责任。合理使用不需要取得同意。故D项错误，当选。12.【答案】C【解析】《行政诉讼法》第二十六条规定，经复议的案件，复议机关决定维持原行政行为的，作出原行政行为的行政机关和复议机关是共同被告。故C项正确。13.【答案】B【解析】A项，检察长的回避，由检察委员会决定，正确；B项，检察人员的回避，由检察长决定，正确；C项，当事人提出回避申请，无需提供证据，只需说明理由，由院长/检察长决定，C项错误；D项，复议期间不停止审理，D项错误。本题B项符合题意。14.【答案】C【解析】《民法典》第五百八十六条，定金的数额由当事人约定；但是，不得超过主合同标的额的百分之二十，超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。第五百八十七条，收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，应当双倍返还定金。本题中，20万超过100万的20%（即20万），刚好是20万。若超过，超过部分无效。甲违约，应双倍返还。C项表述严谨。注：题目中20万刚好等于20%，若假设超过，则超过部分无效。C项表述了“超过部分无效”的规则。15.【答案】D【解析】监察机关调查职务犯罪，采取留置措施，不能直接采取拘留、逮捕。拘留、逮捕是刑事强制措施，由公安机关或检察机关决定。故D项错误，当选。16.【答案】B【解析】数字检察的核心在于大数据赋能法律监督，通过建立模型发现类案监督线索，而非替代人工撰写文书或非法收集数据。故B项正确。17.【答案】B【解析】利用信息网络实施诽谤，点击浏览次数达到5000次以上，造成严重后果的，构成诽谤罪。同时，严重危害社会秩序和国家利益的，应当公诉。点击5万次属于严重危害社会秩序。故B项正确。18.【答案】D【解析】《民法典》第一千零七十七条，自婚姻登记机关收到离婚登记申请之日起三十日内，任何一方不愿意离婚的，可以向婚姻登记机关撤回离婚登记申请。前款规定期限届满后三十日内，双方应当亲自到婚姻登记机关申请发给离婚证；未申请的，视为撤回离婚登记申请。故D项正确。19.【答案】C【解析】公益诉讼职能是检察机关作为公共利益代表的最直接体现。故C项正确。20.【答案】B【解析】涉及国家秘密的案件，律师可以申请查阅，但应当签署保密承诺书。故B项正确。二、多项选择题1.【答案】A,B,C【解析】告诉才处理的案件包括：侮辱罪、诽谤罪（严重危害社会秩序除外）、暴力干涉婚姻自由罪、虐待罪（被害人无能力告诉除外）、侵占罪。遗弃罪并非告诉才处理。故选ABC。2.【答案】A,B,C【解析】认罪认罚从宽制度中，检察机关一般应提出确定刑，对新类型等可提出幅度刑；量刑建议包括主刑、附加刑、缓刑等。D项错误，犯罪嫌疑人有异议，检察机关可以调整，但并非“应当”，若坚持不调整，不影响具结书效力，但需在法庭上处理。故选ABC。3.【答案】A,B,C,D【解析】《民法典》物权编规定的用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、居住权、地役权。故全选。4.【答案】A,B,C,D【解析】辩护律师享有的权利包括会见通信、阅卷、调查取证（申请证人出庭、向有关单位个人取证等）。故全选。5.【答案】A,B,C【解析】举证责任分配原则：主张法律关系存在举证，变更消灭举证。劳动争议中特定事项由用人单位举证。D项错误，侵权案件一般原则是“谁主张谁举证”，仅在特定实行举证责任倒置。故选ABC。6.【答案】A,B,C【解析】检察院对侦查活动违法，可口头纠正、发通知书、建议更换办案人。D项错误，直接立案侦查需经立案前调查并符合特定管辖规定（如司法工作人员利用职权侵犯公民权利犯罪），并非直接针对一般侦查违法。故选ABC。7.【答案】A,B,C【解析】虚假诉讼罪是指捏造事实提起民事诉讼。D项向检察院申请监督提供虚假材料，不构成虚假诉讼罪（可能构成妨害作证等，但非本罪）。故选ABC。8.【答案】A,B,C,D【解析】刑法因果关系理论中，条件说、相当因果关系说均为通说或重要学说；介入因素切断因果关系的原理；因果关系的客观性。故全选。9.【答案】A,B,C,D【解析】民事公益诉讼起诉前需公告（诉前程序）；行政公益诉讼起诉前需提出检察建议（履职督促）；公益诉讼检察院免交诉讼费。故全选。10.【答案】B,C,D【解析】乙公司作为收货人，有权基于合同向承运人丙主张违约，也有权基于侵权向第三人丁主张侵权。丙赔偿后可向丁追偿。A项若风险未转移，甲是货主，甲可向丁主张侵权，但题干问“损失承担”，乙作为受损方，其权利主张路径为B、C。若问最终责任承担，则涉及多方。本题多选，B、C、D均正确。11.【答案】A,B,D【解析】受过刑事处罚、被开除公职、现职检察人员不得担任人民监督员。C项错误，任期届满可以连任。故选ABD。12.【答案】A,B,C,D【解析】未成年人刑事诉讼程序的特殊方针、合适成年人到场、严格限制逮捕等规定。故全选。13.【答案】A,B,C【解析】行政公益诉讼诉前程序，检察院应先向行政机关提出检察建议。行政机关拒不纠正的，检察院方可起诉。D项错误，未经过诉前程序不能直接起诉。故选ABC。14.【答案】A,B,C,D【解析】单位犯罪的定义、双罚制、盗窃罪通常无单位犯罪（除非是单位盗窃，但刑法分则未规定单位盗窃罪）、单位犯罪主观心态可以是故意（常见）也可以是过失（如工程重大安全事故罪等）。故全选。15.【答案】A,B,C,D【解析】《刑事诉讼法》及《检察官法》规定的回避情形，包括亲属关系、利害关系、曾任证人鉴定人等、其他关系可能影响公正审理。故全选。三、案例分析题【案例一解析】1.赵某构成挪用公款罪和贪污罪。赵某利用职务便利挪用500万元公款用于炒股，构成挪用公款罪。后赵某为弥补亏空，利用职务便利，通过伪造合同手段，将单位300万元非法占为己有，其行为符合贪污罪的构成要件（利用职务便利，侵吞公共财物）。虽然赵某挪用公款的目的是为了炒股，但后续的贪污行为是基于新的犯意，且手段、对象（虽用于填补挪用款，但实施了新的侵吞行为）具有独立性，应数罪并罚。2.钱某构成贪污罪的共犯。钱某明知赵某利用职务便利侵吞公款，仍配合赵某伪造合同、走账，并从中获取好处费，属于与赵某共同实施贪污行为。根据《刑法》相关规定，与国家工作人员勾结，伙同贪污的，以贪污罪的共犯论处。3.构成自首。赵某因形迹可疑被盘问，在未被采取强制措施时，主动交代了司法机关尚未掌握的挪用公款和贪污罪行。根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》，罪行未被有关部门、司法机关掌握，仅因形迹可疑被盘问后交代罪行的，应当视为自动投案，并如实供述自己的罪行，构成自首。4.对赵某：赵某犯挪用公款罪和贪污罪，应数罪并罚。赵某构成自首，可以从轻或者减轻处罚。赵某家属退赔全部款项，可酌情从轻处罚。对钱某：钱某系贪污罪共犯，在共同犯罪中起辅助作用，可认定为从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。【案例二解析】1.乙公司的建设工程价款优先受偿权更优先。根据《民法典》第八百零七条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第三十六条，承包人建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权。2.丁公司的实际代位权诉讼不完全符合法律规定，或者法院对丁公司的请求应予部分驳回。根据《民法典》第五百三十五条，代位权行使中，债权人可以请求债务人的相对人向债权人履行义务。但是，该债务专属于债务人自身的除外。丁公司对甲享有债权，甲对乙享有工程款债权。丁公司可以代位行使甲对乙的权利。但是，乙公司对甲享有建设工程价款优先受偿权，该权利具有担保物权性质，并非一般金钱债权。丁公司作为普通债权人，不能通过代位权主张乙公司的优先受偿权。丁公司只能主张乙公司在欠付工程款范围内承担一般清偿责任，且不能对抗乙公司的优先受偿权。3.乙公司有权解除合同。根据《民法典》第八百零六条，发包人未按照约定支付工程价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。同时，根据《民法典》第五百六十三条，当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，当事人可以解除合同。本案中，甲公司未按进度付款，经催告仍未支付，乙公司有权解除合同。4.乙公司优先受偿的范围包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款