2026福建福州左海建工集团有限责任公司招聘5人笔试历年典型考点题库附带答案详解

2026福建福州左海建工集团有限责任公司招聘5人笔试历年典型考点题库附带答案详解一、单项选择题下列各题只有一个正确答案，请选出最恰当的选项（共30题）1、根据《民法典》，建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应：

A.不予支持

B.予以支持

C.酌情减半支持

D.驳回起诉2、左海建工集团作为国有企业，在采购重大设备时，若单项合同估算价在多少万元人民币以上，必须进行招标？

A.100

B.200

C.300

D.4003、在建筑施工安全管理中，“三级安全教育”是指哪三级？

A.公司、项目、班组

B.公司、分公司、项目部

C.项目部、班组、个人

D.政府、公司、项目4、下列哪项不属于左海建工集团在财务管理中应遵循的“三重一大”决策制度内容？

A.重大决策

B.重要人事任免

C.重大项目安排

D.大额资金运作

E.日常办公采购5、根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者建立劳动关系，应当自用工之日起多长时间内订立书面劳动合同？

A.15日

B.1个月

C.2个月

D.3个月6、在工程造价构成中，下列哪项费用属于“措施项目费”？

A.人工费

B.材料费

C.夜间施工增加费

D.企业管理费7、左海建工集团在进行投标文件编制时，若发现招标文件工程量清单存在错误，投标人正确的做法是：

A.自行修改后投标

B.按错误清单报价，中标后索赔

C.在答疑截止前向招标人提出书面疑问

D.放弃投标8、下列关于混凝土养护的说法，错误的是：

A.应在浇筑完毕后12小时内覆盖并保湿养护

B.养护时间一般不少于7天

C.掺有缓凝型外加剂的混凝土，养护时间不得少于14天

D.冬季施工时，应采用洒水养护以防冻裂9、在项目管理中，关键路径法（CPM）中的“关键路径”是指：

A.耗时最短的路径

B.耗时最长的路径

C.工序最少的路径

D.成本最高的路径10、根据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，其职责不包括：

A.建立健全全员安全生产责任制

B.组织制定并实施安全生产规章制度

C.亲自操作每一台施工机械

D.保证安全生产投入的有效实施11、根据《民法典》，建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应如何支持？

A.不予支持

B.予以支持

C.酌情支持

D.驳回起诉12、在项目管理中，关键路径法（CPM）主要用于确定项目的什么指标？

A.最低成本

B.最短工期

C.最高质量

D.最大风险13、根据《安全生产法生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，其职责不包括下列哪项？

A.建立健全全员安全生产责任制

B.组织制定并实施安全生产规章制度

C.亲自参与所有现场施工作业

D.保证安全生产投入的有效实施14、国有企业采购中，若采用邀请招标方式，应当向多少个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请书？

A.2个

B.3个

C.5个

D.7个15、在财务会计中，下列哪项属于流动负债？

A.长期借款

B.应付债券

C.预收账款

D.递延所得税负债16、根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者协商一致，可以解除劳动合同。若由用人单位提出解除协议，用人单位应向劳动者支付经济补偿吗？

A.不需要支付

B.需要支付

C.视情况而定

D.只需支付违约金17、建筑工程中，混凝土强度等级是根据什么标准值确定的？

A.轴心抗压强度

B.立方体抗压强度

C.抗拉强度

D.抗折强度18、在公文写作中，适用于向上级机关请求指示、批准的文种是？

A.报告

B.请示

C.函

D.通知19、下列哪项不属于建造师执业范围？

A.担任建设工程项目施工的项目经理

B.从事其他施工活动的管理工作

C.法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

D.独立签署工程设计图纸20、根据《招标投标法实施条例》，资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于几日？

A.3日

B.5日

C.7日

D.10日21、根据《民法典》，建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定（）承包人。

A.全额支付

B.折价补偿

C.双倍赔偿

D.不予支付22、在项目管理中，关键路径法（CPM）主要用于确定项目的（）。

A.最低成本

B.最短工期

C.最高质量

D.最大风险23、根据《安全生产法生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，下列不属于其职责的是（）。

A.建立健全全员安全生产责任制

B.组织制定并实施安全生产规章制度

C.亲自操作所有特种设备

D.保证安全生产投入的有效实施24、国有企业“三重一大”制度中，“三重”不包括（）。

A.重大决策

B.重要人事任免

C.重大项目安排

D.重大合同签订25、在建筑工程中，混凝土强度等级是根据（）确定的。

A.立方体抗压强度标准值

B.轴心抗压强度标准值

C.抗拉强度标准值

D.弯曲抗拉强度标准值26、下列哪项不属于建筑工程施工现场“五牌一图”中的内容？（）

A.工程概况牌

B.管理人员名单及监督电话牌

C.消防保卫牌

D.施工进度计划图27、根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。

A.10

B.15

C.20

D.3028、在施工成本控制中，赢得值法（EarnedValueManagement）中，费用偏差CV等于（）。

A.已完工作预算费用-已完工作实际费用

B.已完工作预算费用-计划工作预算费用

C.计划工作预算费用-已完工作实际费用

D.已完工作实际费用-已完工作预算费用29、根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起（）内订立。

A.一个月

B.两个月

C.三个月

D.六个月30、左海集团作为福州市属国有企业，其核心主业通常不包括（）。

A.基础设施建设

B.房地产开发

C.互联网电商运营

D.资产运营二、多项选择题下列各题有多个正确答案，请选出所有正确选项（共15题）31、根据《公司法》，有限责任公司股东会行使的职权包括：

A.决定公司经营方针和投资计划

B.选举和更换非由职工代表担任的董事

C.审议批准董事会的报告

D.制定公司的基本管理制度32、在建设工程招投标中，下列情形属于投标人相互串通投标的是：

A.不同投标人的投标文件由同一单位编制

B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜

C.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人

D.投标人之间约定部分投标人放弃投标33、关于安全生产许可证的说法，正确的有：

A.有效期为3年

B.期满前3个月办理延期手续

C.未发生死亡事故的，经同意可免审延期

D.遗失后需在公众媒体声明作废34、下列费用中，属于建筑安装工程费中措施项目费的有：

A.安全文明施工费

B.夜间施工增加费

C.二次搬运费

D.工程排污费35、根据《民法典》，合同无效的法定情形包括：

A.无民事行为能力人实施的民事法律行为

B.行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为

C.违反法律、行政法规的强制性规定

D.违背公序良俗36、国有企业“三重一大”决策制度中的“三重”是指：

A.重大决策事项

B.重要人事任免事项

C.重大项目安排事项

D.重大资产处置事项37、关于混凝土施工质量控制的要点，下列说法正确的有：

A.浇筑前应检查模板、钢筋和预埋件

B.自由倾落高度不宜超过2m

C.浇筑过程中应分层振捣密实

D.养护时间一般不少于7天38、下列属于财务会计报告组成部分的有：

A.资产负债表

B.利润表

C.现金流量表

D.附注39、在施工合同履行中，承包人可提出工期索赔的情形有：

A.发包人未按约提供图纸

B.不可抗力导致工程受损

C.承包人施工机械故障

D.设计变更导致工程量增加40、关于劳务派遣用工，下列说法正确的有：

A.只能在临时性、辅助性或者替代性工作岗位上实施

B.派遣单位应当与被派遣劳动者订立二年以上的固定期限劳动合同

C.用工单位不得将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位

D.派遣单位可以以非全日制用工形式招用被派遣劳动者41、根据《民法典》，建设工程合同包括哪些类型？

A.工程勘察合同

B.工程设计合同

C.工程施工合同

D.工程监理合同42、下列属于建筑施工企业安全生产管理“三级安全教育”的是？

A.公司级教育

B.项目级教育

C.班组级教育

D.岗位级教育43、关于混凝土浇筑施工要点，下列说法正确的有？

A.自由倾落高度不宜超过2m

B.浇筑前应清理模板内杂物

C.应在初凝前完成浇筑振捣

D.可随意加水调整坍落度44、下列费用中，属于建筑安装工程费中措施项目费的有？

A.安全文明施工费

B.夜间施工增加费

C.二次搬运费

D.工程排污费45、根据《招标投标法》，下列情形中，投标文件应当被否决的有？

A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字

B.投标联合体没有提交共同投标协议

C.投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件

D.投标报价低于成本或者高于最高投标限价三、判断题判断下列说法是否正确（共10题）46、在建筑工程管理中，施工组织设计是指导施工全过程的重要技术经济文件，其核心内容包括施工方案、进度计划和平面布置。判断：施工组织设计仅需关注技术方案，无需考虑经济效益。（对/错）对；错47、根据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人。判断：左海建工集团的项目经理只需对工程进度负责，无需承担安全生产领导责任。（对/错）对；错48、混凝土浇筑后，养护是保证强度发展的关键环节。判断：在福州夏季高温环境下，混凝土浇筑完毕后应立即覆盖并保湿养护，防止水分过快蒸发产生裂缝。（对/错）对；错49、工程招投标中，公开招标是主要方式。判断：对于国有资金占控股地位的建设工程项目，若技术复杂，可直接采用邀请招标方式，无需审批。（对/错）对；错50、基坑工程中，地下水控制至关重要。判断：在福州软土地区进行深基坑开挖时，若发现坑底出现涌水现象，应立即停止开挖并采取回填反压措施，严禁强行抽水作业。（对/错）对；错51、工程造价管理中，工程量清单计价模式广泛应用。判断：采用工程量清单计价时，综合单价应包含人工费、材料费、机械费、管理费和利润，以及一定范围内的风险费用。（对/错）对；错52、建筑施工高处作业安全管理严格。判断：在2米及以上高处作业时，若佩戴了合格的安全带，可以不设置临边防护栏杆，因为安全带已提供足够保护。（对/错）对；错53、工程资料管理是竣工验收的前提。判断：施工日志应由项目技术负责人每日记录，重点记载天气、施工部位、作业内容及质量安全情况，作为工程追溯依据。（对/错）对；错54、绿色建筑评价标准日益严格。判断：左海建工集团在福州承建项目，若采用本地生产的建筑材料，运输距离小于500公里，有助于降低碳排放，符合绿色建筑评价中就地取材的要求。（对/错）对；错55、合同管理中，索赔程序有严格时限。判断：承包人未在合同约定时间内提交意向通知书和详细索赔报告，视为放弃索赔权利，发包人可不予受理。（对/错）对；错

参考答案及解析1.【参考答案】B【解析】根据《民法典》第七百九十三条规定，建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。这是为了平衡双方利益，避免发包人因合同无效而获得不当利益。因此，只要工程质量合格，承包人有权请求参照合同约定支付价款，法院应予支持。选项A、C、D均不符合法律规定。2.【参考答案】D【解析】根据《必须招标的工程项目规定》（国家发改委第16号令），全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目，重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上的，必须进行招标。但需注意，施工单项合同估算价在400万元以上才必须招标。题目问的是“重大设备”，依据最新法规应为200万元。此处修正：根据16号令第五条，重要设备、材料等货物采购，单项合同估算价在200万元人民币以上必须招标。故正确答案为B。（注：若题目指施工则为400万，指货物则为200万。通常“重大设备”归类为货物。若按旧规或特定地方法规可能不同，但依国标为200万。此处为考察严谨性，选B更为准确。若题目意指施工类则选D。鉴于“设备”二字，选B。）

*更正：为确保题库标准性，依据《必须招标的工程项目规定》第五条，重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上，必须招标。故选B。*3.【参考答案】A【解析】“三级安全教育”是建筑企业基本的安全教育制度，具体指公司级教育、项目级教育和班组级教育。公司级教育主要介绍国家安全生产方针、法规及公司安全制度；项目级教育侧重现场环境、危险源及预防措施；班组级教育则针对具体岗位操作规程和注意事项。这是新员工上岗前的必经程序，旨在层层落实安全责任，提高全员安全意识。其他选项组合不符合法定要求。4.【参考答案】E【解析】“三重一大”制度是指重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排、大额资金的使用，必须经集体讨论做出决定的制度。这是国有企业加强党风廉政建设、规范权力运行的重要举措。日常办公采购属于常规经营性支出，通常由相关部门按流程审批即可，不属于“三重一大”范畴，除非金额巨大达到大额资金标准。因此，E选项不属于该制度核心内容。5.【参考答案】B【解析】《劳动合同法》第十条明确规定，建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。若超过一个月不满一年未订立，用人单位需向劳动者每月支付二倍工资。因此，法定期限为1个月。选项A、C、D均不符合法律规定的时间节点。6.【参考答案】C【解析】措施项目费是指为完成建设工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用。常见的包括安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费等。人工费、材料费属于分部分项工程费中的直接费要素；企业管理费属于间接费。因此，夜间施工增加费明确属于措施项目费。7.【参考答案】C【解析】根据招投标相关法规，投标人对招标文件有疑问的，应当在招标文件规定的答疑截止时间前以书面形式向招标人提出。招标人将对共性问题进行统一澄清或修改，并通知所有投标人。自行修改会导致废标；按错误报价虽可能中标，但后续结算风险大且违背诚信原则；直接放弃并非最佳职业处理方式。因此，提出书面疑问是合规且专业的做法。8.【参考答案】D【解析】混凝土养护旨在保证水泥水化反应所需温湿度。A、B、C项均符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》要求。D项错误，因为在冬季施工气温低于5℃时，严禁采用洒水养护，因为水结冰会体积膨胀，导致混凝土表面冻融破坏，应采取覆盖保温等措施。因此，D项说法错误。9.【参考答案】B【解析】关键路径是指在网络计划中，从起点到终点所有路径中，持续时间最长的路径。关键路径上的工作称为关键工作，其总时差为零（或最小）。关键路径的长度决定了整个项目的总工期。如果关键路径上的任何工作延误，整个项目工期都会延误。因此，关键路径是耗时最长的路径，而非最短、工序最少或成本最高。10.【参考答案】C【解析】《安全生产法》第二十一条规定了主要负责人的七项职责，包括建立责任制、制定制度、保证投入、督促检查、消除隐患、组织救援、如实报告事故等。亲自操作施工机械属于具体作业人员的岗位职责，而非主要负责人的法定管理职责。主要负责人侧重于宏观管理和责任落实，而非具体实操。因此，C项不属于其职责。11.【参考答案】B【解析】根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十四条规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格，承包人请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿的，人民法院应予支持。这体现了法律对实际施工成果价值的认可，旨在平衡双方利益，避免发包方不当得利。因此，只要工程质量合格，即便合同无效，承包人仍有权获得相应的工程价款补偿。选项B正确。12.【参考答案】B【解析】关键路径法（CriticalPathMethod,CPM）是一种网络图分析技术，用于确定项目中最长的活动序列，即关键路径。关键路径上的任何活动延迟都会导致整个项目工期的延迟。因此，CPM的核心作用是计算项目的最短可能完成时间，并识别出那些对工期有直接影响的关键活动通过优化关键路径上的活动，可以有效缩短项目总工期。它主要关注时间管理，而非直接针对成本、质量或风险进行量化确定。故选项B正确。13.【参考答案】C【解析】《安全生产法》第二十一条明确规定了生产经营单位主要负责人的七项职责，包括建立健全并落实全员安全生产责任制、组织制定并实施规章制度和操作规程、保证安全生产投入有效实施等。然而，法律并未要求主要负责人必须“亲自参与所有现场施工作业”，这是具体操作人员或现场管理人员的职责。主要负责人的核心在于领导、组织和保障安全管理体系的运行，而非替代一线员工进行具体作业。因此，选项C不属于其法定职责。14.【参考答案】B【解析】根据《中华人民共和国招标投标法》第十七条规定，招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。这一规定旨在确保邀请招标具有一定的竞争性，防止因邀请对象过少而导致围标、串标或缺乏充分竞争的情况发生，从而保障国有资产的合理使用和采购质量。因此，最低数量要求为3个，选项B正确。15.【参考答案】C【解析】流动负债是指预计在一个正常营业周期中清偿，或者主要为交易目的而持有，或者自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债。预收账款通常需要在短期内通过交付商品或提供服务来结清，符合流动负债的定义。而长期借款、应付债券和递延所得税负债通常偿还期限超过一年，属于非流动负债。区分流动与非流动负债对于评估企业的短期偿债能力至关重要。因此，选项C正确。16.【参考答案】B【解析】根据《劳动合同法》第四十六条第（二）项规定，用人单位依照本法第三十六条规定向劳动者提出解除劳动合同并与劳动者协商一致解除劳动合同的，应当向劳动者支付经济补偿。这里的关键点在于“由用人单位提出”。如果是劳动者主动提出并协商一致解除，则无需支付经济补偿。因此，在题干所述情形下，用人单位必须依法支付经济补偿，选项B正确。17.【参考答案】B【解析】根据《混凝土结构设计规范》（GB50010），混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值确定。立方体抗压强度标准值是指按标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体试件，在28天龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度值。虽然轴心抗压强度也是重要指标，但强度等级的划分依据明确为立方体抗压强度。因此，选项B正确。18.【参考答案】B【解析】根据《党政机关公文处理工作条例》，请示适用于向上级机关请求指示、批准。报告适用于向上级机关汇报工作、反映情况、回复上级机关的询问，且报告中不得夹带请示事项。函适用于不相隶属机关之间商洽工作、询问和答复问题、请求批准和答复审批事项。通知适用于发布、传达要求下级机关执行和有关单位周知或者执行的事项。因此，请求指示和批准应使用请示，选项B正确。19.【参考答案】D【解析】根据《注册建造师管理规定》，注册建造师可以从事建设工程项目总承包管理或施工管理，建设工程项目管理服务，建设工程技术经济咨询，以及法律、行政法规和国务院建设主管部门规定的其他业务。其主要职责集中在施工管理领域，如担任项目经理。而签署工程设计图纸是注册建筑师或注册结构工程师等设计类执业资格的职责范围，不属于建造师的执业范围。因此，选项D正确。20.【参考答案】B【解析】《中华人民共和国招标投标法实施条例》第十六条规定，招标人应当按照资格预审公告、招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点发售资格预审文件或者招标文件。资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于5日。这一规定旨在确保潜在投标人有足够的时间获取招标文件并准备投标，保障招投标过程的公平性和竞争性。因此，法定最低发售期为5日，选项B正确。21.【参考答案】B【解析】根据《民法典》第七百九十三条规定，建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。若验收不合格且修复后仍不合格，则无权请求支付工程款。此题考查合同无效后的法律后果，重点在于“折价补偿”而非“全额支付”或“赔偿”，体现了公平原则及对实际施工成果的认可。故选B。22.【参考答案】B【解析】关键路径法（CPM）是一种网络分析技术，通过计算网络图中各路径的时间参数，找出耗时最长的路径，即关键路径。关键路径上的活动任何延误都会导致整个项目工期的延误。因此，CPM的核心作用是确定完成项目所需的最短工期，并识别出对工期影响最大的关键活动itallowsforeffectiveschedulecontrol.它不直接用于成本、质量或风险的定量计算。故选B。23.【参考答案】C【解析】《安全生产法第二十一条规定了主要负责人的七项职责，包括建立责任制、制定规章制度、保证投入、组织教育培训、检查安全工作、制定应急预案及如实报告事故等。亲自操作特种设备属于具体作业人员的岗位职责，且需持有特种作业操作证，并非主要负责人的法定管理职责。主要负责人侧重于全面管理和资源保障。故选C。24.【参考答案】D【解析】“三重一大”是指重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作。这是国有企业加强党风廉政建设、规范权力运行的重要制度。虽然重大合同签订可能涉及重大决策或大额资金，但“重大合同签订”本身不是“三重”的标准表述。标准表述为前三者加上“大额度资金运作”。故选D。25.【参考答案】A【解析】根据《混凝土结构设计规范》，混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值确定。立方体抗压强度标准值是指按标准方法制作、养护的边长为150mm的立方体试件，在28天龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度值。轴心抗压、抗拉等强度指标用于具体结构计算，但不是划分强度等级的依据。故选A。26.【参考答案】D【解析】施工现场“五牌一图”通常指：工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图。施工进度计划图虽然重要，但不属于强制公示的“五牌一图”范畴。“一图”特指施工现场平面布置图，用于展示现场布局、道路、设施位置等。故选D。27.【参考答案】C【解析】《招标投标法第二十四条规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。这一规定旨在给予投标人足够的时间编制投标文件，确保竞争的充分性和公平性。少于20日将违反法定程序，可能导致招标无效。故选C。28.【参考答案】A【解析】赢得值法中，费用偏差（CV）=已完工作预算费用（BCWP）-已完工作实际费用（ACWP）。当CV>0时，表示节支；CV<0时，表示超支。选项B是进度偏差（SV）的计算公式。理解这三个参数（BCWP,ACWP,BCWS）及其差值含义是成本控制的核心。故选A。29.【参考答案】A【解析】《劳动合同法第十条规定，已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。若超过一个月不满一年未订立，用人单位需向劳动者每月支付二倍的工资。这一规定旨在保护劳动者权益，明确双方权利义务。故选A。30.【参考答案】C【解析】左海建工集团（及左海集团体系）主要聚焦于城市基础设施建设、建筑施工、房地产开发、资产运营及相关的投融资业务。互联网电商运营并非传统建筑类国企的核心主业，通常属于科技或商业流通领域企业的业务范围。国企主业定位紧密围绕城市发展和公共服务。故选C。31.【参考答案】ABC【解析】根据《公司法》规定，股东会行使决定经营方针、选举董事、审议董事会报告等职权。D项“制定公司基本管理制度”属于董事会的职权，而非股东会。股东会主要侧重于重大决策和监督，董事会侧重于执行和管理制度制定。考生需区分股东会与董事会的职权边界，避免混淆。32.【参考答案】ABCD【解析】根据《招标投标法实施条例》，上述四项均视为或认定为串通投标。A、B、C项属于视为串通投标的情形，通过文件制作、委托关系、人员重合等客观迹象判定；D项属于明确约定的串通行为。此类行为严重破坏市场公平，中标无效并面临法律处罚。33.【参考答案】ABCD【解析】《安全生产许可证条例》规定，许可证有效期3年，期满前3个月申请延期。若企业在有效期内严格遵守法规且未发生死亡事故，经原颁发机关同意，可不再审查直接延期。证书遗失需在公众媒体声明作废后申请补办。各选项均符合法规要求，体现了对安全管理的持续性和规范性要求。34.【参考答案】ABC【解析】措施项目费是指为完成建设工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用。A、B、C均属于措施费。D项工程排污费现已纳入税金或规费范畴（具体视最新计价规范，通常归入规费中的社会保险费及住房公积金之外的其他规费或税金附加，不属于措施费）。故正确答案为ABC。35.【参考答案】ABCD【解析】《民法典》第一百四十四条、一百四十六条、一百五十三条规定，无民事行为能力人实施的行为、虚假意思表示、违反法律行政法规强制性规定（除非该规定不导致无效）以及违背公序良俗的民事法律行为无效。这四类情形涵盖了主体资格、意思真实性及内容合法性三个维度，是合同效力判定的核心依据。36.【参考答案】ABC【解析】“三重一大”指重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作。A、B、C分别对应前三项。D项“重大资产处置”通常包含在“重大决策事项”或“重大项目安排”中，不是“三重”的独立并列项。该制度旨在规范国企领导人员决策行为，防范廉洁风险和决策失误，确保国有资产保值增值。37.【参考答案】ABCD【解析】混凝土施工需严格把控各环节。A项确保结构位置准确；B项防止混凝土离析；C项保证密实度，避免蜂窝麻面；D项确保强度发展，普通硅酸盐水泥混凝土养护不少于7天，掺外加剂或有抗渗要求的不少于14天。四项均为施工规范中的关键控制点，对保障工程质量至关重要。38.【参考答案】ABCD【解析】根据《企业会计准则》，财务会计报告包括会计报表及其附注和其他应当在财务会计报告中披露的相关信息和资料。会计报表至少应当包括资产负债表、利润表、现金流量表等报表。附注是对报表内容的补充说明，不可或缺。因此，ABCD均为财务会计报告的法定组成部分，共同反映企业财务状况和经营成果。39.【参考答案】ABD【解析】工期索赔需非承包人原因造成。A项发包人违约，D项设计变更属发包人责任，均可索赔工期。B项不可抗力虽双方免责，但工期通常顺延。C项施工机械故障属于承包人自身管理不善或设备问题，风险由承包人承担，不可索赔。考生需明确责任归属，区分内部风险与外部干扰因素。40.【参考答案】ABC【解析】《劳动合同法》规定，劳务派遣仅适用于“三性”岗位（A对）；派遣单位应与劳动者签2年以上固定期限合同（B对）；用工单位不得再派遣（C对）。D项错误，法律规定派遣单位不得以非全日制用工形式招用被派遣劳动者，以保障劳动者权益稳定性。此题考查对劳务派遣严格限制的掌握。41.【参考答案】ABC【解析】《民法典》第七百八十八条规定，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。监理合同属于委托合同范畴，不属于建设工程合同的法定分类。左海建工集团作为施工主体，主要涉及施工合同，但笔试常考法律基础，需区分合同性质。考生应掌握三大类基本合同形式，避免混淆监理关系的法律属性。此题考查对建筑行业基础法律法规的理解，是国企招聘笔试的高频考点。42.【参考答案】ABC【解析】根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，新工人上岗前必须经过公司、项目、班组三级安全教育。公司级侧重法规制度，项目级侧重现场风险，班组级侧重操作规程。“岗位级”并非法定三级教育层级。左海建工等国企高度重视安全合规，此题为必考点。考生需明确各级教育责任主体及内容重点，确保全员持证上岗，落实安全生产责任制，预防事故发生。43.【参考答案】ABC【解析】混凝土自由倾落高度超过2m易产生离析，应采用串筒或溜槽；浇筑前必须清理模板，保证结合面清洁；必须在初凝前完成振捣以确保密实。严禁在施工现场随意加水，这会降低混凝土强度和耐久性，若需调整应由试验室配合比调整。左海建工集团在质量控制中严格执行规范，此题考查实务操作规范，考生需掌握关键参数及禁止行为，确保工程质量达标。44.【参考答案】ABC【解析】措施项目费是指为完成建设工程施工，发生于该工程施工前和施工过程