2026年园林绿化工程代理协议

2026年园林绿化工程代理协议,协议编号：签订日期：2026年签订地点：鉴于：甲方（以下简称“委托方公司”）需要将其园林绿化工程项目的代理权委托给乙方（以下简称“服务方公司”）进行专业代理，乙方愿意接受委托，双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条合同标的1.1本协议标的为委托方公司的园林绿化工程项目代理服务。1.2具体服务内容包括但不限于：项目招标代理、合同谈判、合同签订、项目实施过程中的协调与管理、项目验收等。1.3服务方公司应按照委托方公司的要求，确保代理工作的顺利进行。1.4本协议的具体品名/服务内容、规格型号/标准、数量、单价和总价如下：-设备单价为人民币壹拾贰万伍仟元整，合同总价为人民币叁拾柒万伍仟元整。第二条权利义务2.1委托方公司权利义务：2.1.1甲方应在收到货物后5个工作日内完成验收，逾期视为验收合格。2.1.2甲方应按照合同约定支付服务费用。2.1.3甲方应提供必要的项目资料和信息，确保乙方能够顺利开展工作。2.1.4甲方应配合乙方完成项目实施过程中的各项协调工作。2.2服务方公司权利义务：2.2.1乙方应在接到甲方通知后3个工作日内开始工作，并确保项目按时完成。2.2.2乙方应按照甲方要求，提供专业、高效的服务。2.2.3乙方应遵守国家相关法律法规，确保项目合法合规。2.2.4乙方应定期向甲方汇报项目进展情况。第三条违约责任3.1任何一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任。3.2逾期交货每日按合同总价的千分之三支付违约金，但违约金总额不超过合同总价的百分之十。3.3逾期付款每日按合同总价的千分之五支付违约金。3.4因乙方原因导致项目延期，每延期一日，乙方应向甲方支付合同总价的千分之一作为违约金。第四条争议解决4.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。4.2协商不成的，任何一方均可向提起诉讼。第五条合同期限、生效条件、份数5.1本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为。5.2本协议一式份，双方各执份，具有同等法律效力。第六条其他6.1本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。6.2本协议的修改、补充、解除等，均应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。附件：1.项目具体服务内容明细表2.服务费用支付方式及时间表委托方公司（盖章）：服务方公司（盖章）：代表人（签字）：代表人（签字）：签订日期：签订日期：第七条保密条款7.1双方对本协议内容以及项目实施过程中的商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方外泄。7.2保密期限自本协议签订之日起至项目验收合格后三年止。第八条不可抗力8.1因不可抗力导致本协议无法履行或部分无法履行的，双方互不承担责任。8.2不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、管理部门行为、社会异常事件等。8.3发生不可抗力事件后，受影响方应及时通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。第九条法律适用与争议解决9.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。9.2双方因履行本协议发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向提起诉讼。第十条附则10.1本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。10.2本协议的修改、补充、解除等，均应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。10.3本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为。附件：,1.项目具体服务内容明细表2.服务费用支付方式及时间表3.保密协议4.不可抗力事件清单委托方公司（盖章）：服务方公司（盖章）：代表人（签字）：代表人（签字）：签订日期：签订日期：附件一：项目具体服务内容明细表|序号|服务内容|服务标准|服务期限|服务费用（元）||----|--------|--------|--------|--------------||1|设计服务|满足甲方需求|3个月|100,000||2|施工服务|按照设计图纸及规范施工|6个月|500,000||3|竣工验收|达到国家相关标准|1个月|50,000|,附件二：服务费用支付方式及时间表,|序号|支付内容|支付比例|支付时间||1|设计费用|50%|设计服务完成后的30天内||2|施工费用|50%|施工服务完成后的30天内||3|竣工验收费用|100%|竣工验收合格后的30天内|附件三：保密协议1.双方对本协议内容以及项目实施过程中的商业秘密负有保密义务。2.保密期限自本协议签订之日起至项目验收合格后三年止。3.未经对方同意，不得向任何第三方外泄本协议内容以及项目实施过程中的商业秘密。附件四：不可抗力事件清单1.自然灾害：地震、洪水、台风等。2.战争：战争、军事冲突等。3.管理部门行为：管理部门政策、法规、命令等。4.社会异常事件：罢工、暴乱、极端袭击等。附件五：争议解决机制1.双方应本着友好协商的原则解决合同履行过程中发生的争议。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。3.在诉讼期间，双方应继续履行合同，除非法院另有判决。附件六：合同解除条件1.由于不可抗力导致合同无法履行，经双方协商一致，可以解除合同。2.因一方违约导致合同无法履行，非违约方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。3.因一方严重违约，另一方有权单方面解除合同，并要求违约方承担违约责任。附件七：合同生效1.本协议自双方签字盖章之日起生效。2.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。附件八：项目实施进度表|序号|工作内容|开始时间|完成时间|负责人|1.施工单位承诺按照国家相关标准进行施工，确保工程质量。2.施工单位将配备专业技术人员对施工现场进行监督管理，确保施工质量。3.项目验收合格后，施工单位对工程保修期为一年。附件十：项目进度款支付进度表,|序号|工作内容|支付比例|支付时间||1|设计阶段|50%|设计服务完成后的30天内||2|施工阶段|30%|每完成工程总量的20%后支付||3|竣工验收阶段|20%|施工服务完成后的30天内|附件十一：项目变更管理1.项目变更需经双方协商一致，并签订变更协议。2.项目变更应充分考虑变更对工程进度、质量、成本的影响。3.项目变更费用应纳入合同总价，并按变更协议执行。附件十二：项目验收标准1.工程质量符合国家相关标准。2.工程设计合理，功能齐全。3.工程施工规范，安全可靠。4.工程环境优美，符合景观要求。附件十三：项目安全管理1.施工单位需制定详细的安全管理制度，包括施工现场的安全防护措施、安全操作规程等。2.施工现场应设置明显的安全警示标志，确保施工人员了解并遵守安全规定。3.施工单位应定期对施工人员进行安全教育培训，提高安全意识。4.项目实施期间，如发生安全事故，施工单位应立即启动应急预案，并积极配合相关部门进行调查处理。附件十四：项目资料管理1.施工单位应建立完善的工程资料管理制度，确保工程资料的真实性、完整性和可追溯性。2.工程资料包括设计文件、施工图纸、施工记录、验收报告等，应按照规定格式进行整理和归档。3.施工单位应定期对工程资料进行审查，确保其符合国家相关标准和规范要求。4.项目完成后，施工单位应将工程资料移交给甲方，并确保资料齐全、完整。附件十五：争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。3.诉讼过程中，双方应积极配合法院调查取证，确保案件公正审理。附件十六：合同解除1.如一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。2.合同解除后，双方应按照约定办理工程移交手续，并结算剩余款项。附件十七：其他1.本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。2.本协议一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。,甲方（盖章）：乙方（盖章）：,代表人（签字）：签订日期：,签订地点：附件十八：保密条款2.未经对方同意，任何一方不得向任何第三方外泄本协议内容或项目信息。3.保密期限自本协议签订之日起至项目完成后三年止。附件十九：知识产权1.施工单位在项目实施过程中产生的所有知识产权归乙方所有。2.甲方应尊重乙方在项目实施过程中所拥有的知识产权，未经乙方同意，不得擅自使用、复制或转让。附件二十：保险1.双方应按照国家相关法律法规及行业标准，购买相应的工程保险，以保障工程安全及人员生命财产安全。2.保险费用由双方按比例承担，具体比例由双方另行协商确定。附件二十一：验收1.项目完成后，甲方应组织相关人员对工程进行验收。2.验收合格后，甲方应在验收报告上签字确认，并支付剩余款项。3.验收不合格的，乙方应在接到通知后七日内进行整改，直至合格为止。附件二十二：售后服务1.项目验收合格后，乙方应提供为期一年的售后服务。2.售后服务期间，乙方应负责解决甲方在使用过程中遇到的问题，确保工程正常运行。附件二十三：违约责任1.如甲方未按约定支付工程款项，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按每日千分之五计算。2.如乙方未按约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金按每日千分之五计算。3.如一方违约给对方造成损失的，还应承担相应的赔偿责任。附件二十四：通知1.双方应通过书面形式相互通知，通知方式包括但不限于电子邮件、传真、快递等。2.通知自发出之日起，经对方签收或自发出之日起第三日视为送达。附件二十五：合同解除条件,1.如发生以下情形之一，任何一方有权解除本协议：,a.一方违反保密条款，外泄对方商业秘密；b.一方违反知识产权条款，侵犯对方知识产权；c.一方未按约定履行保险义务；d.一方未按约定履行售后服务义务；e.一方被依法宣告破产或解散。附件二十六：合同终止1.本协议履行完毕或双方协商一致解除本协议后，合同终止。2.合同终止后，双方应按照约定办理工程移交手续，并结算剩余款项。