2026年建筑八大员监理员考试历年真题

2026年建筑八大员监理员考试历年真题一、单项选择题（共40题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业（）。A.暂停施工B.立即整改C.返工重做D.提出整改方案【答案】B【解析】根据《建筑法》第三十二条规定，工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业整改。工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。因此，选项B正确。2.监理单位与建设单位之间的关系是（）。A.代理与被代理关系B.雇佣与被雇佣关系C.合同委托关系D.监理与被监理关系【答案】C【解析】工程监理单位是建筑市场的主体之一，它是一种高智能的有偿技术服务。监理单位与建设单位之间是合同委托关系，通过监理合同来确定双方的权利和义务。建设单位委托监理单位实施监理，监理单位提供服务并收取报酬。3.在实施监理过程中，发现存在重大事故隐患的，监理单位应当（）。A.立即下达工程暂停令B.要求施工单位整改C.及时向有关主管部门报告D.立即下达工程暂停令，并及时向有关主管部门报告【答案】D【解析】根据《建设工程安全生产管理条例》第十四条规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。对于“重大事故隐患”，属于情况严重，且施工单位若不配合，监理单位有责任报告主管部门。4.旁站监理是指监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的施工质量实施（）。A.检查B.验收C.全过程现场跟班的监督活动D.平行检验【答案】C【解析】根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》，旁站监理是指监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。5.某工程项目，建设单位未按合同约定支付工程进度款，导致施工无法进行。施工单位停工并向监理机构报告。监理机构应当（）。A.立即下达工程暂停令B.协助施工单位向建设单位索赔C.签发工程款支付证书，督促建设单位支付D.调解建设单位与施工单位的合同争议【答案】C【解析】监理单位有公正维护建设单位和施工单位合法权益的义务。在建设单位未支付进度款时，监理机构应依据合同约定，签发工程款支付证书（若符合支付条件），或督促建设单位按合同约定支付。若因建设单位违约导致停工，监理机构应进行记录并协助处理合同争议，但首要的是依据合同确认支付事实并督促履行。选项C最符合监理对资金使用方面的监督职责。6.根据《建设工程监理规范》，监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，完成后必须经（）审核批准。A.建设单位技术负责人B.监理单位技术负责人C.总监理工程师D.专业监理工程师【答案】B【解析】根据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）规定，监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，完成后必须经监理单位技术负责人审核批准，并应在第一次工地会议前报送建设单位。7.下列监理文件资料中，不需要由建设单位和监理单位长期保存的是（）。A.监理规划B.监理实施细则C.监理月报D.监理通知单【答案】C【解析】根据《建设工程文件归档规范》（GB/T50328-2014），监理规划、监理实施细则通常需要建设单位长期保存，监理单位长期保存；监理通知单需要建设单位、监理单位长期保存；而监理月报通常建设单位短期保存或由建设单位自行决定，监理单位短期保存。但在此类考试中，通常关注的是核心控制文件。监理月报属于过程性报告，一般不作为“长期”归档的核心控制文件，其保存期限相对较短。8.涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下（）。A.见证取样B.独立取样C.随机取样D.专人取样【答案】A【解析】根据《建设工程质量管理条例》第三十一条规定，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。9.监理工程师在施工现场巡视中发现，某工人在未佩戴安全带的情况下进行高处作业。此时，监理工程师应当（）。A.下达监理通知单要求整改B.下达工程暂停令C.向安全生产监督管理部门报告D.要求施工单位项目经理对工人进行罚款【答案】A【解析】对于一般性的安全隐患（如个别工人违章），监理工程师通常首先采取口头指令或下达监理通知单要求施工单位立即整改。只有在情况严重，可能造成重大事故时，才下达工程暂停令。报告主管部门是在施工单位拒不整改或拒不停工时才进行。因此，选项A最为恰当。10.建设工程投资控制的最高限额是（）。A.经批准的设计总概算B.施工图预算C.投资估算D.竣工决算【答案】A【解析】经批准的设计总概算是控制工程建设投资的最高限额。设计概算不得随意突破，如需突破，必须重新报批。投资估算是决策阶段的投资控制目标，施工图预算是施工阶段的控制目标，竣工决算是最终实际投资。11.在施工过程中，承包人提出了工程延期要求，经监理工程师审核确认后，若同意延期，则（）。A.工期予以顺延，合同价款不予调整B.工期不予顺延，合同价款予以调整C.工期和合同价款均予以调整D.工期和合同价款均不予调整【答案】A【解析】工程延期通常是由于非承包商原因造成的（如不可抗力、建设单位变更等）。监理工程师批准工程延期，意味着认可工期顺延，但并不一定涉及合同价款的调整。费用索赔是另外的程序。因此，单纯的工程延期批准只涉及工期。12.某混凝土工程，设计强度等级为C30。经试配，混凝土强度平均值达到设计要求，但离散性较大。这反映了施工单位的（）较差。A.技术水平B.管理水平C.质量保证体系D.检测手段【答案】B【解析】混凝土强度的平均值反映了施工配合比是否正确，而强度的离散性（通常用标准差或变异系数表示）反映了施工质量控制水平的稳定性，即管理水平。离散性大，说明管理水平差，质量控制不稳定。13.监理实施细则应在相应工程施工开始前编制完成，并必须经（）批准。A.建设单位代表B.监理单位技术负责人C.总监理工程师D.专业监理工程师【答案】C【解析】根据《建设工程监理规范》，监理实施细则应根据监理规划，由专业监理工程师编制，并经总监理工程师批准后实施。14.下列关于建设单位质量责任的说法，错误的是（）。A.建设单位不得任意压缩合理工期B.建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准C.建设单位应当将施工图设计文件送审D.建设单位对建设工程质量负责，与施工单位无关【答案】D【解析】根据《建设工程质量管理条例》，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。建设工程质量实行终身责任制，各方均有责任，并非仅由建设单位负责。选项D说法错误。15.在建设工程施工阶段，监理工程师进行进度控制的主要任务是（）。A.编制施工总进度计划B.编制单位工程施工进度计划C.控制施工进度，保证工期目标实现D.审查施工进度计划【答案】C【解析】监理工程师进度控制的主要任务是通过控制施工进度，确保建设工程施工进度计划目标的实现。编制计划主要是施工单位的职责，监理的主要任务是审查、检查、比较、纠偏。16.当承包商提出索赔要求时，监理工程师应审核索赔依据的有效性。下列文件中，不能作为索赔依据的是（）。A.合同文件B.法律、法规C.监理工程师的口头指令D.施工记录【答案】C【解析】索赔必须具有合同和法律依据。口头指令如果没有形成书面确认（如监理通知单、会议纪要等），在法律上或合同约束力上往往难以认定。因此，单纯的口头指令不能直接作为有效的索赔依据，必须转化为书面文件。17.建筑工程实行质量保修制度。在正常使用条件下，房屋建筑工程的最低保修期限中，电气管线、给排水管道、设备安装工程为（）年。A.1B.2C.3D.5【答案】B【解析】根据《建设工程质量管理条例》第四十条，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：...（三）电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；（四）供热和供冷系统为2个采暖期、供冷期...18.监理单位在监理过程中，因自身过错给建设单位造成损失的，应当（）。A.承担赔偿责任B.承担连带责任C.不承担责任D.由监理工程师承担赔偿责任【答案】A【解析】根据《建筑法》第三十五条，工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务，对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查，给建设单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。19.在施工质量控制中，对进入施工现场的钢筋、水泥等主要材料，必须进行（）。A.外观检查B.见证取样检测C.全数检验D.抽样检验【答案】B【解析】对涉及结构安全和使用功能的主要材料，必须进行见证取样检测。这是法律法规的强制性规定，以确保材料的真实性和合格性。20.某工程双代号网络计划中，工作M的最早开始时间为第12天，持续时间为5天，该工作有两项紧后工作，其最早开始时间分别为第18天和第20天。则工作M的自由时差为（）天。A.0B.1C.3D.5【答案】B【解析】自由时差（FF）等于紧后工作最早开始时间（ES）的最小值减去本工作的最早完成时间（EF）。工作M的最早完成时间E=紧后工作最早开始时间分别为18和20，最小值为18。F=故选B。21.监理工程师对隐蔽工程进行验收时，如果发现质量不合格，应（）。A.签发工程暂停令，要求返工B.签发监理通知单，要求整改C.在验收记录上注明不合格，但允许后续施工D.报告建设单位【答案】A【解析】隐蔽工程验收不合格，严禁进行下一道工序施工。监理工程师应当拒绝验收，并要求施工单位返工。由于隐蔽工程一旦覆盖将难以处理，通常要求整改合格后方可验收，若问题严重应暂停相关部位施工。选项A最为严格且符合隐蔽工程验收的要求。22.建设工程安全生产的方针是（）。A.安全第一，预防为主B.安全第一，综合治理C.安全第一，预防为主，综合治理D.质量第一，安全为本【答案】C【解析】根据《建设工程安全生产管理条例》，安全生产管理方针是“安全第一、预防为主、综合治理”。23.在监理工作中，下列属于监理工程师造价控制工作内容的是（）。A.审核工程竣工结算B.编制工程量清单C.编制投标报价D.签订施工合同【答案】A【解析】监理工程师在造价控制方面的主要工作包括：进行工程计量、处理工程变更、处理费用索赔、审核工程竣工结算等。编制工程量清单和投标报价通常是招标代理或造价咨询、施工单位的工作；签订合同是建设单位的工作。24.施工现场临时搭建的建筑物，应当符合安全使用要求。使用的装配式活动房屋，应当具有（）。A.设计计算书B.产品合格证C.安装验收单D.质量检测报告【答案】B【解析】根据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。25.监理工程师发现施工单位未按批准的施工组织设计（方案）施工时，应（）。A.立即下达工程暂停令B.责令施工单位整改C.签发监理通知单D.向建设单位报告【答案】C【解析】施工单位未按施工组织设计施工，属于未按技术标准或方案施工，监理工程师应签发监理通知单要求整改。若造成严重质量隐患或事故，则下达暂停令。一般情况下，先发通知单。26.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.5B.10C.15D.20【答案】C【解析】根据《建设工程质量管理条例》第四十九条，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。27.在建设工程监理中，旁站监理人员的主要职责不包括（）。A.检查施工企业现场质检人员到岗情况B.检查施工机械准备情况C.在关键部位施工时进行跟班监督D.审查施工组织设计【答案】D【解析】审查施工组织设计是总监理工程师及专业监理工程师在施工准备阶段的职责，不属于旁站监理人员在现场跟班监督的职责范围。旁站主要关注关键部位、关键工序的现场实施情况和人员到位情况。28.下列关于建设工程监理酬金的说法，正确的是（）。A.监理酬金由建设单位和监理单位协商确定，并在监理合同中载明B.监理酬金由建设单位和施工单位协商确定C.监理酬金按国家规定的标准取费D.监理酬金由建设单位支付，从工程款中扣除【答案】A【解析】监理酬金属于服务价格，实行市场调节价，由建设单位和监理单位协商确定，并在监理委托合同中明确。虽然国家有指导标准，但并非强制执行，且由双方协商。选项A最为准确。29.监理工程师在处理工程延期时，若由于建设单位原因导致工期延误，且该延误在关键线路上，则监理工程师应批准的延期时间为（）。A.延误时间B.延误时间-承包商应承担的责任时间C.延误时间-建设单位应承担的责任时间D.零【答案】A【解析】如果是建设单位原因造成的延误，且该延误在关键线路上（即影响总工期），监理工程师应批准全部延误时间作为工期顺延的时间。30.施工图设计文件审查机构对施工图审查的内容不包括（）。A.建筑物的稳定性、安全性B.是否符合强制性标准C.施工预算是否准确D.是否损害公众利益【答案】C【解析】根据《建设工程施工图设计文件审查暂行办法》，审查内容包括：建筑物的稳定性、安全性，包括地基基础和主体结构是否安全、可靠；是否符合消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关强制性标准、规范；施工图是否达到规定的深度要求；是否损害公众利益。施工预算是否准确不属于设计审查的范围。31.在施工质量验收中，检验批的质量验收应由（）组织。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目技术负责人D.施工单位项目经理【答案】A【解析】根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013），检验批应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。32.某工程由于不可抗力导致停工15天，由于建设单位提出工程变更导致停工10天。则施工单位可以索赔的工期为（）天。A.15B.10C.25D.0【答案】C【解析】不可抗力属于双方风险，通常工期顺延；建设单位提出变更属于建设单位原因，工期应予顺延。因此，两者均可索赔，共计25天。33.监理单位对分包单位的资格审核中，不包括（）。A.营业执照B.企业资质等级证书C.分包单位的业绩D.分包单位的施工人员名单【答案】D【解析】监理单位审核分包单位资格时，主要审核其营业执照、资质等级证书、安全生产许可文件、类似工程业绩、专职管理人员和特种作业人员的资格等。虽然人员资格涉及，但具体的“施工人员名单”并非核心审核文件，重点是管理人员和特种作业人员。不过相比之下，D选项涵盖面过宽且非核心资格文件，通常审核重点是A、B、C及管理人员资格。34.建设工程监理的主要方法是（）。A.目标规划、动态控制、组织协调、合同管理、信息管理B.旁站、巡视、平行检验C.事前控制、事中控制、事后控制D.进度控制、质量控制、投资控制【答案】B【解析】选项D是监理的任务（三控）。选项A是监理的工作内容或措施。选项C是控制阶段。根据《建设工程监理规范》，监理实施的主要方法包括旁站、巡视、平行检验。这是监理进行现场控制的具体手段。35.监理工程师在收到施工单位提交的工程竣工报验单后，应（）。A.立即组织竣工验收B.审查竣工资料，符合要求后组织预验收C.签署工程竣工验收报告D.向建设单位提交监理工作总结【答案】B【解析】工程正式竣工验收由建设单位组织。监理工程师在收到竣工报验单后，应先审查竣工资料及工程质量，符合要求后，由总监理工程师组织专业监理工程师进行工程竣工预验收。预验收合格后，方可由建设单位组织正式验收。36.在施工过程中，如果发生设计变更，涉及变更后的价款，若合同中没有适用或类似于变更工程的价格，则（）。A.由建设单位确定B.由施工单位确定C.由监理工程师确定D.由承包人和发包人协商确认【答案】D【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，变更工程价款在合同中没有适用或类似价格时，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。如果双方达不成一致，通常需要通过造价管理部门调解或仲裁/诉讼。但基础原则是双方协商确认。37.下列监理资料中，属于监理单位长期保存的是（）。A.监理通知单回复单B.监理月报C.工程暂停令D.监理会议纪要【答案】C【解析】根据归档规范，工程暂停令、监理通知单等涉及重大决策和控制的文件属于长期保存。监理月报通常短期保存。会议纪要视重要程度，但工程暂停令因其法律效力和对工程的影响，必须长期保存。38.监理工程师对施工质量的检查验收，必须在（）的基础上进行。A.施工单位自检B.建设单位检查C.设计单位确认D.质量监督站抽查【答案】A【解析】监理工程师的验收是在施工单位自检合格的基础上进行的。这是监理工作的程序要求，即“先自检，后报验”。39.某工程合同总额为2000万元，工程预付款为200万元，主要材料所占比重为50%。起扣点公式为T=A.1000B.1200C.1600D.1800【答案】C【解析】根据起扣点公式T=其中P为合同总额（2000万元），M为预付款（200万元），N为主要材料比重（50%）。T=故选C。40.监理单位发现施工现场存在安全事故隐患，已下达书面通知要求整改，但施工单位拒不整改。此时监理单位应当（）。A.继续督促整改B.下达工程暂停令C.及时向有关主管部门报告D.向建设单位报告【答案】C【解析】根据《建设工程安全生产管理条例》，当施工单位拒不整改或不停止施工时，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。这是监理单位在安全监理方面的法定义务和权利。二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）41.建设工程监理的性质包括（）。A.服务性B.科学性C.独立性D.公正性E.强制性【答案】ABCD【解析】建设工程监理的性质包括：服务性、科学性、独立性和公正性。监理单位是受建设单位委托提供技术服务，不是强制性的（除了某些特定国家重点工程或法律法规规定的必须监理范围外，其性质本身是服务），但“强制性”不是监理本身作为市场服务的性质描述，而是国家推行的制度要求。42.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得（）。A.偷工减料B.修改工程设计C.使用不合格的建筑材料D.转包工程E.违章作业【答案】ABC【解析】《建设工程质量管理条例》第二十八条规定，施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。选项C也是施工禁止的行为，虽不在同一条款，但属于必须遵守的强制性规定。选项D和E属于其他禁止行为。43.监理工程师对施工方案进行审查时，主要审查内容包括（）。A.编审程序是否符合相关规定B.技术是否先进C.是否符合工程建设强制性标准D.是否具有针对性和可操作性E.经济效益是否最好【答案】ACD【解析】根据《建设工程监理规范》，监理工程师审查施工方案的重点是：编审程序是否符合相关规定；质量保证措施是否可行且符合工程建设强制性标准；是否具有针对性和可操作性；安全技术措施是否符合工程建设强制性标准。技术先进性和经济效益是方案本身的属性，但监理审查的首要重点是安全、质量和程序的合法性。44.建设单位在工程开工前，必须向建设行政主管部门申领施工许可证。申领施工许可证的条件包括（）。A.已经办理该建筑工程用地批准手续B.在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证C.施工场地已经基本具备施工条件D.已经确定施工企业E.有满足施工需要的施工图纸及技术资料【答案】ABCDE【解析】根据《建筑法》第八条，申请施工许可证应当具备下列条件：(一)已经办理该建筑工程用地批准手续；(二)在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；(三)需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；(四)已经确定建筑施工企业；(五)有满足施工需要的施工图纸及技术资料；(六)有保证工程质量和安全的具体措施；(七)建设资金已经落实；(八)法律、行政法规规定的其他条件。选项A、B、C、D、E均符合。45.监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当（）。A.要求施工单位整改B.情况严重的，要求施工单位暂时停止施工C.情况严重的，及时报告建设单位D.施工单位拒不整改的，及时向有关主管部门报告E.直接下达工程暂停令【答案】ABCD【解析】根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。选项E错误，因为不是直接下达，而是视情况严重程度。46.下列属于建设工程监理规划主要内容的有（）。A.工程概况B.监理工作范围C.监理工作制度D.监理工作程序E.监理实施细则【答案】ABCD【解析】监理规划的内容通常包括：工程概况；监理工作范围、内容、目标；监理工作依据；监理组织形式、人员配备及进退场计划；监理工作制度；监理工作程序；监理工作方法及措施；监理设施等。监理实施细则不是监理规划的内容，它是依据监理规划编制的更具体的文件。47.施工单位在施工过程中发生质量事故，应按规定的程序处理。下列处理程序正确的有（）。A.立即停止施工B.保护现场C.上报有关部门D.组织事故调查E.提出技术处理方案【答案】ABCE【解析】质量事故发生后，施工单位应立即停止施工、保护现场、上报有关部门（监理、建设单位、质监站等）。事故调查通常由政府主管部门或建设单位组织，施工单位配合。技术处理方案通常由设计单位或施工单位提出，经监理等审核。选项D对于一般质量事故，调查主体并非一定是施工单位。选项A、B、C、E是施工单位应采取的措施。48.在建设工程施工阶段，监理工程师进行投资控制的技术措施包括（）。A.审核施工组织设计B.对主要施工方案进行技术经济分析C.编制资金使用计划D.严格控制工程变更E.处理费用索赔【答案】AB【解析】投资控制的措施包括组织措施、技术措施、经济措施、合同措施。审核施工组织设计、对施工方案进行技术经济分析属于技术措施。编制资金使用计划属于经济措施；控制工程变更和处理索赔属于合同措施或综合性措施。选项A、B明确属于技术层面的优化和控制。49.下列文件中，属于监理单位在施工阶段需要归档的监理资料有（）。A.监理合同B.监理规划C.监理实施细则D.监理通知单E.监理月报【答案】BCDE【解析】根据《建设工程文件归档规范》，监理规划、监理实施细则、监理通知单、监理月报等均需归档。监理合同通常由建设单位归档，监理单位存档，但严格来说，施工阶段产生的监理资料主要指过程文件。不过通常B、C、D、E是核心监理资料。50.工程监理单位与被监理工程的（）不得有隶属关系或者其他利害关系。A.承包单位B.建筑材料供应单位C.设备供应单位D.建设单位E.勘察设计单位【答案】ABC【解析】根据《建筑法》第三十四条，工程监理单位与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系。这是为了保证监理的公正性。监理单位与建设单位是合同关系，与设计单位在施工阶段监理中主要是业务协调关系，法律上主要限制与承包商和供应商的利害关系。51.监理工程师进行平行检验时，其检验部位和数量应满足的要求包括（）。A.符合相关专业验收规范的规定B.符合监理合同约定C.满足对结构安全和使用功能的主要项目的检测要求D.对重要的检验批进行全数检验E.在施工单位自检合格的基础上进行【答案】ABCE【解析】平行检验是监理机构利用一定的检查或检测手段，在施工单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行的检查或检测活动。其数量和比例应符合相关规范及合同约定，主要针对关键部位和关键工序。通常不要求全数检验（除非极其重要且数量少），否则工作量过大。选项D不正确。52.在施工质量控制中，设置质量控制点的原则包括（）。A.关键部位B.关键工序C.视觉可见的部位D.薄弱环节E.质量不稳定工序【答案】ABDE【解析】质量控制点是指为了保证作业过程质量而确定的重点控制对象、关键部位或薄弱环节。选择原则包括：关键部位、关键工序、隐蔽工程、薄弱环节、后续工序影响大的部位、质量不稳定或出现频率高的部位等。视觉可见部位不一定是控制点。53.建设工程竣工预验收由（）组织。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.建设单位项目负责人D.施工单位项目经理E.设计单位项目负责人【答案】AB【解析】根据《建设工程监理规范》，工程竣工预验收由总监理工程师组织，专业监理工程师参加。54.监理工程师在处理工程变更时，应遵循的原则有（）。A.必须符合国家强制性标准B.必须符合设计规范C.必须由建设单位提出D.必须有利于工程质量和安全E.必须考虑工程造价和工期的影响【答案】ABDE【解析】工程变更无论由谁提出（建设单位、设计单位、施工单位），都必须经专业监理工程师审查，总监理工程师签发。处理原则包括：符合强制性标准、设计规范，有利于质量和安全，并考虑造价和工期影响。选项C错误，变更可以由多方提出。55.下列属于施工进度计划调整方法的有（）。A.改变某些工作之间的逻辑关系B.缩短某些工作的持续时间C.增加资源投入D.提高劳动效率E.改变施工工艺【答案】AB【解析】网络计划中进度调整的方法主要有两种：一是改变某些工作之间的逻辑关系（如把依次施工改为平行施工）；二是缩短某些工作的持续时间。选项C、D、E是缩短持续时间的具体措施，而非调整方法本身的技术分类。56.监理单位的安全监理责任包括（）。A.审查施工组织设计中的安全技术措施B.发现隐患要求整改C.情况严重要求暂停施工D.对建设工程安全生产承担监理责任E.负责施工现场的安全生产管理【答案】ABCD【解析】根据《建设工程安全生产管理条例》，监理单位的安全责任包括：审查安全技术措施及专项施工方案；发现隐患要求整改；情况严重要求暂停施工并报告；拒不整改则报告。选项E错误，施工现场的安全生产管理责任主体是施工单位。57.建设工程监理实施的基本原则包括（）。A.公正、独立、自主的原则B.权责一致的原则C.总监理工程师负责制的原则D.严格监理、热情服务的原则E.综合效益的原则【答案】ABCDE【解析】建设工程监理实施的原则通常包括：公正、独立、自主；权责一致；总监理工程师负责制；严格监理、热情服务；综合效益原则。58.下列关于监理例会的说法，正确的有（）。A.由总监理工程师主持B.由建设单位项目负责人主持C.定期召开D.参加方包括建设单位、监理单位、施工单位E.会议纪要应由监理单位负责整理【答案】ACDE【解析】监理例会是履约过程中各方沟通情况、解决争议的会议，通常由总监理工程师定期主持。参加方包括建设、监理、承包单位。会议纪要由项目监理机构负责整理，与会各方代表会签。选项B错误，通常由总监理工程师主持。59.工业与民用建筑的施工质量控制点中，属于地基与基础工程的有（）。A.土方开挖标高B.桩身质量C.地基承载力D.混凝土强度E.钢筋保护层厚度【答案】ABC【解析】土方开挖标高、桩身质量、地基承载力均属于地基与基础工程的关键控制点。混凝土强度和钢筋保护层在主体结构中更为常见，虽然基础也有混凝土和钢筋，但选项D、E通常指代主体结构通用的控制点，不如A、B、C针对性强。60.在建设工程施工过程中，如果发生费用索赔，监理工程师应审查的内容包括（）。A.索赔的依据B.索赔的程序C.索赔的理由D.索赔的数量E.索赔的时间【答案】ABCDE【解析】监理工程师处理费用索赔时，应全面审查索赔的依据是否充分、程序是否合规、理由是否成立、索赔数额计算是否准确、是否在合同约定的时效内等。三、判断题（共20题，每题1分。正确的选A，错误的选B）61.工程监理单位可以转让工程监理业务。【答案】B【解析】根据《建筑法》第三十四条，工程监理单位不得转让工程监理业务。62.总监理工程师可以授权总监理工程师代表行使全部监理职责。【答案】B【解析】根据《建设工程监理规范》，总监理工程师不得将下列工作委托总监理工程师代表：(一)组织编制监理规划，审批监理实施细则；(二)根据工程进展及监理工作情况调配监理人员；(三)组织审核施工组织设计；(四)签发工程开工令、暂停令和复工令；(五)签发工程款支付证书，审核竣工结算；(六)调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；(七)审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；(八)参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。因此，不能授权行使“全部”职责。63.监理单位对施工质量的监督，仅限于对施工过程的监督。【答案】B【解析】监理单位对施工质量的监督贯穿于施工准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段。例如，审查设计文件、施工组织设计等属于施工准备阶段的质量控制。64.建设单位委托的监理单位，应当具备相应的资质等级。【答案】A【解析】根据《建筑法》和《建设工程质量管理条例》，工程监理单位应当在其资质等级许可的监理范围内承担工程监理业务。65.施工单位在隐蔽工程隐蔽前，应当通知建设单位和建设工程质量监督机构进行验收。【答案】B【解析】根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在隐蔽工程隐蔽前，应当通知建设单位和建设工程监理单位进行验收。虽然质监站可能进行抽查，但法定通知对象是建设单位和监理单位。66.监理工程师发现工程设计不符合建筑工程质量标准时，应当要求设计单位改正。【答案】B【解析】根据《建筑法》第三十二条，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。监理单位直接要求设计单位改正不符合程序，因为监理与设计无合同关系。67.在施工过程中，如果发生工程延期，且延期责任在建设单位，则施工单位不仅可以获得工期顺延，还可以获得费用补偿。【答案】A【解析】如果是建设单位原因造成的工程延期，属于建设单位违约或风险，施工单位有权索赔工期和费用。68.监理规划是开展监理工作的纲领性文件，监理实施细则则是开展监理工作的操作性文件。【答案】A【解析】这是监理规范对两者定位的描述。监理规划具有全局性、总体性；监理实施细则具有局部性、具体性和可操作性。69.监理单位在监理工作中，只对工程质量负责，不对安全生产负责。【答案】B【解析】根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。70.建设工程监理的依据包括工程建设强制性标准。【答案】A【解析】工程建设强制性标准是监理工作的重要依据之一，监理必须监督施工单位严格执行。71.旁站监理记录必须由旁站监理人员和施工单位现场质检人员共同签字确认。【答案】A【解析】根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》，旁站监理记录必须由旁站监理人员和施工单位现场质检人员共同签字确认。72.监理单位在审查施工组织设计时，若发现存在问题，应直接修改后返还施工单位。【答案】B【解析】监理单位审查发现问题，应提出书面意见和建议，由施工单位自行修改，监理不能直接修改施工单位的文件。73.建设工程竣工验收合格后，即可交付使用。【答案】B【解析】根据《建筑法》第六十一条，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。此外，还需办理备案手续。74.监理工程师进行平行检验所发生的费用，应由建设单位承担。【答案】A【解析】平行检验是监理机构独立进行的检测，其费用包含在监理酬金中，而监理酬金由建设单位支付。如果监理委托合同中另有约定（如利用第三方检测），费用通常也由建设单位列支。75.施工单位在施工中偷工减料，使用不合格的建筑材料，造成工程质量不符合规定的质量标准的，监理单位应承担连带责任。【答案】B【解析】根据《建筑法》，施工单位对施工质量负责。如果监理单位未履行监理职责，应承担监理责任，但不是与施工单位承担连带责任。连带责任通常指共同侵权，监理单位失职是独立违约或侵权。76.工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。【答案】A【解析】根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。77.监理月报是监理单位定期向建设单位提交的反映工程在本月度执行情况的书面报告。【答案】A【解析】符合监理月报的定义和作用。78.在施工进度控制中，监理工程师的主要任务是编制施工进度计划。【答案】B【解析】施工进度计划由施工单位编制，监理工程师的任务是审查、检查和控制。79.涉及结构安全的试块、试件，见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。【答案】A【解析】根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。80.监理单位发现施工单位未按专项施工方案施工时，应当立即报告建设单位。【答案】B【解析】监理单位发现施工单位未按专项施工方案施工，应当首先下达监理通知单要求整改。情况严重的才下达暂停令并报告建设单位。直接报告建设单位不符合监理工作程序。四、案例分析题（共4题，每题20分。请根据背景材料，按要求作答）（一）背景资料：某住宅楼工程，建筑面积12000平方米，框架剪力墙结构。建设单位通过公开招标委托了某监理单位实施施工阶段监理。监理合同签订后，监理单位任命了总监理工程师，并组建了项目监理机构。项目监理机构编制了监理规划，并在第一次工地会议前报送建设单位。在施工过程中，发生了如下事件：事件1：施工单位进场后，向项目监理机构报送了《施工组织设计（方案）报审表》。总监理工程师指定专业监理工程师负责审查。专业监理工程师审查后认为该施工组织设计编制依据充分、内容完整，且符合工程建设强制性标准，随即在报审表中签署了同意意见。事件2：在主体结构施工过程中，监理工程师巡视发现，某层柱子钢筋间距偏差超过规范允许范围。监理工程师立即下达了《监理通知单》，要求施工单位整改。施工单位整改后，进行了自检，并向监理机构填报了《监理通知回复单》。监理工程师在收到回复单后，签署了同意意见。事件3：该工程使用了一批进口钢筋。钢筋进场时，施工单位向项目监理机构提交了《工程材料/构配件/设备报审表》，并附有出厂合格证、中文说明书及复试报告。监理工程师审核后认为资料齐全，同意使用。事件4：工程竣工验收时，施工单位提交了工程竣工报告。监理机构在收到报告后，总监理工程师组织专业监理工程师进行了工程竣工预验收，预验收合格后，总监理工程师签署了工程竣工报验单，并编写了工程质量评估报告。问题：1.指出事件1中监理做法的不妥之处，写出正确做法。2.事件2中，监理工程师在收到《监理通知回复单》后，签署同意意见前还应进行哪些工作？3.事件3中，监理工程师的做法是否妥当？说明理由。进口钢筋进场时，除了上述资料外，还应提供哪些资料？4.事件4中，监理做法是否正确？说明理由。【答案与解析】1.不妥之处：专业监理工程师审查后直接签署同意意见。正确做法：根据《建设工程监理规范》，施工组织设计（方案）应由总监理工程师组织专业监理工程师审查，审查合格后，由总监理工程师签认。专业监理工程师只有审查权，无最终签认权。2.监理工程师在收到《监理通知回复单》后，签署同意意见前应进行的工作：（1）对整改结果进行复查。应到现场进行实地检查，核实施工单位是否已按照《监理通知单》的要求进行了整改。（2）确认整改符合设计要求、施工技术标准和合同约定后，方可签署同意意见。3.监理工程师的做法不妥。理由：根据《建设工程质量管理条例》和相关规定，进口钢筋进场时，除了进行常规的资料审核和复试外，还必须进行商检。监理工程师未检查商检报告。还应提供的资料：商检报告（或进口材料商检证明）。4.监理做法不正确。理由：根据《建设工程监理规范》，工程竣工预验收合格后，总监理工程师应签署工程竣工报验单，并编写工程质量评估报告，但应及时向建设单位提交《工程竣工预验收报告》及相关资料，由建设单位组织正式竣工验收。题目中未体现向建设单位报告和组织正式验收的衔接。此外，工程竣工验收必须由建设单位组织，总监理工程师不能直接完成验收流程，只需配合并提交评估报告。（二）背景资料：某大型商业综合体工程，建设单位与施工单位签订了施工合同，与监理单位签订了监理合同。合同工期为18个月。施工单位在开工前提交了施工进度计划，监理工程师审核后批准。施工过程中发生了以下事件：事件1：由于建设单位未能及时提供施工场地，导致基坑开挖工作延误了10天。施工单位据此提出了工期和费用索赔。事件2：施工单位为了保证工期，将某项劳务作业分包给了一家不具有相应资质的劳务公司。监理工程师在巡视中发现后，下达了《工程暂停令》。事件3：在主体结构施工中，施工单位使用了未经监理机构验收的隐蔽工程，监理工程师发现后，要求施工单位剥露检查。施工单位拒绝。监理工程师随即向有关主管部门报告。事件4：工程进行到第10个月时，由于市场原因，建设单位提出设计变更，导致某项工作增加工程量，该工作持续时间为原计划的1.5倍。该工作位于关键线路上。问题：1.事件1中，监理工程师应如何处理施工单位的索赔要求？2.事件2中，监理工程师的做法是否正确？写出正确处理程序。3.事件3中，监理工程师的做法是否正确？说明理由。4.事件4中，施工单位可以索赔多长时间的工期？假设该工作原计划持续时间为40天。【答案与解析】1.监理工程师应批准工期索赔10天，并批准费用索赔。理由：延误原因属于建设单位责任（未能及时提供施工场地），且基坑开挖通常在关键线路上（或视为影响总工期），因此工期应予顺延，并赔偿施工单位由此造成的窝工等损失。2.监理工程师的做法正确。理由：将劳务作业分包给不具有相应资质的单位，违反了《建筑法》关于工程分包的规定，存在重大安全隐患和质量风险。正确处理程序：（1）下达《工程暂停令》，要求停止违规分包部位的施工。（2）要求施工单位撤换不具有资质的劳务公司。（3）对已完工程进行检查，如存在质量问题，要求整改或返工。（4）整改合格后，施工单位提交《工程复工报审表》，经监理工程师审核同意后，签署《工程复工令》。3.监理工程师的做法正确。理由：根据《建设工程质量管理条例》，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和监理单位进行验收。未经监理工程师验收，施工单位不得进行下一道工序施工。如果施工单位拒绝剥露检查，监理工程师有权拒绝验收，且在施工单位拒不整改时，及时向有关主管部门报告是监理单位的法定职责。4.施工单位可以索赔的工期为：40×解析：原计划持续时间为40天，变更后持续时间为40×（三）背景资料：某监理单位承担了一项市政道路工程的监理任务。工程开工前，监理机构编制了监理规划，并针对关键工序编制了监理实施细则。在监理过程中，发生了以下情况：1.总监理工程师因事出差，委托总监理工程师代表主持日常工作。在出差期间，总监理工程师代表签发了《工程开工令》。2.监理机构在审查施工单位的测量成果报验表时，发现测量数据有误，要求施工单位重新测量。施工单位复核后数据正确，监理机构予以签认。3.监理机构对进场的沥青混凝土进行了见证取样检测，检测结果表明某项指标不合格。施工单位提出这是厂家生产的问题，要求监理机构批准使用该批