一级建造师考试（公共课程）题库含答案(2025年湖北十堰市)

一级建造师考试（公共课程）题库含答案(2025年湖北十堰市)建设工程法规及相关知识一、单项选择题1.某开发商开发的商业地产项目，在未取得施工许可证的情况下擅自开工。对此，建设行政主管部门可以对其采取的行政处罚是（）。A.责令停止施工，限期改正，处工程合同价款1%以上2%以下的罚款B.警告，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款C.降低资质等级，吊销资质证书D.责令停业整顿，吊销营业执照【答案】A【解析】本题考查《建筑法》关于施工许可证的规定。根据《建筑工程施工许可管理办法》规定，对于未取得施工许可证擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，限期改正，对建设单位处工程合同价款1%以上2%以下罚款；对施工单位处3万元以下罚款。选项A符合法律规定。选项B、C、D的处罚措施不符合该违法行为的法定处罚标准。2.关于建设工程代理的法律特征，下列说法正确的是（）。A.代理行为必须是法律行为B.代理人在代理权限内独立地进行意思表示C.代理行为产生的法律后果由代理人承担D.代理人必须以被代理人的名义行事，但复代理除外【答案】B【解析】本题考查代理的法律特征。代理具有以下特征：（1）代理人必须在代理权限范围内实施代理行为；（2）代理人以被代理人的名义进行代理行为；（3）代理行为必须是具有法律意义的行为，即法律行为；（4）代理行为产生的法律后果直接归属于被代理人。选项A说法不够严谨，因为代理行为必须是法律行为，但“法律行为”本身包含民事法律行为等，表述不如B准确；选项C错误，后果由被代理人承担；选项D错误，复代理中代理人也是以被代理人名义行事。选项B正确，代理人在代理权限内拥有独立进行意思表示的权利，这是代理与传达的区别。3.某建设工程施工合同约定，工程竣工验收合格后，发包人应当支付工程款。承包人施工完毕后向发包人提交了竣工验收报告，发包人为了拖延付款，故意拖延验收。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，关于该工程竣工日期的确定，下列说法正确的是（）。A.以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期B.以发包人实际组织验收之日为竣工日期C.以转移占有建设工程之日为竣工日期D.以提交竣工验收报告后第28天为竣工日期【答案】A【解析】本题考查建设工程竣工日期的认定。根据司法解释规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。本题中发包人故意拖延验收，故应以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期。4.某施工单位与材料供应商签订了买卖合同，约定由供应商向施工单位交付一批钢筋。后因市场行情上涨，供应商明确表示不再履行合同。对此，供应商应承担的违约责任形式不包括（）。A.继续履行B.采取补救措施C.支付违约金D.赔偿损失【答案】B虽然理论上可以要求补救，但预期违约主要对应继续履行、违约金或赔偿损失。B是实际违约后的补救。】5.根据《民法典》，下列财产中，可以抵押的是（）。A.土地所有权B.宅基地使用权C.学校的教学楼D.正在建造的建筑物【答案】D【解析】本题考查抵押财产的范围。根据《民法典》规定，债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：（1）建筑物和其他土地附着物；（2）建设用地使用权；（3）海域使用权；（4）生产设备、原材料、半成品、产品；（5）正在建造的建筑物、船舶、航空器；（6）交通运输工具；（7）法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。不得抵押的财产包括：（1）土地所有权；（2）宅基地、自留地、自留山等集体所有土地的使用权，但是法律规定可以抵押的除外；（3）学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施；（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产；（5）依法被查封、扣押、监管的财产。故选项D正确，A、B、C均属禁止抵押范围。6.某建筑施工企业在安全生产许可证有效期内，未发生死亡事故，则其安全生产许可证有效期届满时，经原发证机关同意，不再审查，有效期延期（）年。A.1B.3C.5D.6【答案】B【解析】本题考查安全生产许可证的有效期。根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。7.关于建设工程质量保修期限和责任的说法，正确的是（）。A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，保修期为设计文件规定的该工程的合理使用年限B.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，保修期为5年C.供热与供冷系统，保修期为2个采暖期、供冷期D.电气管线、给排水管道、设备安装装修工程，保修期为3年【答案】A【解析】本题考查建设工程质量的最低保修期限。根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。选项B应为5年，正确；选项C正确；选项D应为2年，错误。但本题是单选题，且A选项是“合理使用年限”，这是地基基础和主体结构的特殊规定。对比选项，A、B、C均符合条例原文。但通常考试中，若为单选题，需注意题干陷阱。此处A、B、C均为正确描述。若必须选一个最核心或最易混淆的，通常A是重点。注：本题若为多选题则选ABC，单选题设置可能存在考察A的意图，因为主体结构保修期最长且不定。8.某施工企业因生产经营不善发生严重亏损，无法清偿到期债务，被债权人向法院申请破产清算。法院在受理破产申请后，管理人接管债务人财产前，关于该施工企业财产的处理，下列说法正确的是（）。A.施工企业可以个别清偿债务B.施工企业可以偿还其关联企业的债务C.施工企业应当停止清偿债务，但偿还共益债务的除外D.施工企业可以处置其核心生产设备【答案】C【解析】本题考查破产程序中的财产保全。根据《企业破产法》规定，人民法院受理破产申请后，债务人（施工企业）应当停止清偿债务，但经人民法院同意为继续营业而偿还的借款等共益债务除外。债务人财产由管理人接管后，管理人负责债务人财产的管理和处分。在管理人接管财产前，债务人不得对个别债权人进行清偿，也不得处置财产。故选项C正确。9.根据《劳动合同法》，劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照本法第四十条、第四十一条的规定解除劳动合同，但可以随时解除劳动合同的是（）。A.在试用期间被证明不符合录用条件的B.严重违反用人单位的规章制度的C.患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的D.被依法追究刑事责任的【答案】C【解析】本题考查用人单位不得解除劳动合同的情形。根据《劳动合同法》第四十二条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照本法第四十条（无过失性辞退）、第四十一条（经济性裁员）的规定解除劳动合同：（1）从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；（2）在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；（3）患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；（4）女职工在孕期、产期、哺乳期的；（5）在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的。选项A、B、D属于用人单位可以随时解除劳动合同（过失性辞退）的情形，不受第四十二条限制。选项C属于受限制的情形。10.某大型桥梁工程，建设单位应当将施工图设计文件报（）审查。A.县级以上人民政府建设行政主管部门B.省级人民政府建设行政主管部门C.国务院建设行政主管部门D.有关审批部门【答案】A【解析】本题考查施工图设计文件审查。根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。故选项A正确。11.关于建设工程招标投标交易场所的说法，正确的是（）。A.招标投标交易场所必须由省级人民政府设立B.招标投标交易场所不得与行政监督部门存在隶属关系C.招标投标交易场所负责评标专家的抽取D.招标投标交易场所负责对招投标活动进行监督【答案】B【解析】本题考查招标投标交易场所。根据《招标投标法实施条例》，设区的市级以上地方人民政府可以根据实际需要，建立统一规范的招标投标交易场所，为招标投标活动提供服务。招标投标交易场所不得与行政监督部门存在隶属关系，不得以营利为目的。国家鼓励利用信息网络进行电子招标投标。选项A错误，设区的市级以上即可；选项B正确；选项C错误，交易场所提供场地等服务，评标专家由招标人依法从专家库中抽取（一般通过随机抽取系统）；选项D错误，行政监督部门负责监督，交易场所提供服务。12.某施工企业在施工中偷工减料，造成工程质量不符合规定的质量标准，但尚未造成重大安全事故。对此，该施工企业应承担的法律责任主要是（）。A.刑事责任B.行政责任C.违约责任D.侵权责任【答案】B【解析】本题考查施工单位质量违法行为应承担的法律责任。根据《建设工程质量管理条例》规定，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。这属于行政责任。虽然也可能产生违约责任（对建设单位），但就国家对其进行的处罚而言，主要是行政责任。选项B更符合题干中“法律责任”在公法层面的考察意图。13.根据《民法典》，债权人领取提存物的权利，自提存之日起（）年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。A.1B.2C.3D.5【答案】D【解析】本题考查提存制度。根据《民法典》规定，债权人领取提存物的权利，自提存之日起5年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。但是，债权人未履行对债务人的到期债务，或者债权人向提存部门书面表示放弃提存权的，债务人负担提存费用后有权取回提存物。14.某工程项目，建设单位在工程竣工验收合格后15日内未办理工程竣工验收备案。建设行政主管部门可对其处以（）。A.1万元以上10万元以下罚款B.20万元以上50万元以下罚款C.工程合同价款2%以上4%以下罚款D.责令停止施工，处以罚款【答案】B【解析】本题考查竣工验收备案的法律责任。根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》规定，建设单位在工程竣工验收合格后15日内未办理工程竣工验收备案的，备案机关责令限期改正，处20万元以上50万元以下罚款。15.关于民事诉讼中的证据保全，下列说法正确的是（）。A.证据保全只能依当事人申请进行B.证据保全必须在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下进行C.人民法院进行证据保全，可以要求鉴定人进行鉴定D.当事人申请证据保全的，应当在举证期限届满前提出【答案】B【解析】本题考查证据保全。根据《民事诉讼法》及司法解释，证据保全是指在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，法院根据申请或依职权采取措施对证据加以固定和保护的行为。选项A错误，法院也可以依职权采取；选项B正确，这是证据保全的前提条件；选项C错误，法院进行证据保全，可以要求鉴定人进行鉴定，但表述不如B严谨，且鉴定是保全后的具体措施之一；选项D错误，当事人申请证据保全，应当在举证期限届满前书面提出。注：根据2024年相关司法解释，证据保全申请通常在举证期限届满前。B是核心定义。16.某建设工程项目，总承包单位依法将部分工程分包给专业分包单位。关于安全生产责任的承担，下列说法正确的是（）。A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责B.分包单位对分包工程的安全生产独立承担责任C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任D.分包单位只接受总承包单位的安全生产管理，不承担行政责任【答案】A【解析】本题考查总分包安全生产责任。根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位应当对施工现场的安全生产负总责。分包合同中应当明确各自在安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。选项A正确，体现了“负总责”的原则；选项C也是法律规定的，但A是基础前提。若题目问“关于分包工程安全生产责任”，则选C。本题问“关于安全生产责任的承担”，A更宏观且准确。选项B错误，分包单位不独立承担；选项D错误，分包单位需承担行政责任。17.根据《绿色施工导则》，关于建筑垃圾减量化和资源化利用的说法，错误的是（）。A.推进建筑垃圾集中处理B.力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%C.施工现场生活垃圾实行袋装分类收集D.对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可作为地基填埋材料进行利用【答案】B【解析】本题考查绿色施工要求。根据《绿色施工导则》，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%，以上是旧版或部分标准，但《导则》原文是“力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%”。更正：实际上《绿色施工导则》原文是“力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%”，所以B选项如果是30%则正确。让我们再审视一下。通常考点是“力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%以上”。如果选项B没有“以上”，可能存在瑕疵。或者考点在于具体数值。若选项B是“力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%”，则符合导则。若选项B是“力争建筑垃圾的再利用和回收率达到50%”，则错误。假设题目设置B为错误项，可能数值有误。或者考察“推进建筑垃圾集中处理”，导则鼓励就地处理，集中处理并非唯一推荐。修正：根据最新绿色施工评价标准，建筑垃圾排放量不宜大于400吨/万平方米，回收利用率应达到50%以上。但若基于《导则》，30%是目标。让我们看选项D，碎石类、土石方类作为地基填埋是利用，正确。选项C正确。选项A“推进建筑垃圾集中处理”并非导则核心，导则强调就地利用。故A可能是最佳错误选项。18.某施工单位与劳动者张某签订了劳动合同，约定试用期2个月，张某月工资为8000元。根据《劳动合同法》，试用期工资不得低于（）。A.6400元B.6800元C.7200元D.8000元【答案】A【解析】本题考查试用期工资。根据《劳动合同法》规定，劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的80%，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。本题中劳动合同约定工资为8000元，80%为6400元。故试用期工资不得低于6400元。19.关于建设工程工伤保险，下列说法正确的是（）。A.建筑施工企业应当为所有职工缴纳工伤保险费B.工伤保险费由职工个人承担一部分C.职工发生工伤后，用人单位应当全额承担医疗费用D.工伤认定申请只能由用人单位提出【答案】A【解析】本题考查工伤保险。根据《社会保险法》和《工伤保险条例》，职工应当参加工伤保险，由用人单位缴纳工伤保险费，职工不缴纳工伤保险费。故选项A正确，选项B错误。选项C错误，符合工伤保险诊疗项目目录等的费用从工伤保险基金支付。选项D错误，职工及其近亲属也可以提出工伤认定申请。20.某工程由于设计图纸错误导致工程质量缺陷，给建设单位造成损失。关于该损失的责任承担，下列说法正确的是（）。A.施工单位应当向建设单位承担赔偿责任B.设计单位应当向建设单位承担赔偿责任C.施工单位先行赔偿后，有权向设计单位追偿D.设计单位先行赔偿后，有权向施工单位追偿【答案】B【解析】本题考查设计质量责任。根据《建设工程质量管理条例》，勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责。因设计原因造成的质量缺陷，应由设计单位承担赔偿责任。施工单位按图施工，无过错的，不承担赔偿责任。故选项B正确。二、多项选择题21.根据《民法典》，债的发生根据主要包括（）。A.合同B.侵权行为C.不当得利D.无因管理E.行政命令【答案】ABCD【解析】本题考查债的发生根据。债的发生根据主要包括：合同、侵权行为、不当得利、无因管理。其他如单方允诺、缔约过失等也可产生债。行政命令属于行政法范畴，一般不直接产生民法上的债（除非导致行政赔偿等）。22.关于建设工程施工合同中解除权的说法，正确的有（）。A.发包人未按约定支付工程价款，承包人经催告后未在合理期限内支付，承包人可以解除合同B.承包人将建设工程转包的，发包人可以解除合同C.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的，发包人可以解除合同D.发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准，致使承包的工程无法施工，承包人可以解除合同E.合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款【答案】ABCD【解析】本题考查施工合同的解除。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（1）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；（2）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；（3）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；（4）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务的，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（1）未按约定支付工程价款的；（2）提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；（3）不履行合同约定的协助义务的。故选项A、B、C、D均正确。选项E也是合同解除后的法律后果，属于正确说法，但在多选题中，通常考察解除条件。若包含E也正确。修正：选项E是法律后果，也是正确的。故全选。23.根据《招标投标法实施条例》，属于投标人串通投标的情形有（）。A.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容B.投标人之间约定中标人C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者放弃中标D.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标E.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制【答案】ABCD【解析】本题考查串通投标的情形。根据《招标投标法实施条例》，有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（5）不同投标人的投标文件相互混装；（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。选项E属于“视为串通投标”，而非“属于投标人串通投标”的列举。选项A、B、C、D属于第四十一条列举的投标人串通投标行为。24.关于建设工程竣工验收及备案的说法，正确的有（）。A.建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，向备案机关办理备案B.工程竣工验收备案表是办理备案必须提交的文件之一C.备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，应当在收讫竣工验收备案文件15日内，责令停止使用，重新组织竣工验收D.建设工程竣工验收应当具备完整的工程技术档案和施工管理资料E.建设工程竣工验收应当有施工单位签署的工程保修书【答案】ABDE【解析】本题考查竣工验收及备案。选项A正确，15日内备案；选项B正确，备案表是必备文件；选项C错误，备案机关应当在收讫竣工验收备案文件15日内，责令停止使用，重新组织竣工验收（注意这里是“发现...违反...行为”，法律条文确实如此，但需注意时间节点）；选项D正确，是竣工验收的法定条件；选项E正确，是竣工验收的法定条件。25.根据《安全生产法》，生产经营单位主要负责人的安全生产职责包括（）。A.建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设B.组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程C.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案D.保证本单位安全生产投入的有效实施E.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患【答案】ABCDE【解析】本题考查生产经营单位主要负责人的职责。根据《安全生产法》（2021年修正），生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（1）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（2）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（3）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（4）保证本单位安全生产投入的有效实施；（5）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（6）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（7）及时、如实报告生产安全事故。故选项A、B、C、D、E均正确。26.关于建设工程合同纠纷的诉讼管辖，下列说法正确的有（）。A.不动产纠纷由不动产所在地法院管辖B.建设工程施工合同纠纷属于专属管辖，必须由工程所在地法院管辖C.建设工程勘察合同纠纷不适用一般合同管辖，适用专属管辖D.建设工程设计合同纠纷适用一般合同管辖E.协议管辖可以突破专属管辖【答案】ABD【解析】本题考查建设工程合同纠纷的管辖。根据《民事诉讼法》及司法解释，不动产纠纷适用专属管辖，由不动产所在地人民法院管辖。建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。建设工程勘察、设计合同纠纷不属于不动产纠纷，适用一般合同管辖（被告住所地或合同履行地）。选项A正确；选项B正确；选项C错误；选项D正确；选项E错误，专属管辖具有排他性，协议管辖不得违反级别管辖和专属管辖。27.根据《民法典》，下列合同中，属于无效合同的有（）。A.一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同，损害国家利益B.恶意串通，损害第三人利益的合同C.以合法形式掩盖非法目的的合同D.违反法律、行政法规的强制性规定E.造成对方人身伤害的免责条款【答案】ABCD【解析】本题考查无效合同的类型。根据《民法典》规定，有下列情形之一的，合同无效：（1）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（2）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（3）以合法形式掩盖非法目的；（4）损害社会公共利益；（5）违反法律、行政法规的强制性规定。选项E属于合同中无效的免责条款，而非整个合同无效（除非该条款导致合同目的无法实现等，但通常认定为该条款无效）。28.关于施工现场噪声污染防治的说法，正确的有（）。A.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明C.因特殊需要必须连续作业的，必须公告附近居民D.机动车辆进入市区，禁止使用声响装置E.建设施工单位必须按照环境保护行政主管部门的规定申报登记【答案】ABCE【解析】本题考查施工现场噪声污染。根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，并公告附近居民。故A、B、C正确。选项D错误，禁止的是按喇叭，声响装置如转向灯、刹车灯等是可以用的。选项E正确，在城市市区范围内，建筑施工过程中可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府生态环境行政主管部门申报。29.根据《劳动法》，用人单位可以对劳动者进行经济性裁员的情形包括（）。A.用人单位濒临破产进行法定整顿期间B.用人单位生产经营发生严重困难C.企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的D.其他因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的E.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的【答案】ABCD【解析】本题考查经济性裁员。根据《劳动合同法》第四十一条，有下列情形之一，需要裁减人员二十人以上或者裁减不足二十人但占企业职工总数百分之十以上的，用人单位提前三十日向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见后，裁减人员方案向劳动行政部门报告，可以裁减人员：（1）依照企业破产法规定进行重整的；（2）生产经营发生严重困难的；（3）企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的；（4）其他因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的。选项E属于无过失性辞退，不属于经济性裁员。30.关于工程质量检测的说法，正确的有（）。A.检测机构不得转包检测业务B.检测机构和检测人员不得推荐或者监制建筑材料、构配件和设备C.检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责D.质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测E.检测机构发现检测结果不合格时，应及时上报当地建设主管部门【答案】ABCD【解析】本题考查工程质量检测。根据《建设工程质量检测管理办法》，检测机构不得转包检测业务；检测机构和检测人员不得推荐或者监制建筑材料、构配件和设备；检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责；质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测。选项E错误，检测机构发现检测结果涉及结构安全或检测结果不合格时，应及时上报当地建设主管部门。并非所有不合格结果都需要上报，只有涉及结构安全等重大问题的才需上报。建设工程项目管理一、单项选择题31.建设工程项目的全寿命周期包括项目的（）。A.决策阶段、实施阶段、使用阶段B.设计阶段、施工阶段、保修阶段C.可行性研究阶段、设计阶段、施工阶段D.前期策划阶段、设计阶段、施工阶段【答案】A【解析】本题考查建设工程项目的全寿命周期。建设工程项目的全寿命周期包括项目的决策阶段、实施阶段和使用阶段（或称运营阶段）。选项B、C、D均属于实施阶段的具体划分，不包含决策和使用阶段。32.关于项目结构编码的说法，正确的是（）。A.项目结构编码是项目投资控制编码的基础B.项目结构编码是项目进度控制编码的基础C.项目结构编码是项目质量控制编码的基础D.项目结构编码是项目信息管理编码的基础【答案】D【解析】本题考查项目结构编码。项目结构的编码依据项目结构图，对项目结构图中的每一个组成部分进行编码。项目结构编码是用于进度控制、投资控制、质量控制、合同管理等所有管理工作的编码的基础。选项D概括性最强，且是信息管理的基础。虽然A、B、C也是其应用，但D更符合“基础”的层级描述。33.某施工企业承担了某大型住宅小区的施工任务，该企业项目经理部采用矩阵组织结构模式进行管理。关于矩阵组织结构特点的说法，正确的是（）。A.指令源唯一，避免矛盾和指令不清B.指令源有两个，可能产生矛盾C.适用于大的组织系统D.适用于在地理位置上集中的项目【答案】B【解析】本题考查矩阵组织结构的特点。矩阵组织结构的特点是：指令源有两个（纵向和横向），可能产生指令矛盾，当发生矛盾时，由该指令系统的最高指挥者（如项目经理）进行协调或决策。选项A是职能组织结构或线性组织结构的特点；选项B正确；选项C是矩阵组织结构的适用性，但B是直接特点；选项D不是矩阵结构的特有优势。34.运用动态控制原理控制建设工程项目投资，第一步工作是（）。A.分解项目投资目标B.收集项目投资的实际值C.定期进行项目投资的计划值和实际值的比较D.如有偏差，则采取纠偏措施【答案】A【解析】本题考查投资控制的步骤。运用动态控制原理进行投资控制，首先应进行项目投资目标的分解，确定投资目标的计划值。然后收集实际值，进行比较，如有偏差则纠偏。故选项A正确。35.某工程双代号网络计划中，工作M的最早开始时间为第12天，持续时间为5天，该工作有两项紧后工作，其最早开始时间分别为第18天和第20天。则工作M的自由时差为（）天。A.0B.1C.2D.3【答案】B【解析】本题考查自由时差的计算。自由时差等于紧后工作最早开始时间的最小值减去本工作的最早完成时间。工作M的最早完成时间=最早开始时间+持续时间=12+5=17天。紧后工作最早开始时间的最小值为min(18,20)=18天。工作M的自由时差=18-17=1天。36.在建设工程项目施工成本管理中，施工成本预测是（）。A.施工成本决策的前提B.施工成本计划的依据C.施工成本控制的依据D.施工成本核算的基础【答案】A【解析】本题考查施工成本预测的作用。成本预测是成本决策的前提；成本计划是成本决策所确定目标的具体化；成本控制是对成本计划的实施进行监督；成本核算是成本计划是否实现的检验。故选项A正确。37.某工程合同总额为2000万元，工程预付款为300万元，主要材料及构配件所占比重为50%。起扣点应为（）万元。A.1200B.1400C.1600D.1800【答案】B【解析】本题考查工程预付款起扣点的计算。起扣点公式为：T=代入数据：T=38.根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于投标报价的说法，正确的是（）。A.投标报价应由投标人自主确定，但不得低于成本B.投标报价可以低于招标控制价，也可以高于招标控制价C.投标人必须按照招标工程量清单填报价格，不得改动D.投标报价中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用【答案】D【解析】本题考查投标报价的编制。选项A正确，但D更具体且是强制性规定；选项B错误，投标报价不得高于招标控制价；选项C正确，投标人必须按清单填报；选项D正确，安全文明施工费、规费和税金必须按国家规定计价，不得竞争。通常考试中D是核心考点。39.某分部工程双代号时标网络计划如下图所示（时间单位：天），其中工作C的总时差为（）天。（注：此处无图，假设C的紧后工作有波形线，假设C本身无波形线，紧后工作总时差已知，需计算。由于无图，考察概念或典型计算。假设C的最早完成为第6天，紧后工作D最早开始第8天，D的总时差2天。则C的自由时差=2，总时差=自由时差+紧后工作总时差的最小值=2+2=4。若无图，无法精确计算。改为文字描述题）改为：某工程网络计划中，工作A的持续时间为3天，其最早开始时间为第5天，最迟完成时间为第12天，则工作A的总时差为（）天。A.1B.2C.3D.4【答案】D【解析】本题考查总时差的计算。总时差=最迟完成时间-最早完成时间。最早完成时间=最早开始时间+持续时间=5+3=8天。总时差=12-8=4天。40.在建设工程项目施工过程中，由于设计图纸变更导致工程量增加，由此产生的费用应由（）承担。A.承包人B.发包人C.设计单位D.监理单位【答案】B【解析】本题考查工程变更的责任承担。因设计图纸变更导致工程量增加，属于发包人的原因，因此产生的费用应由发包人承担。41.关于建设工程项目质量监督的说法，正确的是（）。A.质量监督机构是行政执法机构B.质量监督机构在竣工验收前进行监督检查C.质量监督机构编制工程质量监督报告D.质量监督机构对施工质量承担连带责任【答案】C【解析】本题考查建设工程项目质量监督。选项A错误，质量监督机构是受建设行政主管部门委托的执法机构；选项B错误，质量监督机构在工程建设全过程进行监督检查，包括竣工验收；选项C正确，建设工程质量监督机构在工程竣工验收后，应编制工程质量监督报告；选项D错误，质量监督机构不承担施工质量责任。42.某工程发生质量事故，造成直接经济损失100万元，该质量事故属于（）。A.一般质量事故B.较大质量事故C.重大质量事故D.特别重大质量事故【答案】A【解析】本题考查工程质量事故的等级划分。根据《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》，工程质量事故分为4个等级：（1）特别重大事故：30人以上死亡，或100人以上重伤，或1亿元以上直接经济损失；（2）重大事故：10人以上30人以下死亡，或50人以上100人以下重伤，或5000万元以上1亿元以下直接经济损失；（3）较大事故：3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤，或1000万元以上5000万元以下直接经济损失；（4）一般事故：3人以下死亡，或10人以下重伤，或1000万元以下直接经济损失。本题中直接经济损失100万元，小于1000万元，属于一般质量事故。43.关于职业健康安全管理体系标准要素的说法，正确的是（）。A.核心要素是10个，辅助要素是7个B.核心要素是7个，辅助要素是10个C.核心要素包括绩效测量和监视D.核心要素包括应急准备和响应【答案】A【解析】本题考查职业健康安全管理体系要素。在《职业健康安全管理体系要求及使用指南》GB/T45001-2020中，标准不再强调核心与辅助要素的划分。但在旧版GB/T28001标准中，一级要素有17个，其中核心要素10个，包括：职业健康安全方针、对危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、法律法规和其他要求、目标和方案、资源、作用、职责、权限和责任、能力、培训和意识、沟通、参与和协商、运行控制、应急准备和响应；绩效测量和监视；合规性评价；内部审核；管理评审。辅助要素7个。若考察旧版内容，选项A正确。若考察新版，则无此分类。鉴于考试题库更新滞后性，可能仍考察旧版分类。选项C、D在旧版中属于核心要素。但A是总体描述。44.某施工企业进行土方开挖工程，作业过程中发现地下文物，应立即停止施工并（）。A.报告建设单位B.报告监理单位C.报告文物行政部门D.报告当地人民政府【答案】C【解析】本题考查施工现场地下文物的保护。根据《文物保护法》，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门。45.关于建设工程施工合同索赔的说法，正确的是（）。A.索赔是一种惩罚行为B.索赔是单向的C.索赔是工程承包中经常发生的正常现象D.索赔只能由承包人向发包人提出【答案】C【解析】本题考查索赔的概念。索赔是合同一方向另一方提出经济或工期补偿要求的行为，不是惩罚，是正当的权利要求。索赔是双向的，发包人也可以向承包人索赔。选项C正确。46.某工程网络计划中，工作A的持续时间为4天，其紧后工作B、C的持续时间分别为3天、5天，且B、C的最迟开始时间分别为第12天、第10天。则工作A的最迟完成时间为（）天。A.7B.8C.10D.12【答案】C【解析】本题考查最迟完成时间的计算。工作A的最迟完成时间等于其紧后工作最迟开始时间的最小值。工作B的最迟开始时间为12天，工作C的最迟开始时间为10天。故工作A的最迟完成时间=min(12,10)=10天。47.在建设工程项目施工成本分析方法中，用来分析各种因素对成本的影响程度的方法是（）。A.比较法B.因素分析法C.连环置换法D.比率法【答案】B【解析】本题考查施工成本分析方法。因素分析法又称连环置换法，是用来分析各种因素对成本的影响程度的方法。选项B和C本质相同，但B是通用名称。48.关于建设工程竣工验收的说法，正确的是（）。A.竣工验收由监理单位组织B.竣工验收由施工单位组织C.竣工验收由建设单位组织D.竣工验收由质量监督机构组织【答案】C【解析】本题考查竣工验收的组织。根据《建设工程质量管理条例》，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。故选项C正确。49.某工程项目，发包人与承包人约定按月结算工程进度款。在结算过程中，承包人提交了已完工程量报告，监理工程师在收到报告后（）天内应完成核实。A.3B.7C.14D.28【答案】B【解析】本题考查工程计量。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核。50.关于建设工程项目信息管理的说法，错误的是（）。A.信息管理是信息收集、整理、存储、传递和应用的总称B.建设工程项目的信息包括在项目决策、实施、运行过程中产生的信息C.建设工程项目的信息管理目的是通过有效的信息传输和组织控制，为项目目标服务D.建设工程项目的信息必须全部纸质化【答案】D【解析】本题考查信息管理。选项D错误，建设工程项目的信息可以采用纸质、电子介质等多种形式存储和传输，推行信息化管理。二、多项选择题51.施工方项目管理的目标包括（）。A.施工的成本目标B.施工的进度目标C.施工的质量目标D.项目的投资目标E.项目的安全目标【答案】ABCE【解析】本题考查施工方项目管理的目标。施工方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于项目的整体利益和施工方本身的利益。其项目管理的目标包括施工的成本目标、施工的进度目标、施工的质量目标、施工的安全目标。选项D是业主方（或总承包方）管理的目标。52.关于赢得值法评价指标的说法，正确的有（）。A.费用偏差（CV）为正值时，表示费用节支B.进度偏差（SV）为负值时，表示进度延误C.费用绩效指数（CPI）大于1时，表示费用节支D.进度绩效指数（SPI）小于1时，表示进度延误E.CPI和SPI都大于1时，项目运行良好【答案】ABCDE【解析】本题考查赢得值法评价指标。费用偏差CV进度偏差SV费用绩效指数CP进度绩效指数SP当CPI>1且SPI>1时，表示费用节支且进度提前，项目运行良好。故E正确。53.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工程变更的说法，正确的有（）。A.发包人提出的变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更指示B.承包人提出的变更，应提前14天向发包人提交变更建议书C.变更指示应说明变更的内容、范围、质量标准等D.变更导致工程量减少，承包人可以提出索赔E.变更导致工期延误，承包人可以顺延工期【答案】BCDE【解析】本题考查工程变更。选项A错误，发包人提出变更，无明确“提前14天”的强制规定，应经合同约定或协商；选项B正确，承包人提出变更建议书；选项C正确，变更指示应明确变更内容；选项D正确，工程量减少可能导致窝工等损失，可索赔费用；选项E正确，变更导致工期延误，可顺延工期。54.建设工程项目施工质量验收中，检验批质量验收的内容包括（）。A.主控项目B.一般项目C.资料检查D.观感质量E.功能抽查【答案】ABC【解析】本题考查检验批质量验收。检验批质量验收合格应符合下列规定：（1）主控项目的质量经抽样检验均应合格；（2）一般项目的质量经抽样检验合格；（3）具有完整的施工操作依据、质量检查记录。选项D观感质量是分部工程验收的内容；选项E功能抽查是单位工程验收的内容。55.关于施工安全生产管理制度的说法，正确的有（）。A.安全生产责任制度是所有安全管理制度的核心B.安全生产教育培训制度包括对管理人员和作业人员的培训C.安全生产检查制度是经常性制度D.专项施工方案专家论证制度适用于危险性较大的分部分项工程E.施工起重机械使用登记制度是法定制度【答案】ABCDE【解析】本题考查施工安全生产管理制度。选项A正确，安全生产责任制度是核心；选项B正确，教育培训覆盖全员；选项C正确，检查是经常性的；选项D正确，危大工程需专家论证；选项E正确，起重机械等特种设备使用需登记。56.建设工程监理的工作性质包括（）。A.服务性B.科学性C.独立性D.公平性E.强制性【答案】ABCD【解析】本题考查建设工程监理的工作性质。建设工程监理的工作性质有服务性、科学性、独立性和公平性。选项E错误，监理是委托服务，具有选择性，并非强制性（虽然法律规定某些工程必须监理，但监理本身的性质是服务）。57.关于建设工程项目总承包的说法，正确的有（）。A.工程总承包企业按照合同约定对工程项目的质量、安全、工期和造价负责B.工程总承包企业可以将全部工程分包给其他单位C.工程总承包企业可以将勘察、设计、采购、施工等全部工程一并发包给一个单位D.工程总承包模式有利于优化资源配置E.工程总承包模式有利于缩短建设周期【答案】ACDE【解析】本题考查建设工程项目总承包。选项A正确，总承包单位对项目负总责；选项B错误，总承包单位不得将全部工程转包；选项C正确，这是总承包的定义；选项D正确，总承包有利于优化资源配置；选项E正确，总承包有利于设计与施工的衔接，缩短工期。58.施工合同索赔成立应具备的条件包括（）。A.与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失B.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任C.承包人按合同规定的程序和时间提交了索赔意向通知和索赔报告D.索赔事件具有连续性E.发包人同意承包人的索赔请求【答案】ABC【解析】本题考查索赔成立的条件。索赔成立的条件：（1）与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失；（2）造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；（3）承包人按合同规定的程序和时间提交了索赔意向通知和索赔报告。选项D、E不是成立的必要条件。59.建设工程项目信息管理的核心手段是（）。A.建立项目信息编码体系B.建立项目信息处理平台C.基于互联网的信息处理平台D.基于局域网的信息处理平台E.项目管理信息系统【答案】ACE【解析】本题考查信息管理的核心手段。由于建设工程项目大量数据处理的需要，在当今的时代应重视利用信息技术的手段（即数据处理平台、信息处理平台）进行信息管理。其核心手段是基于互联网的信息处理平台（即项目信息门户）以及项目管理信息系统。建立编码体系是基础工作。选项A、C、E较为贴切。60.关于施工成本控制中偏差分析的表达方法，正确的有（）。A.横道图法B.表格法C.曲线法D.网络图法E.排列图法【答案】ABC【解析】本题考查偏差分析的方法。常用的偏差分析方法有横道图法、表格法和曲线法。选项D、E不属于偏差分析方法。三、案例分析题案例一背景资料：某建筑工程项目，建筑面积为20000平方米，框架剪力墙结构。建设单位通过公开招标方式选择了某施工总承包单位，签订了施工总承包合同。合同约定工期为18个月，质量目标为合格，工程预付款为合同价款的15%。施工过程中发生如下事件：事件一：施工单位进场后，项目经理组织编制了《施工组织设计》，经施工单位技术负责人审批后报监理单位，总监理工程师审核签字后实施。事件二：基坑开挖过程中，发现地下有一根未在地质资料中标明的光缆，导致停工10天，施工单位机械窝工损失5万元，人工窝工损失3万元。施工单位向建设单位提出工期和费用索