基坑专业分包合同

PAGE基坑专业分包合同甲方（总承包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（分包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方作为[总承包工程名称]的总承包方，拟将该工程中的基坑工程专业分包给乙方进行施工；乙方具备完成该基坑工程的专业资质和能力。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就基坑专业分包事宜协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：[总承包工程名称]基坑专业分包工程2.工程地点：[工程具体地点]3.工程内容及规模：包括但不限于基坑的土方开挖、支护工程（具体支护方式为[]）、降水工程（降水方式为[]）等，详细工程内容及要求见本合同附件一《基坑工程设计图纸及技术要求》。基坑规模为长[]米，宽[]米，深[]米。4.工程立项批准文号：[如有]5.资金来源：[建设单位资金来源说明]二、工程承包范围乙方承包的范围为上述工程概况中所明确的基坑工程全部内容，包括但不限于：1.土方的挖掘、运输、堆放及场地平整；2.基坑支护结构的施工，如灌注桩、地下连续墙、土钉墙、锚杆等（具体根据设计要求）；3.降水设备的安装、运行及维护，确保基坑内地下水位降至设计要求标高；4.施工过程中所需的材料、设备的采购及租赁（除甲方提供的材料外）；5.与基坑工程相关的临时设施搭建、拆除；6.工程完工后的场地清理及恢复。乙方应严格按照本合同附件一《基坑工程设计图纸及技术要求》以及国家和地方现行的施工规范、质量验收标准进行施工，确保工程质量达到合格标准，并承担因乙方施工原因导致的工程质量问题的修复及赔偿责任。三、合同工期1.开工日期：预计开工日期为[]年[]月[]日，具体开工日期以甲方书面通知为准。2.竣工日期：在满足甲方总工期要求的前提下，乙方应确保基坑工程在[]年[]月[]日前竣工并通过验收。3.工期总日历天数：[]天。此工期为固定工期，不因任何原因调整（除不可抗力及甲方书面同意的工期顺延情况外）。乙方应根据本合同工期要求，制定详细的施工进度计划，并报甲方审核。乙方应按照经甲方审核批准的进度计划组织施工，确保各节点工期按时完成。若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任，具体违约责任按照本合同第九条执行。四、质量标准1.本工程的质量标准为符合现行国家及地方相关工程质量验收规范及标准，达到合格等级。2.乙方应建立质量管理体系，配备相应的质量管理人员，严格按照施工图纸、技术规范和操作规程进行施工，确保工程质量。在施工过程中，乙方应接受甲方及监理单位的质量监督检查，对提出的质量问题及时整改。3.工程竣工后，乙方应按照相关规定提交工程竣工报告及质量验收资料，配合甲方进行工程竣工验收。若工程质量不符合标准，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的工期延误及费用增加由乙方承担。五、合同价款与支付1.合同价款：本合同暂定总价为人民币[]元（大写：[]元整）。本合同价款为固定总价，不因任何因素调整（除本合同约定的调整情况外）。2.合同价款的组成：包括但不限于完成本合同承包范围内全部工程内容所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金以及风险费用等一切费用。3.付款方式：预付款：合同签订后，甲方在收到乙方提交的等额合法有效的预付款保函后，向乙方支付合同暂定总价的[]%作为预付款，即人民币[]元（大写：[]元整）。工程进度款：乙方每月25日前向甲方报送当月已完工程进度报表及付款申请，甲方在收到乙方进度报表及付款申请后，经审核确认后，在次月15日前支付乙方当月已完工程价款的[]%。工程竣工验收合格后，甲方在收到乙方提交的竣工结算报告及完整的结算资料后，在[]个月内完成结算审核，结算审核完成后，甲方支付至结算总价的[]%。质保金：结算总价的[]%作为质保金，质保期为自工程竣工验收合格之日起[]年。质保期满后，如无质量问题，甲方在收到乙方申请后15日内无息返还质保金。4.乙方应提供的付款资料：每次申请付款时，乙方应提供以下资料：合法有效的发票；当月已完工程进度报表（详细说明工程内容、工程量、质量情况等）；付款申请报告（说明申请付款金额及依据）；甲方要求提供的其他相关资料。若乙方未按照本合同约定提供齐全有效的付款资料，甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任，由此造成的付款延误责任由乙方自行承担。六、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利对乙方的施工进行监督检查，提出意见和建议，对不符合要求的施工有权要求乙方整改。按照本合同约定的付款方式支付工程款。审查乙方提交的施工组织设计、施工进度计划、质量保证措施等文件，并提出审核意见。协调施工现场各施工单位之间的关系，为乙方施工创造有利条件。2.义务向乙方提供施工现场的相关资料，包括但不限于场地红线图、地下管线资料等，并对资料的真实性、准确性负责。按照本合同约定的时间和方式支付工程款。协助乙方办理施工过程中所需的相关手续，如施工许可证等（如需）。组织相关单位对乙方完成的工程进行验收。（二）乙方权利与义务1.权利按照本合同约定获取工程款。要求甲方提供施工所需的相关资料。对甲方提出的不合理要求有权拒绝。2.义务具备完成本工程所需的相应资质证书，并向甲方提供复印件备案。按照本合同约定的工程承包范围、质量标准、工期要求组织施工，确保工程质量和进度。遵守国家和地方有关安全生产、环境保护等法律法规，制定安全管理制度，采取安全防护措施，确保施工安全。因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。负责施工现场的环境保护工作，采取有效措施控制施工扬尘、噪声、废水等污染，达到国家和地方环保要求。按照国家和地方有关规定及本合同约定，及时支付农民工工资等相关费用，避免出现拖欠农民工工资等纠纷。若因乙方原因引发此类纠纷，由乙方承担全部责任，且甲方有权从应付乙方的工程款中扣除相应款项直接支付给农民工，乙方对此不得异议。负责施工过程中的成品保护工作，因乙方原因造成的成品损坏，由乙方负责修复或赔偿。按照甲方要求提交施工组织设计、施工进度计划、质量保证措施、安全措施等文件，经甲方审核批准后严格执行。配合甲方及相关部门的检查、验收工作，提供所需的资料和文件。在工程竣工验收合格后，按照国家和地方有关规定及本合同约定提交竣工结算报告及完整的结算资料。七、材料设备供应1.甲方供应的材料设备：甲方供应的材料设备详见本合同附件二《甲方供应材料设备清单》。甲方应按照清单约定的规格、型号、数量、供应时间等要求，将材料设备供应至施工现场指定地点。乙方负责对甲方供应的材料设备进行验收、保管，并承担因保管不善造成的损失。2.乙方采购的材料设备：乙方采购的材料设备应符合本合同约定的质量标准及设计要求，并提供产品合格证明、质量检验报告等相关资料。乙方应对采购的材料设备的质量负责，因材料设备质量问题导致的工程质量问题及损失，由乙方承担全部责任。八、工程变更1.甲方有权根据工程实际情况提出工程变更要求，但应提前[]天书面通知乙方。乙方应按照甲方的变更通知要求进行施工，由此增加或减少的费用按照以下方式调整：变更部分工程量在合同约定的工程量±[]%以内的，执行原合同单价；变更部分工程量超过合同约定的工程量±[]%的，双方应根据市场价格协商确定新的单价，并签订补充协议。2.因乙方原因导致的工程变更，乙方应承担由此增加的费用及工期延误责任。3.工程变更涉及到合同价款调整的，乙方应在收到甲方变更通知后[]天内，向甲方提交变更部分的费用计算书及相关资料，经甲方审核确认后调整合同价款。九、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按照本合同约定的时间和方式支付工程款，每逾期一天，应按照应付未付金额的[]%向乙方支付违约金。因甲方原因导致乙方停工、窝工的，甲方应承担乙方的损失，包括但不限于人员窝工费、机械设备闲置费等。2.乙方违约责任：若乙方未按照本合同约定的工期竣工，每逾期一天，应按照合同暂定总价的[]%向甲方支付违约金。逾期超过[]天的，甲方有权解除本合同，乙方应按照合同暂定总价的[]%向甲方支付违约金，并承担甲方因此遭受的全部损失。若乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的工期延误及费用增加由乙方承担。同时，乙方应按照合同暂定总价的[]%向甲方支付违约金。若因乙方质量问题给甲方或第三方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方未按照本合同约定履行其他义务，应承担因此给甲方造成的损失，并按照合同暂定总价的[]%向甲方支付违约金。3.一方违约后，另一方应采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。十、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼