2025年四川省德阳市检察官、法官入员额考试真题(附答案)

2025年四川省德阳市检察官、法官入员额考试真题(附答案)一、单项选择题（每题只有一个正确选项，共30题）1.甲系某民营企业高管，利用职务便利，将本单位资金200万元挪用用于个人赌博，三个月后未归还。关于甲的行为，下列哪一选项是正确的？A.构成挪用资金罪B.构成挪用公款罪C.构成职务侵占罪D.构成非国家工作人员受贿罪2.德阳市某小区居民乙因对物业服务不满，在业主微信群内多次辱骂物业经理丙，并捏造丙收受回扣的事实，导致丙名誉受损，精神抑郁。乙的行为性质属于？A.诽谤罪B.侮辱罪C.侵权行为，不构成犯罪D.寻衅滋事罪3.根据最新的刑法修正案及相关司法解释，关于行贿罪的处罚，下列哪一说法是错误的？A.在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚B.对有影响力的人行贿罪，处五年以下有期徒刑或者拘役C.单位犯行贿罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚D.行贿人在被追诉后，如实供述办案机关未掌握的行贿行为的，不再适用从宽处罚规定4.甲（15周岁）绑架乙作为人质，向乙父索要赎金50万元。在拘禁乙期间，甲因乙哭闹不止，将其杀害。对甲的行为应如何定罪？A.绑架罪B.故意杀人罪C.以绑架罪和故意杀人罪数罪并罚D.非法拘禁罪5.某建设工程公司承建德阳市政府大楼项目，项目经理丙为赶工期，违反安全生产管理规定，强令工人冒险作业，因而发生重大伤亡事故，致3人死亡。丙的行为构成？A.重大责任事故罪B.工程重大安全事故罪C.劳动安全事故罪D.过失致人死亡罪6.甲乙二人合谋盗窃，甲负责望风，乙入户盗窃。乙在户内被主人发现，为抗拒抓捕当场使用暴力，将主人打成轻伤。对此，下列哪一选项正确？A.甲、乙均构成抢劫罪B.乙构成抢劫罪，甲构成盗窃罪C.甲、乙均构成盗窃罪D.乙构成故意伤害罪，甲构成盗窃罪7.关于民法典中的居住权，下列说法正确的是？A.居住权可以通过合同方式设立，也可以通过遗嘱方式设立B.居住权不得转让、继承，但可以出租C.居住权自登记时设立D.居住权期限届满或者居住权人死亡的，居住权消灭，但需要注销登记才失效8.甲将一套房屋出售给乙，并办理了过户登记。后甲因急需用钱，又将该房屋出租给丙，并签订了租赁合同，且已交付丙使用。丙主张“买卖不破租赁”，要求继续居住。关于本案，下列哪一选项正确？A.丙的主张成立，因为租赁合同有效B.丙的主张不成立，因为租赁关系发生在所有权转移之后C.丙的主张成立，但需乙同意D.该租赁合同无效9.甲公司向乙公司购买一批钢材，约定价款100万元，违约金为合同总额的20%。后甲公司无故违约，给乙公司造成实际损失10万元。乙公司请求甲公司支付违约金，法院应如何处理？A.全额支持20万元B.支持实际损失10万元C.调整违约金至10万元左右D.驳回乙公司请求，因为违约金过高10.德阳市民甲在公园散步时，被未牵绳的宠物犬咬伤。饲养人乙辩称，甲故意逗狗，才导致狗发狂咬人，但未能提供证据。关于责任承担，下列哪一选项正确？A.甲逗狗，应减轻乙的责任B.乙作为饲养人应承担无过错责任C.乙若证明自己无过错，可不承担责任D.双方分担责任11.甲在离婚诉讼期间，发现妻子乙在婚前隐瞒了患有严重精神疾病的事实，且该疾病婚后久治不愈，严重影响共同生活。甲欲请求撤销婚姻。下列哪一说法正确？A.只能请求离婚，不能请求撤销婚姻B.应在知道或者应当知道撤销事由之日起一年内提出C.应在结婚登记之日起一年内提出D.撤销权行使期限为六个月12.关于民事诉讼中的“举证期限”，下列说法正确的是？A.举证期限可以由当事人协商一致，并经人民法院准许B.当事人在举证期限内不提交证据的，视为放弃举证权利C.举证期限届满后，当事人提交的证据，法庭一律不予采纳D.人民法院确定举证期限，不得少于十五日13.在刑事诉讼中，对于讯问过程录音录像的规定，下列哪一选项是正确的？A.所有刑事案件都必须对讯问过程进行全程录音录像B.只有可能判处无期徒刑、死刑的案件才需要录音录像C.录音录像应当保持完整性，不得进行剪辑、删改D.辩护律师查阅讯问录音录像需经法院批准14.检察官在审查起诉期间，发现犯罪嫌疑人甲没有犯罪事实，应当作出何种决定？A.不起诉决定B.撤销案件决定C.终止审理决定D.退回公安机关补充侦查15.甲因涉嫌盗窃被公安机关立案侦查，在审查起诉阶段，甲认罪认罚，值班律师见证下签署了具结书。若甲在庭审中翻供，对于具结书的效力，下列说法正确的是？A.具结书自动失效，不再作为从宽依据B.具结书仍然有效，法院应当直接依据具结书量刑C.检察院应当撤回具结书D.法院可以不再适用认罪认罚从宽制度16.人民法院在审理一起民事案件时，发现该案件涉嫌犯罪，且犯罪事实直接影响民事案件的性质和责任承担。法院应当如何处理？A.继续审理民事案件，告知当事人另行提起刑事自诉B.将犯罪线索和材料移送公安机关，民事案件中止审理C.驳回原告起诉，将全案移送公安机关D.直接审理民事案件，在判决书中引用刑法条文17.甲公司诉乙公司合同纠纷一案，德阳市中级人民法院作出一审判决后，乙公司不服提起上诉。在二审中，乙公司提出新证据证明一审认定事实错误。二审法院应当如何处理？A.径行改判B.发回重审C.因新证据导致改判，二审法院应当责令乙公司承担诉讼费用D.维持原判18.关于行政诉讼中的举证责任，下列哪一选项是正确的？A.被告对作出的行政行为负有举证责任B.原告应当证明行政行为违法C.在起诉行政机关不作为的案件中，原告无需提供其向被告提出申请的证据D.被告不得在诉讼过程中自行向原告和第三人收集证据，但经法院准许除外19.法官在审理案件过程中，遇有法定回避情形，应当如何处理？A.可以自行回避，也可以由当事人申请回避B.必须由当事人申请回避，法官不能主动回避C.是否回避由院长决定，法官无权决定D.回避申请应当在法庭辩论终结前提出20.甲乙丙三人共同对丁实施伤害行为，致丁重伤。经查，甲起主要作用，乙起次要作用，丙系胁从。关于量刑，下列哪一选项符合刑法规定？A.对甲应当按照其所参与的全部犯罪处罚B.对乙应当从轻处罚C.对丙应当减轻处罚D.对丙可以免除处罚21.下列哪一情形属于“结果加重犯”？A.聚众斗殴致人重伤、死亡B.非法拘禁使用暴力致人伤残、死亡C.抢劫致人重伤、死亡D.强奸致人重伤、死亡22.甲为了报复乙，在乙的汽车刹车片上动了手脚，乙驾驶该汽车时因刹车失灵冲出道路，造成车毁人亡。甲的行为构成？A.破坏交通工具罪B.故意毁坏财物罪C.以危险方法危害公共安全罪D.故意杀人罪23.关于民法典中的保证方式，下列说法正确的是？A.当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任B.当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任C.一般保证人享有先诉抗辩权D.连带责任保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁前，可以拒绝承担保证责任24.甲向乙借款50万元，以其价值80万元的房屋设定抵押，并办理了登记。后甲又将该房屋出租给丙，租赁合同未登记。甲无力还款，乙行使抵押权。下列哪一选项正确？A.丙的租赁权优先于乙的抵押权B.乙的抵押权优先于丙的租赁权C.抵押权实现时，丙的租赁权消灭，乙应赔偿丙损失D.丙有权要求带租约拍卖25.在刑事诉讼中，侦查机关扣押犯罪嫌疑人的邮件、电报，应当经哪一机关批准？A.公安机关负责人B.检察院检察长C.人民法院D.侦查机关或者检察机关26.检察官在履行职责中，发现某行政机关在环境保护监管中存在违法行为，导致国家利益受损，但未涉嫌犯罪。检察官应当采取何种措施？A.提起公诉B.提起行政公益诉讼C.发出检察建议D.移送监察机关27.下列哪一证据属于刑事诉讼中的“直接证据”？A.被害人陈述称看到被告人拿刀捅人B.现场提取的带有被告人指纹的凶器C.证明被告人案发时在现场的监控录像D.鉴定意见证明凶器伤口与被告人持有的刀具一致28.甲乙系夫妻，婚后甲因感情不和起诉离婚，法院判决不准离婚。六个月后，甲再次起诉离婚，法院应当？A.必须受理B.可以受理C.不予受理，除非有新情况、新理由D.调解不成才能受理29.关于执行程序，下列哪一选项是正确的？A.具有给付内容的生效法律文书均可由人民法院执行B.仲裁裁决书由仲裁机构执行C.公证债权文书确有错误的，人民法院应当裁定不予执行D.申请执行的期限为两年，从法律文书作出之日起计算30.甲因犯盗窃罪被判处有期徒刑3年，在刑罚执行完毕后第4年，又犯故意伤害罪，被判处有期徒刑2年。甲是否构成累犯？A.构成一般累犯B.构成特殊累犯C.不构成累犯D.构成再犯二、多项选择题（每题有两个或两个以上正确选项，共15题）31.关于刑法中的“事实认识错误”，下列哪些选项是正确的？A.甲想杀乙，却误把丙当成乙杀死，属于具体的事实认识错误，按故意杀人罪既遂论处B.甲想偷普通财物，却偷了枪支，属于抽象的事实认识错误，按盗窃罪论处C.甲想毒杀乙，结果乙没死，但毒死了丙，对甲应按故意杀人罪（未遂）和过失致人死亡罪数罪并罚D.甲想打乙的腿部（轻伤），却失手打中乙颈部导致其死亡，属于打击错误，按故意伤害（致死）罪论处32.下列哪些情形属于“自首”？A.犯罪嫌疑人自动投案，并如实供述自己的主要罪行B.犯罪嫌疑人被采取强制措施后，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行C.犯罪嫌疑人自动投案后，又翻供，但在一审判决前又如实供述的D.被告人被抓获后，协助司法机关抓捕同案犯33.关于刑事诉讼中的强制措施，下列哪些说法是正确的？A.取保候审由公安机关执行B.监视居住由公安机关执行C.拘留由公安机关、检察机关决定，公安机关执行D.逮捕由人民检察院批准或决定，或者人民法院决定，由公安机关执行34.检察官在审查起诉时，遇有下列情形，可以作出不起诉决定的有？A.情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的B.犯罪已过追诉时效期限的C.经特赦令免除刑罚的D.依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的35.关于民事诉讼中的送达，下列哪些说法是正确的？A.直接送达是首选送达方式B.受送达人下落不明，或者用其他方式无法送达的，可以进行公告送达C.调解书应当直接送达当事人本人，不适用留置送达D.电子送达适用于判决书、裁定书、调解书36.下列哪些民事案件适用“举证责任倒置”？A.高度危险作业致人损害的侵权诉讼B.因环境污染引起的损害赔偿诉讼C.饲养动物致人损害的侵权诉讼D.因医疗行为引起的侵权诉讼37.关于民法典中的婚姻家庭编，下列哪些说法是正确的？A.夫妻一方因受到人身损害获得的赔偿金，属于个人财产B.夫妻双方共同签名或者夫妻一方事后追认等共同意思表示所负的债务，属于夫妻共同债务C.现役军人的配偶要求离婚，应当征得军人同意D.女方在怀孕期间、分娩后一年内或者终止妊娠后六个月内，男方不得提出离婚38.下列哪些合同属于“无效合同”？A.一方以欺诈手段订立的合同B.恶意串通，损害他人合法权益的合同C.违反法律、行政法规的强制性规定的合同D.违背公序良俗的合同39.关于行政诉讼的受案范围，下列哪些情形人民法院应当受理？A.行政拘留B.行政强制措施C.行政许可D.行政机关针对公务员的奖惩决定40.刑事案件庭审中，下列哪些人员可以提出回避申请？A.审判人员B.检察人员C.侦查人员D.书记员、翻译人员、鉴定人41.关于罪刑法定原则，下列哪些理解是正确的？A.禁止类推解释B.禁止事后法C.禁止绝对不定刑期D.禁止不均衡的、残虐的刑罚42.甲公司因生产伪劣产品被市场监督管理局处罚。甲公司不服，提起行政诉讼。在诉讼过程中，被告（市场监督管理局）收集了甲公司其他违法行为的证据。关于该证据的效力，下列哪些说法正确？A.该证据可以作为认定原行政行为合法的依据B.该证据不得作为认定原行政行为合法的依据C.法院应当不予采纳D.被告违反了“先取证，后裁决”的原则43.下列哪些财产不得抵押？A.土地所有权B.宅基地使用权C.学校、幼儿园的教育设施D.依法被查封、扣押、监管的财产44.关于法官职业道德，下列哪些要求是正确的？A.法官应当清正廉明，恪守职业道德B.法官不得接受当事人及其代理人的请客送礼C.法官不得从事营利性的经营活动D.法官在退休后两年内，不得以律师身份担任诉讼代理人45.关于认罪认罚从宽制度，下列哪些说法是正确的？A.适用于所有刑事案件B.犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理C.值班律师可以为犯罪嫌疑人、被告人提供法律帮助D.认罪认罚案件应当听取被害人及其诉讼代理人的意见三、不定项选择题（每题有一个或一个以上正确选项，共5题）46.甲深夜潜入乙家行窃，窃得现金2万元。刚要离开时，被乙发现。乙为抓小偷，手持木棍追赶。甲为抗拒抓捕，掏出随身携带的匕首刺向乙，致乙重伤。甲的行为：A.构成盗窃罪B.构成故意伤害罪C.构成抢劫罪D.属于入户抢劫47.甲公司向乙银行借款100万元，丙公司提供连带责任保证。合同约定：保证期间为主债务履行期届满之日起六个月。主债务履行期届满之日为2024年1月1日。甲公司未按期还款。乙银行于2024年8月1日向法院起诉丙公司要求承担保证责任。关于本案：A.丙公司的保证责任已免除B.丙公司应当承担保证责任C.保证期间已过，转为诉讼时效D.乙银行的起诉已过诉讼时效48.某市公安局以涉嫌诈骗罪对甲刑事拘留，并提请检察院批准逮捕。检察院审查后，认为证据不足，作出不批准逮捕决定。公安机关收到决定后：A.必须立即释放甲B.如果需要继续侦查，可以取保候审或者监视居住C.可以提请检察院复议D.可以对甲继续拘留49.甲诉乙离婚纠纷一案，法院经审理判决准予离婚，并对财产分割、子女抚养作出判决。判决书送达后，乙不服，提起上诉。在上诉期间：A.甲可以另行结婚B.甲不得另行结婚C.一审判决未生效D.双方当事人的权利义务关系仍以一审判决为准50.检察院在审查起诉甲涉嫌受贿罪一案时，发现甲还涉嫌贪污罪，且贪污罪事实清楚，证据确实充分，但受贿罪证据不足。检察院应当：A.对受贿罪作出不起诉决定，对贪污罪提起公诉B.全案退回补充侦查C.全案作出不起诉决定D.对全案提起公诉，由法院审理四、案例分析题（共4题）51.案例一：被告人张某，男，35岁，某国有公司财务主管。2023年5月至2024年2月期间，张某利用职务便利，采取伪造发票、虚列支出等手段，挪用公款共计300万元。其中，200万元用于个人炒股，获利50万元；100万元用于给其女朋友购买豪车及奢侈品。2024年3月，公司进行财务审计时发现账目问题，张某担心事情败露，携带炒股获利及剩余本金共计220万元潜逃。2024年5月，张某在异地被抓获。问题：(1)张某挪用200万元炒股的行为构成何罪？请说明理由。(2)张某挪用100万元用于个人消费（购车等）且潜逃的行为构成何罪？请说明理由。(3)张某的炒股获利50万元应如何处理？(4)假设张某在潜逃前，主动向单位领导承认了挪用事实，并归还了全部款项，其行为性质有何变化？52.案例二：甲公司与乙公司签订了一份《建设工程施工合同》，约定由甲公司承建乙公司的厂房，总价款2000万元，工期为300天。合同约定，若逾期竣工，每逾期一天，违约金为1万元。合同签订后，甲公司进场施工。施工过程中，因乙公司未按约定支付进度款，导致工程停工30天。后乙公司支付了款项，工程复工。最终，工程比原定工期晚了20天竣工。乙公司以此为由，拒绝支付剩余工程款300万元，并要求甲公司支付逾期竣工违约金20万元。甲公司则认为，逾期是因乙公司未付款造成，且实际延误天数少于停工天数，不构成违约，并起诉乙公司要求支付剩余工程款及利息。问题：(1)本案中，甲公司是否构成违约？为什么？(2)乙公司是否有权行使履行抗辩权（先履行抗辩权或同时履行抗辩权）？请分析。(3)对于乙公司主张的20万元违约金，法院应否支持？请结合民法典相关规定说明。(4)假设甲公司承建的厂房存在质量问题，经鉴定主要原因是甲公司偷工减料，乙公司能否以此为由拒付工程款？请说明权利依据。53.案例三：2024年1月10日晚，被告人李某（男，28岁）在德阳市某烧烤店吃夜宵。期间，邻桌被害人王某（男，30岁）因醉酒与李某发生口角，王某随手拿起啤酒瓶砸向李某头部，致李某轻微伤。李某为避免再次被打，随手抓起桌上的水果刀捅刺王某腹部一刀，王某倒地。李某随即拨打120急救电话，并在现场等待。王某经送医抢救无效死亡。经法医鉴定，王某系被锐器刺破肝脏导致失血性休克死亡。案发后，公安机关以李某涉嫌故意伤害罪立案侦查，并移送检察院审查起诉。检察院认为李某的行为构成正当防卫，拟作出不起诉决定。被害人家属不服，向上一级检察院申诉。问题：(1)结合刑法规定，分析李某的行为是否构成正当防卫？请从起因、时间、主观、对象、限度五个方面进行论述。(2)如果认定李某的行为构成防卫过当，应当如何定罪量刑？(3)检察院拟作出“法定不起诉”还是“酌定不起诉”？请说明二者的区别。(4)在本案审查起诉阶段，李某是否有权委托辩护人？如果李某因经济困难未委托辩护人，检察院是否有义务通知法律援助机构指派律师？54.案例四：原告周某诉被告某房地产开发公司房屋买卖合同纠纷一案。周某诉称：2023年6月，其与某房地产公司签订《商品房预售合同》，购买该公司开发的“阳光丽景”小区1栋1201号房。合同约定交房日期为2024年5月1日。合同第十二条约定：“出卖人逾期交房超过90日，买受人有权解除合同。”截至2024年8月1日，房地产公司仍未交付房屋。周某多次催告无果，遂向法院起诉，请求解除合同，并要求房地产公司返还已付房款100万元及支付违约金10万元。房地产公司辩称：逾期交房是因为2023年8月德阳发生地震，导致工地停工，属于不可抗力，应当免除违约责任。此外，合同约定违约金过高，请求予以降低。经查：2023年8月德阳确实发生地震，但震级较小，该工地仅停工5天，且未造成实质性损害。房地产公司未能按期交房的主要原因是资金链断裂，施工进度缓慢。问题：(1)房地产公司主张的“地震不可抗力”免责理由能否成立？为什么？(2)周某是否有权解除合同？请依据民法典相关规定分析。(3)假设法院支持解除合同，关于周某主张的违约金，法院应如何处理？如需调整，应考虑哪些因素？(4)假设该房屋已经办理了预告登记，合同解除后，周某是否有权要求注销预告登记？五、论述题（共1题）55.请结合“习近平法治思想”中关于“坚持以人民为中心”的核心要义，论述在司法审判（或检察办案）活动中，如何实现政治效果、社会效果、法律效果的有机统一？要求：观点明确，逻辑清晰，论述充分，不少于600字。参考答案及解析一、单项选择题1.A【解析】甲系民营企业高管，属于非国家工作人员。利用职务便利挪用单位资金进行非法活动（赌博），数额较大，超过三个月未还（或者虽未超过三个月但进行营利活动、非法活动），构成挪用资金罪。选项A正确。挪用公款罪要求主体是国家工作人员，排除B。职务侵占罪要求具有非法占有目的，甲是挪用而非占有，排除C。非受贿罪，排除D。2.B【解析】乙在微信群内辱骂丙，公然贬低他人人格，构成侮辱罪。虽然捏造事实，但侧重于辱骂，且侮辱罪是“告诉才处理”的案件（严重危害社会秩序和国家利益的除外），但题目问行为性质，选项B最准确。若侧重捏造事实损害名誉，则构成诽谤罪。本题中“多次辱骂”是核心。C项忽略了情节严重可能构成犯罪。D项寻衅滋事通常针对公共场所秩序，微信群属于相对封闭空间，除非造成严重公共秩序混乱，否则不构成本罪。3.D【解析】根据《刑法》及相关司法解释，行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚，A正确。对有影响力的人行诉罪法定刑为五年以下，B正确。单位行贿双罚制，C正确。D项错误，因为行贿人在被追诉后，如实供述办案机关未掌握的行贿行为，也属于坦白或自首（视具体情况），依然可以适用从宽处罚，并非“不再适用”。4.B【解析】甲15周岁，只对故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪负刑事责任。绑架罪不在八大罪之列。甲在绑架过程中杀害人质，根据《刑法》第十七条第二款，已满十四周岁不满十六周岁的人实施绑架行为杀害被绑架人的，应当以故意杀人罪定罪处罚。故选B。5.A【解析】丙身为生产作业人员，违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故，构成重大责任事故罪。工程重大安全事故罪主体是建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位，且是违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，排除B。劳动安全事故罪主体是直接负责的主管人员，且是安全生产设施或条件不符合国家规定，排除C。6.A【解析】根据《刑法》关于转化型抢劫的规定，犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，依照抢劫罪定罪处罚。甲乙共同盗窃，乙为抗拒抓捕当场使用暴力，二人均转化为抢劫罪。甲虽未直接实施暴力，但作为共犯，应对乙的转化行为承担刑事责任。故选A。7.C【解析】居住权可以通过合同或遗嘱方式设立，A正确；居住权不得转让、继承，也不得出租（当事人另有约定的除外），B错误；居住权自登记时设立，C正确；居住权消灭后应及时办理注销登记，但效力是事实消灭，D表述不准确。本题选C。8.B【解析】《民法典》第七百二十五条规定，租赁物在承租人按照租赁合同占有期限内发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力。但本题中，甲先卖给乙并过户，后出租给丙。即“先卖后租”。此时不适用“买卖不破租赁”。丙的主张不成立。故选B。9.C【解析】约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。本题中约定20%，实际损失10%，20万确实过分高于10万，法院应当予以调整。故选C。10.B【解析】饲养动物致人损害，适用无过错责任原则。乙辩称甲逗狗，属于免责事由，但乙未能提供证据证明，故不能免责。乙应承担全部责任。故选B。11.B【解析】隐瞒重大疾病属于可撤销婚姻的事由。撤销权人应在知道或者应当知道撤销事由之日起一年内提出。故选B。12.A【解析】举证期限可以由当事人协商，并经法院准许，A正确。举证期限届满后不提交证据，如果是故意或重大过失，法院不予采纳；如果是客观原因，法院可以采纳，B错误。C错误。法院确定举证期限，第一审普通程序不得少于十五日，简易程序可少于十五日，D不严谨。选A。13.C【解析】根据《刑事诉讼法》规定，侦查人员在讯问犯罪嫌疑人的时候，可以对讯问过程进行录音或者录像；对于可能判处无期徒刑、死刑的案件或者其他重大犯罪案件，应当对讯问过程进行录音或者录像。录音录像应当保持完整性，不得剪辑、删改。故C正确。A、B太绝对。D错误，辩护律师查阅录音录像一般不需批准。14.A【解析】检察院审查起诉，发现没有犯罪事实，应当作出法定不起诉（绝对不起诉）决定。B是侦查阶段措施，C是审判阶段，D是证据不足情形。故选A。15.A【解析】认罪认罚具结书签署后，被告人反悔的，具结书失效，不再作为从宽依据，案件转为普通程序审理。故选A。16.B【解析】根据“先刑后民”原则，民商事案件必须以刑事案件的审理结果为依据的，民事案件中止审理。故选B。17.C【解析】二审中提出新证据导致改判，二审法院应当责令乙公司承担诉讼费用（因一审未举证）。故选C。18.A【解析】行政诉讼中，被告对作出的行政行为负有举证责任，A正确。原告证明行政行为违法是结果，不是责任，B错误。起诉不作为，原告应提供其提出申请的证据（例外情况除外），C错误。被告不得自行收集证据，D正确但不如A核心。本题选A。19.A【解析】法官自行回避或当事人申请回避均可。故选A。20.A【解析】对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；对其他主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。A正确。对从犯应当从轻、减轻处罚，B错误。对胁从犯应当减轻或者免除处罚，C、D均不全面。选A。21.C【解析】结果加重犯是指法律规定的基本行为导致了加重结果，而加重刑罚。抢劫致人重伤、死亡是典型的结果加重犯。A聚众斗殴致人重伤、死亡转化为故意伤害、故意杀人罪；B非法拘禁使用暴力致人伤残、死亡转化为故意伤害罪；D强奸致人重伤、死亡也是结果加重犯，但C是经典且明确的。若多选则C、D，单选题优先选C（抢劫）。22.C【解析】甲破坏汽车刹车片，足以使汽车发生倾覆、毁坏危险，危害不特定多数人的生命财产安全，构成破坏交通工具罪。若针对特定人且在特定环境下可能构成故意杀人，但破坏交通工具通常危害公共安全。故选C。23.B【解析】《民法典》规定，当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任。（注：此处需注意，旧担保法是连带，民法典改回一般保证。但2025年考试应遵循民法典）。本题选项B说是连带，A说是一般。根据民法典，A正确，B错误。C正确。D错误。本题若按民法典选A。注：出题时需注意新旧法变化，根据2025年背景，应选A。24.B【解析】先抵押后出租的，抵押权优先。抵押权实现时，租赁关系解除。故选B。25.D【解析】侦查机关扣押邮件、电报，经侦查机关（公安机关或检察院）负责人批准即可，无需法院批准。故选D。26.C【解析】行政机关违法履职但未涉嫌犯罪，检察机关可以发出检察建议督促履职。若拒不履职，导致国家利益受损，可提起行政公益诉讼。本案中“发现...存在违法行为”，首选检察建议。故选C。27.A【解析】直接证据是能单独直接证明案件主要事实的证据。A被害人陈述直接证明杀人事实。B、C、D均为间接证据，需推理。故选A。28.A【解析】判决不准离婚后，没有新情况、新理由，原告在六个月内又起诉的，不予受理。但本题是六个月后，所以必须受理。故选A。29.C【解析】公证债权文书确有错误的，法院裁定不予执行。A错误，如行政决定、仲裁裁决分别由行政机关、法院执行。B错误。D错误，申请执行期限从法律文书生效之日起计算。故选C。30.C【解析】一般累犯要求前罪和后罪都是有期徒刑以上刑罚，且后罪发生在前罪执行完毕或赦免以后5年以内。本题中，前罪有期徒刑3年，执行完毕后第4年，符合时间条件。但后罪是故意伤害致人轻伤（题目未说明重伤），若判处2年，则符合条件。但题目未明确后罪具体刑度，仅说“判处有期徒刑2年”。若后罪确实是2年，则构成累犯。但若故意伤害（轻伤）通常判3年以下，若判2年则构成。题目问是否构成，根据“判处有期徒刑2年”的假设，构成。修正：故意伤害致人轻伤一般判处3年以下，若判处2年，符合累犯条件。选A。二、多项选择题31.ABD【解析】A具体事实认识错误中的对象错误，法定符合说，故意杀人罪既遂，正确。B抽象事实认识错误，主观想偷财物（盗窃），客观偷了枪支（盗窃枪支），根据主客观相统一，在盗窃罪范围内重合，定盗窃罪，正确。C打击错误（具体事实认识错误），按故意杀人罪既遂处理（法定符合说），或者故意杀人未遂和过失致人死亡数罪并罚（具体符合说）。通说采法定符合说，定故意杀人罪既遂。C选项表述为“数罪并罚”，不符合通说，故错误。D打击错误，造成伤害结果，按故意伤害（致死）罪论处，正确。32.ABC【解析】A一般自首，正确。B特别自首（余罪自首），正确。C自动投案后又翻供，一审判决前又如实供述的，应当认定为自首，正确。D是立功，不是自首，错误。33.ABD【解析】取保候审、监视居住由公安机关执行，A、B正确。拘留由公安机关、检察院决定，公安机关执行，C正确。逮捕由检察院批准/决定或法院决定，公安机关执行，D正确。全选。34.ABCD【解析】均为法定不起诉的情形。A情节显著轻微；B过时效；C特赦；D告诉才处理。全选。35.ABC【解析】A首选，正确。B公告送达条件，正确。C调解书应当直接送达本人，不得留置送达，正确。D电子送达不适用判决书、裁定书、调解书，错误。36.ABCD【解析】均为举证责任倒置的法定情形。A高度危险；B环境污染；C饲养动物；D医疗行为。全选。37.ABD【解析】A人身损害赔偿属个人财产，正确。B共债共签，正确。C军人配偶离婚需军人同意，正确。D女方特殊保护期，正确。全选。38.BCD【解析】A欺诈手段订立的合同是可撤销合同（损害国家利益除外），不是无效合同。B、C、D均为无效合同情形。39.ABC【解析】行政诉讼受案范围包括拘留、强制措施、许可。D行政机关内部奖惩决定不属于受案范围。选ABC。40.ABCD【解析】审判人员、检察人员、侦查人员及书记员等均可回避。全选。41.ABCD【解析】罪刑法定原则的派生原则包括：禁止类推、禁止事后法、禁止绝对不定刑、禁止不均衡刑罚。全选。42.BCD【解析】行政诉讼中被告不得自行收集证据，收集的证据无效，法院不予采纳。A错误，BCD正确。43.ABCD【解析】土地所有权、宅基地、教育设施、查封财产均不得抵押。全选。44.ABCD【解析】均为法官职业道德基本要求。全选。45.ABCD【解析】认罪认罚从宽制度适用于所有刑事案件（除极少数特殊情形外），需自愿、值班律师参与、听取被害人意见。全选。三、不定项选择题46.CD【解析】甲入户盗窃，为抗拒抓捕当场使用暴力，转化为抢劫罪。且属于“入户抢劫”，情节严重。故选CD。47.A【解析】保证期间为主债务履行期届满之日起六个月。乙银行于2024年8月1日起诉，已超过6个月（1月1日至7月1日），保证责任已免除。故选A。48.ABC【解析】检察院不批捕，公安机关必须立即释放（A）。如需继续侦查，可取保候审或监视居住（B）。可以提请复议（C）。D错误，不得继续拘留。49.BC【解析】一审判决后，上诉期内，判决未生效（C）。甲在判决生效前不得另行结婚（B）。A错误。D错误。50.A【解析】对受贿罪证据不足，应当作出存疑不起诉（或证据不足不起诉）；对贪污罪事实清楚，应当提起公诉。检察院可以对部分起诉，部分不起诉。故选A。四、案例分析题51.(1)张某挪用200万元炒股的行为构成挪用公款罪。理由：张某系国有公司财务主管，属于国家工作人员。利用职务便利挪用公款进行营利活动（炒股），数额较大，符合挪用公款罪的构成要件。(2)张某挪用100万元用于个人消费且潜逃的行为构成贪污罪。理由：根据司法解释，挪用公款后，携带挪用的公款潜逃的，依照贪污罪定罪处罚。张某将挪用的款项用于挥霍并潜逃，表明其具有非法占有目的，转化为贪污罪。(3)张某炒股获利50万元属于违法所得，应当予以追缴，上缴国库。(4)如果张某在潜逃前主动承认挪用事实并归还全部款项，属于自首（若视为自动投案）且退赃。对于挪用公款罪部分，由于已归还，可以从轻或减轻处罚；对于贪污罪部分，由于未携带款项潜逃（已归还），可能不构成贪污罪，仍定性为挪用公款罪，且因自首和退赃，可大幅从宽处罚，甚至免除处罚。52.(1)甲公司不构成违约。虽然工程逾期20天，但这是因乙公司未按约定支付进度款导致的停工造成的。根据民法典规定，当事人一方因对方违约导致未能履行合同的，不承担违约责任。(2)乙公司有权行使先履行抗辩权（或同时履行抗辩权）。合同中若有约定履行顺序，乙作为后履行一方，在甲未提供适当履行（施工）时，有权拒绝其履行要求（支付工程款）。但本题中是乙未付款导致甲停工，实际上是乙违约在先。(3)法院不应支持20万元违约金。因为逾期是乙违约引起的，甲不承担违约责任。(4)假设存在质量问题且主要原因是甲偷工减料，乙有权主张减少工程款或要求赔偿，甚至解除合同。根据民法典，施工人交付的工作成果不符合质量要求的，发包人可以合理选择请求承包人承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。乙可以以此为由拒付相应部分工程款（行使先履行抗辩权或违约责任抵销）。53.(1)李某的行