建筑模板工程分包合同

PAGE建筑模板工程分包合同甲方（总承包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（分包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方作为[具体工程项目名称]的总承包方，已与业主签订了总承包合同，现甲方拟将该项目中的建筑模板工程分包给乙方。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就建筑模板工程分包事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体工程项目名称]2.工程地点：[详细工程地点]3.工程内容及规模：建筑模板工程的具体内容包括但不限于[列举模板工程的详细范围，如基础模板、柱模板、梁模板、板模板等的制作、安装、拆除及清理等工作]。工程规模为[具体建筑面积或其他相关规模指标]。二、分包工作范围及要求1.工作范围：乙方负责本工程[具体楼号或施工区域]的建筑模板工程施工，包括但不限于模板的采购、加工、运输、安装、拆除及模板周转材料的清理、维护等全部工作。乙方应按照施工图纸及相关规范要求，完成模板工程的所有施工任务，确保模板工程的质量符合本合同约定及国家现行质量验收标准。2.质量要求：乙方应严格按照施工图纸、施工规范及质量验收标准进行施工，确保模板工程的质量达到合格标准。模板的材质、规格、尺寸等应符合设计要求及相关标准规定，模板安装应牢固、平整、拼缝严密，不得出现漏浆、变形等质量问题。模板拆除后，应及时清理干净，表面平整，不得有损坏模板及混凝土表面的情况。3.安全要求：乙方应遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，制定安全管理制度和操作规程，确保施工安全。乙方应为其施工人员配备必要的安全防护用品，如安全帽、安全带、安全鞋等，并对施工人员进行安全教育培训，提高安全意识。在施工过程中，乙方应采取有效的安全防护措施，防止发生安全事故。如因乙方原因造成的安全事故，乙方应承担全部责任及由此产生的一切损失。三、合同工期1.开工日期：本工程建筑模板工程预计于[预计开工日期]开工，具体开工日期以甲方书面通知为准。2.竣工日期：本工程建筑模板工程预计于[预计竣工日期]竣工，具体竣工日期根据工程整体进度及甲方要求确定。3.工期调整：因甲方原因、不可抗力因素或设计变更等导致工期延误的，工期相应顺延。乙方应在上述情况发生后[X]天内，向甲方提交书面报告，经甲方确认后，工期予以顺延。因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担违约责任，每延误一天，应按照本合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。如因乙方延误工期给甲方造成其他损失的，乙方还应承担赔偿责任。四、合同价款及支付方式1.合同价款：本合同建筑模板工程的总价款为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价款为固定总价，不因任何因素调整（除本合同约定的调整情况外）。合同价款包括但不限于乙方完成本工程分包工作范围内的全部费用，如模板材料费用、加工费用、运输费用、安装拆除费用、管理费、利润、税金及其他相关费用等。2.支付方式：预付款：合同签订后[X]天内，甲方支付合同总价款的[X%]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。进度款：乙方每月[具体日期]向甲方提交当月已完工程量报告，经甲方审核确认后，在次月[具体日期]前支付当月已完工程量价款的[X%]。结算款：工程竣工并通过验收后[X]天内，乙方提交工程结算报告及相关资料，经甲方审核完毕后支付至结算总价的[X%]。质保金：结算款支付时，扣留结算总价的[X%]作为质保金。质保期为[具体质保期限]，质保期满且乙方无质量问题及其他违约行为的，甲方在质保期满后[X]天内无息返还质保金。五、材料设备供应1.乙方供应的材料设备：乙方负责本工程建筑模板工程所需的全部模板材料及相关配件的采购、供应。乙方供应的材料设备应符合设计要求及国家现行质量标准，并提供产品合格证明文件。乙方应按照施工进度计划及时供应材料设备，确保工程施工的顺利进行。如因乙方材料设备供应不及时导致工期延误的，乙方应承担违约责任。2.甲方供应的材料设备：若甲方负责供应部分材料设备，甲方应按照本合同约定的时间、规格、数量等要求将材料设备供应至施工现场，并通知乙方验收。乙方应负责对甲方供应的材料设备进行验收、保管及使用，并承担因保管不善导致的材料设备损坏、丢失等责任。六、双方权利义务1.甲方权利义务：权利：对乙方的施工质量、进度、安全等进行监督检查，提出整改意见和要求。按照本合同约定支付工程款。有权根据工程实际情况对乙方的工作范围进行调整，但应提前通知乙方，并签订书面补充协议。义务：向乙方提供施工图纸、施工规范及相关技术资料，并进行技术交底。协调施工现场各施工单位之间的关系，为乙方施工创造良好的施工条件。按照合同约定及时支付工程款。2.乙方权利义务：权利：按照本合同约定收取工程款。要求甲方提供施工图纸、施工规范及相关技术资料，并进行技术交底。对甲方提出的不合理要求有权拒绝。义务：按照本合同约定及施工图纸、施工规范要求组织施工，确保工程质量、进度和安全。遵守施工现场的各项管理制度，服从甲方的统一管理和协调。负责施工现场的环境保护工作，采取有效措施减少施工扬尘、噪声等污染。按照国家及地方有关规定，为其施工人员缴纳社会保险等费用。在施工过程中，如发现图纸或现场实际情况与合同约定不符时，应及时通知甲方，不得擅自更改施工内容。七、工程验收1.乙方应在每道工序完成后，通知甲方进行验收。甲方应在接到乙方通知后[X]天内组织验收，验收合格后方可进行下一道工序施工。2.工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告及相关资料，甲方应在接到报告后[X]天内组织竣工验收。3.验收标准：本工程建筑模板工程的验收应按照施工图纸、施工规范及国家现行质量验收标准进行。验收内容包括模板的材质、规格、尺寸、安装质量、拆除质量、清理情况等。4.如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。整改费用由乙方承担，且整改期间不计入工期。八、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按照本合同约定支付工程款，每逾期一天，应按照应付未付金额的[X%]向乙方支付违约金。因甲方原因导致乙方停工、窝工的，甲方应承担乙方的停工、窝工损失。2.乙方违约责任：若乙方未按照本合同约定的质量要求施工，乙方应负责无偿返工整改，直至达到合格标准。如因乙方质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。若乙方未按照本合同约定工期竣工，每延误一天，应按照本合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。如因乙方延误工期给甲方造成其他损失的，乙方还应承担赔偿责任。若乙方擅自将本工程分包或转包给第三方，甲方有权解除本合同，乙方应返还已收取的工程款，并按照本合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。如因乙方转包或分包行为给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。乙方违反本合同其他约定的，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。九、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款