2026年全国一级建造师之一建工程法规考试快速提分题(详细参考解析)

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年一级建造师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、某建设工程施工过程中发生较大事故，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该级事故应由（）负责调查。A.国务院B.省级人民政府C.设区的市级人民政府D.县级人民政府

2、某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交投标文件的截止时间为4月25目，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为（）。A.3月20日B.3月30日C.4月25日D.4月30日

3、工程保险中属于强制保险的是（）。A.工伤保险B.职业责任险C.建筑工程一切险D.意外伤害险

4、根据不同的分类标准,建设工程施合同属于()A.有名合同、双务合同、有偿合同B.有名合同、双务合同、不要式合同C.无名合同、单务合同、要式合同D.有名合同、单务合同、要式合同

5、某工程企业的项目施工过程中需要增加钢筋用量，即由项目部商务经理与材料商签订合同增加购买钢筋，合同中仅由该商务经理签字；钢筋送到后用于工程施工，后因价款发生争议，材料商应向（）主张给付货款。A.施工企业B.该企业法定代表人C.项目部D.商务经理

6、在某工程建设中，包工头王某为抢工期，找来临时出来打短工的孙某登高架设脚手架；孙某害怕，王某对孙某说："你今天不干，就别想要工钱。"孙某在没有任何安全防护的情况下操作，导致意外坠落身亡。王某可能构成的犯罪是（）。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.工程重大安全事故罪D.强迫劳动罪

7、有关意外伤害保险理解错误的是()。A.由总承包单位支付意外伤害保险费B.被保险人因工作需要喝酒而导致的意外保险人应当赔付C.意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止D.保险人按保险合同的最高限额给付死亡保险金

8、下列说法中，不可以进行经济性裁员的是（）。A.甲公司经营不善破产重整B.乙公司资金链断裂，生产经营发生困难C.丙公司被曝出偷税漏税，被行政机关作出处罚D.丁公司购买新型机械设备，进行重大技术革新，变更劳动合同后，仍需裁减人员

9、以下关于普通程序和简易程序的说法中，正确的是（）。A.适用简易程序审理的案件，应有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长3个月B.适用普通程序审理的案件，根据《民事诉讼法》的规定，应当在立案之日起6个月内审结C.普通程序的审判组织应当采用合议制，合议庭组成人员确定后，应当在7日内告知当事人D.简易程序程序是人民法院审理第一审民事案件所通常适用的诉讼程序

10、甲建筑公司本身不具备所承揽项目的资质，为了中标，借用了乙建筑公司的资质。2010年8月，甲建筑公司所承建的工程竣工。但是，建设单位以甲建筑公司违法借用资质为名，提出所签订的合同无效，不予支付工程款，对此，下列说法中正确的是（）。A.所签的合同无效，建设单位必须支付工程款B.所签的合同无效，建设单位可以不支付工程款C.所签的合同无效，如果该工程经验收合格，建设单位参照合同约定支付工程款D.所签的合同有效，建设单位必须支付工程款

11、商品混凝土供应商甲作为证人，欲证明施工单位乙用于承包工程的商品混凝土数量及价款等事实。以下说法不符合《关于民事诉讼证据的若干规定》的是()。A.询问证人甲时，其他证人不得在场B.审判人员和当事人可以对甲进行询问C.甲应当出庭作证D.甲可以旁听法庭审理

12、关于要约撤销的说法，正确的是（）。A.撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人B.要约撤销的目的是让要约丧失法律效力C.确定承诺期限的要约可以撤销D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人

13、甲与乙签订施工合同，合同约定“本合同发生争议由仲裁委员会裁决”，后双方对仲裁委员会的选择未达成一致意见，则该仲裁协议（）。A.无效B.有效C.效力待定D.可撤销

14、根据《大气污染防治法》，我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是（）。A.国务院环保部门B.各级地方政府环保部门C.酸雨控制区内的人民政府环保部门D.大气污染排放总量控制区内的人民政府

15、根据《环境噪声污染防治法》规定，产生环境噪声污染的企事业单位在拆除或者（）环境噪声污染防治设施时，必须事先经所在地的县级以上地方政府环境保护行政主管部门批准。A.维修B.检测C.闲置D.使用

16、关于集体合同下列表述错误的是（）。A.未建立工会的企业，集体合同应由职工推举的代表与企业签订B.劳动合同中的劳动条件和劳动报酬标准不低于集体合同的规定C.并非所有的企业都必须签订集体合同D.集体合同必须经劳动行政部门审查批准方能生效

17、按照《民法典》的规定，可以作为保证人的是（）。A.厂矿的职能部门B.有限责任公司C.政府机关D.某高等学校

18、下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是()（2013）A.电工B.架子工C.钢筋工D.起重信号工

19、根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师对建设工程实施监理可采取的形式不包括（）A.旁站B.剥离抽查C.巡视D.平行检验

20、未经行政复议的行政诉讼案件由()人民法院管辖。A.最初作出行政行为的行政机关所在地B.被告所在地人民法院C.原告所在地人民法院D.财产所在地

21、根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）。A.80%B.70%C.60%D.50%

22、某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决。因此，施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行仲裁裁决的说法中，正确的是（）。A.施工单位申请执行的期间为1年B.执行本案的仲裁裁决，由建设单位所在地的基层人民法院管辖C.申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖D.申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程所在地的中级人民法院管辖

23、施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，10名工人被砸死，直接经济损失6000万元。该行为涉嫌触犯（）。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.工程重大安全事故罪D.以其他方式危害公共安全罪

24、施工企业于2000年承建某单位办公楼，2001年4月竣工验收合格并交付使用。2006年5月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现了合同法的（）原则。A.公平B.自愿C.诚实信用D.维护公共利益

25、在招标投标中，关于履约保证金的说法，正确的是（）。2018真题A.招标文件中不得要求中标人提交履约保证金B.履约保证金是为了保证中标人按照合同约定履行义务，完成中标项目而设立的C.履约保证金的金额没有法律规定的限制，招标人可要求中标人提交任意金额的履约保证金D.不鼓励施工企业以银行保函形式向建设单位提供履约担保

26、根据合同的分类，下列合同属于单务合同的是()。A.买卖合同B.租赁合同C.承揽合同D.赠与合同

27、某施工单位的材料采购员乙，一直负责本单位与甲公司的钢材采购业务。后乙被单位开除，但甲公司并不知情。乙用盖有原单位公章的已届期的空白合同书与甲公司签订了一份钢材采购合同，则该合同为（）合同。A.效力待定B.无效C.可撤销D.有效

28、承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后14日内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由()。A.发包人承担B.承包人自负C.承包人与发包人按比例承担D.承包人与发包人承担连带责任

29、不申请行政复议，直接向法院提起行政诉讼的期限是()A.10日内B.15日内C.3个月D.6个月

30、某施工现场围挡倒塌造成路上行人腿部骨折，应当由（）承担连带责任。A.建设单位和施工单位B.建设单位和监理单位C.监理单位和施工企业D.道路管理部门和施工企业

31、按照上位法与下位法的法律地位与效力，下列说法中错误的是()。A.《建筑法》高于《建设工程质量管理条例》B.《建设工程质量管理条例》高于《注册建造师管理规定》C.《建设工程安全生产管理条例》高于《建设工程施工现场管理规定》D.《北京市建筑市场管理条例》高于《河北省建筑市场管理条例》

32、分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于承担的说法，正确的是()。（2013）A.分包单位只对总承包单位负责B.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利C.总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿D.建设单位与分布单位无合同关系，无权向分包单位主张权利

33、法人进行民事活动的物质基础是()。A.依法成立B.有必要的财产或者经费C.有自己的名称D.能够独立承担民事责任

34、某建筑公司总工程师田某为了完成单位任务，利用自己业余时间编写了一本《网架结构施工技术》，书中采用了该公司施工中的大量案例。建筑公司在该作品完成后享有()。A.发表权B.署名权C.许可使用权D.优先使用权

35、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一必须进行招标的有（）。A.重要设备采购的单项合同估算价为人民币250万元B.材料采购的单项合同估算值为人民币80万元C.施工单项合同估算价为人民币300万元D.勘察服务采购的单项合同估算价为人民币108万元E.监理服务采购的单项合同估算价为人民币120万元

36、动产物权的设立和转让，自()时发生效力，但法律另有规定的除外A.占有B.交付C.使用D.签订合同

37、根据《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）的规定，对城市建筑施工期间施工场地不同施工阶段产生的作业噪声限值作出了规定，下列表述中正确的是（）。A.土石方施工阶段，噪声限制是昼间85分贝B.打桩施工阶段，噪声限制是昼间75分贝C.结构施工阶段，夜间55分贝D.所谓夜间，是指晚20点至晨6点之间的期间

38、张某因不能胜任工作，公司经理办公会研究决定，从8月1日起解除与张某的劳动合同。根据《劳动法》的规定，该公司最迟应于（）前以书面形式通知张某。A.6月1日B.6月16日C.7月2日D.7月16日

39、有管辖权的法院把案件转移给原来没有管辖权的法院审理的，被称为（）。A.移送管辖B.协议管辖C.指定管辖D.管辖权转移

40、根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是（）作业。A.抢修B.抢险C.抢工期D.生产工艺要求必须连续

41、不属于承揽业务不良行为认定标准的是（）。A.超资质承揽工程B.相互串通投标C.骗标D.违法分包

42、关于施工中发现文物的报告和保护的说法,正确的是（）A.发现人应当在12小时内报告当地文物行政部门B.文物行政部门接到报告后,应当在48小时内赶赴现场C.文物行政部门成当在10日内提出处理见D.任何单位或者个人发现文物,应当保护现场

43、关于人身保险合同的说法，正确的是（）。2014A.人身保险的投保人在保险事故发生时，对被保险人应当具有保险利益B.保险人对人身保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付C.人身保险合同的投保人不可以为受益人D.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费

44、合同一方当事人不履行仲裁裁决的，仲裁委员会（）。A.可以委托工商行政管理部门执行B.不可以强制执行C.授权人民法院强制执行D.移交检察机关强制执行

45、建筑施工企业变更法定代表人的。应当到安全生产许可证颂发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间。为变更后（）内。（2016）A.10日B.5日C.15日D.20日

46、根据《立法法》，设区的市的人民代表大会及常务委员会根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和本省、自治区的地方性法规相抵触的前提下，可以对()、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规。A.城乡经济与管理B.城乡建设与发展C.城乡经济与建设D.城乡建设与管理

47、劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前()日以书面形式通知劳动者本人。A.10B.20C.30D.60

48、下列关于转包的说法中，正确的是()。A.将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包行为B.将分包工程再分包的，属于转包行为C.总承包单位将主体结构工程分包给其他单位的，视同转包行为D.将承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别交给其他单位承包的，不属于转包行为

49、中级人民法院负责审理的一审行政诉讼案件包括()。A.以省级建设主管部门为被告的案件B.乡镇人民政府违法征收土地案件C.海关处理的案件D.不动产登记纠纷案件

50、下列关于质权的说法正确的是()。A.质物不需要转移占有B.不动产可以作为质物C.著作权里的财产权可以作为权利质押D.权利质押不需要将权利凭证交付质押人

51、按照《建筑施工场界噪声限值》（GBl2523--90）规定，某施工单位在城市市区范围内施工，晚上19点～21点期间使用物料提升机运输装修材料，由此而产生的噪声限值应为（）分贝。A.55B.65C.70D.75

52、下列对总承包单位和分包单位安全责任的描述中，错误的是()。A.建设工程实行总包和分包的，总承包商具有施工现场的统一管理权B.总承包单位和分包单位对整体工程的安全生产承担连带责任C.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任D.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

53、下列纠纷适用专属管辖的是（）。A.保险合同纠纷B.借款合同纠纷C.承揽合同纠纷D.不动产纠纷

54、关于一级建造师执业范围的说法，正确的是（）。A.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外B.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册另一企业C.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人

55、关于建筑节能的说法，正确的是（）。A.已经建成的项目，2年后方可投入生产、使用B.在新建建筑和既有建筑节能改造中，必须使用节能建筑材料和节能设备C.在具备太阳能利用条件的地区，地方人民政府可以要求单位必须安装使用太阳能热水系统D.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设

56、按照《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，在合同履行过程中，承包人申请延期开工，发包人应在收到申请后（）予以答复，否则视为同意延期。A.7日内B.2天内C.72小时内D.48小时内

57、下列属于刑事处罚中的附加刑的是()。A.罚款B.拘役C.罚金D.有期徒刑

58、下列责任种类中，属于行政处罚的是（）。A.管制B.赔偿损失C.返还财产D.罚款

59、建设单位因故不能按期开工的，应当向（）申请延期。A.上级主管B.施工单位C.监理单位D.发证机关

60、2012年2月1日小李经面试后合格并与某建筑公司签订了为期5年的用工合同，并约定了试用期，则试用期最迟至()。A.2012年2月28日B.2012年5月31日C.2012年8月1日D.2012年2月1日

61、关于工程事故犯罪及其刑事责任，以下说法正确的是（）A.工程重大安全事故罪是单位犯罪，不再对直接责任人员定罪处罚B.重大劳动安全事故罪只处罚直接责任人员，不处罚直接主管人员C.重大责任事故罪属于自然人犯罪，单位不能成为犯罪主体D.串通投标行为属于行政违法，只承担行政责任，不承担刑事责任

62、根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在隐蔽工程实施隐蔽前，应通知参加的单位和机构有（）。(2015真题)A.监理单位和检测机构B.建设单位和检测机构C.建设单位和建设工程质量监督机构D.监理单位和建设工程质量鉴定机构

63、根据国家有关消防法桂的建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织并且至少每（）组织一次演练。（2014）A.一季度B.半年C.一年D.两年

64、关于企业法人对其法定代表人行为承担民事责任，下列表述正确的是（）。A.仅对其合法的民事行为承担民事责任B.仅对其符合法人章程的民事行为承担民事责任C.仅对其以法人名义从事的民事行为或者执行职务行为承担民事责任D.仅以注册资本承担相应民事责任

65、以下关于法院开庭审理程序的表述中，不正确的是()。A.原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以按撤诉处理B.原告未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理C.被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以延期开庭D.被告未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决

66、关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是（）。A.原判决认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判决B.原判决适用法律错误的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审C.原判决认定事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判D.原判决违反法定程序的，依法改判

67、《建筑业企业资质管理规定》中规定，建筑业企业未按照本规定要求提供建筑业企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以()的罚款。A.1000元以上1万元以下B.5000元以上2万元以下C.1万元以上10万元以下D.2万元以上20万元以下

68、下列关于建设工程招标方式的说法中，正确的是()。A.公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请特定法人、其他组织投标B.全部用国有资金投资的项目必须公开招标C.招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上不特定的法人发出投标邀请书D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的，可以邀请招标

69、某施正单位将工程转包,给建设单位造成5万元损失，侧该施工单位不可能承担的法律责任是()。A.赔偿损失B.降低资质等级C.责令停业整顿D.对主要负责人判处有期徒刑

70、当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时，关于责任承担的说法，正确的是（）。A.建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任B.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利C.总承包单位承担责任超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿D.分包单位只对总承包单位承担责任

71、某建设方根据评标结果向中标人发出了中标通知书，此中标通知书属于()。A.要约B.承诺C.要约邀请D.承诺邀请

72、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械安装完毕后，由()组织验收。A.建设单位B.监理单位C.使用单位D.安装单位

73、某建设项目中，合同中约定混凝土强度是35MPa，但是与之相对应的规范中的强制性标准为30MPa。质量监督人员在对该项目进行检查时，经过试验证明已完工程的混凝土强度是33MPa，于是认定为不合格产品，要求施工单位返工。下列观点中正确的是（）。A.由于合同不属于政府监督的依据，所以，质量监督人员不可以据此要求施工单位返工B.由于不符合同中约定的标准，属于不合格产品，质量监督人员可以据此要求施工单位返工C.由于满足规范中的标准，属于合格产品.质量监督人员不可以据此要求施工单位返工D.根本就不属于质量监督人员的范围，质量监督人员不可以据此要求施工单位返工

74、根据《历史文化名城名镇名村保护条例》,下列对历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内施工活动的规定不正确的是A.不得进行新建、扩建活动,除必要的基础设施和公共服务设施除外B.拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的,应当经城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准C.不得进行改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动D.任何单位或者个人不得损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑

75、按照《建设工程价款结算暂行办法》的规定，发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，在规定或合同约定期限内，对结算报告及资料没有提出意见，则视同()。A.拒绝B.协商C.认可D.应予造价鉴定

76、下列选项中，属于监理单位主要安全责任的是()。A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案B.审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合工程建设强制性标准C.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料D.提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议

77、下列有关工程竣工日期的表述中，错误的是()。A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期B.承包人提交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人提交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

78、建设工程安全监督机构履行安全监督检查职责时，有权采取的措施是()。A.要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的资金B.进入被检查单位施工现场进行检查C.实施查封、扣押D.作出行政处罚决定

79、某施工现场临时用电设备在5台以下的，则应当（）。A.进行负荷计算B.制定安全用电和电气防火措施C.设计防雷装置D.确定防护措施

80、注册建造师担任施项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是（）。A.同一工程分期施工B.发包方同意更换项目负责人C.承包方同意更换项目负责人D.停工超过120天承包方认为需要调整的二、多选题

81、某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保，中标人拒绝提交，则应（）。A.按中标无效处理B.视为放弃投标C.按废标处理D.视为放弃中标项目

82、注册商标有效期自核准之日起计算为（）年，有效期满需要继续使用的，应当在期满前（）个月内申请续展注册。A.106B.206C.106D.1012

83、《安全生产许可证条例》的直接立法依据是()。A.《中华人民共和国宪法》B.《建设工程安全生产管理条例》C.《中华人民共和国安全生产法》D.《中华人民共和国行政许可法》

84、城市范围内主要路段的施工工地应设置高度不小于（）的封闭围挡A.1.5mB.2.5mC.3.5mD.0.5m

85、甲与某施工企业签订了一份2年期的劳动合同,合同中约定的生效时间为2014年5月1日,为了考察甲是否具备相应的工作能力,合同约定了试用期,则试用期最长截止于（）。A.2014年6月1日B.2014年7月1日C.2014年8月1日D.2014年11月1日

86、《固体废物污染环境防治法》规定，转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向()。A.固体废物接受地的省、自治区、直辖市人民政府提出申请B.固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府提出申请C.固体废物接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请D.固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请

87、根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，允许建设的工程是（）。A.新建住宅B.新建厂房C.扩建必要公共服务设施D.扩建办公楼

88、建筑业企业资质证书有效期为（）。资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，应当在资质证书有效期届满三个月前，申请办理资质延续手续。A.1年B.2年C.3年D.5年

89、甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车,该车实际行驶里程8万公里,市场价格约为16万元,里程表显示行驶里程为4万公里。甲明知上述情况存在,仍将该车以23万元价格卖给了乙施工企业,乙知情后诉至法院。乙的下列诉讼请求可以获得支持的是()。A.请求减少价款至16万元B.以欺诈为由解除合同C.以重大误解为由请求撤销合同D.请求甲承担缔约过失责任

90、招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是（）。A.原则上不停止公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外B.公告部门一律不停止对违法行为记录的公告C.依照当事人申请可停止公告D.公告部门可自行决定是否停止公告

91、使用财政预算资金的建设项目，重要设备采购的单项合同估算价最低在（）万元人民币以上的，必须进行招标。A.50B.100C.200D.3000

92、某工程项目发生安全事故，造成9人死亡，51人重伤，间接经济损失达到1亿元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故

93、企业收入总额中，不征收企业所得税的收入是（）。2018真题A.利息收入B.接收捐款收入C.财政拨款D.租金收入

94、下列法律责任的承担方式中,属于行政处分的是（）A.降级B.罚款C.责令停产停业D.取消投标资格

95、属于企业资质证书撤销的是（）。A.对不符合许可条件的申请人作出准予建筑业企业资质许可的B.资质证书有效期届满，未依法申请延续的C.建筑业企业依法终止的D.企业不再符合资质标准要求的条件的

96、《节约能源法》规定，用能单位未按照规定配备、使用能源计量器具的，由()责令限期改正；逾期不改正的，处1万元以上5万元以下罚款。A.产品质量监督部门B.建设主管部门C.县级以上人民政府D.发证机关

97、行政复议机关收到行政复议申请后，应当在()日内进行审查，依法决定是否受理，并书面告知申请人。A.5B.7C.10D.15

98、下列哪些财产应当办理抵押登记，抵押权自登记时成立（）。A.土地所有权B.建设用地使用权C.交通运输工具D.生产设备

99、根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起（）内订立书面劳动合同。A.1个月B.2个月C.3个月D.半年

100、甲建筑公司雇佣的4名员工的具体情况见下表，甲建筑公司应当对（）员工定期进行健康检查。A.甲B.乙C.丙D.丁

参考答案与解析

1、答案：C本题解析：事故调查的管辖：（1）特别重大：国务院或授权部门（2）重大：省级政府（3）较大：市级政府（4）一般：县级政府

2、答案：C本题解析：2007年建设工程法规真题第8题招标文件应当规定一个适当的投标有效期，以保证招标人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同。投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算。本题中提交投标文件的截止时间为4月25日，所以投保的有效期从4月25日开始计算。

3、答案：A本题解析：@jin

4、答案：A本题解析：2021、2020版教材P125/2019版教材P124根据法律是否明文规定了一定合同的名称，可以将合同分为有名合同与无名合同。有名合同又称典型合同），是指法律上已经确定了一定的名称及具体规则的合同。“《民法典》中所规定的15类合同，都属于有名合同，如建设工程合同等。双务合同，是指当事人双方互负对待给付义务的合同，即双方当事人互享债权、互负债务，一方的合同权利正好是对方的合同义务，彼此形成对价关系。例如，建设工程施工合同中，承包人有获得工程价款的权利，而发包人则有按约支付工程价款的义务。大部分合同都是双务合同。有偿合同，是指一方通过履行合同义务而给对方某种利益，对方要得到该利益必须支付相应代价的合同，如建设工程合同等。

5、答案：A本题解析：项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的管理人；项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织，不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。因此，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。本题中，项目商务经理签订合同的行为不能由该经理也不能由项目经理部承担，而应由该施工企业承担。综上所述，本题的正确答案为A。

6、答案：A本题解析：A项：重大责任事故罪，是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的。本题中，包工头在生产作业中违反规定未提供孙某任何安全措施，造成人员伤亡构成重大责任事故罪。因此，A项正确。

7、答案：B本题解析：2021版教材P263/2020版教材P262/2019版教材P261《建筑工程安全生产管理条例》规定施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。

8、答案：C本题解析：有下列情形之一，需要裁减人员20人以上或者裁减不足20人但占企业职工总数10%以上的，属经济性裁员：①依照企业破产法规定进行重整的；②生产经营发生严重困难的；③企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的；④其他因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的。

9、答案：B本题解析：适用简易程序审理的案件，应当在立案之日起3个月内审结；普通程序的审判组织应当采用合议制。合议庭组成人员确定后，应当在3日内告知当事人；普通程序是《民事诉讼法》规定的民事诉讼当事人进行第一审民事诉讼和人民法院审理第一审民事案件所通常适用的诉讼程序。

10、答案：C本题解析：建设工程无效施工合同的主要情形：（1）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的。（2）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的。（3）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。无效合同工程款结算中规定，竣工验收合格的，应支付工程款。

11、答案：D本题解析：2021版教材P344/2020版教材P343/2019版教材P3422.证人、鉴定人和勘验人的质证证人不得旁听法庭审理；询问证人时，其他证人不得在场。法院认为必要的，可以让证人进行对质。

12、答案：B本题解析：AD错误，撤销要约的通知应当在（要约到达受要约人）受要约人发出承诺通知之前到达受邀约人；C错误，要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销。

13、答案：A本题解析：本题考核的是仲裁协议是否有效的判定。如果仲裁协议对仲裁事项或者仲裁委员会没有约定或约定不明确，且当事人达不成补充协议的，仲裁协议无效。

14、答案：D本题解析：【知识点】大气污染的防治。《大气污染防治法》第十五条规定，大气污染物总量控制区内有关地方人民政府依照国务院规定的条件和程序，按照公开、公平、公正的原则，核定企业事业单位的主要大气污染物排放总量，核发主要大气污染物排放许可证。教材中无相关内容。

15、答案：C本题解析：根据《环境噪声污染防治法》规定，产生环境噪声污染的企业事业单位，必须保持防治环境噪声污染的设施的正常使用；拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报经所在地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门批准。

16、答案：D本题解析：D错误，集体合同订立后，应当报送劳动行政部门，而不是审批。

17、答案：B本题解析：2021版教材P35机关法人不得为保证人，但是经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。以公益为目的的非营利法人、非法人组织木得为保证人。

18、答案：C本题解析：按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。住房和城乡建设部2008年4月发布的《建筑施工特种作业人员管理规定》进一步规定，建筑施工特种作业包括：（1)建筑电工；（2)建筑架子工；（3)建筑起重信号司索工;（4)建筑起重机械司机；（5)建筑起重机械安装拆卸工；（6)高处作业吊篮安装拆卸工；（7)经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业。

19、答案：B本题解析：《建设工程质量管理条例》规定，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。

20、答案：A本题解析：2021、2020版教材P378/2019版教材P376行政案件由最初作出行政行为的行政机关所在地人民法院管辖。

21、答案：A本题解析：【知识点】施工单位项目负责人施工现场带班制度。项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。

22、答案：D本题解析：暂无解析

23、答案：C本题解析：该题是对建设工程常见犯罪考察。建设工程常见犯罪：（1）工程重大安全事故罪：违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为；（2）重大责任事故罪：生产作业中违反安全管理规定，或者强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或其他严重后果；（3）重大劳动安全事故罪：安全生产设施或安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果；（4）串通投标罪：根据《刑罚》规定，投标人相互串通投标，损害招标人或其他投标人利益，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金。

24、答案：C本题解析：2006年建设工程法规真题第54题C项：当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。所以C项当选。

25、答案：B本题解析：本题考查的是中标的法定要求。选项A错误，《招标投标法》规定，文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。选项C错误，履约保证金不得超过中标合同金额的10%。选项D错误，引导承包企业以银行保函或担保公司保函的形式，向建设单位提供履约担保。

26、答案：D本题解析：2021、2020版教材P126/2019版教材P125单务合同，是指合同当事人中仅有一方负担义务，而另一方只享有合同权利的合同。例如，在赠与合同中，受赠人享有接受赠与物的权利，但不负担任何义务。无偿委托合同、无偿保管合同均属于单务合同。。

27、答案：A本题解析：乙用的是已届期的空白合同,不能认定相对人为善意及乙具有代理权,其签订的合同不构成表见代理。应当认为是无权代理人签订的合同，属于效力待定的合同。

28、答案：B本题解析：2021版教材P325/2020版教材P323/2019版教材P322承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后14天仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。

29、答案：D本题解析：2021、2020版教材P378/2019版教材P377行政争议未经行政复议，由当事人直接向法院提起行政诉讼的，除法律另有规定的以外，应当知道作出具体行政行为之日起6个月内提出。

30、答案：A本题解析：P22-23《民法典》规定，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌,塌陷造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任,但是建设单位与施工单位能够证明不存在质量缺陷的除外。建设单位、施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。因所有人、管理人、使用人或者第三人的原因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的,由所有人、管理人、使用人或者第三人承担侵权责任。

31、答案：D本题解析：2021/2020版教材P4在我国法律体系中，法律的效力是上位法高于下位法，具体表现为宪法→法律→行政法规→地方性法规等，其法律地位与效力依次降低，而地方性法规之间没有高低上下之分。上述选项中，A、B、C均正确，只有D不符合效力层级规则

32、答案：C本题解析：分包单位应当接受总承包单位的质量管理。总承包单位与分包单位对分包工程的质量还要依法承担连带责任。当分包工程发生质量问题时，建设单位或其他受害人既可以向分包单位请求赔偿，也可以向总承包单位请求赔偿；进行赔偿的一方有权依据分包合同的约定，对不属于自己责任的那部分赔偿向对方追偿。

33、答案：B本题解析：2021/2020版教材P9本题考核的是法人进行民事活动的物质基础。有必要的财产或者经费是法人进行民事活动的物质基础。

34、答案：D本题解析：2021/2020版教材P29本题考察的是著作权主体。一般情况下，职务作品的著作权由作者享有，但法人或者其他组织有权在其业务范围内优先使用。

35、答案：A、D、E本题解析：本题考核的是建设工程必须招标的规模标准。本规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：（1）施工单项合同估算价在400万元人民币以上；（2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；（3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。

36、答案：B本题解析：2021/2020版教材P20动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外。

37、答案：C本题解析：根据《建筑施工场界噪声限值》（BB12523-90）的规定，城市建筑施工期间施工场地不同施工阶段产生的作业噪声限值为：（1）土石方施工阶段，噪声限制是昼间75分贝，夜间55分贝；（2）打桩施工阶段，噪声限制是昼间85分贝，夜间禁止施工；（3）结构施工阶段，噪声限制是夜间70分贝，夜间55分贝；（4）装修施工阶段，噪声限制是昼间65分贝，夜间55分贝。所谓夜间，是指晚22点至早6点之间的期间。

38、答案：C本题解析：2006年建设工程法规真题第26题《劳动法》规定，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前三十日以书面形式通知劳动者本人。

39、答案：D本题解析：本题考核的是管辖权转移的概念。管辖权转移是有管辖权的法院把案件转移给原来没有管辖权的法院审理。

40、答案：C本题解析：【知识点】施工现场环境保护制度。在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。

41、答案：A本题解析：根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》的规定，承揽业务不良行为认定标准：（1）利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的；（2）相互串通投标或者与招标人串通投标的，以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；（3）以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的；（4）不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；（5）将承包的工程转包或者违法分包的。

42、答案：D本题解析：在进行建设工程或者在农业生产中任何单位或者个人发现文物应当保护现场立即报告当地文物行政部门,文物行政部门接到报告后如无特殊情况应当在24小时内赶赴现场并在7日内提出处理意见依照以上规定发现的文物属于国家所有任何单位或老个人不得哄抢、分、藏匿

43、答案：B本题解析：本题考查的是保险概述。选项B保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付。选项C投保人、被保险人可以为受益人。选项D投保人于合同成立后，可以向保险人一次支付全部保险费，也可以按照合同规定分期支付保险费。

44、答案：B本题解析：2004年建设工程法规真题第64题

45、答案：A本题解析：建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后10日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。

46、答案：D本题解析：设区的市的人民代表大会及其常务委员会根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和本省、自治区的地方性法规相抵触的前提下，可以对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规。

47、答案：C本题解析：2021、2020版教材P153/2019版教材P152《劳动合同法》第40条輝定，有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同：（1)劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；（2)劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的;(3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。

48、答案：A本题解析：2021、2020版教材P114/2019版教材P113本题考察的是：转包的情形。《建筑工程施工转包违法分包违法行为认定査处管理办法（试行)》规定，存在下列情形之一的，属于转包：（1)施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的；(2)施工总承包单位或专业承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的；（3)施工总承包单位或专业承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，不履行管理义务，未对该工程的施工活动进行组织管理的；（4)施工总承包单位或专业承包单位不履行管理义务，只向实际施工单位收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位或个人实施的；（5)劳务分包单位承包的范围是施工总承包单位或专业承包单位承包的全部工程，劳务分包单位计取的是除上缴给施工总承包单位或专业承包单位“管理费”之外的全部工程价款的：（6)施工总承包单位或专业承包单位通过采取合作、联营、个人承包等形式或名义，直接或变相地将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的；（7)法律法规规定的其他转包行为。本题中，A选项视同转包；B和C选项应当属于违法分包；D选项应当属于转包。

49、答案：C本题解析：2021、2020版教材P378/2019版教材P376本题考察的是级别管辖。中级人民法院管辖下列第一审行政案件:(1)对国务院部门或者县级以上地方人民政府所作的行政行为提起诉讼的案件;(2)海关处理的案件;(3)本辖区内重大、复杂的案件;(4)其他法律规定由中级人民法院管辖的案件。

50、答案：C本题解析：2021版教材P37权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括:（1）汇票、本票、支票;(2)债券、存款单;(3）仓单、提单;(4)可以转让的基金份额、股权;(5）可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权;(6）现有的以及将有的应收账款;(7)法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。以汇票、本票、支票、债券、存款单、仓单、提单出质的，质权自权利凭证交付质权人时设立;没有权利凭证的,质权自办理出质登记时设立。法律另有规定的,依照其规定。

51、答案：B本题解析：根据《建筑施工场界噪声限值》的规定，土石方施工阶段（主要噪声源为推土机、挖掘机、装载机等），噪声限制是昼间75分贝，夜间55分贝；打桩施工阶段（主要噪声源为各种打桩机等）噪声限制是昼间85分贝，夜间禁止施工；结构施工阶段（主要噪声源为混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等），噪声限制是昼间70分贝，夜间55分贝；装修施工阶段（主要噪声源为吊车、升降机等），噪声限制是昼间65分贝，夜间55分贝。所谓夜间是指晚上22点至早6点之间的期间。

52、答案：B本题解析：2021/2020版教材P233/2019版教材P232《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。《建筑法》规定，分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。

53、答案：D本题解析：2021版教材P338/2020版教材P337/2019版教材P336《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等。《民事诉讼法解释》规定，建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。不动产已登记的，以不动产登记簿记载的所在地为不动产所在地；不动产未登记的，以不动产实际所在地为不动产所在地。

54、答案：C本题解析：暂无解析

55、答案：D本题解析：教材P209【知识点】建筑节能的规定。选项A，已经建成的，不得投入生产、使用。选项B，国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备，安装和使用太阳能等可再生能源利用系统选项C,在具备太阳能利用条件的地区，有关地方人民政府及其部门应当采取有效措施，鼓励和扶持单位、个人安装使用太阳能热水系统、照明系统、供热系统、采暖制冷系统等太阳能利用系统。选项D，经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，县级以上地方人民政府建设主管部门不得颁发施工许可证。

56、答案：D本题解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

57、答案：C本题解析：2021/2020版教材P53附加刑包括：（1）罚金；（2）剥夺政治权利；（3）没收财产；（4）驱逐出境。

58、答案：D本题解析：2011年建设工程法规真题第11题本题考查的行政处罚的种类。

59、答案：D本题解析：2005年建设工程法规真题第49题根据《中华人民共和国建筑法》的规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

60、答案：C本题解析：2021、2020版教材P150/2019版教材P149劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的，不得约定试用期。

61、答案：C本题解析：暂无解析

62、答案：C本题解析：本题考查的是施工质量检验制度。《建设工程质量管理条例》第30条规定：“施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。”

63、答案：B本题解析：施工单位应当根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规的规定，建立施工现场消防组织，制定灭火和应急疏散预案，并至少每半年组织用一次演练，提高施工人员及时报警、扑灭初期火灾和自救逃生能力。

64、答案：C本题解析：法定代表人以法人名义从事的民事活动,其法律后果由法人承受。法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制,不得对抗善意相对人。法定代表人因执行职务造成他人损害的,由法人承担民事责任。法人承担民事责任后,依照法律或者法人章程的规定.可以向有过错的法定代表人追偿。法人以其全部财产独立承担民事责任。

65、答案：C本题解析：2021、2020版教材P349/2019版教材P348原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理；被告反诉的，可以缺席判决。被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。

66、答案：C本题解析：2013年建设工程法规真题第24题

67、答案：A本题解析：2021、2020版教材P123/2019版教材P121《建筑业企业资质管理规定》中规定，建筑业企业未按照本规定要求提供建筑业企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以1000元以上1万元以下的罚款。

68、答案：D本题解析：公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。A选项错误。《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标。C选项错误。《招标投标法》规定，招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目的能力，资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。B选项错误。《招标投标法实施条例》进一步规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标;但有下列情形之一的，可以邀请招标：(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。D选项正确。

69、答案：D本题解析：本题考核的是法律责任的承担。施工单位转包和违法分包承担的法律责任主要是A、B、C项

70、答案：C本题解析：2011年建设工程法规真题第51题

71、答案：B本题解析：2021、2020版教材P128/2019版教材P127本题考察的是：承诺。《合同法》规定，承诺是受要约人同意要约的意思表示。如招标人向投标人发出的中标通知书，是承诺。

72、答案：C本题解析：2021版教材P286/2020版教材P285/2019版教材P284建筑起重机械安装完毕后，使用单位应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。

73、答案：A本题解析：根据《实施工程建设强制性标准监督规定》的规定，工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。

74、答案：C本题解析：2021、2020版教材P219/2019版教材P218《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止进行下列活动：开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动；占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路等；在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，不得进行新建、扩建活动。但是，新建、扩建必要的基础设施和公共服务设施除外；任何单位或者个人不得损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑。

75、答案：C本题解析：2021版教材P325/2020版教材P323/2019版教材P322发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，在《建设工程价款结算暂行办法》规定或合同约定期限内，对结算报告及资料没有提出意见，则视同认可。

76、答案：B本题解析：实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。工程监理单位对安全技术措施或专项施方案进行审查。A选项错。《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。B选项正确。《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。C选项错。采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。D选项错。故本题答案为B选项。

77、答案：B本题解析：2021、2020版教材P132/2019版教材P131该题主要考察的是：建设工程合同关于竣工日期的规定2004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

78、答案：B本题解析：2021版教材P289/2020版教材P288/2019版教材P287《建设工程安全生产管理条例》规定，县级以上人民政府负有建设工程安全生产监督管理职责的部门在各自的职责范围内履行安全监督检查职责时，有权采取下列措施：(1)要求被检查单位提供有关建设工程安全生产