公路保坎分包合同

PAGE公路保坎分包合同甲方（总承包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（分包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方已与[业主名称]签订了关于[公路项目名称]的总承包合同，现甲方将该项目中的保坎工程分包给乙方进行施工。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就公路保坎分包事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[公路项目名称]保坎工程2.工程地点：[具体地点]3.工程内容及规模：保坎工程具体内容包括但不限于[详细描述保坎工程的施工范围，如保坎的长度、高度、厚度、结构形式等]，保坎总长度约为[X]米，高度为[X]米，厚度为[X]厘米，结构形式为[具体结构形式]。4.工程质量标准：按照国家现行的相关施工质量验收规范及标准，达到[具体质量验收标准，如合格、优良等]等级。二、承包方式乙方采用包工包料的方式承包本合同项下的公路保坎工程。三、合同工期1.开工日期：本工程计划于[预计开工日期]开工。2.竣工日期：本工程应于[预计竣工日期]竣工，总工期为[X]日历天。3.工期调整：因以下原因造成工期延误，经甲方书面确认后，工期相应顺延：不可抗力因素；业主或监理工程师的指令导致的延误；设计变更；一周内非乙方原因停水、停电累计超过[X]小时；其他非乙方原因导致的延误。四、合同价款及支付方式1.合同价款：本合同暂定总价为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。本合同价款为固定总价，不因任何因素调整，但因设计变更、业主指令或不可抗力等原因导致的工程量增减除外。2.支付方式：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同暂定总价的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。乙方完成保坎工程总量的[X]%后，经甲方及监理工程师验收合格，甲方向乙方支付至合同暂定总价的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。保坎工程全部完工并经业主、甲方及监理工程师验收合格后，甲方向乙方支付至合同结算总价的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。工程竣工验收合格后，乙方提交完整的竣工结算资料，经甲方审核确认后，支付至结算总价的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。剩余结算总价的[X]%作为质量保证金，质保期为[X]年。质保期满后，如无质量问题，甲方在[X]个工作日内无息返还给乙方。五、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，提出整改意见。根据业主及监理工程师的要求，对工程进行变更或调整。按照本合同约定的支付方式向乙方支付工程款。2.义务向乙方提供施工所需的相关资料及图纸，并进行技术交底。协调施工现场的周边关系，为乙方施工创造良好的条件。按照合同约定及时支付工程款，如因甲方原因逾期支付，应承担相应的违约责任。（二）乙方权利与义务1.权利按照本合同约定获取工程款。要求甲方提供施工所需的相关资料及图纸，并进行技术交底。对甲方提出的不合理要求有权拒绝。2.义务施工准备按照合同约定及甲方要求，组织施工队伍、施工设备及材料进场，做好施工前的各项准备工作。编制施工组织设计和施工方案，并报甲方及监理工程师审批。施工过程严格按照国家现行的相关施工质量验收规范及标准、设计图纸、甲方及监理工程师的要求进行施工，确保工程质量达到合同约定的标准。遵守施工现场的各项规章制度，服从甲方及监理工程师的管理，接受甲方及监理工程师的监督检查。定期向甲方及监理工程师报送施工进度报表、质量检验报告等相关资料。做好施工现场的安全防护工作，确保施工安全，如因乙方原因发生安全事故，由乙方承担全部责任。妥善保管甲方提供的施工资料及图纸，不得擅自转让、转借或泄露给第三方。竣工验收工程完工后，乙方应及时通知甲方及监理工程师进行验收，并提交完整的竣工资料。对验收提出的整改意见，乙方应及时组织整改，直至工程验收合格。保修质保期内，乙方应按照国家相关规定及合同约定对工程质量问题进行保修，如因乙方原因导致的质量问题，乙方应承担全部保修费用。接到甲方的保修通知后，乙方应在[X]小时内做出响应，并在[X]个工作日内到达现场进行维修。六、工程变更1.甲方有权根据业主或监理工程师的要求对工程进行变更。工程变更涉及合同价款调整的，双方应按照以下原则进行处理：变更后工程量增加的，合同价款相应增加；变更后工程量减少的，合同价款相应减少。因变更导致乙方停工、窝工的，甲方应给予乙方相应的补偿。2.乙方不得擅自对工程进行变更，如因乙方擅自变更导致的一切损失由乙方自行承担。七、工程验收1.工程竣工后，乙方应在自检合格后向甲方提交竣工验收报告。甲方应在收到乙方竣工验收报告后[X]个工作日内组织业主、监理工程师等相关人员进行验收。2.验收合格的，各方应在验收报告上签字确认；验收不合格的，乙方应按照验收意见进行整改，直至验收合格。整改期间不计入工期，但因甲方原因导致的除外。八、违约责任1.甲方违约责任甲方未按照本合同约定及时支付工程款的，每逾期一天，应按照应付未付金额的[X]%向乙方支付违约金。因甲方原因导致工程变更或延误工期的，应承担相应的赔偿责任。2.乙方违约责任乙方未按照本合同约定的工期竣工的，每逾期一天，应按照合同暂定总价的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应返还已收取的工程款，并按照合同暂定总价的[X]%向甲方支付违约金。乙方未按照本合同约定的质量标准施工的，应负责无偿返工，直至达到合同约定的质量标准。如因乙方原因导致工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。乙方擅自将本合同项下的工程转包或分包给第三方的，甲方有权解除合同，乙方应返还已收取的工程款，并按照合同暂定总价的[X]%向甲方支付违约金。乙方未按照本合同约定履行保修义务的，甲方有权自行组织维修，维修费用由乙方承担。乙方应在接到甲方通知后[X]个工作日内支付维修费用，否则每逾期一天，应按照维修费用的[X]%向甲方支付违约金。九、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式[X]份，甲乙双方各执[X