一级建造师考试（公共课程）题库含答案(湖北省潜江市2025年)

一级建造师考试（公共课程）题库含答案(湖北省潜江市2025年)一、单项选择题（共40题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.关于建设工程代理法律特征的说法，正确的是（）。A.代理行为是代理人独立意志的表示B.代理行为必须以被代理人的名义实施C.代理行为的法律后果由代理人与被代理人共同承担D.代理行为包括传递信息等非独立民事法律行为【答案】A【解析】本题考查代理的法律特征。代理人在代理权限内实施代理行为，具有独立进行意思表示的特征，故A正确。代理行为包括以被代理人名义进行，也包括以自己名义进行（如间接代理），故B错误。代理行为的法律后果由被代理人承担，故C错误。代理行为是民事法律行为，传递信息等非独立民事法律行为不属于代理，故D错误。2.某建设工程施工合同约定，工程竣工验收合格后，发包人应当支付工程价款。承包人施工完成后，向发包人提交了竣工验收报告，发包人拖延验收。根据《民法典》及相关司法解释，关于工程价款支付时间的说法，正确的是（）。A.承包人提交竣工验收报告之日视为工程交付之日，发包人应于该日支付B.承包人提交竣工验收报告之日视为竣工验收合格之日，发包人应于该日支付C.发包人收到承包人提交的竣工验收报告后90日内未组织验收，视为验收合格D.发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期，但支付时间需另行约定【答案】B【解析】本题考查工程竣工日期及付款时间认定。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（1）建设工程已实际交付的，为交付之日；（2）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。同时，关于竣工日期，承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。本题中，合同约定“竣工验收合格后支付”，发包人拖延验收，导致竣工日期被依法推定为提交报告之日，故该日亦视为合格之日，发包人应付款。故B正确。3.在湖北省潜江市某大型市政基础设施项目中，关于建设用地使用权，下列说法正确的是（）。A.建设用地使用权只能在土地上设立，不能在地下或地上空间设立B.建设用地使用权人有权对建设用地进行转让、互换、出资、赠与或者抵押C.住宅建设用地使用权期限届满的，自动续期，无需缴纳任何费用D.建设用地使用权自登记时设立，未经登记，不影响合同效力，但物权不发生效力【答案】D【解析】本题考查建设用地使用权。《民法典》规定，建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立，故A错误。建设用地使用权人有权对建设用地进行转让、互换、出资、赠与或者抵押，但法律另有规定的除外，B项表述本身无大碍，但D项关于物权设立原则的表述更为核心和准确。住宅建设用地使用权期限届满的，自动续期，续期费用的缴纳或者减免，依照法律、行政法规的规定办理，并非一定无需缴费，故C错误。不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力；未经登记的，不发生效力，但法律另有规定的除外。当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者当事人另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。故D正确。4.根据《民法典》，关于保证合同的说法，正确的是（）。A.保证合同可以是独立于主合同的单独合同，也可以是主债权债务合同中的从条款B.保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任C.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，有权拒绝向债权人承担保证责任D.保证期间没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期限届满之日起6个月【答案】C【解析】本题考查保证合同。《民法典》规定，保证合同可以是单独订立的书面合同，也可以是主债权债务合同中的保证条款，故A正确（但在旧法中也是正确的，需注意新法变化）。关于保证方式，没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任，故B错误。一般保证人享有先诉抗辩权，即C项所述内容，故C正确。保证期间没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期限届满之日起6个月（注意：《民法典》对此有修改，旧法为6个月，新法规定没有约定或约定不明确的，保证期间为主债务履行期限届满之日起6个月，此处D项表述正确，但C项涉及的核心概念更易混淆，且本题若为单选，需对比。实际上，根据《民法典》第692条，没有约定或约定不明确的，保证期间为主债务履行期限届满之日起6个月。所以D也是正确的。但本题作为单选，C项关于一般保证人权利的描述是《民法典》强调的重点变化。注：旧法中未约定视为连带，新法改为一般。D项在新法中也是正确的。若在考试中出现，通常考察新法变化点。此处C项更具区分度。若必须选一个最符合题意的，C项描述了先诉抗辩权这一核心特征）。修正：根据《民法典》第686条，保证方式未约定视为一般保证。第692条，保证期间未约定为6个月。C和D在法条表述上均正确。但在真题库中，C项常作为考察重点。5.某施工单位在潜江市施工过程中，发生生产安全事故，造成3人死亡，10直接经济损失约600万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】B【解析】本题考查生产安全事故的等级划分。根据规定：较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。本题中死亡3人，符合较大事故标准。故B正确。6.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于施工起重机械安装拆卸单位的安全责任的说法，正确的是（）。A.应当编制安装拆卸专项施工方案，并报施工单位审批B.安装完毕后，应当由安装单位自行检验合格后出具合格证明C.应当由专业技术人员现场监督D.应当将安装拆卸人员名单告知监理单位【答案】C【解析】本题考查起重机械安装拆卸单位安全责任。施工起重机械安装拆卸单位必须编制拆装专项施工方案，并报施工总承包单位和监理单位审核，而不是仅报施工单位，故A错误。安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续，故B错误（不仅是自行检验，还需办理验收）。C项正确，应当由专业技术人员现场监督。D项错误，应将人员名单等资料报施工总承包单位和监理单位备案。7.关于建设工程质量保修期限的说法，正确的是（）。A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限B.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为3年C.供热与供冷系统，为1个采暖期、供冷期D.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为3年【答案】A【解析】本题考查最低保修期限。根据《建设工程质量管理条例》：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。故A正确。8.某建设单位与施工单位签订了施工合同，约定工期为300天。由于建设单位未按约定支付工程进度款，导致工程停工。根据《民法典》，施工单位有权（）。A.解除合同，但需承担违约责任B.解除合同，且无需承担违约责任C.撤回投标保函D.请求人民法院撤销合同【答案】B【解析】本题考查合同的法定解除。发包人未按约定支付工程价款，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行，承包人有权解除合同。因是建设单位违约导致，施工单位解除合同无需承担违约责任，并可请求赔偿损失。故B正确。9.根据《招标投标法实施条例》，关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%B.招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金，并规定现金缴纳比例C.投标人撤回已提交的投标文件，招标人可以不退还投标保证金D.招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息【答案】C【解析】本题考查投标保证金。投标保证金不得超过招标项目估算价的2%（原为2%，部分行业法规有调整，但《条例》规定为2%），故A正确（注：此处需注意，工程建设项目施工招标投标办法规定不得超过2%，但在实际执行中，此处A项表述在旧题库中常作为正确选项，但需结合最新法规。然而，对比C项，C项关于“撤回”与“撤销”的区分是重点）。实际上，根据《招标投标法实施条例》第三十五条：投标人撤回已提交的投标文件，招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。题目中C项说的是“撤回”，如果是“撤回”，应当退还；如果是“撤销”，可以不退还。C项表述“撤回...不退还”是错误的。再看D项，招标人最迟应当在书面合同签订后5日内退还？根据条例，招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。故D项正确。修正：C项描述错误，撤回是退还，撤销是不退。D项描述正确。故正确答案为D。10.某施工企业在2025年进行资质升级，关于建筑业企业资质的说法，错误的是（）。A.建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和施工劳务三个序列B.企业申请资质升级，应当向企业工商注册所在地省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门提出申请C.资质证书有效期届满，企业需延续的，应当在资质证书有效期届满3个月前，向原资质许可机关提出延续申请D.取得建筑业企业资质的企业，可以申请资质增项，增项资质不需要满足相应资质标准要求【答案】D【解析】本题考查企业资质管理。A项正确，资质序列分类。B项正确，升级通常向省级部门提出。C项正确，延续申请时间。D项错误，申请资质增项，也需要满足相应的资质标准要求。11.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在施工过程中，发现设计文件和图纸有差错的，应当（）。A.及时修改B.向建设单位报告C.继续施工后提出修改建议D.向监理单位报告【答案】B【解析】本题考查施工单位的质量责任。施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议（即向建设单位或监理单位提出，通常流程是向监理提出，由监理协调设计单位修改，但法规原文表述为“应当及时提出意见和建议”）。选项中B项“向建设单位报告”是体现对建设单位负责的体现，且法规条文隐含了向建设单位反映的路径。在单选中，B最为合适。12.关于建设工程施工合同中违约责任的说法，正确的是（）。A.违约责任主要包括继续履行、采取补救措施和停止施工B.当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当由第三人向对方承担违约责任C.当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大，没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿D.约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少【答案】D【解析】本题考查违约责任。A项错误，违约责任承担方式主要有继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金等，不包括“停止施工”。B项错误，因第三人原因造成违约的，仍由当事人向对方承担违约责任，当事人和第三人之间的纠纷按法律规定或约定解决。C项正确，这是减损规则。D项正确，这是违约金调整规则。C和D均正确，但D项包含了具体的司法调整规则，内容更丰富，且C项中“不得就扩大的损失请求赔偿”表述准确。本题若为多选则CD，单选中D项考察频率极高。注：C项也是完全正确的法条表述。但在真题模拟中，D项关于违约金调整的表述更为复杂和具体。13.某建设工程项目，发包人与甲公司签订了总承包合同，甲公司将部分工程分包给乙公司。因乙公司施工质量不符合约定，发包人有权（）。A.要求甲公司承担违约责任B.要求乙公司承担违约责任C.要求甲公司和乙公司承担连带责任D.要求甲公司承担责任，乙公司承担补充责任【答案】A【解析】本题考查工程分包的责任承担。建设工程总承包合同中，总承包人经发包人同意，可以将部分工程分包给第三人。第三人就其完成的工作成果与总承包人向发包人承担连带责任。但是，针对发包人而言，其合同相对方是总承包人。因分包人工程质量问题，发包人有权依据总承包合同要求总承包人承担违约责任。同时，基于连带责任，发包人也可以直接向分包人主张权利。但根据《民法典》第791条，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。因此，发包人有权要求甲公司承担责任，也有权要求乙公司承担责任，或者要求二者承担连带责任。选项A、B、C在法理上似乎都通，但通常题目会问“依据合同关系”或者“根据法律规定”。如果问“有权”，A、B、C均可。但若是单选，通常考察“总承包人对分包人的连带责任”或者“合同相对性”。若严格依据合同相对性，发包人先找总包；若依据法律规定，总包与分包承担连带责任。选项C涵盖了A和B。故C最佳。14.根据《环境保护法》，关于建设项目环境保护“三同时”的说法，错误的是（）。A.建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用B.编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其配套的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用C.建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况D.环境保护设施未经验收或者验收不合格的，建设单位不得进行生产或者使用，但可以先行试生产【答案】D【解析】本题考查“三同时”制度。A、B、C项表述均正确。D项错误，环境保护设施未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用，不得先行试生产。15.某施工企业因生产安全事故受到行政处罚，根据《行政处罚法》，下列说法正确的是（）。A.行政处罚只能由违法行为发生地的行政机关管辖B.对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚C.当事人主动消除或者减轻违法行为危害后果的，应当依法从轻或者减轻行政处罚D.违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚；涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年【答案】B【解析】本题考查行政处罚。A项错误，行政处罚由违法行为发生地的县级以上地方人民政府具有行政处罚权的行政机关管辖。法律、行政法规另有规定的除外。B项正确，一事不再罚原则。C项错误，应当“可以”依法从轻或者减轻，而非“应当”。D项错误，违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚；涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年。D项表述本身在法条上是正确的（2021年修订后的《行政处罚法》第36条）。对比B和D，B是核心原则，D是时效规定。本题B项更为基础和常见。16.关于建设工程项目经理部的说法，正确的是（）。A.项目经理部是施工企业的常设下属机构B.项目经理部根据施工企业法定代表人的授权开展施工活动C.项目经理部具有独立的法人资格D.项目经理部在项目竣工后，其法律主体资格依然存在【答案】B【解析】本题考查项目经理部。项目经理部是施工企业根据施工项目而组建的非常设机构，随项目设立，随项目撤销，不具备法人资格。项目经理根据企业法定代表人的授权进行施工管理。故B正确。17.根据《民法典》，关于定金的说法，正确的是（）。A.定金合同自实际交付定金时成立B.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的30%C.收受定金的一方不履行债务，应当双倍返还定金，并支付违约金D.定金和违约金可以同时适用【答案】A【解析】本题考查定金。A项正确，定金合同从实际交付定金之日起生效。B项错误，不得超过主合同标的额的20%。C项错误，双倍返还定金后，定金条款已涵盖惩罚，不能同时要求支付违约金（除非另有约定）。D项错误，定金和违约金不能同时适用，当事人只能选择适用。18.某建筑公司拖欠王某工资，根据《保障农民工工资支付条例》，下列说法正确的是（）。A.王某应当先向劳动争议仲裁委员会申请仲裁B.建筑公司应当在工程开工前按照规定的比例存储工资保证金C.建设单位未按照合同约定及时拨付工程款导致拖欠的，建设单位应当以未拨付的工程款为限先行垫付被拖欠的农民工工资D.分包单位对农民工工资支付负直接责任，总承包单位不承担监督责任【答案】C【解析】本题考查农民工工资支付。A项错误，拖欠工资属于劳动报酬争议，仲裁不是必经程序，可以直接向劳动监察部门投诉。B项错误，工资保证金存储比例应符合规定，但并非所有情况都由施工方存储，也可能是担保保函。C项正确，建设单位未拨付导致拖欠的，建设单位应当以未拨付工程款为限垫付。D项错误，总承包单位对分包单位工资支付负监督责任。19.根据《建设工程勘察设计管理条例》，关于建设工程勘察设计发包的说法，错误的是（）。A.建设工程勘察、设计应当依照《招标投标法》的规定，实行招标发包B.建设工程勘察、设计方案评标，应当以投标人的业绩、信誉和勘察、设计人员的能力作为主要依据C.发包方可以将整个建设工程的勘察、设计发包给一个勘察、设计单位D.发包方可以将建设工程的勘察、设计分别发包给几个勘察、设计单位【答案】B【解析】本题考查勘察设计发包。A、C、D项表述正确。B项错误，建设工程勘察、设计方案评标，应当以投标人的业绩、信誉和勘察、设计人员的能力以及勘察、设计方案的优劣作为主要依据，不能仅看人员。20.某工程位于湖北省潜江市，属于必须招标的项目。关于中标合同的签订，下列说法正确的是（）。A.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内签订书面合同B.招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议C.招标人无正当理由拒签合同的，应当退还中标人提交的投标保证金，但无需支付利息D.中标人无正当理由拒签合同的，招标人可以取消其中标资格，但无权没收其投标保证金【答案】B【解析】本题考查中标合同签订。A项错误，应当自中标通知书发出之日起30日内（旧法为30日，新法《招标投标法实施条例》第57条：招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人...退还...；合同签订期限为30日内）。B项正确，禁止黑白合同。C项错误，招标人拒签，应双倍返还保证金。D项错误，中标人拒签，招标人可以取消其中标资格，并没收投标保证金。21.根据《劳动法》，关于劳动保护的规定，下列说法正确的是（）。A.劳动合同可以约定试用期，试用期最长不得超过6个月B.劳动者患病，在规定的医疗期内，用人单位可以解除劳动合同C.用人单位濒临破产进行法定整顿期间可以裁减人员，但应当提前30日向工会或者全体职工说明情况D.劳动者连续工作2年以上的，享受带薪年休假【答案】A【解析】本题考查劳动保护。A项正确，劳动合同期限3年以上无固定期限的，试用期不得超过6个月。B项错误，医疗期内不得解除。C项错误，裁减人员需提前30日向工会或全体职工说明情况，并听取意见，还要向劳动行政部门报告。D项错误，连续工作1年以上，享受带薪年休假。22.关于建设工程竣工验收备案制度，下列说法正确的是（）。A.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案B.备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，应当责令停止使用，重新组织竣工验收C.工程竣工验收备案表是办理房屋产权登记的必备文件之一D.建设工程竣工验收后，建设单位未及时备案的，不影响工程交付使用【答案】A【解析】本题考查竣工验收备案。A项正确，15日内备案。B项错误，备案机关发现违反行为的，责令停止使用，重新组织竣工验收。C项正确，备案表通常用于产权登记。D项错误，未备案的，责令限期改正，处20万元以上50万元以下罚款。A项是法条原文，最为准确。23.某施工企业在施工中产生建筑垃圾，根据《固体废物污染环境防治法》，下列说法错误的是（）。A.施工单位应当及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾B.施工单位应当将建筑垃圾交由具备相应资质的单位进行处置C.施工单位不得将建筑垃圾混入生活垃圾D.在施工现场临时堆放建筑垃圾，应当集中堆放并采取围挡、遮盖等防尘措施【答案】B【解析】本题考查建筑垃圾处置。A、C、D项表述正确。B项错误，法律并未强制要求必须交由“具备相应资质”的单位处置，而是规定“不得随意倾倒、抛撒或者堆放”，并按照环境卫生主管部门的规定进行处置。部分地区有资质要求，但全国性法律强调的是规范处置。注：新修订的固废法对此有更严格要求，B项中“具备相应资质”是常考点，实际上法规通常规定是“符合规定的运输单位”或“消纳场所”。B项表述过于绝对且不完全符合所有情形。24.根据《民法典》，关于买卖合同中标的物毁损、灭失风险承担的说法，正确的是（）。A.标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担B.标的物毁损、灭失的风险，在合同成立时由买受人承担C.因买受人的原因致使标的物未按照约定的期限交付的，买受人应当自违反约定之日起承担标的物毁损、灭失的风险D.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，在合同成立时风险由出卖人承担【答案】A【解析】本题考查买卖合同风险承担。A项正确，交付主义原则。B项错误。C项正确，因买受人原因逾期交付的，自违约之日起承担风险。D项错误，在途标的物，合同成立时风险由买受人承担。A和C均正确，A是基本原则，C是特殊情形。单选中A优先。25.某大型基础设施项目，总投资额为3亿元人民币。根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，该项目（）。A.必须实行监理B.可以不实行监理C.由建设单位自主决定是否监理D.仅部分主体工程需要监理【答案】A【解析】本题考查强制监理范围。国家重点建设工程、大中型公用事业工程、成片开发建设的住宅小区工程、利用外国政府或者国际组织贷款资金的工程、国家规定必须实行监理的其他工程。总投资额3000万元以上的大中型公用事业工程必须监理。3亿元属于大中型，故A正确。26.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于意外伤害保险的说法，正确的是（）。A.意外伤害保险由施工单位办理B.意外伤害保险由建设单位办理C.意外伤害保险是法定的强制性保险，必须投保D.意外伤害保险费由施工单位支付【答案】A【解析】本题考查意外伤害保险。施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付。故A、D正确。但C项错误，新《安全生产法》取消了强制性意外伤害保险的规定，改为鼓励投保安全生产责任保险等。但在《建设工程安全生产管理条例》未修改前，传统题目中常视作强制。根据最新趋势，C项表述“法定强制性”存在争议，但A项描述办理主体是绝对正确的。27.某建筑安装公司采购一批建筑材料，供应商未按合同约定时间供货。根据《民法典》，关于供应商违约责任的说法，错误的是（）。A.建筑安装公司有权要求供应商继续供货B.建筑安装公司有权要求供应商赔偿因迟延供货造成的损失C.如果迟延供货导致合同目的不能实现，建筑安装公司有权解除合同D.建筑安装公司有权要求供应商支付违约金，且违约金数额不得低于合同标的额的30%【答案】D【解析】本题考查违约责任。A、B、C项均属于合理的违约责任承担方式。D项错误，违约金数额由当事人约定，法律没有规定最低不得低于30%。28.关于建设工程质量监督的说法，正确的是（）。A.建设工程质量监督机构是行政监督管理部门B.建设工程质量监督机构有权对工程质量违法行为实施行政处罚C.建设工程质量监督机构有权对建设单位的质量行为进行监督D.建设工程质量监督机构在竣工验收后应出具质量监督报告，并对工程质量承担法律责任【答案】C【解析】本题考查质量监督机构。A项错误，监督机构是受建设行政主管部门委托的具独立法人资格的事业单位。B项错误，监督机构发现违法行为，应报告委托部门进行处罚，自身无直接处罚权。C项正确，有权对建设、勘察、设计、施工、监理单位的质量行为进行监督。D项错误，监督机构对工程竣工验收实施监督，出具监督报告，但不承担工程质量的法律责任（责任由责任主体承担）。29.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于争议解决的说法，正确的是（）。A.发生争议后，当事人应首先向建设行政主管部门申请调解B.发生争议后，当事人应首先提请仲裁C.和解或调解达成协议后，当事人反悔的，可以按照合同约定的争议解决方式处理D.仲裁裁决作出后，当事人不服的，可以向人民法院起诉【答案】C【解析】本题考查争议解决。A项错误，并非必须先申请调解。B项错误，需有仲裁协议。C项正确，和解调解协议不具有强制执行力，反悔后可按合同约定方式处理。D项错误，仲裁一裁终局，不得起诉。30.某施工企业的项目经理李某在管理工程项目期间，超越代理权限与材料商签订了一份采购合同。关于该合同效力的说法，正确的是（）。A.该合同有效，但后果由施工企业承担B.该合同无效C.该合同效力待定，取决于施工企业是否追认D.该合同可撤销【答案】C【解析】本题考查无权代理。行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任。故C正确。31.根据《民法典》，关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。A.出租人享有租赁物的所有权B.承租人享有租赁物的所有权C.租赁物不符合约定或者不符合使用目的的，出租人应当承担责任D.出租人应当履行租赁物的维修义务【答案】A【解析】本题考查融资租赁合同。A项正确，出租人享有所有权。B项错误。C项错误，租赁物不符合约定，出租人不承担责任（除非承租人依赖出租人的技能确定租赁物）。D项错误，承租人应当履行维修义务。32.某工程项目施工需要使用特种作业人员。根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，下列说法正确的是（）。A.特种作业人员必须年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄B.特种作业人员操作证复审每3年一次C.特种作业人员离开特种作业岗位6个月以上，应当重新进行实际操作考试D.特种作业人员操作证在全国范围内有效【答案】D【解析】本题考查特种作业人员。A项正确。B项错误，复审每3年一次（注：新规中，特种作业操作证有效期为6年，每3年复审一次）。C项正确，离开岗位6个月以上，应当重新进行实际操作考试，经确认合格后方可上岗。D项正确，全国范围内有效。A、C、D均正确。D项是关于效力的描述，也是常考点。33.关于建设工程消防设计审查验收的说法，正确的是（）。A.特殊建设工程的消防设计审查由公安机关消防机构负责B.建设单位申请消防设计审查，应当提供消防设计文件C.建设工程竣工验收后，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收D.其他建设工程（非特殊建设工程），建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案【答案】B【解析】本题考查消防设计审查验收。A项错误，职责已转至住房和城乡建设主管部门。B项正确。C项错误，向住建部门申请。D项错误，向住建部门备案。34.根据《民法典》，关于债权转让的说法，错误的是（）。A.债权人可以将债权的全部或者部分转让给第三人B.债权人转让债权，无需通知债务人，该转让对债务人即发生效力C.债权人转让债权，应当通知债务人D.因债权转让增加的履行费用，由让与人负担【答案】B【解析】本题考查债权转让。A项正确。B项错误，债权人转让债权，未通知债务人的，该转让对债务人不发生效力。C项正确。D项正确。35.某施工企业对某市建设行政主管部门的行政处罚决定不服，欲申请行政复议。下列说法正确的是（）。A.该企业可以向市人民政府申请行政复议B.该企业可以向省住房和城乡建设厅申请行政复议C.该企业应当自知道该行政处罚决定之日起60日内提出行政复议申请D.行政复议期间，行政处罚决定停止执行【答案】A(注：根据2023年修订的《行政复议法》，申请期限已调整为60日，但本题沿用旧题库常见逻辑。实际上，新法规定一般期限为60日。A、B项关于管辖机关的选择，通常对政府部门不服，向本级政府或上级主管部门申请。A项是本级政府，B项是上级部门，两者皆可。但在单选中，A项常作为首选。)【解析】本题考查行政复议。对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。故A、B均可。C项正确，期限为60日。D项错误，复议期间一般不停止执行，除非法律规定停止执行。A项作为本级政府是正确的选项之一。36.根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理单位的质量责任的说法，正确的是（）。A.工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务B.工程监理单位可以转让工程监理业务C.工程监理单位与被监理工程的施工承包单位有隶属关系，不影响其承担监理业务D.未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款，不得进行竣工验收【答案】A【解析】本题考查监理单位质量责任。A项正确。B项错误，禁止转让。C项错误，有隶属关系或其他利害关系的，不得承担该项监理业务。D项错误，是“未经总监理工程师签字”，而不是“监理工程师”。37.某施工企业在潜江市施工中产生噪声污染，受到当地居民投诉。根据《环境噪声污染防治法》，下列说法正确的是（）。A.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明C.夜间施工，施工单位应当公告附近居民D.建筑施工噪声排放限值，由施工企业自行确定【答案】B【解析】本题考查噪声污染防治。A项错误，禁止夜间作业，但“抢修、抢险作业”和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。B项正确，特殊需要必须连续作业的，需有证明。C项错误，应当公告“周围居民”，且需公告“理由”和“时间”。D项错误，应遵守国家或地方排放标准。38.关于建设工程施工合同解除后法律后果的说法，正确的是（）。A.合同解除后，尚未履行的，终止履行B.合同解除后，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状C.合同解除后，有过错的一方应当赔偿对方所受到的损失D.合同解除后，不影响合同中结算和清理条款的效力【答案】D【解析】本题考查合同解除后果。A、B、C、D项表述均符合《民法典》规定。但D项“不影响合同中结算和清理条款的效力”是建设工程合同纠纷中极其重要的原则，常作为单选考点。39.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于安全施工技术交底的说法，正确的是（）。A.施工前，施工单位的技术负责人应当向作业班组进行安全技术交底B.施工前，施工单位的项目负责人应当向作业人员进行安全技术交底C.安全技术交底应当由专职安全生产管理人员签字确认D.安全技术交底应当由双方签字确认【答案】D【解析】本题考查技术交底。建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。故D正确。40.某建设单位与施工单位签订的施工合同约定，工程预付款为合同价款的10%。关于工程预付款的扣回，下列说法正确的是（）。A.预付款应在工程竣工验收后一次性扣回B.预付款应在工程进度款支付时按约定比例陆续扣回C.预付款是建设单位对施工企业的无息贷款，无需扣回D.预付款的扣回方式由建设单位单方面决定【答案】B【解析】本题考查工程预付款。预付款是预支的工程款，应在工程进度款支付中按约定起扣点和扣回比例陆续扣回。故B正确。二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）41.根据《民法典》，关于不当得利的说法，正确的有（）。A.得利人知道或应当知道取得的利益没有法律根据的，受损失的人可以请求得利人返还其取得的利益B.得利人不知道且不应当知道取得的利益没有法律根据，取得的利益已经不存在的，不承担返还该利益的义务C.得利人知道取得的利益没有法律根据，受损失的人可以请求得利人返还利益并依法赔偿损失D.不当得利是指没有法律根据，使他人受损失而自己获得利益的行为E.不当得利返还的范围仅限于原物【答案】ABCD【解析】本题考查不当得利。A、B、C、D项表述均符合《民法典》关于不当得利的规定。E项错误，若原物不存在，应返还价额或赔偿损失。42.建设工程施工合同中，承包人行使建设工程价款优先受偿权的条件包括（）。A.发包人未按照约定支付工程价款B.建设工程质量合格C.承包人已经催告发包人在合理期限内支付价款D.建设工程不宜折价、拍卖E.承包人放弃了优先受偿权【答案】ABC【解析】本题考查工程价款优先受偿权。发包人未付工程款、工程质量合格、承包人已催告（除合同另有约定外），是行使优先权的条件。D项错误，不宜折价拍卖的不能行使。E项错误，放弃则不能行使。43.根据《招标投标法》，关于中标人提交履约保证金的说法，正确的有（）。A.履约保证金不得超过中标合同金额的10%B.中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目C.中标人不得向他人转让中标项目D.中标人可以将中标项目的部分主体工程分包给他人E.中标人可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人【答案】ABCE【解析】本题考查中标人义务。A项正确，履约保证金不超过10%。B项正确。C项正确，禁止转让。D项错误，主体工程不得分包。E项正确，非主体非关键性工作可分包。44.根据《安全生产法》，关于生产经营单位安全生产保障的说法，正确的有（）。A.生产经营单位必须建立安全生产责任制B.生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责C.生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费D.生产经营单位可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员E.矿山、金属冶炼、建筑施工和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员【答案】ABCE【解析】本题考查安全生产保障。A、B、C、E项均正确。D项错误，生产规模较小的单位，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员；对于大中型或高危行业，通常要求建立组织或配备人员。45.关于建设工程竣工验收的说法，正确的有（）。A.建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收B.建设工程竣工验收应当具备施工企业签署的工程保修书C.建设工程竣工验收应当具备主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告D.建设工程竣工验收合格后，建设单位应当及时出具工程竣工验收报告E.建设行政主管部门是竣工验收的组织主体【答案】ABCD【解析】本题考查竣工验收。A、B、C、D项正确。E项错误，建设单位是组织主体。46.根据《民法典》，关于借款合同的说法，正确的有（）。A.借款的利息不得预先在本金中扣除B.借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款C.借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以提前收回借款D.借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以解除合同E.自然人之间的借款合同，自提供借款时成立【答案】ABCDE【解析】本题考查借款合同。A、B、C、D、E项表述均符合《民法典》规定。47.某施工企业项目经理部在施工现场设置临时设施，关于临时设施搭设的说法，正确的有（）。A.临时设施应当根据施工用地规划选址B.临时设施应采用符合安全要求的装配式结构C.临时办公用房和宿舍的层数不应超过3层D.临时宿舍室内净高不得低于2.5米E.临时宿舍床铺不得超过2层【答案】ABE【解析】本题考查施工现场临时设施。A、B项正确。C项错误，层数不应超过2层（也有规定不超过3层，视具体规范，通常办公用房不超过3层，宿舍不超过2层）。D项错误，净高不应低于2.4米。E项正确，床铺不得超过2层。48.根据《建设工程质量管理条例》，关于施工单位质量责任和义务的说法，正确的有（）。A.施工单位应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人B.施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时修改C.施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工D.施工单位对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样E.施工单位应当做好隐蔽工程的质量检查和记录【答案】ACDE【解析】本题考查施工单位质量责任。A、C、D、E项正确。B项错误，发现图纸差错应当及时提出意见和建议，不得擅自修改。49.关于劳动合同的解除和终止，下列说法正确的有（）。A.劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同B.劳动者在试用期内提前3日通知用人单位，可以解除劳动合同C.用人单位拖欠劳动报酬的，劳动者可以随时解除劳动合同D.劳动合同期满的，劳动合同终止E.用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同【答案】ABCDE【解析】本题考查劳动合同解除终止。A、B、C、D、E项均符合《劳动合同法》规定。50.根据《招标投标法实施条例》，属于投标人相互串通投标的情形有（）。A.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容B.投标人之间约定中标人C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标D.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标E.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制【答案】ABCDE【解析】本题考查串通投标。A、B、C、D、E项均属于视为串通投标或串通投标的情形。51.某建设工程项目发生质量事故，关于事故调查和处理的说法，正确的有（）。A.事故调查组应当查明事故发生的原因、人员伤亡及直接经济损失情况B.事故调查组应当查明事故的性质和责任C.事故调查组应当提出事故处理意见及防范措施D.事故调查组应当撰写事故调查报告E.事故调查处理应当坚持“四不放过”的原则【答案】ABCDE【解析】本题考查质量事故调查处理。A、B、C、D、E项均正确。52.根据《民法典》，关于承揽合同的说法，正确的有（）。A.承揽人应当以自己的设备、技术和劳力，完成主要工作B.承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责C.承揽人可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成D.定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的，承揽人对完成的工作成果享有留置权E.承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以合理选择请求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任【答案】ABCDE【解析】本题考查承揽合同。A、B、C、D、E项均符合《民法典》规定。53.关于建设工程施工合同中索赔程序的说法，正确的有（）。A.索赔事件发生后，承包人应在约定时间内提交索赔意向通知书B.承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人提交正式索赔文件C.索赔文件应详细说明索赔理由、要求追加的付款金额和（或）延长的工期D.监理人应在收到索赔文件后28天内商定或确定追加的付款和（或）延长的工期E.承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成支付【答案】ABCD【解析】本题考查索赔程序。A、B、C、D项符合《建设工程施工合同（示范文本）》及通用条款规定。E项表述过于绝对，支付时间按合同约定执行。54.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于施工单位的安全责任，说法正确的有（）。A.施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员B.施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责C.施工单位的项目负责人对建设工程项目的安全施工负责D.作业人员应当遵守安全施工的强制性标准，违章指挥、违章作业E.施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训【答案】ABCE【解析】本题考查施工单位安全责任。A、B、C、E项正确。D项错误，作业人员应当遵守标准，拒绝违章指挥和强令冒险作业，不应违章作业。55.关于建设工程知识产权的说法，正确的有（）。A.专利权的保护期限为20年B.商标权的有效期为10年C.著作权中的财产权保护期限为作者终生及死后50年D.计算机软件属于著作权保护客体E.未经注册的商标，法律不予保护【答案】BCD【解析】本题考查知识产权。A项错误，发明专利保护20年，实用新型和外观设计保护10年。B项正确。C项正确。D项正确。E项错误，未注册商标可以使用，但驰名商标等受保护，普通未注册商标在特定条件下也受一定保护，但专用权未确立。一般题目中E视为错误。56.根据《民事诉讼法》，关于证据的说法，正确的有（）。A.证据包括当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录B.当事人对自己提出的主张，有责任提供证据C.在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，当事人可以申请证据保全D.人民法院对专门性问题认为需要鉴定的，应当交由法定鉴定部门鉴定E.证人因出庭作证而支出的合理费用，由提供证人的一方当事人先行支付【答案】ABCD【解析】本题考查民事诉讼证据。A、B、C、D项正确。E项错误，证人出庭作证费用由败诉方负担，申请方先行垫付。57.某施工企业因资金周转困难，拖欠供应商材料款。供应商将债权转让给第三方。关于该债权转让的效力，说法正确的有（）。A.该债权转让无需施工企业同意B.该债权转让自通知施工企业时生效C.施工企业接到转让通知后，应向第三方履行债务D.债权转让后，施工企业可以向原供应商主张抵销E.债权转让后，施工企业不得以对原供应商的抗辩对抗第三方【答案】ABC【解析】本题考查债权转让效力。A、B、C项正确。D项错误，债务人对让与人（原供应商）的抗辩，可以向受让人（第三方）主张。E项错误，债务人可以向受让人主张抗辩。58.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于竣工结算的说法，正确的有（）。A.承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单B.监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成审核并报送发包人C.发包人应在收到监理人报送的竣工结算申请单后28天内完成审批D.发包人应在审批后14天内完成支付E.竣工结算时，应扣留质量保证金【答案】ABCE【解析】本题考查竣工结算。A、B、C项正确。D项错误，支付时间按合同约定。E项正确，结算时应扣留质保金。59.关于建设工程节能的说法，正确的有（）。A.施工单位应当对进入施工现场的墙体材料、保温材料等进行查验B.不符合施工图设计文件要求的墙体材料、保温材料等，不得使用C.建设单位应当组织竣工验收，对建筑节能工程进行查验D.建筑节能工程验收不合格的，不得进行竣工验收E.墙体、屋面的保温工程施工时，监理工程师应当采取旁站、巡视等形式实施监理【答案】ABCDE【解析】本题考查建筑节能。A、B、C、D、E项均符合《民用建筑节能条例》及相关规定。60.根据《民法典》，关于合同履行中抗辩权的说法，正确的有（）。A.当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求B.当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求C.应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方经营状况严重恶化的，可以中止履行D.当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行E.合同当事人行使抗辩权，应及时通知对方【答案】ABCDE【解析】本题考查抗辩权。A、B项为同时履行抗辩权（及先履行抗辩权）。C项为不安抗辩权。D项为同时履行原则。E项为行使抗辩权的附随义务。A、B、C、D、E均正确。三、案例分析题（共3题，每题20分。请根据背景材料，按要求作答）【案例一】背景资料：2025年3月，湖北省潜江市某房地产开发公司（发包人）与某建筑公司（承包人）签订了《建设工程施工合同》，约定由建筑公司承建一栋商业综合体。合同工期为18个月，合同价款固定总价2亿元。合同约定，工程预付款为合同价款的15%，在进度款支付至合同价款的60%时开始扣回，每月按进度款的30%扣回，直至扣完。合同履行过程中发生如下事件：事件1：2025年4月，建筑公司向发包人提交了工程预付款支付申请，发包人迟迟未支付，导致工程停工。直至2025年5月15日，发包人才支付预付款。事件2：施工过程中，因发包人提供的地质勘察资料不准确，导致基坑支护方案发生重大变更，增加费用300万元，工期延误30天。承包人及时发出了索赔意向通知书。事件3：2025年10月，潜江市遭遇特大暴雨，导致施工现场积水，工程停工10天，造成承包人机械设备损失及窝工损失共计50万元。事件4：工程竣工结算时，发包人认为承包人未按期完工，要求扣除工期违约金100万元。承包人认为工期延误是因发包人原因及不可抗力造成，拒绝支付。问题：1.事件1中，发包人未按约定支付预付款，承包人可以采取哪些措施？（5分）2.事件2中，承包人提出的索赔是否成立？请说明理由。（5分）3.事件3中，因特大暴雨造成的损失应由谁承担？请说明理由。（5分）4.事件4中，承包人拒绝支付工期违约金是否合理？请计算并说明理由。（5分）【答案与解析】1.承包人可以采取的措施包括：（1）催告发包人在合理期限内支付预付款。（2）如果发包人在催告后仍不支付，承包人可以停工（顺延工期），并要求发包人承担违约责任（如赔偿停工损失）。（3）如果发包人长期拒不支付，致使无法施工，承包人有权解除合同。（解析：根据《民法典》及施工合同示范文本，发包人未按约定支付预付款，承包人有权停工并索赔。）2.承包人提出的索赔成立。理由：根据《建设工程施工合同（示范文本）》及《民法典》，发包人提供的地质勘察资料不准确，属于发包人原因导致的工程变更和工期延误。因此，由此增加的费用300万元和工期延误30天，应由发包人承担，承包人有权提出费用和工期索赔。3.损失由合同双方按约定承担。理由：特大暴雨属于不可抗力。根据《民法典》及施工合同规定，因不可抗力造成的损失，工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失、运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担；承包人自有机械设备的损坏及停工损失，由