2026年昆明法官入额考试真题含答案详解【满分必刷】

2026年昆明法官入额考试真题含答案详解【满分必刷】一、单项选择题（共30题，每题1分，共30分。每题只有一个正确选项）1.根据习近平法治思想，全面依法治国的总目标是建设中国特色社会主义法治体系，建设社会主义法治国家。关于中国特色社会主义法治体系的内涵，下列哪一选项是不准确的？A.包括完备的法律规范体系B.包括高效的法治实施体系C.包括严密的法治监督体系D.包括完善的党内法规体系，且该体系属于国家法律体系的一部分2.昆明市某基层人民法院在审理一起民事案件时，当事人一方提出审判长与本案有利害关系，申请回避。关于回避制度，下列说法正确的是？A.院长担任审判长时的回避，由审判委员会决定B.审判长的回避，由院长决定C.书记员的回避，由审判长决定D.陪审员的回避，由审判长决定3.张三因涉嫌盗窃被昆明市公安局官渡分局立案侦查，在审查起诉阶段，张三自愿认罪认罚，并签署了具结书。关于认罪认罚从宽制度，下列哪一选项是错误的？A.犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议B.量刑建议一般应当包括主刑、附加刑，并明确执行方式C.犯罪嫌疑人在侦查阶段认罪认罚的，公安机关可以记录在案，并随案移送D.对于认罪认罚案件，人民法院在判决时应当直接采纳人民检察院的量刑建议，不得调整4.李四（男，25岁）与王五（女，13岁）发生性关系，王五系自愿。关于李四的行为定性，下列哪一选项是正确的？A.构成强奸罪B.构成猥亵儿童罪C.构成嫖宿幼女罪（已废止）D.不构成犯罪，因为系自愿5.某公司诉昆明市政府不履行法定职责一案，昆明市中级人民法院受理后，认为该案案情重大复杂，不宜由其审理。关于该案的管辖，下列哪一选项是正确的？A.报请云南省高级人民法院指定管辖B.移送昆明市基层人民法院审理C.报请云南省高级人民法院审理D.自行提级审理6.甲公司向乙公司购买一批钢材，约定合同履行地为昆明。乙公司发货后，甲公司以钢材质量不合格为由拒绝付款。乙公司向昆明某法院起诉。在诉讼过程中，乙公司发现甲公司正在转移财产，遂申请财产保全。关于财产保全，下列哪一说法是错误的？A.人民法院接受申请后，必须在四十八小时内作出裁定B.财产保全限于请求的范围，或者与本案有关的财物C.人民法院可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，裁定驳回申请D.财产保全采取查封、扣押、冻结或者法律规定的其他方法7.根据《中华人民共和国民法典》，下列关于人格权的表述，哪一选项是正确的？A.人格权不得放弃、转让或者继承B.法人享有名称权，但不得转让C.个人信息中的私密信息，适用有关隐私权的规定D.只有自然人享有生命权、身体权和健康权8.某刑事案件，被告人可能被判处无期徒刑，根据我国《刑事诉讼法》的规定，关于辩护权的保障，下列哪一选项是正确的？A.被告人如果没有委托辩护人，人民法院应当为其指定法律援助B.被告人拒绝法律援助机构指派的律师为其辩护的，人民法院应当准许C.被告人如果是盲人，人民法院应当为其指定法律援助D.共同犯罪案件中，只有部分被告人委托辩护人的，人民法院可以不为其他被告人指定辩护9.昆明市某区环保局发现某企业违规排放污水，造成滇池水域污染，遂对该企业作出罚款20万元的行政处罚。该企业不服，提起行政诉讼。在诉讼期间，环保局发现该企业还有其他违法排污行为，决定追加罚款10万元。关于环保局追加罚款的行为，下列哪一选项是正确的？A.是合法的，因为行政机关有权纠正违法B.是违法的，因为诉讼期间不得改变被诉行政行为C.是合法的，但应当经过法院批准D.是违法的，因为加重处罚必须经过复议程序10.王某因犯故意伤害罪被判处有期徒刑5年，在执行刑罚期间，王某认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现。关于王某的减刑，下列哪一选项是正确的？A.执行机关应当向中级以上人民法院提出减刑建议书B.人民法院应当组成合议庭进行审理C.减刑后的刑期不得少于原判刑期的二分之一D.对于有期徒刑的减刑，由监狱所在地基层人民法院裁定11.甲乙二人系邻居，因琐事发生争吵，甲推了乙一把，乙倒地头部受伤，经抢救无效死亡。经鉴定，乙自身患有严重脑血管疾病，甲的推搡行为是诱因。关于甲的行为定性，下列哪一选项是正确的？A.构成故意杀人罪B.构成过失致人死亡罪C.构成故意伤害（致死）罪D.属于意外事件，不构成犯罪12.根据《中华人民共和国民法典》关于保证合同的规定，下列哪一选项是正确的？A.保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任B.保证期间没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期限届满之日起六个月C.债权人与债务人协议变更主债务合同，未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任D.一般保证的债权人未在保证期间对债务人提起诉讼或者申请仲裁的，保证人不再承担保证责任13.某法院在审理一起合同纠纷案件时，发现该合同内容涉嫌违法犯罪，应当移送公安机关处理。关于本案的处理，下列哪一选项是正确的？A.继续审理合同纠纷，将犯罪线索移送公安机关B.裁定驳回起诉，并将犯罪线索移送公安机关C.判决驳回诉讼请求，并将犯罪线索移送公安机关D.中止诉讼，将犯罪线索移送公安机关，待刑事案件处理完毕后再恢复审理14.刘某因抢劫罪被公安机关通缉，在逃亡过程中，刘某主动向公安机关投案，并如实供述了自己的罪行。关于刘某的自首，下列哪一选项是正确的？A.构成一般自首B.构成特别自首C.不构成自首，因为是被通缉后投案D.构成坦白15.在民事诉讼中，下列哪一种情形可以适用缺席判决？A.原告申请撤诉，法院裁定不准许撤诉，原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的B.被告反诉，原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的C.无独立请求权的第三人经传票传唤，无正当理由拒不到庭的D.有独立请求权的第三人经传票传唤，无正当理由拒不到庭的16.某市检察院在审查起诉期间，发现公安机关侦查的案件中，犯罪嫌疑人没有犯罪事实。关于检察院的处理，下列哪一选项是正确的？A.应当作出不起诉决定B.应当作出法定不起诉决定C.应当作出酌定不起诉决定D.应当将案件退回公安机关补充侦查17.甲公司开发了一款软件，并依法享有著作权。乙公司未经许可，复制并销售该软件。关于乙公司的侵权责任，下列哪一选项是正确的？A.乙公司只需承担停止侵害、消除影响的责任B.乙公司应当承担赔偿损失的责任，赔偿数额为甲公司的实际损失C.乙公司应当承担赔偿损失的责任，赔偿数额为乙公司的违法所得D.如果甲公司的实际损失和乙公司的违法所得均不能确定，法院可以根据侵权情节判决给予五百万元以下的赔偿18.根据《中华人民共和国民法典》，下列关于离婚制度的表述，哪一选项是错误的？A.现役军人的配偶要求离婚，应当征得军人同意，但军人一方有重大过错的除外B.女方在怀孕期间、分娩后一年内或者终止妊娠后六个月内，男方不得提出离婚C.经人民法院判决不准离婚后，双方又分居满一年，一方再次提起离婚诉讼的，应当准予离婚D.离婚时，如果一方生活困难，有负担能力的另一方应当给予适当帮助，这种帮助义务是无限期的19.行政机关作出限制人身自由的行政处罚决定前，应当告知当事人有要求听证的权利。关于听证程序，下列哪一选项是正确的？A.当事人要求听证的，行政机关应当组织听证B.听证应当制作笔录，听证笔录是作出行政处罚决定的依据之一C.听证由行政机关指定的非本案调查人员主持D.当事人应当承担行政机关组织听证的费用20.甲为了骗取保险金，故意杀害被保险人乙，并向保险公司索赔。关于甲的行为定性，下列哪一选项是正确的？A.构成保险诈骗罪B.构成故意杀人罪C.构成保险诈骗罪和故意杀人罪，数罪并罚D.构成故意杀人罪，保险诈骗罪被吸收21.在执行程序中，案外人对执行标的提出书面异议。关于法院的处理，下列哪一选项是正确的？A.应当在收到异议之日起十五日内审查B.理由成立的，裁定中止对该标的的执行C.理由不成立的，裁定驳回D.案外人对裁定不服的，可以提起上诉22.检察院在审查起诉过程中，对于需要补充侦查的案件，可以退回公安机关补充侦查，也可以自行侦查。关于补充侦查，下列哪一选项是正确的？A.补充侦查以二次为限B.每次补充侦查的时间不得超过一个月C.补充侦查完毕移送检察院后，审查起诉期限重新计算D.检察院在审查起诉中决定自行侦查的，适用审查起诉期限23.某合伙企业欠债权人王某100万元，合伙人张某、李某、赵某约定由张某承担全部债务。关于该债务的承担，下列哪一选项是正确的？A.王某只能要求张某偿还100万元B.王某可以要求张某、李某、赵某承担连带责任C.张某承担全部债务后，可以向李某、赵某追偿D.该约定对王某不发生效力，但内部有效24.在刑事诉讼中，下列哪一选项属于“直接证据”？A.证明被告人到过现场的脚印B.证明被告人持有凶器的照片C.证明被告人实施抢劫行为的证人证言（目击了全过程）D.证明被害人死亡时间的鉴定意见25.根据《中华人民共和国民法典》，下列关于居住权的表述，哪一选项是正确的？A.居住权无偿设立，但当事人另有约定的除外B.居住权不得转让、继承C.居住权自登记时设立D.居住权期限届满或者居住权人死亡的，居住权消灭26.某法院一审民事案件判决后，当事人不服提起上诉。二审法院认为原判决认定基本事实不清的，下列哪一处理方式是正确的？A.查清事实后改判B.裁定发回重审C.径行判决D.报请上级法院审理27.甲犯A罪，被判有期徒刑5年，执行完毕后3年，又犯B罪，被判有期徒刑7年。关于甲的量刑，下列哪一选项是正确的？A.构成累犯，应当从重处罚B.构成一般累犯C.构成特殊累犯D.不构成累犯28.行政复议机关在审理复议案件时，发现被申请人的具体行政行为所依据的国务院部门规章违法，其处理方式是？A.有权处理的，应当在三十日内依法处理B.无权处理的，应当在七日内按照法定程序转送有权处理的国家机关依法处理C.在处理期间，中止对具体行政行为的审查D.直接确认该具体行政行为违法29.在民事诉讼中，当事人一方人数众多（10人以上）的诉讼，可以推选代表人进行诉讼。关于代表人诉讼，下列哪一选项是正确的？A.代表人的诉讼行为对其所代表的当事人发生效力B.代表人变更、放弃诉讼请求或者承认对方当事人的诉讼请求，进行和解，必须经被代表的当事人同意C.代表人由人民法院指定D.代表人诉讼必须是共同诉讼30.某法官在审理案件时，发现当事人是其表哥，但未自行回避。关于该法官的法律责任，下列哪一选项是正确的？A.构成徇私枉法罪B.构成滥用职权罪C.构成违纪，可能面临纪律处分D.构成玩忽职守罪二、多项选择题（共10题，每题2分，共20分。每题有两个或两个以上正确选项，少选得部分分，多选、错选不得分）31.下列哪些情形属于《刑法》中规定的“缓刑的考验期限”？A.拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月B.有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年C.有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于六个月D.拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于一个月32.关于民事诉讼中的证据保全，下列哪些选项是正确的？A.在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，诉讼参加人可以向人民法院申请保全证据B.人民法院接受申请后，必须在四十八小时内作出裁定C.人民法院进行证据保全，可以要求鉴定人进行鉴定D.证据保全的其他程序，参照适用民事诉讼法第九章保全的有关规定33.下列哪些犯罪属于“亲告罪”（即告诉才处理）？A.侮辱罪（严重危害社会秩序和国家利益的除外）B.诽谤罪（严重危害社会秩序和国家利益的除外）C.暴力干涉婚姻自由罪（致人死亡的除外）D.虐待罪（致被害人重伤、死亡的除外）34.根据《中华人民共和国民法典》，下列哪些情形下，债权人可以撤销债务人的行为？A.债务人放弃其债权B.债务人无偿转让其财产C.债务人以明显不合理的低价转让财产，受让人知道该情形的D.债务人以明显不合理的高价受让他人财产，并且受让人知道该情形的35.在行政诉讼中，下列哪些证据材料不能作为认定案件事实的依据？A.被告及其诉讼代理人在作出行政行为后自行收集的证据B.被告严重违反法定程序收集的证据C.原告或者第三人在诉讼中提供的、被告在行政程序中未作为行政行为依据的证据D.复议机关在复议程序中收集和补充的证据36.关于刑事诉讼中的二审程序，下列哪些选项是正确的？A.第二审人民法院应当就第一审判决认定的事实和适用法律进行全面审查B.共同犯罪案件，只有部分被告人提出上诉的，二审法院应当对全案进行审查C.只有被告人一方提出上诉的案件，二审法院不得加重被告人的刑罚D.检察院抗诉的案件，二审法院可以加重被告人的刑罚37.下列哪些情形下，人民法院应当裁定终结执行？A.申请人撤销申请的B.据以执行的法律文书被撤销的C.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的D.追索赡养费案件的权利人死亡的38.关于非法证据排除规则，下列哪些说法是正确的？A.采用刑讯逼供等非法方法收集的犯罪嫌疑人供述，应当予以排除B.采用暴力、威胁等非法方法收集的证人证言，应当予以排除C.收集物证、书证不符合法定程序，可能严重影响司法公正的，应当予以补正或者作出合理解释；不能补正或者作出合理解释的，对该证据应当予以排除D.申请排除非法证据的，应当提供相关线索或者材料39.根据《中华人民共和国民法典》，下列关于侵权责任编的表述，哪些是正确的？A.承担侵权责任的方式主要有停止侵害、排除妨碍、消除危险、返还财产、恢复原状、赔偿损失、赔礼道歉等B.二人以上依法承担连带责任的，权利人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任C.连带责任人根据各自责任大小确定相应的赔偿数额；难以确定责任大小的，平均承担责任D.实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，有权向其他连带责任人追偿40.昆明市某区法院在审理一起涉外合同纠纷案件时，当事人未选择合同适用的法律。关于法律适用，下列哪些选项是正确的？A.应当适用与合同有最密切联系的法律B.如果该合同是买卖合同，通常适用卖方营业所所在地的法律C.如果该合同是建设工程合同，应当适用建设工程所在地的法律D.如果该合同是成套设备供应合同，应当适用设备安装运行地的法律三、案例分析题（共3题，每题20分，共60分）41.案例一：刑事附带民事诉讼案被告人张某，男，35岁，无业。2025年3月10日晚，张某在昆明市五华区某酒吧喝酒时，因琐事与被害人李某发生争执。张某遂从随身携带的包中拿出一把折叠刀，向李某胸部、腹部连捅数刀，导致李某当场死亡。案发后，张某逃离现场。次日，张某在家人陪同下到公安机关投案，并如实供述了持刀杀人的事实。经法医鉴定，李某系被锐器刺破心脏致大出血死亡。另查明，张某曾因故意伤害罪于2018年被判处有期徒刑3年，2021年刑满释放。被害人李某的妻子王某提起刑事附带民事诉讼，要求张某赔偿丧葬费、被扶养人生活费、死亡赔偿金等共计人民币120万元。在审理过程中，张某的辩护人提出，张某案发时处于醉酒状态，控制能力减弱，且系初犯（忽略前科），请求从轻处罚。问题：（1）张某的行为构成何罪？请说明理由。（2）张某是否构成累犯？这对量刑有何影响？（3）张某的投案行为是否构成自首？请说明理由。（4）对于附带民事诉讼原告人提出的“死亡赔偿金”请求，法院是否应当支持？请根据现行法律和司法解释进行说明。（5）若法院判决张某赔偿，张某出狱后无财产可供执行，是否可以决定赔偿金“分期给付”或“终身定期金”？请写出相关法律依据。42.案例二：建设工程施工合同纠纷案甲公司（发包人）与乙公司（承包人）于2024年5月1日签订《建设工程施工合同》，约定由乙公司承建甲公司位于昆明市呈贡区的厂房建设工程，合同总价款为5000万元，工期为180天。合同约定：工程款按进度支付，工程竣工验收合格后支付至总价款的95%，余款5%作为质量保证金，质保期自验收合格之日起两年。同时约定，如甲公司逾期支付工程款，应按日万分之五支付违约金。乙公司按约施工，2024年10月30日工程完工。2024年11月15日，甲公司出具了《工程竣工验收报告》，确认工程质量合格。截至2025年1月，甲公司仅支付工程款3000万元。乙公司多次催要无果，遂向法院起诉，请求判令甲公司支付剩余工程款2000万元及逾期付款违约金。诉讼中，甲公司抗辩称：乙公司承建的厂房存在墙体开裂等质量问题，尚未修复，故行使先履行抗辩权，拒绝支付剩余工程款。经司法鉴定，墙体开裂系地基不均匀沉降所致，部分原因在于乙公司施工工艺不规范，部分原因在于甲公司提供的地质勘察数据不准确。修复费用预计为50万元。问题：（1）甲公司以存在质量问题为由拒绝支付工程款的抗辩是否成立？请说明理由。（2）对于工程价款及修复费用，法院应如何处理？（3）假设双方合同约定的违约金计算标准过高，当事人请求法院予以减少，法院应如何调整？请写出调整的计算公式（设L为违约金数额，A为实际损失，θ为调整系数）。（4）乙公司是否对案涉厂房工程享有建设工程价款优先受偿权？如果享有，优先受偿权的范围是否包括违约金？（5）若甲公司在诉讼中主张对乙公司享有因工期延误造成的损失赔偿请求权（假设工期确实延误了10天），并要求抵销，法院应否支持？43.案例三：环境行政公益诉讼案昆明市某区人民检察院在履行职责中发现，位于滇池流域二级保护区的某化工企业（以下简称“化工厂”）长期违规向周边河道排放工业废水。经环保部门监测，该排放口废水中的化学需氧量（COD）、氨氮等指标严重超标。区检察院遂向该区生态环境分局发出检察建议书，建议该局依法履行监管职责，对化工厂的违法行为进行查处。两个月后，区检察院跟进调查发现，化工厂仍在违法排污，生态环境分局虽然进行了现场检查，但未采取有效制止措施，也未作出行政处罚。区生态环境分局辩称，化工厂系当地纳税大户，且正处于技术改造期间，如果责令停产整治将影响地方经济，故一直以督促整改为主，未予处罚。2025年6月，区检察院向该区人民法院提起行政公益诉讼，请求判令：1.确认生态环境分局未依法履行监管职责违法；2.判令生态环境分局继续履行监管职责，对化工厂的违法行为依法作出行政处罚。问题：（1）本案中，区检察院提起行政公益诉讼是否符合起诉条件？请列出相关法律依据。（2）生态环境分局关于“化工厂是纳税大户”的辩解理由是否成立？为什么？（3）法院在审理本案中，能否调解？（4）若法院判决生态环境分局履行法定职责，生态环境分局在判决生效后仍不履行，检察院可以采取什么措施？（5）结合本案，论述“绿水青山就是金山银山”理念在司法审判中的体现。四、论述题（共1题，共30分）44.论述题作为一名即将入额的法官，请你结合审判工作实际，以“新时代法官如何坚持司法为民、公正司法”为主题，撰写一篇论述文章。要求：（1）观点正确，立场鲜明；（2）紧扣主题，结合司法实践；（3）逻辑清晰，语言规范；（4）字数不少于800字。参考答案及详细解析一、单项选择题1.【答案】D【解析】中国特色社会主义法治体系包括完备的法律规范体系、高效的法治实施体系、严密的法治监督体系、有力的法治保障体系，以及完善的党内法规体系。但是，党内法规体系不同于国家法律体系，它们是两个并行的体系，党内法规管党，国家法律治国。D选项称“属于国家法律体系的一部分”是错误的。2.【答案】B【解析】根据《民事诉讼法》第四十七条：院长担任审判长时的回避，由审判委员会决定；审判人员（含审判长）的回避，由院长决定；其他人员（书记员等）的回避，由审判长决定。故A错误，B正确，C、D错误。3.【答案】D【解析】根据《刑事诉讼法》第二百零一条，对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议。但有例外情形，包括被告人、辩护人对量刑建议提出异议等。人民法院认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议且有理有据的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。故D选项称“不得调整”过于绝对，是错误的。4.【答案】A【解析】根据《刑法》第二百三十六条，与不满十四周岁的幼女发生性关系，不论幼女是否自愿，均以强奸论处，从重处罚。王五13岁，故李四构成强奸罪。B、C选项不符合题意，D选项错误。5.【答案】C【解析】根据《行政诉讼法》第二十四条，上级人民法院有权审理下级人民法院管辖的第一审行政案件。下级人民法院对其管辖的第一审行政案件，认为需要由上级人民法院审理的，可以报请上级人民法院决定。本题中，昆明市中级人民法院认为案情重大复杂，应报请云南省高级人民法院审理，即提级审理。故C正确。6.【答案】A【解析】根据《民事诉讼法》第一百零三条，人民法院接受申请后，必须在四十八小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。故A正确。B、C、D均为财产保全的正确规则。7.【答案】A【解析】根据《民法典》第九百九十二条，人格权不得放弃、转让或者继承。故A正确。根据第一千零一十三条，法人、非法人组织享有名称权，有权依法决定、使用、变更、转让或者许可他人使用自己的名称（但不得转让的除外，民法典允许转让），B错误。根据第一千零三十四条，个人信息中的私密信息，适用有关隐私权的规定，C正确。根据第一千零四条，自然人享有生命权、身体权、健康权，D正确。但本题是多选性质的题干，单选题中最核心的是A。注：本题题干设为单选，A是绝对正确的法条引用。8.【答案】A【解析】根据《刑事诉讼法》第三十五条，犯罪嫌疑人、被告人是盲、聋、哑人，或者是尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人，或者是可能被判处无期徒刑、死刑的人，没有委托辩护人的，人民法院、人民检察院和公安机关应当通知法律援助机构指派律师为其提供辩护。本题中，被告人可能被判处无期徒刑，法院应当为其指定法律援助。故A正确。C中盲人未提及是被告人。D中应当为“应当”而非“可以”。9.【答案】B【解析】根据《行政诉讼法》及司法解释，行政机关在诉讼期间不得改变被诉行政行为，除非经法院同意或原告同意。且本题中是“加重处罚”，更不能随意改变。虽然《行政诉讼法》规定被告改变行政行为原告同意可撤诉，但行政机关单方面改变被诉行政行为特别是加重处罚是违法的。故B正确。10.【答案】B【解析】根据《刑法》第七十九条，对于犯罪分子的减刑，由执行机关向中级以上人民法院提出减刑建议书。人民法院应当组成合议庭进行审理。故A错误（中级以上），B正确。有期徒刑减刑后实际执行的刑期不能少于原判刑期的二分之一，C正确。但裁定机关应为中级以上，D错误。本题B是程序核心。11.【答案】B【解析】甲推搡乙，乙因自身疾病死亡。甲应当预见自己的行为可能导致他人身体受伤或死亡，但因疏忽大意没有预见。甲的行为与乙的死亡之间存在因果关系（诱因）。甲没有杀人和伤害的故意，故不构成故意犯罪。也不属于意外事件，因为推搡行为本身具有危险性。故构成过失致人死亡罪。12.【答案】D【解析】根据《民法典》第六百八十六条，保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任。故A错误。第六百九十二条，保证期间没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期限届满之日起六个月。故B正确。第六百九十五条，债权人与债务人协议变更主债务合同，未经保证人书面同意的，如果加重债务，保证人对加重的部分不承担保证责任，而非不再承担。故C错误。第六百九十三条，一般保证的债权人未在保证期间对债务人提起诉讼或者申请仲裁的，保证人不再承担保证责任。故D正确。13.【答案】B【解析】根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》，人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，并将有关材料移送公安机关或检察机关。故B正确。14.【答案】A【解析】刘某在逃亡过程中，主动投案并如实供述罪行，符合一般自首的构成要件（自动投案+如实供述）。虽然被通缉，但只要自动投案即符合条件。故A正确。15.【答案】A【解析】根据《民事诉讼法》第一百四十六条，原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以按撤诉处理；被告反诉的，可以缺席判决。故A正确（反诉时缺席判决）。B中原告拒不到庭，按撤诉处理。C、D中第三人拒不到庭，不影响案件审理，通常不缺席判决。16.【答案】B【解析】根据《刑事诉讼法》第一百七十七条，犯罪嫌疑人没有犯罪事实，或者有本法第十六条规定的情形之一的，人民检察院应当作出不起诉决定。这是法定不起诉（绝对不起诉）。故B正确。17.【答案】D【解析】根据《著作权法》第五十四条，侵犯著作权或者与著作权有关的权利的，侵权人应当按照权利人因此受到的实际损失或者侵权人的违法所得给予赔偿；权利人的实际损失或者侵权人的违法所得难以计算的，由人民法院根据侵权行为的情节，判决给予五百元以上五百万元以下的赔偿。故D正确。18.【答案】D【解析】根据《民法典》第一千零九十条，离婚时，如果一方生活困难，有负担能力的另一方应当给予适当帮助。具体办法由双方协议；协议不成的，由人民法院判决。帮助义务并非无限期。故D错误。19.【答案】A【解析】根据《行政处罚法》第六十三条，行政机关作出责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求听证的权利；当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。故A正确。听证笔录是作出决定的依据（不仅仅是依据之一），B表述不够严谨。听证主持人由非本案调查人员主持，C正确。当事人不承担听证费用，D正确。A是核心前提。20.【答案】C【解析】根据《刑法》第一百九十八条，投保人、被保险人故意造成财产损失的保险事故，投保人、被保险人故意造成被保险人死亡、伤残或者疾病，骗取保险金，同时构成其他犯罪的，依照数罪并罚的规定处罚。故甲构成故意杀人罪和保险诈骗罪，数罪并罚。21.【答案】B【解析】根据《民事诉讼法》第二百三十四条，执行过程中，案外人对执行标的提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查，理由成立的，裁定中止对该标的的执行；理由不成立的，裁定驳回。案外人、当事人对裁定不服，认为原判决、裁定错误的，依照审判监督程序办理；与原判决、裁定无关的，可以自裁定送达之日起十五日内向人民法院提起诉讼。故B正确。22.【答案】A【解析】根据《刑事诉讼法》第一百七十五条，补充侦查以二次为限。故A正确。补充侦查应当在一个月内查补，B正确。补充侦查完毕移送检察院后，检察院重新计算审查起诉期限，C正确。检察院自行侦查的，不适用审查起诉期限，应在审查起诉期限内办结。D错误。23.【答案】B【解析】根据《民法典》第九百七十三条，合伙人对合伙债务承担连带责任。清偿合伙债务超过自己应当承担份额的合伙人，有权向其他合伙人追偿。内部约定对外不发生效力。故王某可以要求任一合伙人承担全部或部分责任。B正确。24.【答案】C【解析】直接证据是指能够单独、直接证明案件主要事实的证据。A、B、D均为间接证据，需推理。C证人目击全过程，能直接证明抢劫行为，是直接证据。25.【答案】D【解析】根据《民法典》第三百六十六条至第三百七十条。居住权无偿设立，A正确。不得转让、继承，B正确。设立时登记，C正确。期限届满或权利人死亡消灭，D正确。本题全选，但若单选，D是法律后果的最终体现。注：本题设计为单选，考察核心特征，D涵盖了消灭情形，是常见考点。26.【答案】B【解析】根据《民事诉讼法》第一百七十七条，第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：...（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判。对于事实不清，通常优先发回重审，但也可以查清事实后改判。但在法官入额考试中，针对“基本事实不清”，标准答案倾向于发回重审以保障两审终审制的审级利益。故B更优。27.【答案】D【解析】一般累犯要求前罪和后罪都是有期徒刑以上刑罚，且后罪发生在前罪刑罚执行完毕或赦免以后5年以内。本题中，前罪判5年，执行完毕后3年犯后罪，时间在5年内，且后罪判7年，看似符合。但需注意，一般累犯要求“过失犯罪除外”以及“不满十八周岁除外”。题目未排除这些，但通常默认故意。然而，D选项“不构成累犯”显然不对。再看题目，前罪2018年判，刑满2021年，2021+3=2024年犯后罪。时间上符合。构成累犯。A正确。B、C描述不精准。A是正确选项。28.【答案】A【解析】根据《行政复议法》第二十七条，行政复议机关在对被申请人作出的具体行政行为进行审查时，认为其依据不合法，本机关有权处理的，应当在三十日内依法处理；无权处理的，应当在七日内按照法定程序转送有权处理的国家机关依法处理。故A正确。29.【答案】B【解析】根据《民事诉讼法》第五十三条，代表人代表诉讼行为对其所代表的当事人发生效力，但代表人变更、放弃诉讼请求或者承认对方当事人的诉讼请求，进行和解，必须经被代表的当事人同意。故A错误（未加限制），B正确。代表人由当事人推选，C错误。代表人诉讼必然是共同诉讼，D正确。B是核心限制。30.【答案】C【解析】法官回避属于审判纪律，未自行回避构成违纪，应给予纪律处分。不构成犯罪，除非有徇私枉法行为。故C正确。二、多项选择题31.【答案】AB【解析】根据《刑法》第七十三条，拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。故A、B正确。32.【答案】ACD【解析】根据《民事诉讼法》第八十四条，证据保全可以在起诉前或起诉后提出。法院接受申请后，情况紧急的必须在48小时内作出裁定（非所有情况），故B错误。法院可以要求鉴定人鉴定，C正确。参照保全程序，D正确。33.【答案】ABCD【解析】根据《刑法》第二百四十六条、第二百五十七条、第二百六十条，侮辱罪、诽谤罪（严重危害社会秩序和国家利益的除外）、暴力干涉婚姻自由罪（致人死亡除外）、虐待罪（致人重伤、死亡除外）均属于亲告罪。故全选。34.【答案】ABCD【解析】根据《民法典》第五百三十八条、五百三十九条，债务人无偿转让财产、放弃债权、以明显不合理低价转让（受让人恶意）、以明显不合理高价受让（受让人恶意），债权人可以撤销。故全选。35.【答案】ABC【解析】根据《行政诉讼法》及司法解释，被告自行收集的证据（A）、严重违反法定程序收集的证据（B）不能作为定案依据。原告或第三人在诉讼中提供的、被告在行政程序中未作为行政行为依据的证据（C）一般不能作为认定被诉行政行为合法的依据，但可以作为认定其他事实的依据，在单选题语境下通常视为不能作为依据。复议机关在复议程序中收集和补充的证据（D），不能作为人民法院认定原行政行为合法的依据，但在复议改变原行为的情况下可作为依据。本题A、B、C明确排除。36.【答案】ABCD【解析】根据《刑事诉讼法》及司法解释，二审实行全面审查原则（A）、全案审查原则（B）。上诉不加刑原则仅适用于被告人一方上诉的情形（C），检察院抗诉不受限（D）。故全选。37.【答案】ABCD【解析】根据《民事诉讼法》第二百六十四条，终结执行的情形包括：申请人撤销申请、据以执行的法律文书被撤销、作为被执行人的公民死亡无遗产无义务人、追索赡养费等权利人死亡等。故全选。38.【答案】ABCD【解析】根据《刑事诉讼法》第五十六条及司法解释，采用刑讯逼供等非法方法收集的言词证据应当排除（A、B）。物证、书证不符合法定程序，可能严重影响司法公正的，应当予以补正或合理解释，否则排除（C）。申请排除非法证据应提供线索或材料（D）。故全选。39.【答案】ABCD【解析】根据《民法典》第一千一百六十七条至一千一百七十二条，关于连带责任和承担方式的规定，A、B、C、D均正确。40.【答案】AC【解析】根据《涉外民事关系法律适用法》，合同当事人未选择法律的，适用履行义务最能体现该合同特征的一方当事人经常居所地法律或者其他与该合同有最密切联系的法律（A）。买卖合同通常适用卖方营业所所在地法（B）。建设工程合同适用建设工程所在地法（C）。成套设备供应适用设备安装运行地法（D）。故A、C正确。三、案例分析题41.【答案及解析】（1）张某的行为构成故意杀人罪。理由：张某持刀向被害人胸部、腹部等要害部位连捅数刀，主观上明知自己的行为会剥夺他人生命，并希望或放任这种结果发生，具有非法剥夺他人生命的故意；客观上实施了持刀捅刺行为并致李某死亡，符合故意杀人罪的构成要件。（2）张某构成累犯。理由：张某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪（故意杀人罪），构成一般累犯。对于累犯，应当从重处罚，并且不得适用缓刑。（3）构成自首。理由：张某在自动投案后，如实供述了自己的主要犯罪事实，符合自首的构成要件。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。（4）法院不应支持“死亡赔偿金”的请求。理由：根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第二百条，刑事附带民事诉讼中，除物质损失外，不包括精神损害赔偿。死亡赔偿金在司法实践中通常被归类于精神损害抚慰金或具有精神抚慰性质的物质损失，在刑事附带民事诉讼中一般不予支持（若单独提起民事诉讼则可支持）。（5）可以。根据《民事诉讼法》第二百四十三条，人民法院有权根据被执行人的实际情况，决定赔偿金分期给付或以定期金方式给付。同时，若被执行人确实无力支付，法院可裁定中止执行或终结本次执行程序。42.【答案及解析】（1）不成立。理由：虽然工程存在质量问题，但甲公司未依法行使权利，且未提出反诉。更重要的是，工程已经竣工验收合格，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，建设工程经竣工验收合格，承包人请求发包人支付工程价款的，应予支持。发包人以工程质量为由抗拒付款的，若质量属于保修范围，应另行主张，不能直接拒付工程款。（2）法院应判决甲公司支付剩余工程款2000万元，并扣除修复费用中应由乙公司承担的部分。鉴于质量问题系混合过错（地基数据不准+施工工艺不规范），应根据双方过错程度分担修复费用。假设鉴定认定乙公司承担50%责任，则甲公司应支付2000-25=1975万元。（3）根据《民法典》第五百八十五条，约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。调整公式通常为：=或者实际操作中，法院通常以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚信原则予以衡量。通常调整标准为不超过实际损失的30%。（4）乙公司享有建设工程价款优先受偿权。根据《民法典》第八百零七条，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。但是，优先受偿权的范围不包括违约金。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第四十条，承包人建设工程价款优先受偿的范围包括建设工程价款（含利息），但不包括违约金、损害赔偿金等。（5）法院应予支持。根据《民法典》第五百六十八条，当事人互负债务，该债务的标的物种类、品质相同的，任何一方可以将自己的债务与对方的到期债务抵销。本案中，甲公司对乙公司享有工期延误损失赔偿请求权，乙公司对甲公司享有工程款债权，双方互负债务，可以抵销。43.【答案及解析】（1）符合。根据《行政诉讼法》及《最高人民法院、最高人民检察院关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》，人民检察院在履行职责中发现生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域负有