中铁一局做劳务分包合同

PAGE中铁一局做劳务分包合同甲方（总承包方）：名称：中铁一局集团有限公司法定代表人：地址：联系方式：乙方（劳务分包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方作为[具体工程项目名称]的总承包方，拟将部分劳务工作分包给乙方，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就劳务分包事宜达成如下协议：一、劳务分包工程概况1.工程名称：[具体工程项目名称]2.工程地点：[详细地址]3.分包劳务内容：包括但不限于[具体劳务工作内容，如土方工程、混凝土工程、钢筋工程等，可详细列举]4.劳务分包工作期限：自[开始日期]起至[结束日期]止。预计总日历天数为[X]天，具体以实际施工进度为准。二、劳务报酬及支付方式1.劳务报酬计价方式本劳务分包工程劳务报酬采用以下第[具体方式，如固定单价、固定总价等]种方式计价：固定单价：[单价金额]元/[劳务工作计量单位，如立方米、吨等]，此单价为综合单价，包括但不限于乙方完成约定劳务工作所需的人工费用、辅材费用、小型机具费用、管理费、利润、税金及风险费用等。固定总价：劳务报酬总价为人民币[X]元。此总价为包干价，不因任何因素调整，但因甲方变更设计或增加劳务工作量等除外。劳务报酬计价包含的工作内容及范围：[详细说明按照所选计价方式，劳务报酬所涵盖的具体劳务工作内容和范围]2.劳务报酬支付方式预付款：甲方在合同签订后[X]个工作日内，向乙方支付劳务报酬总额的[X]%作为预付款，即人民币[X]元。进度款：乙方每月[具体日期]向甲方提交当月已完劳务工作量报表，甲方在收到报表后[X]个工作日内进行审核确认，并在审核确认后的[X]个工作日内支付当月已完劳务工作量对应劳务报酬的[X]%。结算款：在劳务分包工作全部完成且经甲方验收合格后[X]个工作日内，双方进行劳务报酬结算。结算完成后，甲方在[X]个工作日内支付至劳务报酬总额的[X]%。尾款：预留劳务报酬总额的[X]%作为质量保证金，在质保期届满且无质量问题后[X]个工作日内无息支付给乙方。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权对乙方的劳务作业进行监督检查，提出整改意见。按照本合同约定的支付方式和时间向乙方支付劳务报酬。对乙方提交的劳务工作量报表、结算资料等进行审核。2.义务向乙方提供开展劳务作业所需的施工图纸、技术交底等资料，并对乙方进行必要的技术指导。协调施工现场各方面关系，为乙方创造良好的施工条件。按照合同约定及时供应乙方施工所需的主要材料、构配件等，并确保其质量符合要求。负责办理施工许可证等相关手续，承担因手续不全导致的责任。（二）乙方权利与义务1.权利按照本合同约定获取劳务报酬。要求甲方提供开展劳务作业所需的资料和条件。对甲方提出的不合理要求有权拒绝。2.义务按照国家和地方有关法律法规、行业标准及本合同约定组织劳务人员进行施工，确保劳务作业质量和安全。自行组织具有相应资格证书的熟练工人投入劳务作业，劳务人员数量应满足施工进度要求。乙方应向甲方提供劳务人员名单及相关资格证明文件。负责劳务人员的工资发放、社会保险缴纳等事宜，并承担因拖欠劳务人员工资等引发的一切责任。按照甲方要求的施工进度、质量标准等完成劳务作业，接受甲方的监督检查和管理。妥善保管甲方提供的施工图纸、技术资料等，不得擅自转让或泄露给第三方。在劳务作业过程中，如发现安全隐患或质量问题，应立即采取措施整改，并及时通知甲方。负责施工现场的环境保护和文明施工，遵守甲方制定的施工现场管理制度。四、施工质量与安全1.施工质量乙方应严格按照国家和地方现行施工质量验收规范、标准以及甲方提供的施工图纸、技术交底等要求进行施工，确保劳务作业质量符合合同约定。乙方施工完成的劳务工作，应经甲方或相关质量验收部门验收合格。如验收不合格，乙方应负责无偿返工直至合格，由此造成的工期延误和费用增加由乙方承担。因乙方原因导致的质量事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的一切损失。2.施工安全乙方应建立健全安全生产管理制度，加强对劳务人员的安全教育培训，确保劳务作业安全。乙方应按照国家和地方有关安全生产法规、标准及甲方的安全管理要求，为劳务人员配备必要的安全防护用品，并监督劳务人员正确佩戴和使用。在施工现场设置明显的安全警示标志，采取有效的安全防护措施，防止安全事故的发生。如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行救援，并及时通知甲方。乙方应承担因安全事故造成的全部责任及损失赔偿责任。五、工程变更1.甲方有权根据工程实际需要对劳务分包工作内容、范围、数量等进行变更，但应提前[X]天书面通知乙方。2.因工程变更导致乙方劳务工作量增加或减少的，双方应根据本合同约定的计价方式对劳务报酬进行相应调整。调整后的劳务报酬在工程变更确定后[X]个工作日内支付。3.乙方应按照甲方的变更通知要求及时组织施工，不得因变更而延误工期或降低质量标准。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本合同约定的时间和方式向乙方支付劳务报酬，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。因甲方原因导致乙方无法正常施工，造成乙方停工、窝工等损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。2.乙方违约责任若乙方未按照本合同约定的时间和质量标准完成劳务作业，每逾期一日，应按照劳务报酬总额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的预付款及已完劳务工作量对应的劳务报酬，同时乙方应按照劳务报酬总额的[X]%向甲方支付违约金。乙方劳务作业质量不符合合同约定的，乙方应负责无偿返工直至合格，由此造成的工期延误和费用增加由乙方承担。如乙方拒绝返工或返工后仍不合格的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的预付款及已完劳务工作量对应的劳务报酬，同时乙方应按照劳务报酬总额的[X]%向甲方支付违约金。乙方擅自将劳务作业转包或分包给第三方的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的预付款及已完劳务工作量对应的劳务报酬，同时乙方应按照劳务报酬总额的[X]%向甲方支付违约金。乙方未按照本合同约定履行其他义务的，应承担因此给甲方造成的一切损失。七、合同解除1.经双方协商一致，可以解除本合同。2.若乙方出现以下情形之一，甲方有权解除合同：未按照本合同约定的时间和质量标准完成劳务作业，逾期超过[X]天的。劳务作业质量不符合合同约定，经甲方要求返工后仍不合格的。擅自将劳务作业转包或分包给第三方的。严重违反施工现场管理制度，影响工程进度和质量的。因乙方原因导致安全事故，情节严重的。3.若甲方出现以下情形之一，乙方有权解除合同：未按照本合同约定的时间和方式向乙方支付劳务报酬，逾期超过[X]天的。因甲方原因导致乙方无法正常施工，造成乙方停工、窝工等损失，且甲方未采取有效措施解决的。4.合同解除后，双方应按照以下方式进行结算和清理：已完劳务工作量经双方确认后，按照本合同约定的计价方式进行结算；乙方应在合同解除后[X]天内撤离施工现场，并将剩余材料、设备等清理完毕。甲方应在乙方完成上述工作后的[X]个工作日内支付已完劳务工作量对应的劳务报酬。八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合