2025年河南省检察官、法官入员额考试真题(附答案)

2025年河南省检察官、法官入员额考试真题(附答案)一、单项选择题（每题1分，共30题）1.关于刑法中的因果关系的认定，下列哪一选项是正确的？A.甲在高速公路上将乙推下车，乙被后续车辆碾压致死。甲的行为与乙的死亡之间不存在因果关系，因为介入了后续车辆的碾压行为B.甲伤害乙致其轻伤，乙在医院住院期间因火灾死亡。甲的行为与乙的死亡之间存在因果关系C.甲投放毒物杀害乙，乙在服用毒物后毒性发作前，被丙开枪打死。甲的行为与乙的死亡之间不存在因果关系D.甲持刀追杀乙，乙在逃跑过程中不慎滑入河中溺亡。甲的行为与乙的死亡之间存在因果关系2.张三因涉嫌诈骗罪被公安机关立案侦查。在审查起诉阶段，张三的辩护律师发现公安机关在侦查过程中收集的一份关键书证系通过非法拘禁犯罪嫌疑人获取的。关于该书证的处理，下列说法正确的是？A.该书证应当予以排除，因为系通过非法拘禁这一严重违法行为获取B.该书证可以作为定案的根据，因为书证具有不可替代性C.应当由人民检察院批准后才能使用该书证D.由法院根据案件具体情况裁量是否排除3.甲公司向乙银行借款100万元，以自有厂房作为抵押物并办理了登记。后甲公司未按期还款，乙银行欲行使抵押权。此时，丙公司主张对该厂房享有建设工程价款优先受偿权，且该债权已到期。若厂房拍卖得款800万元，关于清偿顺序，下列哪一选项是正确的？A.乙银行的抵押权优先于丙公司的建设工程价款优先受偿权B.丙公司的建设工程价款优先受偿权优先于乙银行的抵押权C.按照债权比例清偿D.由法院根据具体情况裁定4.在行政诉讼中，被告对作出的行政行为负有举证责任。被告不提供或者无正当理由逾期提供证据，将承担什么后果？A.法院应当判决撤销行政行为B.法院应当判决确认行政行为无效C.被告将被视为没有作出该行政行为D.视为被诉行政行为没有证据，但法院仍需审查其他合法性要素5.李某因琐事与王某发生争执，李某推了王某一把，王某倒地后头部撞击地面，导致颅脑损伤死亡。经鉴定，王某的体质特殊（如极其脆弱的颅骨），正常推搡通常不会造成如此严重后果。关于李某的行为定性，下列哪一选项是正确的？A.构成故意杀人罪（间接故意）B.构成过失致人死亡罪C.构成故意伤害（致人死亡）罪D.属于意外事件，不构成犯罪6.甲委托乙保管一台珍贵古董，乙擅自将该古董以市场价卖给不知情的丙，并已交付。关于本案中法律关系的认定，下列哪一选项是错误的？A.乙对甲构成违约和侵权B.乙丙之间的买卖合同有效C.丙已取得该古董的所有权D.甲有权直接向丙请求返还古董7.检察官在办理案件过程中，发现其本人是本案被害人近亲属的，应当如何处理？A.可以继续办理，但需向检察长报告B.应当自行回避C.当事人申请回避时才回避D.可以由检察委员会决定是否回避8.根据《民法典》及相关司法解释，关于物业服务合同，下列哪一说法是正确的？A.建设单位依法与物业服务人订立的前期物业服务合同，对业主不具有法律约束力B.物业服务人公开作出的有利于业主的服务承诺，为物业服务合同的组成部分C.业主转让房屋时，物业服务合同自动终止D.物业服务人不得采取停止供电、供水、供热、供燃气等方式催交物业费，在任何情况下均不例外9.甲（15周岁）绑架乙作为人质，向乙父勒索赎金。在控制乙期间，甲因乙哭闹不止，心生恐惧，将乙杀害以灭口。对甲的行为应如何定罪处罚？A.以绑架罪定罪处罚B.以故意杀人罪定罪处罚C.以绑架罪和故意杀人罪数罪并罚D.不构成犯罪，因为未满16周岁10.在民事诉讼中，当事人一方人数众多的共同诉讼，可以由当事人推选代表人进行诉讼。关于代表人诉讼，下列哪一说法是正确的？A.代表人的诉讼行为对其所代表的当事人发生效力，但代表人变更、放弃诉讼请求或者承认对方当事人的诉讼请求，进行和解，必须经被代表的当事人同意B.代表人必须由全体当事人共同推选产生C.代表人诉讼分为人数确定的代表人诉讼和人数不确定的代表人诉讼，后者仅限于著作权侵权案件D.人民法院作出的判决、裁定，对参加登记的全体权利人发生效力，未参加登记的权利人在诉讼时效期间提起诉讼的，适用该判决、裁定11.某县环保局认定某企业超标排污，罚款10万元。该企业不服，向市环保局申请行政复议。市环保局维持了原处罚决定。该企业提起行政诉讼。关于本案被告的确定，下列哪一选项是正确的？A.县环保局是被告B.市环保局是被告C.县环保局和市环保局是共同被告D.由法院指定被告12.甲深夜潜入乙家盗窃，得手后正欲离开，被乙发现。乙为抓捕甲，随手拿起一根木棍击打甲，甲为抗拒抓捕，掏出随身携带的匕首刺向乙，致乙重伤。甲的行为构成：A.盗窃罪B.抢劫罪C.故意伤害罪D.盗窃罪和故意伤害罪，数罪并罚13.人民法院在审理民事案件过程中，认为该案件涉嫌犯罪，应当将犯罪线索移送有关机关处理。关于移送程序，下列哪一说法是正确的？A.必须先中止民事诉讼，待刑事案件审结后再恢复审理B.如果民事案件必须以刑事案件的审理结果为依据，而刑事案件尚未审结的，应当中止民事诉讼C.无论民事案件是否依赖于刑事案件结果，均应直接驳回起诉D.法院可以自行审理刑事部分，无需移送14.甲向乙借款50万元，约定年利率为20%，借款期限为1年。到期后甲未还款。乙起诉至法院要求甲还本付息。关于本案中利息的处理，下列哪一选项是正确的？A.法院应支持全部利息请求B.法院应支持不超过合同成立时一年期贷款市场报价利率（LPR）四倍的利息C.法院应支持不超过银行同期存款利率的利息D.因利率约定过高，借款合同无效，法院不支持任何利息15.检察官在审查起诉时，对于犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的犯罪嫌疑人，可以作出不起诉决定。这种不起诉属于：A.法定不起诉B.酌定不起诉C.存疑不起诉D.附条件不起诉16.甲公司开发了一款软件，乙公司未经许可复制销售该软件。关于乙公司的行为，下列哪一说法是正确的？A.仅侵犯甲公司的复制权B.仅侵犯甲公司的发行权C.同时侵犯复制权和发行权D.属于合理使用，不构成侵权17.在刑事诉讼中，公安机关侦查终结，移送人民检察院审查起诉。人民检察院经审查后，认为证据不足，不符合起诉条件的，应当作出何种决定？A.撤销案件B.不起诉C.退回公安机关补充侦查D.免予起诉18.甲乙签订买卖合同，约定甲向乙出售一批货物，乙支付定金5万元。后甲未能按期交货。关于定金责任，下列哪一说法是正确的？A.甲应双倍返还定金10万元B.甲应返还定金5万元C.甲应返还定金5万元并支付违约金D.甲应双倍返还定金，但总额不得超过合同标的额的20%19.行政机关作出限制人身自由的行政处罚决定前，应当告知当事人有要求听证的权利。当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。听证的费用由谁承担？A.行政机关承担B.当事人承担C.行政机关和当事人分担D.财政补贴20.甲将一辆汽车出质给乙，乙在占有期间未经甲同意，将汽车出租给丙。丙在使用过程中因操作不当损坏汽车。关于本案，下列哪一选项是正确的？A.乙丙之间的租赁合同无效B.乙应当对甲承担赔偿责任C.丙应当对甲承担赔偿责任D.乙和丙承担连带赔偿责任21.法官在审判案件中，发现辩护律师在法庭上多次侮辱、诽谤公诉人，严重扰乱法庭秩序。法官应当如何处理？A.驳回辩护人的发言B.责令辩护人退出法庭C.建议司法行政部门给予处罚D.直接对辩护人处以罚款22.根据《刑法》关于假释的规定，对累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，不得假释。关于该规定的理解，下列哪一选项是正确的？A.只要犯罪分子被认定为累犯，一律不得假释B.因抢劫罪被判处9年有期徒刑的，不得假释C.有组织的暴力性犯罪被判处有期徒刑的，即使刑期不足10年，也不得假释D.危险驾驶罪造成重大伤亡的，属于暴力性犯罪，不得假释23.甲乙系夫妻，婚后甲父母出资为甲乙购买了一套房产，登记在甲乙名下。关于该房产的性质，下列哪一选项是正确的？A.视为甲父母对甲个人的赠与B.视为甲父母对甲乙双方的赠与C.属于甲乙的夫妻共同财产D.属于甲的个人财产24.在刑事诉讼中，第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，认为原判决事实不清楚或者证据不足的，应当如何处理？A.查清事实后改判B.撤销原判，发回重审C.直接驳回上诉、抗诉D.指令下级法院再审25.甲公司欠乙公司货款100万元，乙公司欠丙公司货款100万元。乙公司陷入破产清算。关于丙公司主张的债权抵销，下列哪一说法是正确的？A.丙公司可以主张抵销，无需乙公司同意B.丙公司必须征得管理人同意才能抵销C.只有在债权均已到期的情况下才能抵销D.破产申请受理后，不得抵销26.某市公安局以涉嫌非法经营罪对李某刑事拘留，并提请检察院批准逮捕。检察院在审查逮捕期间，发现公安机关侦查活动存在违法行为。下列哪一做法是正确的？A.检察院应当直接撤销案件B.检察院应当通知公安机关予以纠正C.检察院应当自行侦查D.检察院应当作出不批准逮捕决定，并说明理由27.甲乙丙三人共同实施盗窃，甲负责望风，乙负责入室行窃，丙负责开车接应。乙窃得财物价值5万元。关于甲乙丙的犯罪形态，下列哪一选项是正确的？A.甲、乙、丙均构成盗窃罪既遂B.乙构成既遂，甲、丙构成未遂C.乙构成既遂，甲、丙构成预备D.甲、乙、丙均构成未遂28.根据《民事诉讼法》，下列哪类案件不适用简易程序？A.事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单的民事案件B.基层人民法院和它派出的法庭审理的前款规定以外的民事案件C.当事人双方约定适用简易程序的案件D.起诉时被告下落不明的案件29.甲因犯盗窃罪被判处有期徒刑3年，在刑罚执行完毕后第4年，又犯故意伤害罪，被判处有期徒刑5年。关于甲是否构成累犯，下列哪一选项是正确的？A.构成一般累犯B.构成特别累犯C.不构成累犯D.构成再犯30.检察官在履行职责中，对于符合法定条件的未成年人犯罪嫌疑人，可以作出附条件不起诉的决定。关于附条件不起诉的考验期，下列哪一选项是正确的？A.不得少于三个月，不得超过一年B.不得少于六个月，不得超过一年C.不得少于六个月，不得超过二年D.由检察官根据案件具体情况自由决定二、多项选择题（每题2分，共15题）31.关于刑法中的认识错误，下列哪些选项是正确的？A.甲欲杀乙，却误将丙当作乙杀死。甲对丙构成故意杀人罪（既遂）B.甲欲盗取普通财物，却误盗得枪支。甲构成盗窃罪C.甲欲毁坏乙的财物，却误将人当作财物砸死。甲构成过失致人死亡罪D.甲本欲投放毒物毒死乙，但因剂量过小未致死。甲构成故意杀人罪（未遂）32.下列哪些情形属于《刑事诉讼法》规定的应当通知法律援助机构指派律师为其提供辩护的情形？A.犯罪嫌疑人、被告人是盲、聋、哑人B.犯罪嫌疑人、被告人可能是无期徒刑C.犯罪嫌疑人、被告人是尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人D.公诉案件中，被告人及其近亲属没有委托辩护人33.关于民法典中的代理制度，下列哪些选项是正确的？A.代理包括委托代理和法定代理B.代理人在代理权限内，以被代理人名义实施的民事法律行为，对被代理人发生效力C.代理人和相对人恶意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相对人应当承担连带责任D.被代理人对代理人的代理行为承担民事责任，即使代理人超越代理权34.在行政诉讼中，下列哪些证据不能作为认定案件事实的根据？A.被告在作出行政行为后自行收集的证据B.被告严重违反法定程序收集的证据C.以非法手段获取的证据D.原告在行政程序中未提供的证据，但在诉讼程序中提供的证据35.关于死刑复核程序，下列哪些选项是正确的？A.死刑由最高人民法院核准B.高级人民法院复核死刑缓期二年执行的案件C.最高人民法院复核死刑案件，应当讯问被告人D.辩护律师提出要求的，最高人民法院复核死刑案件应当听取辩护律师的意见36.甲公司欠乙银行贷款500万元，以其厂房设定抵押。后甲公司将该厂房出租给丙公司，并办理了登记。下列哪些选项是正确的？A.甲公司在抵押期间可以转让该厂房，但需经乙银行同意B.抵押权设立后，抵押人出租抵押物的，租赁关系对抵押权人不具有对抗效力C.若乙银行实现抵押权，丙公司的租赁关系在受让后继续有效D.若甲公司未将抵押事实书面告知丙公司，乙银行有权要求丙公司搬离37.下列哪些犯罪属于“告诉才处理”的犯罪？A.侮辱罪（严重危害社会秩序和国家利益的除外）B.诽谤罪（严重危害社会秩序和国家利益的除外）C.暴力干涉婚姻自由罪（致人死亡的除外）D.侵占罪38.在民事诉讼中，具有下列情形之一的，人民法院应当裁定中止诉讼？A.一方当事人死亡，需要等待继承人表明是否参加诉讼的B.一方当事人丧失诉讼行为能力，尚未确定法定代理人的C.作为一方当事人的法人或者其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的D.本案必须以另一案的审理结果为依据，而另一案尚未审结的39.关于贪污罪的认定，下列哪些选项是正确的？A.国家工作人员利用职务上的便利，侵吞公共财物的，构成贪污罪B.受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞国有财物的，以贪污罪论C.与国家工作人员勾结，伙同贪污的，以贪污罪的共犯论处D.在国家工作人员出资入股的企业中，利用职务便利侵占企业财产的，构成贪污罪40.下列哪些行政行为属于行政复议机关可以撤销的情形？A.主要事实不清B.证据不足C.适用依据错误D.违反法定程序41.甲乙共同出资设立合伙企业，约定由甲执行合伙事务。后甲未经乙同意，以合伙企业名义与善意第三人丙公司签订了一份超出经营范围的合同。关于该合同的效力及责任承担，下列哪些选项是正确的？A.该合同有效B.该合同无效C.合伙企业对丙公司承担合同责任D.甲对丙公司承担合同责任42.关于取保候审，下列哪些选项是正确的？A.可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的，可以取保候审B.可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的，可以取保候审C.羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的，可以取保候审D.被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人未经执行机关批准不得离开所居住的市、县43.甲乙签订房屋买卖合同，乙支付了定金。后甲因房价上涨，明确表示不再履行合同。乙可以主张哪些权利？A.要求甲双倍返还定金B.要求甲承担违约金C.要求甲赔偿损失（包括可得利益损失）D.要求甲实际履行合同44.下列哪些人员不得担任辩护人？A.正在被执行刑罚的人B.依法被剥夺、限制人身自由的人C.无行为能力或者限制行为能力的人D.本案的证人45.人民法院对公开审理或者不公开审理的案件，一律公开宣告判决。关于公开审判，下列哪些选项是正确的？A.涉及国家秘密的案件，不公开审理B.涉及个人隐私的案件，不公开审理C.十四岁以上不满十六岁未成年人犯罪的案件，一律不公开审理D.十六岁以上不满十八岁未成年人犯罪的案件，一般不公开审理三、判断题（每题1分，共10题）46.缓刑的适用对象之一是被判处拘役或者三年以下有期徒刑的犯罪分子，且犯罪分子不是累犯。47.在民事诉讼中，当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后六个月内提出。48.行政复议机关应当自受理申请之日起三十日内作出行政复议决定。49.犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问后或者采取强制措施之日起，有权委托辩护人。50.债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。51.上级人民法院有权审判下级人民法院管辖的第一审刑事案件，必要时可以移送下级人民法院审判。52.当事人对已经发生法律效力的解除婚姻关系的判决，不得申请再审。53.人民检察院审查案件，对于需要补充侦查的，可以退回公安机关补充侦查，也可以自行侦查。补充侦查以二次为限。54.因紧急避险造成损害的，不负刑事责任。紧急避险超过必要限度造成不应有的损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚。55.在执行程序中，案外人对执行标的提出异议的，人民法院应当进行实质性审查并作出判决。四、案例分析题（共4题，每题25分）56.刑法与刑事诉讼法综合案例案情：被告人甲，男，32岁，无业。2024年5月，甲因赌博欠下巨额债务，遂预谋抢劫。甲事先准备了匕首、胶带等作案工具，并踩点确定了被害人乙（女，28岁，独居）的住所。2024年6月3日晚，甲携带工具翻窗进入乙的家中，意图劫取财物。乙惊醒后大声呼救，甲持匕首威胁乙：“不许叫，否则捅死你！”乙被迫交出现金2000元及手机一部。甲为防止乙报警，用胶带捆绑乙的手脚，并用布条堵住乙的嘴。在捆绑过程中，甲发现乙姿色不错，遂产生奸淫恶念，不顾乙的挣扎，强行与乙发生了性关系。事后，甲逃离现场。乙在被捆绑数小时后自行挣脱报警。公安机关立案侦查后，于6月5日将甲抓获。甲到案后，如实供述了抢劫和强奸的犯罪事实，并主动交代了公安机关尚未掌握的其于2024年3月曾盗窃一辆摩托车价值5000元的犯罪事实。在审查起诉阶段，甲认罪认罚，并在辩护律师见证下签署了具结书。人民检察院以抢劫罪、强奸罪、盗窃罪向法院提起公诉。庭审中，甲对指控的犯罪事实无异议，但辩称强奸行为是临时起意，应单独定罪，不应与抢劫罪并罚。辩护人提出甲具有坦白情节、认罪认罚，且主动交代盗窃行为构成自首，请求从轻处罚。问题：（1）甲的行为构成何罪？请说明理由。（2）甲在抢劫过程中又实施强奸行为，是否需要数罪并罚？为什么？（3）甲主动交代盗窃行为的行为是否构成自首？请依据相关法律规定进行分析。（4）请结合本案，论述认罪认罚从宽制度在量刑中的体现。57.民法与民事诉讼法综合案例案情：A公司（房地产开发企业）与B公司签订《建设工程施工合同》，约定由B公司承建A公司开发的“阳光花园”小区一期工程。合同约定总价款为1亿元，进度款按月支付，工程竣工验收合格后支付至总价款的95%，余款5%作为质量保修金。B公司依约完成了施工任务，工程经竣工验收合格。A公司支付了大部分工程款，但尚欠工程进度款2000万元及质保金500万元。同时，A公司为开发该楼盘，向C银行贷款2亿元，并将“阳光花园”一期在建工程及土地使用权抵押给C银行，办理了抵押登记。因A公司资金链断裂，未能向B公司支付剩余工程款。B公司向法院起诉，请求判令A公司支付工程款2500万元，并主张对其承建的“阳光花园”一期工程享有建设工程价款优先受偿权。C银行作为第三人参加诉讼，主张其对抵押物享有抵押权，且抵押权设立在先，应优先于B公司的工程款债权。另查明，A公司已将部分预售房屋出售给众多业主（D某等），业主已支付首付款并办理了预告登记。诉讼过程中，B公司申请财产保全，法院查封了A公司名下的部分未售房屋。关于利息计算，双方合同约定逾期付款违约金为日万分之五。B公司主张按此标准计算，A公司主张过高，请求法院调整。问题：（1）B公司主张的建设工程价款优先受偿权是否成立？其权利范围如何界定？（2）B公司的工程款优先权与C银行的抵押权发生冲突时，何者优先？为什么？（3）若计算逾期付款利息，假设合同约定的日万分之五过高，法院应如何调整？请写出调整后的利息计算公式（设本金为P，天数为T，LPR一年期利率为R）。（4）众多购房消费者（D某等）的权利是否受B公司建设工程价款优先受偿权的影响？请结合《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》进行分析。58.行政法与行政诉讼法综合案例案情：某市市场监督管理局（以下简称市监局）接到举报，称某餐饮公司（以下简称甲公司）在经营过程中使用地沟油。市监局立即立案调查，并委托某检测机构对甲公司使用的食用油进行检测。检测报告显示，部分指标不符合食品安全标准。市监局遂于2024年3月1日作出《行政处罚决定书》，认定甲公司违反《食品安全法》相关规定，决定吊销甲公司的《食品经营许可证》，并处罚款50万元。甲公司不服，认为市监局作出的吊销许可证处罚过重，且检测程序违法，遂向该市人民政府申请行政复议。市人民政府复议决定维持了原处罚决定。甲公司仍不服，向人民法院提起行政诉讼。诉讼中，原告甲公司申请法院调取检测机构的原始检测数据，并申请鉴定人员出庭接受质询。被告市监局辩称，检测报告是客观真实的，且吊销许可证符合法律规定，原告曾因类似行为被行政处罚过，属于屡教不改。法院经审理查明，市监局在作出处罚决定前，虽然告知了甲公司有要求听证的权利，但甲公司要求听证后，市监局未组织听证即作出处罚决定。此外，检测机构确实存在部分操作不规范的情况，但该瑕疵不影响检测结果的科学性。问题：（1）本案的被告是谁？为什么？（2）市监局未组织听证即作出吊销许可证的处罚决定，属于何种性质的违法行为？该行政行为是否合法？（3）法院在审理过程中，对于检测程序违法的问题应当如何处理？（4）若法院认定行政处罚决定违反法定程序，应当如何判决？59.综合司法实务分析题案情：在一起一起故意伤害致死案的办理过程中，存在以下争议焦点和实务问题：被害人张某因琐事与犯罪嫌疑人李某发生冲突，李某用拳头击打张某面部，张某倒地后头部撞击路边石头，经送医抢救无效死亡。尸检报告显示，张某患有严重的脑血管畸形，头部受到外力作用极易导致血管破裂。侦查阶段，公安机关以涉嫌故意伤害罪对李某提请批准逮捕。检察院承办检察官在审查逮捕时，对于李某的行为与张某死亡之间的因果关系存在疑虑。同时，李某的家属代为赔偿了被害人家属部分损失，并取得被害人家属的谅解。在审查起诉阶段，辩护律师提出，张某的死亡主要是其自身特异体质导致，李某的殴打行为仅是诱因，且李某主观上仅有伤害故意，无杀人故意，建议以过失致人死亡罪起诉或作出不起诉决定。问题：（1）请结合刑法因果关系理论，分析李某的行为与张某死亡之间是否存在刑法上的因果关系？（2）在司法实践中，如何区分故意伤害（致死）罪与过失致人死亡罪？（3）检察官在审查逮捕和审查起诉时，应当如何考量“刑事和解”与“社会危险性”因素？（4）若检察院最终决定对李某作出不起诉决定，应当符合哪些法定条件？请详细阐述。五、答案与解析一、单项选择题1.【答案】D【解析】A选项中，甲在高速公路上将乙推下车，后续车辆碾压是通常会发生的事件，并非异常介入因素，因果关系存在。B选项中，火灾属于异常介入因素，切断了甲伤害行为与乙死亡之间的因果关系。C选项中，丙开枪打死乙属于异常介入因素，切断了甲投毒行为与乙死亡之间的因果关系。D选项中，甲持刀追杀，乙为逃避而溺亡，这是甲制造的危险现实化，存在因果关系。故D正确。2.【答案】D【解析】根据《刑事诉讼法》及相关司法解释，言词证据（如口供）通过非法手段获取应当绝对排除，但对于实物证据（如书证、物证），适用裁量排除原则。即收集物证、书证不符合法定程序，可能严重影响司法公正的，应当予以补正或者作出合理解释；不能补正或者作出合理解释的，对该证据应当予以排除。故D正确。3.【答案】B【解析】根据《民法典》第八百零七条及最高人民法院相关司法解释，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告，发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。承包人的建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权。故B正确。4.【答案】D【解析】根据《行政诉讼法》第三十四条，被告不提供或者无正当理由逾期提供证据的，视为被诉行政行为没有相应的证据。但是，法院仍需对行政行为的其他合法性要素（如适用法律、法规是否正确，是否符合法定程序等）进行审查。故D正确。5.【答案】C【解析】李某推搡王某的行为属于故意伤害行为。虽然王某体质特殊，但李某的推搡行为是导致王某死亡的直接原因，特异体质并不阻断因果关系。李某主观上具有伤害故意，客观上造成了被害人死亡，符合故意伤害（致人死亡）罪的构成要件。故C正确。6.【答案】D【解析】乙擅自出卖保管物，属于无权处分。根据《民法典》，乙丙之间的买卖合同有效（有效说）。丙是善意第三人且已交付，符合善意取得要件，丙取得所有权。甲作为所有权人，有权向无权处分人乙主张损害赔偿（违约或侵权），但不能直接向善意第三人丙请求返还，因为丙已合法取得所有权。故D选项说法错误，当选。7.【答案】B【解析】根据《刑事诉讼法》及检察官职业道德规范，检察官是本案被害人近亲属，属于可能影响案件公正处理情形，应当自行回避。故B正确。8.【答案】B【解析】A选项错误，建设单位依法与物业服务人订立的前期物业服务合同，对业主具有法律约束力。C选项错误，业主转让房屋，物业服务合同对受让人具有法律约束力。D选项错误，物业服务人不得采取停止供电等方式催交物业费，但是若业主利用物业专有部分从事危害安全等活动，物业服务人可以停止供电。B选项正确，符合《民法典》规定。9.【答案】B【解析】根据《刑法》第十七条第二款，已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。甲（15周岁）实施绑架并杀害人质，根据《刑法》第二百三十九条第二款，犯前款罪，致使被绑架人死亡或者杀害被绑架人的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。对于已满14周岁不满16周岁的人，绑架杀人行为应转化为故意杀人罪定罪处罚。故B正确。10.【答案】A【解析】根据《民事诉讼法》第五十三条，代表人变更、放弃诉讼请求或者承认对方当事人的诉讼请求，进行和解，必须经被代表的当事人同意。A正确。B错误，推选不出代表人的可以由法院提出人选与当事人协商。C错误，人数不确定的代表人诉讼不仅限于著作权。D错误，未参加登记的权利人在诉讼时效期间提起诉讼的，法院认定其请求成立的，裁定适用判决，而非直接适用。11.【答案】C【解析】根据《行政诉讼法》第二十六条，经复议的案件，复议机关决定维持原行政行为的，作出原行政行为的行政机关和复议机关是共同被告。故C正确。12.【答案】B【解析】根据《刑法》第二百六十九条，犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，依照抢劫罪定罪处罚。甲盗窃后为抗拒抓捕使用暴力，转化为抢劫罪。故B正确。13.【答案】B【解析】根据《民事诉讼法》第一百五十三条，本案的审理必须以另一案的审理结果为依据，而另一案尚未审结的，应当中止诉讼。故B正确。14.【答案】B【解析】根据《民法典》及民间借贷司法解释，借贷双方约定的利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的，超过部分无效。故法院应支持四倍LPR以内的利息。故B正确。15.【答案】B【解析】根据《刑事诉讼法》第一百七十七条第二款，对于犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的，人民检察院可以作出不起诉决定。这属于酌定不起诉（相对不起诉）。故B正确。16.【答案】C【解析】乙公司未经许可复制并销售，同时侵犯了复制权和发行权。故C正确。17.【答案】B【解析】根据《刑事诉讼法》第一百七十五条第四款，对于二次补充侦查的案件，人民检察院仍然认为证据不足，不符合起诉条件的，应当作出不起诉的决定。这是存疑不起诉。故B正确。18.【答案】D【解析】根据《民法典》第五百八十六条，定金的数额由当事人约定；但是，不得超过主合同标的额的百分之二十，超过部分不产生定金的效力。收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，应当双倍返还定金。但双倍返还后的总额（包含原给付部分）实质受到标的额20%的限制逻辑影响（虽然法条表述侧重于定金数额本身）。通常理解，定金约定超过20%的，超过部分无效。若违约，应双倍返还有效的定金部分，并返还超过部分的预付款。D选项表述最为严谨。故D正确。19.【答案】A【解析】根据《行政处罚法》第六十三条，行政机关不得因当事人要求听证而向其收取费用。故A正确。20.【答案】B【解析】质权人乙在占有期间未经出质人甲同意，擅自使用、处分质押财产，造成质押财产毁损、灭失的，应当承担赔偿责任。乙将车出租给丙，丙损坏汽车，乙作为质权人违反妥善保管义务，且擅自许可他人使用，应当对甲承担赔偿责任。故B正确。21.【答案】B【解析】根据《刑事诉讼法》第一百九十九条，在法庭审判过程中，如果诉讼参与人或者旁听人员违反法庭秩序，审判长应当警告制止。对不听制止的，可以强行带出法庭，情节严重的，处以罚款、拘留。辩护律师严重扰乱法庭秩序，审判长可以责令其退出法庭。故B正确。22.【答案】A【解析】根据《刑法》第八十一条第二款，对累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，不得假释。A选项正确，累犯一律不得假释。B选项错误，抢劫罪判9年不在禁止之列。C选项错误，有组织的暴力性犯罪需判10年以上才禁止假释。D选项错误，危险驾驶罪不属于列举的暴力性犯罪。23.【答案】C【解析】根据《民法典》及相关司法解释，婚后父母出资为子女购房，登记在双方名下，视为对夫妻双方的赠与，属于夫妻共同财产。故C正确。24.【答案】B【解析】根据《刑事诉讼法》第二百三十六条，原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。实践中，对于事实不清证据不足的，通常发回重审。故B正确。25.【答案】A【解析】根据《企业破产法》第四十条，债权人在破产申请受理前对债务人负有债务的，可以向管理人主张抵销。破产抵销权属于债权人的一项形成权，无需对方同意，但需符合法定条件。故A正确。26.【答案】B【解析】根据《刑事诉讼法》及相关规定，人民检察院在审查逮捕、审查起诉中发现公安机关侦查活动违法的，应当通知公安机关予以纠正。故B正确。27.【答案】A【解析】甲乙丙三人有共同盗窃故意，并分工合作，构成共同犯罪。乙已窃得财物，犯罪已得逞，构成既遂。在共同犯罪中，部分行为人既遂，全体共犯人均视为既遂。故A正确。28.【答案】D【解析】根据《民事诉讼法》第一百五十七条，起诉时被告下落不明的案件，不适用简易程序。故D正确。29.【答案】C【解析】根据《刑法》第六十五条，被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯。甲前罪是盗窃（3年），后罪是故意伤害（5年），间隔4年，符合时间条件，且均为有期徒刑以上刑罚。但是，一般累犯要求前后罪都是故意犯罪。盗窃和故意伤害均为故意犯罪。因此甲构成一般累犯。等等，仔细核对题目：盗窃罪是故意犯罪，故意伤害罪也是故意犯罪。间隔期4年（5年内）。刑罚均为有期徒刑。完全符合累犯条件。故A正确，C错误。抱歉，审题有误，A是正确选项。C是错误的。30.【答案】B【解析】根据《刑事诉讼法》第二百八十三条，附条件不起诉的考验期为六个月以上一年以下，从人民检察院作出附条件不起诉的决定之日起计算。故B正确。二、多项选择题31.【答案】ABCD【解析】A选项属于具体事实认识错误中的对象错误，法定故意说，成立故意杀人罪既遂。B选项属于抽象事实认识错误，在主观故意范围内（盗窃）成立盗窃罪。C选项属于打击错误（方法错误），具体符合说或法定符合说下，对死亡结果有过失，构成过失致人死亡罪（或想象竞合）。D选项属于工具不能犯，构成故意杀人罪未遂。故全选。32.【答案】ABC【解析】根据《刑事诉讼法》第三十五条，犯罪嫌疑人、被告人是盲、聋、哑人，或者是尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人，可能被判处无期徒刑、死刑，没有委托辩护人的，人民法院、人民检察院和公安机关应当通知法律援助机构指派律师为其提供辩护。D选项表述不完整，必须是符合强制辩护条件的情形才通知。故ABC正确。33.【答案】ABC【解析】D选项错误，代理人超越代理权属于无权代理，除非构成表见代理，否则被代理人不承担责任。故ABC正确。34.【答案】ABC【解析】根据《行政诉讼法》及相关司法解释，被告自行收集的证据、严重违反法定程序收集的证据、非法手段获取的证据均不能作为认定案件事实的根据。D选项错误，原告在行政程序中未提供但在诉讼中提供的证据，符合法定条件的（如因被告原因导致未提供）可以作为定案依据。故ABC正确。35.【答案】ABCD【解析】根据《刑事诉讼法》第二百四十七条、二百四十八条及死刑复核规定，死刑由最高人民法院核准；死缓由高级法院核准；复核死刑应当讯问被告人；辩护律师提出要求的，应当听取意见。故ABCD全选。36.【答案】AB【解析】根据《民法典》第四百零六条，抵押人可以转让抵押财产，但需及时通知抵押权人（无需同意，但另有约定除外）。故A选项“需经同意”是旧法观点，现行民法典是通知即可。但题目若按旧题设计可能选A，但严格按民法典，A错误。不过，通常考试中若涉及“经同意”往往是考察旧法或特定约定。让我们看B：先租后抵，租赁关系对抗抵押权。先抵后租，抵押权实现时可以去除租赁。故B正确。C错误，先抵后租，抵押权实现后租赁关系解除。D错误，未告知承租人，抵押权实现造成承租人损失，抵押人赔偿，但抵押权人有权要求去除租赁。本题严谨答案应为B。若题目包含“需经同意”的选项需注意是否为旧题背景。但此处B肯定正确。A在民法典下是错误的。若单选B，但多选。再审视A，若题目设定为旧法背景则A对。鉴于2025年考试，应适用民法典。A错误。B正确。C错误。D错误。可能题目设计意图是考察“先抵后租”规则。只有B正确。但多选至少两个。再检查A，民法典406条：抵押人转让抵押财产无需抵押权人同意，只需通知。所以A错。可能题目有瑕疵，或者考察“约定”。若当事人约定不得转让，则需同意。若无约定，则无需。题目未提约定。故仅B确定。但多选通常不止一个。让我们看D：若未告知承租人，承租人损失由抵押人赔偿。抵押权人行使权利不受影响。D选项“有权要求丙搬离”实际上是抵押权实现的后果。所以D也正确。故选BD。37.【答案】ABCD【解析】侮辱罪、诽谤罪（严重危害社会秩序和国家利益的除外）、暴力干涉婚姻自由罪（致人死亡的除外）、侵占罪均属于告诉才处理的犯罪。故ABCD正确。38.【答案】ABCD【解析】根据《民事诉讼法》第一百五十三条，一方当事人死亡需要等待继承人表明是否参加诉讼、丧失诉讼行为能力尚未确定法定代理人、法人终止尚未确定权利义务承受人、本案必须以另一案审理结果为依据而另一案尚未审结的，均应当中止诉讼。故ABCD正确。39.【答案】ABC【解析】D选项错误，国家工作人员出资入股的企业属于私营企业，除非从事公务，否则不属于贪污罪主体，可能构成职务侵占罪。故ABC正确。40.【答案】ABCD【解析】根据《行政复议法》第二十八条，行政行为有主要事实不清、证据不足、适用依据错误、违反法定程序等情形的，复议机关可以撤销。故ABCD正确。41.【答案】AC【解析】根据《民法典》及合伙企业法，合伙企业对执行合伙事务以及对外代表合伙权的限制，不得对抗善意第三人。故合同有效，由合伙企业承担责任。故AC正确。42.【答案】ABCD【解析】根据《刑事诉讼法》第六十七条，可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女；羁押期限届满案件尚未办结的，都可以取保候审。D选项是执行期间的规定。故ABCD正确。43.【答案】ABC【解析】甲明确表示不履行合同，构成预期违约。乙可以要求承担违约责任（包括违约金或赔偿损失）。若约定了定金，可以适用定金罚则。定金和违约金不能同时适用，乙可以选择适用。故ABC正确。D选项虽然理论上可以，但鉴于甲明确拒绝，实际履行已无必要或不可能，且题目侧重于违约责任承担。44.【答案】ABCD【解析】根据《刑事诉讼法》及司法解释，正在被执行刑罚、被剥夺限制人身自由、无行为或限制行为能力人、本案证人等不得担任辩护人。故ABCD正确。45.【答案】ABCD【解析】根据《刑事诉讼法》第一百八十八条，有关国家秘密、个人隐私的案件，不公开审理；十四岁以上不满十六岁未成年人犯罪的案件，一律不公开审理；十六岁以上不满十八岁未成年人犯罪的案件，一般不公开审理。审判时已满十八周岁的，应当公开。故ABCD正确。三、判断题46.【答案】正确【解析】符合《刑法》第七十二条关于缓刑适用条件的规定。47.【答案】正确【解析】符合《民事诉讼法》第二百零五条关于申请再审期限的规定。48.【答案】错误【解析】根据《行政复议法》，行政复议机关应当自受理申请之日起六十日内作出行政复议决定，法律另有规定的除外。49.【答案】正确【解析】符合《刑事诉讼法》第三十四条关于委托辩护人时间的规定。50.【答案】正确【解析】符合《民法典》第五百四十六条关于债权转让通知的规定。51.【答案】错误【解析】上级人民法院不能将自己管辖的第一审刑事案件指令下级人民法院审判，这违反了级别管辖原则。52.【答案】正确【解析】根据《民事诉讼法》第二百零二条，当事人对已经发生法律效力的解除婚姻关系的判决、调解书，不得申请再审。53.【答案】正确【解析】符合《刑事诉讼法》第一百七十五条关于补充侦查的规定。54.【答案】正确【解析】符合《刑法》第二十一条关于紧急避险及避险过当的规定。55.【答案】错误【解析】在执行程序中，案外人对执行标的提出异议的，人民法院应当进行审查，理由成立的裁定中止对该标的的执行，理由不成立的裁定驳回。这是程序性审查，并非直接作出实体判决。四、案例分析题56.【答案】（1）甲的行为构成抢劫罪、强奸罪、盗窃罪。理由：甲以非法占有为目的，持刀入户，采用暴力威胁手段劫取财物，构成抢劫罪（且为入户抢劫）。甲在抢劫过程中，违背妇女意志，强行与乙发生性关系，构成强奸罪。甲主动交代的盗窃行为，单独构成盗窃罪。（2）需要数罪并罚。理由：根据《刑法》及相关司法解释，在抢劫过程中，行为人为制服被害人、劫取财物而实施暴力，若该暴力行为同时构成了强奸罪等其他犯罪，除抢劫罪外，应将其他罪名与抢劫罪实行数罪并罚。甲的强奸行为虽然发生在抢劫过程中，但强奸行为独立于抢劫取财的暴力目的之外（或超出了抢劫暴力的范围），属于另起犯意，应单独定罪并罚。（3）构成特别自首。理由：根据《刑法》第六十七条第二款，被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。甲因抢劫、强奸被抓，主动交代了司法机关尚未掌握的盗窃罪行，对于盗窃罪构成特别自首。（4）认罪认罚从宽制度体现在：甲在审查起诉阶段自愿如实供述罪行，对指控的犯罪事实没有异议，愿意接受刑罚处罚，并在辩护律师见证下签署了认罪认罚具结书。根据法律规定，检察机关可以提出从宽的量刑建议，法院一般应当采纳。这体现了