修路绿化分包合同

PAGE修路绿化分包合同甲方（发包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方承接了[具体工程名称]的修路及绿化工程，现甲方将该工程中的部分修路绿化工程分包给乙方进行施工。为明确双方权利义务，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]修路绿化分包工程2.工程地点：[详细地址]3.工程内容及范围：修路部分：包括但不限于路基平整、基层铺设、路面铺设等具体施工内容，具体要求见附件[修路工程详细要求]。绿化部分：包括但不限于苗木种植、草坪铺设、绿化养护等具体施工内容，具体要求见附件[绿化工程详细要求]。4.工程规模：修路长度为[X]米，绿化面积为[X]平方米。二、工程期限1.本工程预计开工日期为[预计开工日期]，预计竣工日期为[预计竣工日期]，总工期为[X]天。2.如遇下列情况，经甲方书面确认后，工期相应顺延：不可抗力因素导致无法施工的；因甲方原因造成工程延误的；因设计变更或工程量增加导致需要延长工期的；其他经甲方认可的合理原因。三、工程质量标准1.乙方应按照国家及地方现行的相关工程质量验收规范、标准进行施工，确保工程质量达到合格标准。2.修路工程应满足道路承载能力、平整度、坡度等相关要求；绿化工程应保证苗木成活率、草坪覆盖率等达到规定标准。3.工程竣工后，乙方应提交工程质量验收报告，甲方应在收到报告后[X]个工作日内组织验收。如验收不合格，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的工期延误及费用增加由乙方承担。四、合同价款及支付方式1.本工程合同价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。此价款为固定总价，包含完成本合同约定工程内容所需的全部费用，包括但不限于人工费用【第793条【建设工程合同无效、验收不合格的处理】建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理：（一）修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用；（二）修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任。】、材料费用、机械费用、管理费、利润、税金及风险费用等。2.支付方式：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）；修路工程完成并经甲方验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）；绿化工程完成并经甲方验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付至合同价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）；工程竣工验收合格满[X]个月后，如无质量问题，甲方向乙方支付剩余合同价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。3.乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。五、双方权利义务（一）甲方权利义务1.有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出意见和建议。2.按照本合同约定的支付方式及时支付工程款。3.负责协调施工现场周边关系，提供施工所需的相关资料和文件。4.依照法律法规及合同约定履行其他相关义务。5.因甲方原因导致工程变更或延误的，应承担相应的责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。（二）乙方权利义务1.有权要求甲方按照合同约定支付工程款。《中华人民共和国民法典》第577条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。2.按照本合同约定的工程内容、质量标准、工程期限进行施工，确保工程顺利完成。3.负责施工现场的安全管理工作，制定安全管理制度，采取必要安全防护措施，确保施工安全。因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。4.遵守施工现场的各项规章制度，服从甲方及监理单位的管理。5.负责施工过程中所需材料、设备的采购、运输、保管及使用，确保材料、设备符合质量要求。6.在施工过程中，如发现图纸或现场实际情况与合同约定不符，应及时通知甲方，经甲方确认后进行变更。未经甲方书面同意，乙方不得擅自变更工程内容。7.工程竣工后，负责清理施工现场，做到工完场清。8.乙方应向甲方提供详细的施工进度计划，每月[具体日期]向甲方报送当月工程进度报表及下月施工计划，如因乙方原因导致工程进度滞后，乙方应采取有效措施加快进度，确保工程按时竣工。9.乙方应按照国家及地方相关法律法规的规定，为其施工人员缴纳社会保险等费用，因乙方未缴纳相关费用导致的一切纠纷及损失由乙方自行承担。六、工程变更1.甲方有权根据工程实际需要对工程内容进行变更，但应提前[X]天书面通知乙方。2.乙方应按照甲方的变更通知要求进行施工，因变更导致工程量增加或减少的，合同价款应相应调整。调整方式为：根据实际变更的工程量及本合同约定的单价进行计算。工程量的确认以双方共同签字认可的书面文件为准。3.如因乙方原因导致工程变更产生额外费用或延误工期的，由乙方自行承担责任。七、工程验收1.工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告及相关资料，甲方应在收到报告及资料后[X]个工作日内组织验收。2.验收内容包括工程质量、工程数量、工程进度等方面。验收合格后，双方应签署工程竣工验收报告。3.如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。整改期间乙方应自行承担费用，且工期不予顺延。八、违约责任1.若甲方未按照本合同约定支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程价款及相应违约金。2.若乙方未按照本合同约定的工程内容、质量标准、工程期限进行施工，每逾期一天，应按照合同价款的[X]%向甲方支付违约金。因乙方原因导致工程质量不合格的，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的工期延误及费用增加由乙方承担。如乙方逾期完工超过[X]天，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照合同价款的[X]%向甲方支付违约金。3.如一方违反本合同约定的其他义务，应承担因此给对方造成的全部损失。九、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生