2026年监理工程师《建设工程目标控制》考试试题及答案

2026年监理工程师《建设工程目标控制》考试试题及答案第一部分：单项选择题（共40题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.建设工程质量特性中，“满足使用目的的各种性能”称为（）。A.适用性B.耐久性C.安全性D.可靠性2.在工程建设的阶段中，对工程质量起决定性作用的阶段是（）。A.项目决策阶段B.工程设计阶段C.工程施工阶段D.工程竣工验收阶段3.监理工程师在勘察阶段质量控制的主要工作中，下列不属于其工作范围的是（）。A.协助建设单位编制勘察任务书B.审核勘察单位的勘察实施方案C.审核勘察成果报告D.审核施工单位的施工组织设计4.图纸会审由（）组织。A.设计单位B.施工单位C.监理单位D.建设单位5.在施工过程中，当承包单位提出工程延期要求时，监理工程师应依据（）来批准工程延期。A.施工合同B.监理合同C.设计图纸D.施工组织设计6.施工质量控制的系统过程，按工程实体质量形成过程的时间阶段划分，不包括（）。A.施工准备控制B.施工过程控制C.竣工验收控制D.运行维护控制7.对进场钢筋的检验，除了检查出厂合格证外，还应进行（）。A.外观检查和化学成分分析B.力学性能试验和外观检查C.尺寸偏差检查和化学成分分析D.力学性能试验和化学成分分析8.见证取样检测是指在监理单位见证下，由（）在现场取样，送至有资质的检测单位进行检测。A.施工单位人员B.建设单位人员C.监理单位人员D.设计单位人员9.关键部位或关键工序的施工质量，监理工程师需进行（）。A.旁站B.巡视C.平行检验D.见证取样10.工程质量事故处理方案的确定，一般应由（）提出。A.施工单位B.设计单位C.监理单位D.建设单位11.在投资控制中，投资偏差的结果为正值，表示（）。A.投资节约B.投资超支C.进度提前D.进度拖后12.建筑安装工程费中，夜间施工增加费属于（）。A.措施项目费B.规费C.其他项目费D.企业管理费13.某土方工程，招标工程量清单中工程量为1000，因变更实际工程量为1200，若合同约定超过15%时进行调整，综合单价为50元/，调整后综合单价为45元/，则该土方工程结算价款为（）元。A.59000B.60000C.59500D.5850014.我国现行工程量清单计价规范中，分部分项工程费的综合单价不包括（）。A.人工费B.材料费C.利润D.规费15.编制施工图预算时，对于拟建工程与已完工程结构相同但局部不同的情况，宜采用的审查方法是（）。A.全面审查法B.标准预算审查法C.对比审查法D.筛选审查法16.在建设工程进度控制中，横道图作为常用的进度计划表示方法，其主要缺点是（）。A.不能明确反映各项工作之间的逻辑关系B.难以直观反映进度偏差C.不便于计算机辅助管理D.资源消耗情况无法表示17.在双代号网络计划中，关键线路是（）。A.总持续时间最短的线路B.总持续时间最长的线路C.持续时间相等的线路D.没有虚工作的线路18.某网络计划中，工作M的总时差为3天，自由时差为1天。如果该项工作实际进度拖后4天，则会影响计划工期（）天。A.0B.1C.2D.319.建设工程进度监测系统过程中，进度调整的系统过程包括（）。A.分析进度偏差产生的原因B.分析进度偏差对后续工作和总工期的影响C.确定后续工作和总工期的限制条件D.以上都是20.监理工程师施工进度控制工作细则的内容不包括（）。A.施工进度控制目标分解图B.进度控制的主要措施C.工程材料的进场计划D.施工进度控制目标的实现风险分析21.在工程质量统计方法中，用于寻找影响质量主要因素的方法是（）。A.排列图法B.直方图法C.控制图法D.相关图法22.工程竣工验收时，监理单位应提交（）。A.工程质量评估报告B.工程竣工总结报告C.工程施工总结报告D.工程设计总结报告23.施工图设计文件的审查机构是（）。A.建设行政主管部门B.施工图审查机构C.监理单位D.设计单位上级主管部门24.在施工过程中，承包商未经监理工程师同意，擅自进行了设计变更，由此导致的费用应由（）承担。A.建设单位B.承包商C.监理单位D.设计单位25.建设工程投资构成中的“生产准备费”属于（）。A.工程费用B.工程建设其他费用C.预备费D.铺底流动资金26.某项目建设期为2年，第一年贷款500万元，第二年贷款800万元，年利率为10%，若按年计息，则建设期利息为（）万元。A.132.5B.142.5C.152.5D.162.527.工程计量不仅是控制工程投资的关键环节，也是约束承包单位履行（）的重要手段。A.施工合同B.质量责任C.安全责任D.进度责任28.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程变更价款的确定方法中，合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由（）提出适当的变更价格。A.承包人B.发包人C.工程师D.造价咨询人29.在网络计划中，若某项工作的进度偏差大于该工作的总时差，则该工作（）。A.不影响后续工作，也不影响总工期B.不影响后续工作，但影响总工期C.影响后续工作，但不影响总工期D.影响后续工作，也影响总工期30.建设工程总进度目标的论证是（）的工作。A.决策阶段B.设计准备阶段C.设计阶段D.施工阶段31.在施工质量验收中，检验批的质量验收应由（）组织。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工项目技术负责人D.施工项目经理32.质量管理体系中，持续改进的核心是（）。A.纠偏B.预防C.PDCA循环D.领导作用33.监理工程师对施工质量的检查与验收，必须是在（）自检合格的基础上进行。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.分包单位34.在建设工程投资中，涨价预备费的计算依据是（）。A.建设期利息B.设备及工器具购置费C.建筑安装工程费D.工程费用35.某工程因发包人原因导致工程暂停，承包人要求复工，若监理工程师未及时下达复工指令，承包人可以（）。A.继续施工B.申请仲裁C.视为发包人违约D.停止施工并索赔36.加快成倍节拍流水施工的特点是（）。A.不同施工过程的流水节拍相等，且等于流水步距B.不同施工过程的流水节拍不相等，但存在最大公约数C.专业工作队数大于施工过程数D.所有施工过程连续施工，施工段之间可能有空闲37.在双代号时标网络计划中，波形线表示工作的（）。A.总时差B.自由时差C.持续时间D.逻辑关系38.在施工进度计划实施中，当实际进度滞后于计划进度时，监理工程师应（）。A.立即要求承包商赶工B.分析原因，下达赶工指令C.修改进度计划D.拒绝签署工程进度款支付证书39.工程质量事故处理完成后，监理工程师应（）组织验收。A.单独B.会同设计、建设单位C.会同施工、设计、建设单位D.会同质量监督站40.设备监造中，对于重要工序，监理人员应（）。A.巡视B.旁站C.见证D.平行检验第二部分：多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）41.建设工程质量控制的特点主要包括（）。A.终检的局限性B.控制面广C.控制过程具有主动性D.质量形成具有过程性E.质量具有波动性42.监理工程师对施工图进行审核的主要内容包括（）。A.设计的深度是否符合要求B.是否符合强制性标准C.施工是否可行D.概预算是否准确E.建筑美学是否达标43.施工准备阶段，监理工程师对施工测量放线成果的复核检查主要包括（）。A.控制桩的校核成果B.控制网的测量成果C.水准点的测量成果D.施工单位的测量人员资质E.测量仪器的检定证书44.下列属于工程质量缺陷处理方案的有（）。A.修补处理B.返工处理C.不做处理D.限制使用E.报废处理45.建设工程投资的特点包括（）。A.投资数额巨大B.投资差异明显C.投资需单独计算D.投资确定依据复杂E.投资无需动态控制46.根据《建设工程工程量清单计价规范》，其他项目清单应包括（）。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费E.预留金47.索赔费用的计算方法包括（）。A.实际费用法B.总费用法C.修正的总费用法D.分项法E.比例法48.影响建设工程进度的因素主要有（）。A.人的因素B.技术因素C.材料与设备因素D.资金因素E.环境因素49.网络计划中，工作的总时差等于（）。A.该工作的最迟开始时间减去最早开始时间B.该工作的最迟完成时间减去最早完成时间C.紧后工作最迟开始时间的最小值减去本工作最早完成时间D.紧后工作最早开始时间的最小值减去本工作最早完成时间E.计划工期减去该工作的最早完成时间50.监理工程师进行施工进度控制的主要工作内容包括（）。A.编制或审核施工进度计划B.下达开工令C.监督施工进度计划的实施D.审批工程延期E.实际进度与计划进度的比较51.在质量数据的统计分析中，描述数据集中趋势的特征值有（）。A.算术平均数B.中位数C.极差D.标准偏差E.变异系数52.下列属于建设工程质量监督机构职责的有（）。A.开工前办理质量监督手续B.施工过程中抽查工程质量C.竣工验收时监督验收过程D.参与重大质量事故处理E.审核施工单位资质53.工程材料进场复试时，主要复试指标包括（）。A.物理性能B.化学性能C.力学性能D.外观尺寸E.生产日期54.关于工程变更价款的确定，下列说法正确的有（）。A.合同中有适用的价格，按合同价格B.合同中有类似的价格，参照类似价格C.合同中无适用或类似价格，由承包人提出，发包人确认D.合同中无适用或类似价格，由发包人提出，承包人确认E.任何变更都必须重新商定价格55.在双代号网络计划中，关于虚工作的说法，正确的有（）。A.既不消耗时间，也不消耗资源B.仅表示工作之间的逻辑关系C.可能存在自由时差D.可能存在总时差E.关键线路上可能有虚工作56.流水施工的时间参数包括（）。A.流水节拍B.流水步距C.施工过程数D.施工段数E.流水施工工期57.施工进度计划的调整方法主要有（）。A.改变某些工作之间的逻辑关系B.缩短某些工作的持续时间C.增加资源投入D.减少工作内容E.提高劳动效率58.监理工程师在设备采购质量控制中，应注意审查（）。A.采购清单B.供货商资质C.采购合同D.设备性能参数E.设备运输方案59.在施工阶段投资控制中，监理工程师的主要任务包括（）。A.编制投资控制目标分解图B.审核工程计量C.审核工程付款D.处理工程变更E.审核竣工结算60.关于实际进度与计划进度的比较方法，常用的有（）。A.横道图比较法B.S曲线比较法C.前锋线比较法D.列表比较法E.垂直图比较法第三部分：案例分析题（共6题，每题20分。请根据背景材料，按要求作答）案例一：某大型商业综合体项目，地下2层，地上5层，框架剪力墙结构。建设单位通过公开招标选定甲施工单位为总承包单位，乙监理单位为监理单位。施工过程中发生如下事件：事件1：在基坑开挖过程中，发现地下水位过高，且地质情况与勘察报告略有出入。甲施工单位立即向乙监理单位报告，建议采用井点降水并修改支护方案。事件2：主体结构施工时，甲施工单位采购了一批HRB400E钢筋。进场后，甲施工单位在监理工程师见证下取样送检，检测合格后随即投入使用。事件3：在四层楼板混凝土浇筑完成后，发现局部出现了微小的收缩裂缝。经设计单位验算，不影响结构安全，但建议进行表面封闭处理。甲施工单位提出修补方案，并报监理单位审批。事件4：工程竣工验收时，质量监督机构指出，地下室防水工程存在一处渗漏点，要求整改。问题：1.针对事件1，监理单位应如何处理？建设单位是否需要重新委托勘察？2.针对事件2，钢筋进场的质量控制程序是否妥当？请说明理由。3.针对事件3，监理工程师对质量缺陷处理方案的审核重点是什么？4.针对事件4，竣工验收时发现的质量问题应如何处理？案例二：某工程项目，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同工期为18个月。工程预付款为签约合同价的10%，开工前按约定支付。工程进度款按月结算，质量保证金为3%。施工过程中发生如下事件：事件1：施工单位按合同约定提交了工程量清单，经监理工程师计量确认，某分项工程工程量为2000，综合单价为300元/。在实际施工中，设计变更导致该分项工程工程量增加至2600。事件2：因发包人提供的材料延迟到场，导致施工单位一台塔吊停工3天，人工窝工50工日，机械台班单价为800元/台班，人工工日单价为120元/工日。事件3：在工程竣工结算时，施工单位提出索赔费用，包括：窝工费、机械闲置费、以及因停工导致的利润损失。问题：1.计算事件1中该分项工程的结算价款（假设合同约定工程量增加超过15%时，超过部分综合单价调整为280元/）。2.针对事件2，施工单位是否可以提出索赔？索赔费用应包括哪些内容？3.针对事件3，监理工程师应如何处理施工单位提出的利润损失索赔？4.简述工程竣工结算的审核程序。案例三：某工程项目施工网络计划如下图所示（图中工作持续时间单位：周），A、B、C工作为平行施工，D工作紧后工作为G、H，E工作紧后工作为H，F工作紧后工作为I、J，G、H、I紧后工作为K，J紧后工作为L。逻辑关系如下：A(3)->D(4)->G(5)->K(6)B(4)->E(3)->H(4)->K(6)C(2)->F(2)->I(3)->K(6)F(2)->J(2)->L(4)(注：括号内为持续时间)施工过程中，发生如下事件：事件1：建设单位要求增加一项新工作P，紧后工作为K，持续时间为4周，需由施工单位负责。事件2：工作B因施工机械故障延误了1周。问题：1.绘制该项目的双代号网络图（请在答题纸上用文字描述逻辑关系或绘制简易图示），并计算原计划的总工期及关键线路。2.针对事件1，如果建设单位要求调整网络计划，工作P的紧前工作应是谁？增加工作P后，总工期是否会发生变化？请通过计算说明。3.针对事件2，工作B延误1周，是否会影响总工期？为什么？4.如果工作B延误3周，对总工期有何影响？案例四：某监理单位承担了某工业厂房的监理任务。在施工准备阶段，监理工程师对施工单位的施工组织设计进行了审查。施工组织设计中提到，针对钢结构吊装这一危险性较大的分部分项工程，编制了专项施工方案。监理工程师审核后，要求施工单位组织专家论证。施工过程中，发生如下事件：事件1：钢结构吊装时，一名起重工违章操作，导致构件坠落，造成下方一名辅助工重伤。事件2：监理工程师在巡视中发现，混凝土试块的制作不符合规范要求，没有在浇筑地点随机抽取，而是为了方便，在搅拌机出口处统一制作。问题：1.监理工程师要求施工单位对钢结构吊装专项方案组织专家论证是否符合规定？请列出需要专家论证的范围。2.针对事件1，该安全事故属于哪一等级？监理单位是否应承担责任？监理工程师应如何处理？3.针对事件2，监理工程师应采取什么措施？4.监理工程师在施工安全控制中的主要职责有哪些？案例五：某项目实施过程中，施工单位采购了一批水泥。水泥进场后，施工单位向监理提交了《工程材料/构配件/设备报审表》，附有产品合格证、出厂检验报告等资料。监理工程师审核后签字同意使用。在使用过程中，发现该批次水泥安定性不合格，导致已浇筑的混凝土梁强度达不到设计要求。经检测，该批次水泥属于劣质产品。施工单位因此停工，清理了不合格的混凝土梁，并要求建设单位承担由此产生的工期和费用损失。建设单位则认为监理单位已审核通过，应由监理单位承担连带责任。问题：1.材料进场报审时，监理工程师审核的重点是什么？2.对于发现的水泥安定性不合格问题，监理工程师应如何处理已施工的部位？3.施工单位要求建设单位承担工期和费用损失是否合理？为什么？4.建设单位认为监理单位应承担连带责任的说法是否正确？为什么？案例六：某工程项目，合同工期为300天。施工过程中，监理工程师对进度计划执行情况进行了检查。第100天末检查时，发现实际进度情况如下：工作A：计划完成100%，实际完成100%，计划工期40天。工作B：计划完成100%，实际完成80%，计划工期60天，总时差10天。工作C：计划完成50%，实际完成40%，计划工期80天，总时差0天。工作D：计划未开始，实际未开始，紧后工作为E。问题：1.分析第100天末工作A、B、C的实际进度偏差情况。2.判断工作B、C的进度偏差对总工期的影响。3.如果工作C的实际进度偏差持续到第150天仍未解决，且偏差扩大，监理工程师应建议采取哪些调整措施？4.简述利用S曲线比较法进行进度比较的步骤。第四部分：答案与解析第一部分：单项选择题1.A解析：适用性是指工程满足使用目的的各种性能。耐久性是指工程在规定条件下，满足规定功能要求使用的年限。安全性是指工程在使用过程中保证结构安全、人身安全和环境安全的能力。可靠性是指工程在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力。2.B解析：工程设计阶段是决定工程质量的关键环节，工程设计的质量决定了工程的先天质量。3.D解析：审核施工单位的施工组织设计属于施工阶段质量控制的工作，而非勘察阶段。4.C解析：根据相关规定，图纸会审由监理单位组织。5.A解析：工程延期是合同工期的延长，必须依据施工合同的约定来批准。6.D解析：施工质量控制按时间阶段分为施工准备控制、施工过程控制和竣工验收控制。运行维护控制不属于施工阶段。7.B解析：进场钢筋检验通常包括外观检查和力学性能试验（拉伸、弯曲）。化学成分分析通常在特定要求时进行。8.A解析：见证取样是由施工单位人员在监理单位的见证下现场取样。9.A解析：旁站是针对关键部位、关键工序的施工质量进行的跟踪监督。10.A解析：工程质量事故处理方案一般由施工单位提出，经相关方（设计、监理、建设）审核确认。11.B解析：投资偏差=已完工程预算投资-已完工程实际投资。结果为正，表示预算大于实际，即投资节约；结果为负，表示投资超支。注意：此题若定义为“已完实际-已完预算”，则正为超支。通常教材定义偏差=拟完-已完，或已完预算-已完实际。根据常规监理教材“投资偏差结果为正值表示投资节约”，故选A。若公式为CV12.A解析：夜间施工增加费属于措施项目费。13.C解析：工程量1200，超过1000×(1前1150部分价款：1150×超过部分50价款：50×合计：57500+重新计算选项，题目数据若有出入按逻辑算。题目：1000×1150×(1200总和59750。选项中没有59750，可能是题目数字设置不同。假设题目意为：原单价50，调整后45。若选C（59500），可能计算为：1150×若选A（59000），可能计算为：1200×按照标准算法：1150×若选项确为C，可能是题目预设调整后单价为40元。此处按标准理解，若无对应选项，选最接近逻辑的。本题严格按15界限计算。修正：考虑到选项设置，可能题目意为超过部分按40元计算，或者1000是暂估。让我们反推：59500−57500=或者59000，60000。鉴于这是模拟题，答案逻辑正确即可。此处按标准公式，若选项无匹配，选C（假设调整后单价为40）。但在正式考试中需仔细看题。此处给出解析过程。14.D解析：综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润，并考虑风险费用。规费是单独计取的，不进入综合单价。15.C解析：对比审查法适用于拟建工程与已完工程结构相同但局部不同的情况。16.A解析：横道图的最大缺点是不能明确反映各项工作之间的逻辑关系。17.B解析：关键线路是总持续时间最长的线路。18.B解析：工作M总时差TF=3拖后时间>TF，影响总工期。影响天数=419.D解析：进度调整的系统过程包括分析偏差原因、分析影响、确定限制条件、调整计划等。20.C解析：工程材料的进场计划属于施工资源保障，不属于进度控制细则的核心内容（虽然相关，但细则侧重于控制目标、措施、风险等）。21.A解析：排列图法用于寻找影响质量的主要因素。22.A解析：工程竣工验收时，监理单位应提交工程质量评估报告。23.B解析：施工图设计文件由施工图审查机构进行审查。24.B解析：未经监理工程师同意的擅自变更，费用由承包商承担。25.B解析：生产准备费属于工程建设其他费用。26.B解析：第一年利息：500×第二年利息：(500合计：25+注：题目选项与计算不符，按标准公式计算。若按题目选项A132.5计算：第一年：500/第二年：(500总和117.5。若题目为复利或分段计息：=1=(总计117.5。自我修正：可能题目数字不同。假设题目意图是考察公式。若选项为B(142.5)，可能第一年1000，第二年800？1000/(1000此处仅提供计算逻辑。27.A解析：工程计量是约束承包单位履行施工合同义务的重要手段。28.A解析：合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。29.D解析：进度偏差>总时差，必然影响后续工作，且影响总工期。30.A解析：建设工程总进度目标的论证是决策阶段的工作。31.A解析：检验批的质量验收应由专业监理工程师组织。32.C解析：PDCA循环是持续改进的核心。33.C解析：监理工程师的检查验收必须建立在施工单位自检合格的基础上。34.D解析：涨价预备费以工程费用为计算基数。35.C解析：因发包人原因暂停，若监理未及时复工，视为发包人违约。36.C解析：加快成倍节拍流水施工的特点是专业工作队数大于施工过程数。37.B解析：波形线表示工作的自由时差。38.B解析：监理工程师应分析原因，根据对工期的影响程度，下达赶工指令或调整计划。39.C解析：质量事故处理完成后，监理工程师应会同施工、设计、建设单位进行验收。40.B解析：设备监造中，对于重要工序，监理人员应旁站。第二部分：多项选择题41.ABDE解析：质量控制具有终检局限性、控制面广、质量形成过程性、质量波动性。控制过程具有被动性（反馈控制），而非主动性。42.ABC解析：审核内容包括设计深度、强制性标准、施工可行性。概预算准确性主要由造价咨询单位或建设单位审核，建筑美学非强项。43.ABCE解析：复核检查包括控制桩、控制网、水准点。人员资质和仪器检定是审查施工单位报审资料的内容，属于准备工作，但“复核检查”侧重于测量成果本身。通常教材将人员资质和仪器检定列入审查范围。全选更符合全面控制要求，但严格来说“复核”是对数据的检查。选ABCE较稳妥。44.ABCD解析：处理方案包括修补、返工、不做处理、限制使用。报废处理通常属于返工的一种极端形式或重新制作，一般教材列为前四种。45.ABCD解析：投资具有数额巨大、差异明显、单独计算、依据复杂、需动态控制的特点。46.ABCD解析：其他项目清单包括暂列金额、暂估价（材料暂估价、专业工程暂估价）、计日工、总承包服务费。预留金是旧规范术语，现为暂列金额。47.ABC解析：索赔费用计算方法有实际费用法、总费用法、修正的总费用法。48.ABCDE解析：人、技术、材料设备、资金、环境均影响进度。49.AB解析：总时差=LS-ES=LF-EF。50.ACDE解析：监理工程师的主要工作包括编制/审核计划、监督实施、审批延期、比较进度。下达开工令是总监职责，但通常归为合同管理或综合管理，严格来说也属于进度控制的启动环节。但通常教材列举进度控制任务时，侧重于计划编制、实施检查、调整。选ACDE。51.AB解析：描述集中趋势的特征值是算术平均数和中位数。极差、标准偏差、变异系数描述离散程度。52.ABCD解析：质量监督机构职责包括办理手续、抽查、监督验收、参与事故处理。审核资质是建设行政主管部门或监理单位职责。53.ABC解析：复试指标主要是物理、化学、力学性能。外观尺寸是外观检查，复试通常指实验室检测。54.ABC解析：变更价款确定：有适用按适用，有类似按类似，无适用无类似由承包人提出发包人确认。55.ABE解析：虚工作不消耗时间资源，表示逻辑关系，关键线路上可能有虚工作。虚工作本身时差为0（在网络图中作为逻辑连线，其时差通常视为0或依附于关键线路）。56.ABE解析：时间参数包括流水节拍、流水步距、流水施工工期。施工过程数和施工段数是工艺参数和空间参数。57.AB解析：调整方法主要是改变逻辑关系和缩短持续时间。增加资源、提高效率是缩短持续时间的手段。58.ABCD解析：设备采购质量控制审查采购清单、供货商资质、采购合同、设备参数。运输方案通常由厂商或施工单位负责，监理可审核。59.ABCDE解析：监理工程师在施工阶段投资控制的任务包括编制目标分解、审核计量、审核付款、处理变更、审核结算。60.ABCD解析：常用比较方法有横道图、S曲线、前锋线、列表比较法。垂直图用于道路工程等。第三部分：案例分析题案例一答案：1.监理单位应要求施工单位对地下水位和地质情况进行进一步勘察，必要时会同建设单位、设计单位共同研究处理方案。如果地质情况与勘察报告出入较大，影响基础安全或造价，建设单位应重新委托勘察或由原勘察单位进行补充勘察，修正勘察报告。2.不妥。理由：钢筋进场后，施工单位应在监理工程师见证下取样送检，检测合格后，还应向监理单位提交《工程材料/构配件/设备报审表》，附产品合格证、检测报告等，经监理工程师审核签字确认后，方可投入使用。本题中“随即投入使用”表述未体现报审流程。3.监理工程师审核重点应包括：修补方案的技术可行性、对结构安全的影响、施工工艺的合理性以及修补后的质量验收标准。4.竣工验收时发现的质量问题，监理工程师应责令施工单位进行整改。整改完成后，施工单位应重新提交验收申请，由监理单位组织复查，合格后方可签署竣工验收意见。案例二答案：1.计算过程：合同约定工程量：2000。15以内范围：2000×实际工程量：2600。2300以内部分价款：2300×超过部分：2600−超过部分价款：300×合计结算价款：690,2.施工单位可以提出索赔。因为发包人提供的材料延迟到场属于发包人责任。索赔费用应包括：机械闲置费（按台班折旧费或租赁费计算）、人工窝工费（按窝工单价计算），以及相应的管理费。不应包括利润损失（因为窝工通常不产生利润）。3.监理工程师应拒绝施工单位提出的利润损失索赔。理由：窝工是由于发包人原因造成的，但窝工期间工人并未进行创造利润的生产活动，通常只赔偿窝工费和机械闲置费，不赔偿利润。4.工程竣工结算审核程序：(1)承包人提交竣工结算报告。(2)总监理工程师审核竣工结算报表，并与发包人、承包人协商一致后，签认竣工结算文件。(3)发包人审核后支付结算款。案例三答案：1.关键线路及总工期计算：线路1：A->D->G->K，持续时间3+线路2：B->E->H->K，持续时间4+线路3：C->F->I->K，持续时间2+线路4：C->F->J->L，持续时间2+关键线路为A-D-G-K，总工期为18周。2.增加工作P，紧后工作为K。为了不增加总工期，P应作为关键线路上K的紧前工作插入，或者与关键线路上的工作并行。若P插入关键线路A-D-G-K中，且P的紧前工作设为G（因为G是K在原关键线路上的紧前），则新线路A-D-G-P-K持续时间为3+若P的紧前工作设为H或I（非关键线路），则不影响原关键线路，总工期仍为18周。题目问“紧前工作应是谁”，如果意图是不影响工期，则应选H或I；如果意图是逻辑衔接，需根据设计意图。通常增加工作意味着增加了工程量，工期很可能增加。3.工作B延误1周。工作B所在线路B-E-H-K总长17周，总时差=18-17=1周。延误1周未超过总时差，因此不会影响总工期。4.如果工作B延误3周。总时差为1周。3>1，因此会影响总工期。影响时间=3−案例四答案：1.符合规定。根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，钢结构吊装属于危险性较大的分部分项工程。如果跨度、重量或高度超过一定限值（如跨度大于36m，重量大于100t等），属于“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程”，必须组织专家论证。2.事件1属于一般安全事故（重伤）。监理单位应承担责任。监理工程师在巡视中未能及时发现违章作业并制止，存在失职。处理措施：(1)签发《工程暂停令》，要求停工整改。(2