2025年一级建造师继续教育题库附参考答案(巩固)

2025年一级建造师继续教育题库附参考答案(巩固)一、单项选择题（共15题，每题2分）1.根据2024年修订的《建设工程质量管理条例》，建设单位将工程发包给不具有相应资质等级的施工单位，可处工程合同价款（）的罚款。A.1%～2%B.2%～4%C.3%～5%D.5%～10%2.某项目采用装配式混凝土结构，预制构件进场时，需对混凝土强度进行抽样检验，每批同类型构件应至少抽取（）个构件进行非破损或局部破损检测。A.1B.2C.3D.53.关于施工组织设计的动态调整，下列说法错误的是（）。A.设计重大修改时需重新审批B.主要施工方法调整后应报项目技术负责人备案C.主要施工资源配置调整需经项目总监理工程师确认D.工程环境重大变化时应及时修订4.根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2021），临时用电系统中，分配电箱与开关箱的距离不得超过（）米。A.15B.30C.45D.605.某工程因发包人原因导致停工56天，承包人在停工后第28天提交了索赔意向通知书，第42天提交了详细索赔报告。根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2020-0201），发包人应在收到报告后（）天内完成审批。A.7B.14C.28D.426.绿色施工评价中，“四节一环保”中的“四节”不包括（）。A.节能B.节地C.节水D.节材7.关于BIM技术在施工阶段的应用，下列不属于进度管理范畴的是（）。A.4D施工模拟B.进度偏差分析C.碰撞检测D.资源动态调配8.某深基坑工程采用土钉墙支护，设计土钉水平间距1.5m，垂直间距1.2m，现场实测某段土钉水平间距1.6m，垂直间距1.3m，根据《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2021），该偏差（）。A.符合要求，无需处理B.超出允许偏差，需设计复核C.超出允许偏差，需返工D.需补充土钉9.建设单位未取得施工许可证擅自施工，且不符合开工条件的，根据《建筑工程施工许可管理办法》（2024年修订），应责令停止施工，并处（）的罚款。A.工程合同价款1%以下B.工程合同价款1%～2%C.5万元以上10万元以下D.10万元以上30万元以下10.关于施工企业安全生产费用的使用，下列不符合规定的是（）。A.用于安全防护设施的采购B.支付安全生产责任险保费C.奖励安全生产先进个人D.配备应急救援器材11.某工程采用EPC总承包模式，发包人要求承包人提供设计深化方案，承包人未按约定时间提交，导致工期延误。根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216），责任应由（）承担。A.发包人B.承包人C.设计分包单位D.监理单位12.混凝土结构实体检验中，同条件养护试件的等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到（）℃·d时所对应的龄期。A.400B.600C.800D.100013.关于施工现场扬尘控制，下列措施中不属于“六个百分之百”要求的是（）。A.工地周边百分之百围挡B.物料堆放百分之百覆盖C.出入车辆百分之百冲洗D.非道路移动机械百分之百达标14.某项目发生一般生产安全事故，造成2人死亡、5人重伤，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故调查组应由（）负责组织。A.县级人民政府B.设区的市级人民政府C.省级人民政府D.国务院15.关于装配式钢结构安装，下列说法正确的是（）。A.钢柱安装垂直度偏差应控制在H/1000且≤10mmB.高强度螺栓初拧后即可进行焊接作业C.钢梁安装顺序应从四周向中心扩展D.焊缝探伤检测应在焊接完成后立即进行二、多项选择题（共10题，每题3分，错选不得分，少选每个正确选项得0.5分）16.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部37号令），下列需专家论证的工程有（）。A.开挖深度5m的基坑支护工程B.跨度36m的钢结构安装工程C.高度50m的落地式钢管脚手架工程D.重量100kN的大型结构整体顶升工程E.采用新技术的深基坑工程17.施工组织总设计的编制依据包括（）。A.与工程建设有关的法律、法规和文件B.建设项目基础资料C.类似工程经验资料D.施工企业生产能力E.监理规划18.关于工程索赔，下列说法正确的有（）。A.承包人应在知道索赔事件发生后28天内提交索赔意向通知书B.索赔事件持续影响的，承包人应按28天周期提交中间索赔报告C.发包人逾期未答复索赔报告，视为认可D.不可抗力导致的工期延误，承包人可索赔工期和费用E.发包人原因导致的窝工，承包人可索赔人工窝工费和利润19.绿色施工中，节水措施包括（）。A.现场设置雨水收集系统B.混凝土养护采用覆盖保水C.优先使用再生水D.安装计量装置E.采用节水型施工工艺20.BIM技术在施工质量控制中的应用包括（）。A.碰撞检测避免管线冲突B.施工方案模拟优化C.材料进场验收管理D.进度偏差预警E.实体质量三维扫描比对21.关于建筑施工企业安全生产责任制度，下列说法正确的有（）。A.企业法定代表人是安全生产第一责任人B.项目负责人对项目安全生产负直接责任C.专职安全员需取得安全生产考核合格证书（C证）D.班组级安全培训内容应包括岗位安全操作规程E.分包单位不服从管理导致事故的，由总包单位承担主要责任22.混凝土冬季施工时，可采取的措施有（）。A.对原材料进行加热B.增加混凝土配合比中的水泥用量C.采用早强型外加剂D.覆盖保温材料E.提高混凝土入模温度23.关于建设工程合同争议解决，下列途径正确的有（）。A.协商不成可申请调解B.调解不成可直接提起诉讼C.合同约定仲裁条款的，可向约定仲裁机构申请仲裁D.仲裁裁决具有终局性E.诉讼实行两审终审制24.装配式混凝土结构施工中，预制构件连接质量控制要点包括（）。A.套筒灌浆料强度应符合设计要求B.灌浆前应检查套筒饱满度C.灌浆料试块应同条件养护D.预制墙板水平缝宽度应控制在10～20mmE.后浇混凝土强度达到75%后方可拆除临时支撑25.施工现场临时用电系统中，符合“三级配电两级保护”要求的有（）。A.总配电箱→分配电箱→开关箱B.总配电箱和开关箱均设置漏电保护器C.分配电箱与开关箱距离≤30mD.开关箱与用电设备距离≤3mE.漏电保护器额定漏电动作电流≤30mA三、案例分析题（共5题，每题20分）案例一：某住宅工程建筑面积8万㎡，地下2层，地上26层，框架-剪力墙结构。施工过程中发生以下事件：事件1：基础底板混凝土浇筑时，因商品混凝土供应延迟，导致浇筑中断4小时，复工后未按要求处理施工缝，后期检测发现施工缝处混凝土存在蜂窝、疏松现象。事件2：主体结构施工中，监理工程师发现部分梁底模板支架立杆间距为1.5m（设计要求≤1.2m），且未设置水平剪刀撑。事件3：装修阶段，因发包人变更外墙装饰材料，导致原已采购的石材无法使用，承包人提出200万元的材料损失费索赔。问题：1.事件1中，施工缝处理的正确程序是什么？出现质量问题后应采取哪些处理措施？2.事件2中，模板支架存在哪些安全隐患？应如何整改？3.事件3中，承包人的索赔是否成立？说明理由及索赔依据。案例二：某市政道路工程采用PPP模式，合同约定由社会资本方负责投资、建设、运营。施工期间遭遇百年一遇暴雨，导致已完路基被冲毁，修复费用80万元，工期延误20天。社会资本方提出费用索赔和工期顺延要求，发包人以不可抗力为由拒绝承担修复费用。问题：1.不可抗力的判定标准是什么？本事件是否构成不可抗力？2.不可抗力下，修复费用和工期延误的责任如何划分？3.社会资本方应如何完善索赔程序以提高成功率？案例三：某工业厂房项目采用装配式钢结构，施工单位编制了专项施工方案，其中钢柱安装流程为：测量定位→吊装就位→临时固定→校正→（）→（）→（）。现场安装时，发现部分钢柱垂直度偏差超过规范要求，经检查原因为临时支撑设置不当。问题：1.补充钢柱安装流程中缺失的步骤。2.钢柱垂直度偏差的允许范围是多少？3.分析临时支撑设置不当的可能原因（至少3条），并提出整改措施。案例四：某工程监理单位发现施工单位未按设计要求对地下防水工程进行隐蔽验收，擅自覆盖后继续施工。监理工程师要求剥离检查，施工单位以影响工期为由拒绝。问题：1.隐蔽工程验收的程序是什么？施工单位未经验收擅自覆盖的行为违反了哪些规定？2.监理单位应采取哪些措施？3.若检查发现防水质量不合格，责任由谁承担？后续处理流程包括哪些内容？案例五：某项目施工期间，一名工人在2m高的操作平台上作业时坠落，造成腰椎骨折。经调查，操作平台脚手板未满铺，防护栏杆高度仅1.0m（规范要求≥1.2m），工人未系安全带。问题：1.该事故属于哪类生产安全事故？说明理由。2.分析事故直接原因和间接原因（各至少2条）。3.施工单位应如何加强高处作业安全管理（至少5条措施）？参考答案一、单项选择题1.B2.A3.B4.B5.C6.B7.C8.B9.B10.C11.B12.B13.D14.A15.A二、多项选择题16.ABCE17.ABCD18.ABC19.ABCDE20.ABCE21.ABCD22.ACDE23.ABCDE24.ACDE25.ABCDE三、案例分析题案例一1.施工缝处理程序：①清除表面松动石子、软弱混凝土层；②凿毛并清理干净；③浇筑前湿润但无积水；④铺同配比水泥砂浆；⑤及时浇筑后续混凝土。处理措施：①凿除缺陷部分至密实混凝土；②清洗并湿润；③采用比原强度高一级的细石混凝土或灌浆料填补；④加强养护并重新检测。2.安全隐患：立杆间距过大（超过设计要求）可能导致支架失稳；未设水平剪刀撑降低整体刚度。整改措施：①加密立杆至间距≤1.2m；②按规范（JGJ130-2011）在支架顶部、中部、底部设置水平剪刀撑；③重新验算支架承载力并经监理验收。3.索赔成立。理由：发包人变更导致承包人损失，属于发包责任。依据：《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2020-0201第19.1条，承包人可索赔直接损失（材料损失费），但不包括利润（因材料未使用不涉及利润损失）。案例二1.不可抗力判定标准：不能预见、不能避免、不能克服。本事件中百年一遇暴雨符合“三不”标准，构成不可抗力。2.责任划分：修复费用由发包人承担（《建设工程施工合同（示范文本）》第17.3.2条：工程修复费用由发包人承担）；工期延误顺延（第17.3.3条：因不可抗力导致工期延误，发包人应顺延工期）。3.完善程序：①28天内提交索赔意向通知书；②持续影响期间每28天提交中间报告；③最终索赔报告应附暴雨证明、损失清单、修复方案等证据；④与发包人协商或按合同约定争议解决方式处理。案例三1.缺失步骤：永久固定→拆除临时支撑→验收。2.允许偏差：钢柱垂直度偏差≤H/1000且≤10mm（H为柱高）。3.可能原因：①临时支撑数量不足；②支撑位置未对称设置；③支撑与钢柱连接不牢固；④未采用可调节支撑（如千斤顶）。整改措施：①按计算设置足够数量的临时支撑（每根钢柱至少2个）；②对称布置支撑点；③采用螺栓或焊接固定支撑；④使用可调节装置校正垂直度后再固定。案例四1.隐蔽验收程序：施工单位自检合格→提前48小时通知监理→监理24小时内验收→验收合格方可覆盖。违反规定：《建设工程质量管理条例》第三十条（隐蔽工程验收规定）；《建设工程施工合同（示范文本）》第13.2.3条（隐蔽工程覆盖前验收）。2.监理措施：①签发监理通知单要求剥离检查；②若施工单位拒绝，签发工程暂停令；③报告建设单位；④向建设行政主管部门报告（视情节严重程度）。3.责任由施工单位承担（因擅自覆盖且质量不合格）。后续处理：①拆除不合格防水层；②重新施工至合格；③承担修复费用和工期延误责任；④重新验收并留存记录。案例五1.事故类别：高