施工分包合同范本模板

PAGE施工分包合同范本模板甲方（总承包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（分包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方已与[建设单位名称]签订了[建设工程名称]的总承包合同（以下简称“总承包合同”），现甲方将该工程中的部分工程分包给乙方施工，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就分包工程事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[建设工程名称]2.工程地点：[工程具体地点]3.分包工程内容及范围：[详细描述分包工程的具体内容及范围，包括但不限于工程名称、工程部位、建筑面积、结构形式、层数等]4.分包工程规模：[明确分包工程的规模，如占地面积、建筑面积、工程量等具体数据]5.工程立项批准文号：[如有]6.资金来源：[说明工程的资金来源，如自筹、贷款、财政拨款等]二、工程承包方式及合同价款1.承包方式乙方以[具体承包方式，如包工包料、包工不包料等]的方式承包本分包工程。2.合同价款本分包工程合同价款为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价款为固定总价，除本合同约定的调整情况外，不因任何因素调整。3.合同价款包含的内容合同价款包括但不限于完成本分包工程所需的全部费用，包括但不限于人工费用、材料费用、机械费用、管理费、利润、规费、税金以及为完成本分包工程所发生的其他一切费用。三、工期1.开工日期本分包工程开工日期为[具体开工日期]。以甲方发出的书面开工通知为准。2.竣工日期本分包工程竣工日期为[具体竣工日期]。工期总日历天数为[工期天数]天。3.工期延误（1）因以下原因造成工期延误，经甲方代表确认，工期相应顺延：不可抗力；设计变更或工程量增加；甲方原因导致的停工、窝工；建设单位原因导致的工期延误；其他非乙方原因导致的工期延误。（2）乙方应在上述情况发生后[X]天内，就延误的内容和因此发生的费用向甲方提出书面报告，甲方应在收到报告后[X]天内予以确认。逾期不确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。（3）因乙方原因造成工期延误的，每延误一天，乙方应按照合同价款的[X%]向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除本合同，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失。四、质量标准1.工程质量标准本分包工程质量标准必须达到[具体质量标准，如国家现行的施工验收规范及质量检验评定标准的合格等级等]。2.质量保修（1）乙方应按照国家有关规定及本合同约定承担本分包工程的质量保修责任。质量保修期自本分包工程竣工验收合格之日起计算，保修期限为[具体保修期限]年。（2）在质量保修期内，乙方应在接到甲方的质量保修通知后[X]天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，费用由乙方承担。（3）因乙方原因造成的质量问题，乙方应承担全部修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。因甲方或第三方原因造成的质量问题，乙方应负责维修，维修费用由责任方承担。五、双方权利与义务1.甲方权利与义务（1）权利对本分包工程的施工进度、质量、安全等进行监督检查；按照本合同约定支付工程款；对乙方提交的施工组织设计、施工方案等进行审核；有权要求乙方更换不称职的管理人员和施工人员。（2）义务向乙方提供施工所需的图纸、资料等，并进行技术交底；协调施工现场各施工单位之间的关系，为乙方创造良好的施工条件；按照本合同约定及时支付工程款；负责办理本分包工程施工许可证等相关手续。2.乙方权利与义务（1）权利按照本合同约定获得工程款；要求甲方提供施工所需的图纸、资料等，并进行技术交底；对甲方提出的不合理要求有权拒绝。（2）义务按照本合同约定的质量标准、工期要求组织施工，并承担因自身原因导致的质量问题、工期延误等责任；编制施工组织设计、施工方案等，并报甲方审核；负责施工现场的安全管理，承担因自身原因导致的安全事故责任；遵守国家法律法规及施工现场的各项规章制度，文明施工；按照国家有关规定及本合同约定缴纳各项税费；妥善保管甲方提供的施工图纸、资料等，不得擅自转让、转借或泄露给第三方。六、材料设备供应1.甲方供应材料设备（1）甲方供应的材料设备，乙方应提前[X]天向甲方提交用料计划，经甲方确认后，由甲方按照用料计划供应至施工现场。（2）甲方供应的材料设备，乙方应负责验收，并对其质量负责。如因甲方供应的材料设备质量问题导致的工程质量问题，由甲方承担责任。（3）甲方供应的材料设备，乙方不得擅自更换。如因乙方擅自更换导致的工程质量问题及经济损失，由乙方承担全部责任。2.乙方供应材料设备（1）乙方供应的材料设备，应符合本合同约定的质量标准，并提供产品合格证明等相关资料。（2）乙方供应的材料设备，应提前[X]天通知甲方及监理单位进行检验。经检验合格后方可使用。如因乙方供应的材料设备质量问题导致的工程质量问题，由乙方承担责任。（3）乙方供应的材料设备，应按照甲方指定的地点堆放，并妥善保管。因乙方保管不善导致的材料设备损坏、丢失等损失，由乙方承担。七、工程款支付1.预付款合同签订后[X]天内，甲方支付乙方合同价款的[X%]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。2.工程进度款（1）乙方每月[具体日期]向甲方提交当月已完工程量报告，甲方在收到报告后[X]天内进行审核，并在审核后的[X]天内支付当月已完工程量价款的[X%]。（2）工程进度款累计支付至合同价款的[X%]时停止支付，待工程竣工验收合格后，支付至合同价款的[X%]。3.竣工结算款工程竣工验收合格后[X]天内，乙方提交竣工结算报告及完整的结算资料，甲方在收到报告后[X]天内进行审核，并在审核后的[X]天内支付至合同价款的[X%]。4.质量保证金合同价款的[X%]作为质量保证金，在质量保修期届满后[X]天内，如无质量问题，甲方一次性无息返还给乙方。八、竣工验收1.乙方完成本分包工程后，应提前[X]天向甲方提交竣工验收报告。甲方应在收到报告后[X]天内组织相关单位进行验收。2.验收合格的，双方签署竣工验收报告。验收不合格的，乙方应按照甲方及验收单位提出的整改意见进行整改，直至验收合格。整改费用由乙方承担，整改期间不计入工期。3.因乙方原因导致工程无法通过验收的，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失。九、违约责任1.甲方违约责任（1）甲方未按照本合同约定支付工程款的，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。（2）因甲方原因导致乙方无法正常施工的，甲方应承担因此给乙方造成的全部损失。2.乙方违约责任（1）乙方未按照本合同约定的质量标准、工期要求组织施工的，应承担违约责任，按照本合同约定支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。（2）乙方擅自将本分包工程转包或分包给第三方的，甲方有权解除本合同，乙方应返还已收取的工程款，并按照合同价款的[X%]向甲方支付违约金。（3）乙方未按照本合同约定履行其他义务的，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的全部损失。十、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日