分包合同无效协议

PAGE分包合同无效协议甲方：姓名：[甲方姓名]身份证号：[甲方身份证号码]地址：[甲方联系地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方：姓名：[乙方姓名]身份证号：[乙方身份证号码]地址：[乙方联系地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲乙双方就[具体项目名称]签订了分包合同（合同编号：[原分包合同编号]），但由于[具体原因，如违反法律法规强制性规定、存在欺诈胁迫等情形]，导致该分包合同被认定无效。为妥善处理因合同无效产生的相关事宜，甲乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、合同无效的确认双方一致确认，原签订的分包合同（合同编号：[原分包合同编号]）已被有权机关认定为无效合同。二、已履行部分的处理1.工程进度及质量乙方已完成的工程部分，经甲方及相关第三方验收合格的，甲方应按照本协议约定向乙方支付相应的工程款项。验收标准及程序应符合国家及行业相关规定，如因乙方工程质量问题导致的返工、整改等费用，由乙方自行承担。乙方应提供已完成工程部分的详细清单，包括但不限于工程内容、工程量、工程质量检测报告等资料，作为结算依据。2.已付款项的处理甲方已支付给乙方的款项，双方应进行核对确认。如甲方支付的款项超过乙方实际应得款项的，乙方应在本协议签订之日起[X]日内返还给甲方。若乙方认为甲方支付的款项存在其他争议，应在本协议签订之日起[X]日内向甲方提出书面异议，并提供相关证据材料。双方应在收到异议后[X]日内共同协商解决，协商不成的，可通过法律途径解决。三、未履行部分的终止1.原分包合同中未履行的部分，自本协议生效之日起予以终止。双方均不再承担原合同约定的未履行部分的义务。2.乙方应妥善处理已采购但未用于工程的材料、设备等物资，如乙方需要甲方协助处理的，甲方应给予必要的配合，但费用由乙方承担。四、费用结算与支付1.结算依据对于乙方已完成且验收合格的工程部分，结算价格应按照以下方式确定：如原分包合同中有约定价格的，按照原合同约定价格扣除因合同无效而不应支付的费用后进行结算。原分包合同中没有约定价格或者约定价格明显不合理的，由双方参照市场价格及实际成本协商确定结算价格。协商不成的，可委托有资质的工程造价鉴定机构进行鉴定，鉴定费用由责任方承担。结算费用应包括但不限于乙方完成工程所支出的人工费用、材料费用、机械设备租赁费用、管理费、利润等直接和间接费用。2.支付方式甲方应在双方完成结算确认后的[X]日内，向乙方支付结算款项。支付方式为银行转账，乙方应提供合法有效的发票。若甲方逾期支付结算款项，每逾期一日，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方一次性支付全部结算款项及违约金，同时承担乙方因此遭受的全部损失。五、损失赔偿1.双方各自承担的损失双方应各自承担因合同无效给自己造成的损失。如一方因另一方的过错导致自身损失扩大的，过错方应承担相应的赔偿责任。乙方应承担因自身原因导致合同无效的全部法律责任及由此给甲方造成的损失，包括但不限于甲方因合同无效而向第三方承担的违约责任、赔偿责任等。2.共同损失的分担因合同无效给双方共同造成的损失，如工程停工损失、第三方索赔损失等，由双方根据各自的过错程度分担。双方应在本协议签订之日起[X]日内协商确定分担比例，并签订书面协议。协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼，由法院根据案件事实和双方过错程度进行判决。六、保密条款1.双方应对本协议的内容及因履行本协议而知晓的对方商业秘密、技术秘密等予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露或使用。2.本条款的保密期限为自本协议生效之日起[X]年。七、争议解决1.本协议的签订及履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行本协议其他无争议的条款。八、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本协