版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年一级建造师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷,请考生注意书写规范;考试时间为120分钟。2.在作答前,考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。
3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写,字体工整,笔迹清楚。
4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答,超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题
1、在我国民航机场,主要通过()来检查旅客托运行李是否携带有违禁物品。A.安全门B.X射线安检机C.痕量级炸药探测仪D.安检员
2、单模光纤的特点是()。A.模间色散大B.适于长距离信号传输C.可传输数字信号的频率低D.可传导多种模式的光
3、假设快速出口滑行道与跑道交叉角为a,a可以取为()。A.35°>a>15°B.45。≥a≥25°C.50°≥a≥25°D.55°≥a≥25°
4、木模与混凝土接触的表面应平整、光滑,多次使用的木模板内侧要()。A.刨光B.打磨C.加钉薄铁皮D.钢模代替
5、简化精密进近航道指示器(APAPI)由()急剧变色的灯具组成。A.四个B.三个C.二个D.一个
6、木模与混凝土接触的表面应平整、光滑,多次使用的木模板内侧要()。A.刨光B.打磨C.加钉薄铁皮D.钢模代替
7、离港系统设备的选择应符合我国民航业的有关规定,符合()中有关标准。A.EIEB.SATIC.ICAOD.IATA
8、作为常用的跑道结构层之一的水泥稳定碎石基层,养护7d的抗压强度至少要达到()MPa。A.1B.3C.5D.7
9、雷达天线的馈线进入机房处应设置(),以防感应雷进入。A.避雷针B.避雷带C.避雷网D.避雷器
10、机场目视助航灯光系统工程施工要求中,目视助航设施定位必须以()坐标系统为基准。A.所在城市B.机场C.54D.84
11、与二次雷达比较,下列选项中属于一次雷达特点的是()A.干扰杂波少B.可以识别目标C.不需机载设备配合工作D.功率小
12、根据《民用机场管理条例》在民用机场围界外()范围内,搭建建筑物、种植树木等影响民用机场运营安全的活动,由民用机场所在地县级以上地方人民政府责令改正。A.15mB.10mC.8mD.5m
13、针对水泥混凝土道面(异形板除外),优先选用()模板。A.木模板B.钢模板C.模板D.木钢模板
14、机场围界配套辅助照明系统的主要作用是()。A.满足摄像机夜间工作要求B.夜间指示入口方位C.满足夜间巡场要求D.便于夜间现场抓捕
15、机坪供电对象有()。A.机务维修、机位标记牌、顺序闪光灯B.泊位引导装置、顺序闪光灯、机位标记牌C.顺序闪光灯、泊位引导装置、机务维修D.机位标记牌、机务维修用电、泊位引导装置
16、假设快速出口滑行道与跑道交叉角为a,a可以取为(??)。A.35°>a>15°B.45°≥a≥25°C.50°≥a≥25°D.55°≥a≥25°
17、自动X射线安全检查设备多用于集中式行李安全检查系统中,主要用在第()级。A.四B.三C.二D.一
18、滑行道上的标志应为()。A.白色B.蓝色C.黄色D.红色
19、每一个进近和跑道灯光系统应由至少()个电路供电。A.2B.3C.4D.5
20、灯具和设备安装项目内容包括()。A.泊位系统安装B.指点标安装C.导航系统安装D.风向标安装
21、为了保证稳定土基础混合料的含水量接近最佳,应在()调控含水量。A.摊铺作业面上B.运输车辆上C.中心搅拌站内D.料场内
22、水泥混凝土从搅拌机出料直至卸放在铺筑现场的时间.宜不超过()。A.10minB.30minC.45minD.60min
23、快速出口滑行道指示灯的发光颜色是()。A.红色B.黄色C.绿色D.白色
24、在跑道有飞行活动期间,禁止在()以内的区域进行任何施工作业,信息系统正常运行时,只有一台服务器处于工作状态,负责所有业务的处理,另一台服务器处于待机状态,时刻监测运行服务器的状态,一旦服务器出现故障,则接管其工作,上述备份方式称为()。A.跑双机热备B.主从热备C.多点集群D.双机双工
25、民航机场工程注册建造师执业工程规模标准所涉及单项工程合同额中,不包括设备费的是()工程。A.机场场道B.空管C.航站楼弱电D.机场目视助航
26、在拌制水泥混凝土时,细集料应耐久、洁净、质地坚硬,宜采用()。A.天然砂B.河砂C.海D.机制砂
27、离港系统通过国际民航通信委员会SITA网关向行李处理系统传输在机场办理登机手续旅客的()。A.托运行李数据B.随身携带行李数据C.随身携带行李安检图像D.托运行李安检图像
28、下列签章文件属于应负法律责任的文件是()。A.不停航施工组织设计B.现场环保、文明施工检查、监督报告C.主要施工方案D.劳力、设备、资金计划
29、Ⅱ类精密进近灯光系统的侧边灯发()光。A.白色B.绿色C.红色D.蓝色
30、我国采用分散式旅客托运行李安检系统的机场,多通过()安检机来获取行李的透视图像。A.CT自动B.多视角C.高速自动D.双通道
31、企业申请民航空管及机场弱电系统工程专业一级承包资质时,净资产应不小于()万元。A.800B.1000C.1200D.1500
32、下列工程属于民航专业工程的有()。A.航站楼土建工程B.航站楼供电工程C.航站楼消防工程D.航站楼工艺流程项目
33、空中交通管制的最重要任务是控制飞机的()。A.航线B.速度C.间隔D.起落
34、I类精密进近灯光系统尽可能延伸到距跑道入口()m处。A.450B.600C.900D.980
35、民用机场的救援和消防级别与()有关。A.年旅客吞吐量B.使用该机场的飞机尺寸C.该机场的飞行区指标D.机场所在城市的级别
36、()广播呼叫的呼叫优先级别是最高级。A.消防紧急B.多媒体C.催促D.登机
37、在开挖明沟时,宜由()进行。A.出口向上游B.上游向出口C.中间向上游和出口D.出口、上游向中间
38、多普勒全向信标的保护场地是以天线为中心的()。A.圆形区域B.由A区、B区和C区组成的矩形区域C.矩形区域D.圆形和长方形合成的区域
39、下列土中,可作土基(道槽)填料的是()。A.沼泽土B.盐渍土C.冻土D.有机土
40、公共广播系统的供电线路和传输线路设置在室外时,应穿()敷设。A.塑料管B.厚壁塑料管C.钢管D.热镀锌厚壁钢管
41、出发旅客登机牌的打印是由()系统来实现的。A.离港B.值机引导C.机场信息集成D.地服作业管理
42、机场泛光照明灯具的灯端电压应满足的条件是()。A.不大于额定电压的110%B.不大于额定电压的105%C.不小于额定电压的80%D.不小于额定电压的85%
43、飞行区存在填土时,不得作为地基土的是()。A.素填土B.建筑垃圾C.冲填土D.生活垃圾
44、根据《民用机场飞行区技术标准》MH5001--2013规定,跑道表面应具有良好的平整度,用3m尺测量时,最大间隙不大于()。A.3mmB.4mmC.5mmD.10mm
45、当机械挖槽时,应预留厚(??)cm的一层用人工清挖。A.5B.10C.20D.30
46、多普勒全向信标的保护场地是以天线为中心的()。A.扇形区域B.由A区、B区和C区组成的矩形区域C.圆形区域D.圆形和长方形合成的区域
47、实施雷达管制必须有()设备的支持。A.精密进近雷达B.二次监视雷达C.场面监视雷达D.风廓线雷达
48、飞机机位引导灯中,只有标示停驻位置的灯发红色光,其他灯应发()光。A.白色B.黄色C.绿色D.蓝色
49、航站楼广播系统具有多个广播声源,其中()声源播放优先级最高。A.特种报警B.消防紧急广播C.航班信息D.登机呼叫广播
50、土明沟施工时,沟槽开挖宜(??),以利排水。A.从下游往上游进行B.从上游往下游进行C.从中间向两边进行D.从两边向中间进行
51、挖方区的施工程序为()。A.清除腐殖土一挖运土一平整(精细找平)一面层压实B.清除腐殖土一平整(精细找平)一挖运土一面层压实C.清除腐殖土一挖运土一面层压实一平整(精细找平)D.清除腐殖土一平整(精细找平)一面层压实一挖运土
52、航站楼语音信号在双绞线中传输时,线缆的()对信号衰减影响最大。A.长度和绝缘层B.绝缘层和屏蔽层C.长度和频带宽D.电阻率和屏蔽层
53、机场障碍物的标志采用棋盘格式时,应采用橙色与()相间的颜色。A.绿色B.蓝色C.白色D.红色
54、应急广播系统的线缆应采用()敷设,室外广播线路敷设路由应根据规划总图及专业要求确定。A.光缆B.双绞线C.同轴电缆D.阻燃耐火铜芯电线电缆
55、标志线的端线应与道面边线垂直,允许偏差为()。A.±1°B.±2°C.±3°D.±4°
56、机场旅客航站区指标依据()划分为6个等级。A.高峰小时旅客吞吐量B.目标年的年旅客吞吐量C.旅客航站楼建筑面积D.最大载客量的机型
57、标志线每线段纵向允许偏差为()。A.±20mmB.±40mmC.±50mmD.±60mm
58、土基基底原状土的土质不符合设计要求时,应进行换填,换填深度应不小于()。A.10cmB.20cmC.30cmD.40cm
59、企业申请民航空管及机场弱电系统工程专业一级承包资质时,净资产应不小于()万元。A.800B.1000C.1200D.1500
60、航站楼应急广播包括消防紧急广播和()广播,通常消防紧急广播具有最高优先级。A.围界警告B.催促登机C.空防D.内通
61、标志线线宽允许偏差为()。A.0~+5%B.0~+8%C.0~+10%D.0~+12%
62、跑道灯光系统包括()等。A.跑道末端灯、跑道警戒灯和跑道边灯B.跑道警戒灯、跑道边灯和接地带灯C.跑道边灯、接地带灯和跑道末端灯D.接地带灯、跑道末端灯和跑道警戒灯
63、如果飞机进近航道稍低于正确航道,驾驶员会看到PAPl系统指示的灯光信号颜色自靠近跑道向外依次为()。A.白、红、红、红B.红、红、红、白C.白、白、白、红D.红、白、白、白
64、在机坪供电中,以()为单元设置机务用电配电箱。A.机型B.机位C.固定面积D.调光器
65、设备防雷电侵入波过电压的主要措施是装设()。A.避雷针B.避雷器C.避雷带D.避雷网
66、飞机的配载平衡主要由()系统来完成。A.航班信息处理B.资源分配C.信息集成D.离港控制
67、可以应用在未来空一空监视服务,并实现未来航行理念不可或缺的技术是()。A.卫星B.雷达C.ADS-BD.M1AT
68、无方向信标台场地及其周围宜为()场地。A.腐殖土或砂石B.砂石或岩石C.腐殖土或黏土D.黏土或岩石
69、民用航空气象信息综合服务系统的核心是()A.航空气象情报B.气象信息数据库:C.气象信息数据采集系统D.气象数据综合分析系统
70、空管自动化系统的主要设备是()。A.话音回放设备B.飞行数据处理设备C.GPS时钟设备D.数据记录设备
71、气象自动观测系统中的云高仪安装在()内,且避开航空器起降航线的地方。A.中指点标台B.下滑台C.航向台D.外指点标台
72、机场工程土石方混合料填筑的土面区,固体体积率应不小于()。A.90%B.87%C.83%D.72%
73、多点定位系统地面站的设置应满足对监视区域的()和覆盖要求。A.地形地物遮挡B.电磁辐射C.精度D.无线电信号的反射和遮挡
74、塔台空管设备配置的类别根据塔台所在机场()进行划分。A.飞行程序B.运行等级C.管制方式D.平均起降架次
75、航路导航台的主要设备是全向信标及()设备。A.测距仪B.仪表着陆系统C.雷达D.卫星
76、沥青混凝土跑道面层必须有足够的()。A.塌落度B.压实度C.针入度D.延度
77、关于多点相关定位系统的特点,说法正确的是()。A.定位精度不依赖地面站数据B.发射功率小C.不需要额外的机载电子设备D.受天气影响
78、下列灯具中,具有易折性的是()。A.滑行道中线灯B.PAPIC.中间等待位置灯D.接地带灯
79、属于机坪供电对象的是()。A.顺闪灯光系统B.调光器C.泊位引导装置D.助航灯光供电系统
80、旅客行李提取指示信息显示终端应安装在行李提取厅()处。A.入口B.分拣C.转盘D.查询二、多选题
81、挖方区的施工程序:()。A.清除腐殖土;挖运土;平整(精细找平);面层压实B.清除腐殖土;平整(精细找平);挖运土;面层压实C.清除腐殖土;挖运土;面层压实;平整(精细找平)D.清除腐殖土;平整(精细找平);面层压实;挖运土
82、机场场道工程专业承包一级资质的企业净资产要求为()万元以上。A.1000B.4000C.6000D.8000
83、混凝土强度以()强度为设计标准。A.抗压B.剪切C.弯拉D.疲劳
84、在机场施工设计中,()的设计仍归在飞行区设计中。A.站坪B.航站楼C.车道边D.站前停车场
85、为保证飞机的飞行安全,旅客的()必须经过X射线安检机的安全检查。A.身份证B.随身携带行李C.钥匙D.手表
86、企业申请民航空管及机场弱电系统工程专业一级承包资质时,净资产应不小于()万元。A.800B.1000C.1200D.1500
87、飞行区指标Ⅱ为C、D的机场,其道面混凝土设计弯拉强度最低是()。A.4.5MPaB.5.0MPaC.5.5MPaD.4.0MPa
88、为满足B747所有机型的起降,飞行区指标必须是()。A.4CB.4DC.4ED.4F
89、跑道道面温度传感器安装在(),且距跑道中线一侧不超过l20m,但不小于90m,距跑道入口端向内约300m。A.跑道末端B.跑道人口C.跑道中心D.接地地带
90、滑行道与滑行道交叉处应设()。A.增补面B.过渡面C.扩展面D.加宽面
91、在飞行区土(石)方施工中,挖方区诸项施工开始的顺序是()。A.清除腐殖土、挖运土、平整、压实B.清除腐殖土、挖运土、压实、平整C.清除腐殖土、压实、挖运土、平整D.压实、清除腐殖土、挖运土、平整
92、飞机配载平衡是航站楼()系统的基本功能之一。A.信息集成B.离港C.捷运D.行李处理
93、关于场道施工测量准备的说法,正确的是()。A.复测所提供的平面控制点(至少两点),并将复测结果上报给建设单位和监理单位B.使用前按要求对测量仪器、器具进行目测检定C.项目总工程师对测量人员进行全面技术交底D.测量人员全部为技术人员,有类似施工经验
94、航向信标台和下滑信标台联合工作,将为飞机提供一条下滑线,该下滑线在垂直面内与地面夹角为(),在水平面内的投影与跑道中心线重合。A.0°~2°B.1°~3°C.2°~4°D.3°~5°
95、下列不属于隐蔽工程的是()工程。A.跑道灯光供电电缆敷设B.水泥稳定碎石基层施工C.下滑信标台接地装置安装D.标记牌安装
96、机场目视助航灯光系统工程包括()的安装工程。A.指点信标、风向标和灯箱B.标记牌、指点信标和风向标C.灯箱、标记牌和指点信标D.风向标、灯箱和标记牌
97、下列标记牌中,属于指令标记牌的是()标记牌。A.方向B.目的地C.跑道等待位置D.脱离跑道
98、引入航班动态显示系统中央控制室的电气线缆应尽量选用()。A.屏蔽线B.非屏蔽线C.光缆D.同轴电缆
99、运输机场的主体是()。A.航站楼B.停机坪C.滑行道D.跑道
100、航站楼楼板内敷设的综合布线缆线需采用()保护。A.PVC管B.厚壁热镀锌管C.开放式金属桥架D.薄壁金属波纹管三、问答题
101、背景国内某新建非枢纽机场初步设计已获得批复,因业主方建设管理力量不足,拟将该项目实施工程总承包,以达到缩短项目施工周期、尽快完成建设任务的目的。项目业主方与某民航设计院通过谈判基本达成一致意见,确定由某民航设计院实施该项目的工程总承包,但没有立即签订合同。之后,工程总承包企业成立了项目部,开始了工程总承包工作。总承包企业首先进行土建方面的施工图设计,设备采购没有与设计阶段同步实施,在完成土建施工图后,组织招标以确定相关土建施工单位,在设备安装阶段出现了土建工程与设备安装冲突的事件,结果未能按计划完成该工程的建设任务。2.问题(1)本项目业主方应该承担什么样的责任(2)本工程在确定工程总承包单位的做法上是否正确,原因(3)工程总承包企业在没有签订合同的情况下,是否应该开始工程建设(4)为什么没有按计划完成工程任务
102、背景某建设公司承揽某机场主跑道的修筑工程,主跑道长3800m,宽60m。在实施合同的过程中,由于业主拖欠工程进度款,造成合同工期延误和巨大的成本额外开支,与施工进度计划相比,主跑道施工工期整体延误200d,施工过程赶上雨期,工期延误20d,由于地质勘察资料不完善,工期延误30d,建设公司蒙受重大损失。据此,该公司邀请某律师事务所于2018年向业主提出索赔报告。4.问题(1)指出索赔程序。(2)指出承包人提出索赔的期限的相关规定。
103、背景某施工单位中标仪表着陆系统和全向信标台安装合同,合同约定工期6个月。工期惩罚额为1000元/d,采用固定总价合同,保修期一年。该工程于2007年4月1日开工。在施工过程中,因为设计变更使得施工单位原采购的主要材料规格不符合设计要求,只能重新采购,为此耽误15d;又因为雨天不能施工耽误5d。建设单位为了争取在原定时间通航,要求该工程不经校飞就投入使用。2.问题(1)该工程工期拖延20d,施工单位是否承担责任?若承担责任,工期延误惩罚额为多少?(2)建设单位让该工程不经过校飞就投入使用的做法对吗,为什么?(3)2008年5月8日,该工程出现质量问题,施工单位是否需要保修?
104、某施工单位承建某机场水泥混凝土道面工程。施工单位进场后,依据建设单位提供的临时用地实际情况,编制了下列平面布置图和水泥混凝土面层施工工序流程图。鉴于当地的气候特征,施工单位计划在夜间进行水泥混凝土面层作业。【问题】1、为满足承建项目要求,A、B应设置何种用途场地?说明理由。2、请指出图2中a、b工序名称3、为保证夜间施工作业人员的人身安全,作业面应该采取哪些措施?
105、背景某施工单位经过法定的招标投标程序,承接了某航站楼闭路电视监控系统工程。问题(1)施工现场准备主要包括哪几项内容?(2)闭路电视监控系统主要包括哪些设备、装置的安装?(3)安装云台前,施工单位应完成哪些与航站楼土建工程相关联的工序?
106、背景某地扩建一民用机场,工程项目包括航站楼工程、场道工程、助航灯光工程、空管工程和航站楼弱电工程,工程总概算的费用情况分别为:航站楼工程费用6000万元;场道工程费用3000万元;助航灯光建筑工程费用1000万元;空管建筑工程费用600万元;航站楼弱电工程设备购置费500万元;设计变更增加工程费用300万元。场道工程:征地费1800万元;建设单位管理费50万元;建设期贷款利息200万元;勘察设计费80万元;监理费30万元;工程质量监督、招投标管理费30万元。考虑到当地的自然条件,在总概算中增列了防洪措施费270万元。问题(1)本工程概算中,民航机场专业“工程费用”由哪几项组成?计算其费用总额。(2)本工程概算中,民航机场专业“其他费用”由哪几项组成?计算其费用总额。(3)本工程概算中,“基本预备费”由哪几项组成?计算其费用总额。(4)列出本工程静态部分费用组成和动态部分费用组成,计算本工程总概算额。
107、背景某机场工程的混凝土成本数据如下表所示。目标成本为504000元,实际成本为560320元,两者差额为56320元。7.问题(1)试述因素分析法的基本理论。(2)根据表中所给资料,用因素分析法分析其材料费增加的原因
108、背景某新建民航机场计划投资8000万元,其初步设计已经完成,建设用地和筹资也已落实。分别由五家施工单位通过竞标取得了承包任务。9.问题(1)简述运输机场工程建设程序。(2)该机场建设工程中,哪些工程属于民航专业工程?(3)运输机场工程的建设实施应遵循哪些规定?
109、某机场建设工程位于丘陵地带,飞行区指标为4D。跑道结构为:沥青混凝土柔性道面面层;石灰粉煤灰稳定碎石基层。施工工期比较紧张。由于工期紧迫,施工单位编制的施工组织设计经项目经理部经理签批后开始准备施工。施工正值雨季,施工单位做了雨期施工准备,购置了防雨设备,要求值班巡逻,发现险情立即排除,施工单位只准备了轻型压路机,认为通过增加碾压遍数,可以代替重型压路机。问题(1)该项目经理部负责人签批的施工组织设计是否有效?(2)雨期施工方案是否完善,应补充哪些内容?(3)施工单位对土方碾压的认识是否正确?
110、背景某机场的改扩建工程由国家投资,飞行区指标由4C升为4D。在竣工验收中,有人提出该机场不是新建和迁建机场,可简化竣工验收程序,适当放宽竣工验收条件。此意见引起争议。问题(1)该机场的验收工作应由谁组织实施?(2)对于改扩建机场,可否简化竣工验收程序,放宽竣工验收条件?(3)机场竣工验收的程序有哪些?
111、背景某承包商通过资格预审后,对招标文件进行了仔细研究,发现招标人提出的工期要求过于苛刻且合同条件规定工期每拖延一天罚合同价的1%。。若要保证实现该工期要求,必须采取特殊措施,从而大大增加成本;经分析,承包商发现原设计存在缺陷并根据现场的实际情况提出了替代方案。承包商在投标说明书中说明招标人的工期要求难以实现,因而按承包商自己认为的合理工期(比招标人要求的工期增加3个月)编制施工进度计划并据此报价。承包商将技术标和商务标分别封装,在封口处加盖公章和项目经理签字。开标会正常开始,各投标单位代表也都到场。主持人宣布正式开标,并宣读了投标单位名称、投标价格、投标工期和有关投标文件的重要说明。问题(1)承包商按自己认定的工期报价是否合理?(2)如果招标人并未开封投标书就宣布承包商标书作废,原因是什么?
112、背景某机场新建跑道位于20世纪50年代修建的已废弃机场跑道上,南端为主降方向,Ⅰ类精密进近;北端为目视进近。该地区白天日照强,风力大,夜间风力较弱。原机场因地势较低,暴雨过后经常处于积水状态。为此,设计单位将新建道面标高在原道面标高的基础上抬高52cm。因原道面为横向错缝浇筑,本次道面混凝土设计为纵向浇筑,施工图明确将原道面板破碎并留在原位,与原手摆块石基础共同作为垫层使用(原道面结构和新建道面结构见下图)。根据本工程的特点,施工单位编制了施工组织设计。11.问题(1)分析本项目对旧道面的处理方式是为了避免什么质量问题的发生,并说明理由。(2)写出本工程施工组织设计需反映的主要内容。(3)为防止道面混凝土发生干缩裂缝,本项目施工时需采取什么措施?
113、1背景某机场围界入侵报警系统工程施工网络计划如下图所示,其中A——围界报警系统供电与网络线缆敷设,B——视频监控子系统线缆敷设,C——红外对射探测器安装,D——现场报警器安装调试,E——视频监控子系统现场设备安装,F——辅助灯光照明安装,G——视频监控子系统调试,H——红外对射探测子系统调试,该工程合同工期为25周。13.问题(1)指出该施工网络计划的关键线路和关键工作,该施工网络计划的计算工期为多少个月(2)在网络图中标出各工序最早可能开始时间、最迟开始时间、最早可能结束时间和最迟完成时间,并计算工作A、B、C的总时差和自由时差。(3)网络计划经过一段时间实施后,如原计划不能满足工期要求,需要用什么方法调整
114、1背景某西北国际机场进行北飞行区道面改造和新建滑行道工程目视助航灯光安装工程。工程范围:机场北飞行区道面改造及新建滑行道目视助航灯光工程的施工。道面改造主要为:北飞行区跑道、平行滑行道、2条快速出口滑行道、连接跑道与平行滑行道之间的3条垂直联络道的道面、道肩以及防吹坪改造,A2及A4联络道道面改造。新建滑行道工程主要为:新建2条快速出Ll滑行道,2条旁通滑行道和1条垂直联络道等。15.问题(1)跑道盖被施工中灯光作业的重点是什么(2)叙述跑道盖被施工中灯光作业的针对措施。(3)叙述滑行道盖被施工中灯光作业的重点。(4)新增滑行道、联络道灯光作业的重点是什么
115、背景资料:某新建民航机场已基本建成完工,建设单位拟开展竣工验收等工作。竣工验收分阶段进行,第一阶段重点对机场进场道路、飞行区排水设施、滑行道桥、仪表着陆系统、跑道灯光系统、PAPI灯、航站楼玻璃幕墙、航站楼广播系统、航站楼旅客问讯及查询系统、旅客过夜用房及机场航空储油库进行检查和验收。在上述项目施工中,飞行区排水设施变更较小;航站楼广播系统有重大变更:滑行道桥的水泥混凝土桥台拆模后发现严重质量缺陷,不能满足安全使用要求,已进行加固处理建设工程教育网提供。问题:16.指出在第一阶段验收的工程项目中,属于民航专业工程的项目和需要按规定进行飞行校验的项目。飞行校验实施中,相关施工单位如何配合?17.对已完工项目,施工单位应如何组织自检自验?18.简述飞行区排水设施、航站楼广播系统竣工图的绘制方法。19.对滑行道桥如何进行验收?
116、背景资料:某机场实施跑道道面沥青混凝土加层整修工程的不停航施工,机场关闭时间为当日23:00~次日6:00。该工程施工项目及每班所需时间见下表。注:20.A项目结束前1小时,B项目才能开始。21.A、B项目结束后,C项目才能开始;C项目结束后,D项目才能开始。问题:22.确定B项目最早可能开始时间、最迟必须开始时间。23.确定D项目最迟必须结束时间。24.按B项目最早可能开始时间,编制每日施工进度计划横道图。25.工程指挥部最迟应在什么时间内组织有关各方检查当班完成的施工段?每班施工结束后,施工段经检查应满足哪些条件方可开航?
117、2背景某机场场道施工结束后,按竣工验收程序,施工单位进行了自检自验。27.问题(1)自检自验包括哪些内容?(2)自检自验应在何时进行?(3)自检自验的文件依据是什么?(4)应及时回收、归档哪些资料?
118、背景资料A单位是某民航机场弱电系统集成商,现合同条件约定需完成施工图深化设计工作,符合绿色施工要求并进行效能优化等条款,该项目进展过程中,发生如下事件:事件一,A单位根据用户需求调研完成施工项目深化设计,具体包括(1)视频监控系统在所有重要位置布置拾音器,(2)视频监控子系统共用安防网络交换机链路,计划采用单根单芯大容量光缆连接。事件二,视频监控子系统电缆敷设过程中,一工人发现已敷设线槽中电缆实际长度短3m,随即找了同型号同批次电缆在线槽内铰接接续完成敷设。事件三,监理工程师在检査光纤配线柜时发现,有一根外径16mm,预留长度6m的光缆盘成半径22cm线圈固定在机柜内。问题28.该弱电系统工程效能优化应符合的要求。29.事件一中至少应在哪些部位布置拾音装置?30.针对事件一,写出A单位深化设计具体工作中的错误之处,说明理由。31.针对事件二,写出工人做法的错误之处,并提出解决方案。32.摄像机施工质量的验收内容有哪些?33.针对事件三,写出光缆在柜内安装中存在的问题,并说明理由。
119、3背景我国东北某新建机场在施工前,被要求执行绿色施工组织模式。在施工过程中发生了以下事件:事件一:监理单位被要求按《民用机场绿色施工指南》(AC一158一CA-2017-02)的相关条款对施工单位的施工实施监理。事件二:在施工单位提交的施工组织设计中,拌合站内了设置混凝土泵车、罐车、运输车清洗专区,且拌合设备和配料设备均在露天场地上。事件三:施工组织设计中,缺少土石方工程作业扬尘控制措施。35.问题(1)在绿色施工中,监理单位的职责是什么(2)施工组织设计中关于拌合站的规划安排有何不妥(3)按绿色施工的相关要求,土石方工程作业扬尘控制措施有哪些
120、A施工单位承担了某航站楼民航专业弱电系统工程施工任务,系统的机柜与服务器由业主提供。该工程4月1日开始施工,在施工过程中遇到以下情况:情况一:4月3日起,因业主原因停工3d。情况二:4月3日上午上班时,项目经理乙被告知应于该日到货安装的机柜将于7d后到货安装。因停工和机柜晚到,乙向监理工程师提出了累计工期索赔。4月6日上午上班时,乙又被告知原计划应于该日到货次日安装的服务器将推迟7d到货(时间不含4月6日当天),乙为此又向监理工程师提出了增加7d的工期索赔。该服务器必须在机柜安装开始2d后,方可开始安装。上述设备延期到货,导致其他相关工作依次顺延。情况三:为追赶进度,在机柜、服务器等设备到货后,乙立即组织施工人员将这些设备开箱、安装和调试。情况四:在敷设光缆过程中,发现其中一根光缆长度不足,乙决定进行接续。情况五:施工单位对全部2001条双绞线自检时发现有II条信道不合格、3条双绞线不通,且均无法修复,乙认为总比例未超过1%,自检结论为合格。施工单位对全部216条光纤信道自检时发现有1条不合格,且无法修复,乙认为比例未超过0.5%,自检结论为合格。?36.问题:(1)乙在4月3日可以提出的累计工期索赔天数为几天,理由?监理工程师能否接受乙于4月6日提出的工期索赔天数,理由?(2)乙为追赶进度采取的做法存在什么问题?简述正常的工作程序。(3)说明光纤接续对光纤端面的要求。有哪几种制备光纤端面的方法?(4)监理工程师能认可双绞线系统、光纤系统的自检结论吗?简述原因。四、问答题
121、3背景某机场施工单位中标一项机场场道工程,项目经理组织项目部有关人员编制该场道工程的施工组织设计。在施工组织设计中包含了工程概况和特点、施工方案、施工进度计划、施工平面图设计、质量计划等多项内容。2.问题(1)施工组织设计的作用是什么(2)在哪些情况下,施工方法应详细具体到拟定操作过程和方法,提出质量要求,技术措施和单独编制施工作业计划(3)施工组织设计的编制依据是什么
122、3背景我国西南某机场为高填方机场,在建设决策阶段,业主与建设单位商议决定按绿色施工的要求进行建设。在建设过程中发生了以下事件:事件一:建立了工程项目绿色施工体系,明确了建设单位、监理单位、施工单位和勘察设计单位各自的职责。事件二:在布置主要施工道路时,施工单位被要求将其布置在填挖零线附近。事件三:在土石方施工期间,因防尘措施不到位,收到监理单位的整改通知。39.问题(1)在绿色施工中,建设单位的职责是什么?(2)要求施工单位将施工道路布置在填挖零线附近是否妥当?说明理由及依据。(3)在机场绿色施工中,应采取哪些措施减少土石方工程作业扬尘?
123、背景我国北部地区某机场等级为4E,根据要求,需新建一条检修专用巡场路,路宽6m,距离跑道中心线为70m。在施工前,施工单位针对不停航施工组织的特点,制定了详细的施工方案。41.问题(1)针对此项工程,施工组织管理方案应包括哪些内容?(2)跑道有飞行活动期间,在保证安全的前提下,能否进行巡场路垫层作业?(3)确定此项不停航施工每天作业的主要程序。
124、4背景某公司对机场助航灯光系统工程进行投标,该公司投标书分为技术标和商务标。商务标包括“资格审查资料”等6项内容。43.问题(1)试列写投标书技术标书所包含的内容。(2)试列写投标书商务标书所包含的内容。(3)试述资格审查资料中应包括的内容。
125、背景2013年4月,一飞行区指标为4E的机场修建滑行道桥,批准的可行性研究报告总投资为100万元。某具有一级机场场道工程专业承包企业资质的施工单位承担了施工任务。施工中发现施工图有问题,不得不停工。经技术人员反复研究认为施工图设计确有错误,需变更施工图设计,但不属于重大设计变更。施工单位以前施工中也遇到过类似问题并有成功的解决经验,于是就把这一切报告监理和工程指挥部(项目法人代表)。工程指挥部为了保障机场按期通航,认为问题并不复杂,要求施工单位根据以往的成功经验编制施工图设计修改方案。施工单位根据以往的经验编制了施工图设计修改方案。工程指挥部向所在地民航地区管理局提出审批申请。问题(1)该施工单位是否可以编制施工图设计修改方案?说明理由。(2)工程指挥部向所在地民航地区管理局提出审批申请是必要的吗?
126、在机场飞行区标志线设计中,为了增强黄色标志线与水泥混凝土表面的反差,常在黄色标志线的两边各加上5cm的黑边。同时,要求两黑边内测之间的距离始终要保持等距,且不能“吃掉”中间所夹黄色标志线的宽度。问题(1)遇到施工这样的标志线,先画黄线还是先画两边的黑线?(2)你用什么办法保证黑线不吃掉黄线的宽度?
127、背景某机场工程建设指挥部(发包方)。通过招投标程序与某施工单位(总承包方)按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)签订了施工合同。合同总价款5244万元,采用固定总价一次性包死,合同工期400d。施工中发生了以下事件:事件一:发包方未与总承包方协商便发出书面通知,要求本工程必须提前60d竣工。事件二:总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体结构施工的劳务合同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费,但包工头却拖欠作业班组两个月的工资。作业班组因此直接向总承包方讨薪,并导致全面停工2d。事件三:发包方指令某部分工程变更,并及时办理了合法变更手续,总承包方施工三个月后工程竣工。总承包方在工程竣工结算时追加设计变更增加费用43万元,发包方以固定总价包死为由拒绝签认。事件四:在工程即将竣工前,当地遭遇了龙卷风袭击,本工程部分遭到破坏,现场临时装配式活动板房损坏。总承包方报送了实际修复费用51840元,临时设施及停窝工损失费178万元的索赔资料,但发包方拒绝签认。问题(1)事件一中,发包方以通知书形式要求提前工期是否合法?说明理由。(2)事件二中,作业班组直接向总承包方讨薪是否合法?说明理由。(3)事件三中,发包方拒绝签认设计变更增加费是否违约?说明理由。(4)事件四中,总承包方提出的各项请求是否符合约定?分别说明理由。
128、4背景地处云贵高原的某新建机场为高填方机场,其中最大填方高度145m。在建设过程中发生了以下事件:事件一:经检验飞行区B标段填方工程填料的分类粒组是——粒径大于60mm的颗粒质量不超过总质量的50%,且粒径小于2mm的颗粒质量不超过总质量的50%。事件二:施工单位于2017年9月提出了以分部工程为单位的工程质量检验评定申请。事件三:在控制测量时,首级平面控制网采用GNSS方式建立,首级GNSS网等级为图根级,在与国家级平面控制点(网)相联测时,设定了3个联测点。45.问题(1)事件一所描述的填料为何类调料说明依据。(2)施工单位提出的工程质量检验评定申请有何缺陷(3)事件三中,首级平面控制网是否合格
129、A施工单位承建的某机场第二跑道水泥混凝土工程量为110000m3,工期为2010年2月1日至2010年7月31日。业主为A施工单位提供了生活及生产用地19000m2。为圆满实现工期目标,A施工单位进场后,抓紧完成了临时设施的规划与建设(见图3)。为满足生产计划需求,该施工单位新购了2台混凝土搅拌机。该项目于当年7月底按期竣工,并按计划于当年10月底投入使用。问题:1、为方便施工及质量监控,B区与C区应布置什么生产场地及职能部门为宜,并说明理由。2、施工单位对设备供应方进行评价时,主要包含哪些内容?3、识别场道水泥混凝土施工中危及人身安全的危险源,并说明应采取的主要措施。4、在跑道混凝土面层施工完毕,但未进行验收前,为避免飞行员误判,在第二跑道道面上应设何种标志?画出标志形状并注明尺寸,说明标志颜色。5、写出道面混凝土混合料配制的允许误差范围。
130、某民航干线机场现有一条跑道,由于使用年限较长,跑道道面结构损坏较严重,机场当局准备对该跑道进行沥青混凝土盖被整修。由于没有涉及飞行程序与最低起降标准等问题,民航地区管理局于2010年2月10日批准了机场的不停航施工申请。工程开工前,成立了由机场、施工单位、空中交通管理部门组成的工程指挥部。施工单位结合机场的实际情况和不停航施工的特点,在相关文件中提出了进度与质量的管理措施,确定了每日可利用时间及各项工程所需时间(见下表)。施工单位还建立了质量检测试验室,明确提出试验室将在项目总工程师的领导下开展试验检验工作,业务上受上级公司中心试验室领导,同时还需接受监理工程师的监督和检查。每日可利用时间及各项工程所需时间表?46.问题(1)在本工程的不停航施工期间,哪个单位负责监督管理?(2)该机场沥青混凝土盖被最早可能开始的时间是何时?(3)清理现场最迟必须结束的时间是何时?(4)工程指挥部成员组成是否全面?若不全面,请补充。(5)试验室定位是否有不妥之处?若有不妥之处请指出。
参考答案与解析
1、答案:B本题解析:安全门(安检门)是针对人身检查的专用安检设备。对于安全门报警的旅客则由安检员手持金属探测器进行人工补检,所以在我国民航机场,主要通过安全门来检查旅客身体是否携带有违禁物品。普通X射线安检机、自动安检机的辐射剂量较大,多用于行李物品的安全检查。
2、答案:B本题解析:单模光缆内的光纤是单模光纤,单模光纤是在给定的工作波长中,只传输单一基模的光纤。单模光纤具有相当宽的传输频带,运用于长距离、大容量的传输。
3、答案:B本题解析:快速出口滑行道与跑道交叉角不应大于45°,也不应小于25°。
4、答案:C本题解析:教材页码P33-35为了防止多次使用发生破坏或表面变得粗糙不易脱模,木模与混凝土接触的表面应平整、光滑,多次使用的木模板内侧要加钉薄铁皮。
5、答案:C本题解析:暂无解析
6、答案:C本题解析:为了防止多次使用发生破坏或表面变得粗糙不易脱模,木模与混凝土接触的表面应平整、光滑,多次使用的木模板内侧要加钉薄铁皮。
7、答案:D本题解析:暂无解析
8、答案:B本题解析:暂无解析
9、答案:D本题解析:暂无解析
10、答案:B本题解析:暂无解析
11、答案:C本题解析:暂无解析
12、答案:D本题解析:P301-302在民用机场围界外5m范围内,搭建建筑物、种植树木,或者从事挖掘、堆积物体等影响民用机场运营安全的活动。
13、答案:B本题解析:2018版课本P29:道面混凝土板的模板应优先选用钢模板。异形板及弯道边板的模板,可采用木模板。
14、答案:A本题解析:当环境照度低于设定的照度要求时,且有人正在非法进入时,联动模块输出信号,将相应区域内的灯光打开,以满足摄像系统对照度的要求。围界配套辅助照明系统,只有当有入侵的时候才启动。起到提供足够的光照,满足摄像机工作时,对照度的要求。
15、答案:D本题解析:暂无解析
16、答案:B本题解析:快速出口滑行道与跑道交叉角不应大于45°,也不应小于25°。B选项正确。
17、答案:D本题解析:自动X射线安全检查设备的主要特点是检查速度非常快,每小时可检查行包1500~2000件以上,而绝大部分的托运行李又是安全行李,所以多将自动X射线安检机设置在集中安检系统的第一级,以剔除安全行李,降低人工复查及后续设备检查的工作量。
18、答案:C本题解析:见《民航机场工程管理与实务》1D415012和《民用机场飞行区技术标准》MH5001——2013中6.1.2的规定。
19、答案:A本题解析:见《民航机场工程管理与实务》1D415041。
20、答案:D本题解析:暂无解析
21、答案:C本题解析:
22、答案:B本题解析:教材页码P308-311混凝土从搅拌机出料直至卸放在铺筑现场的时间,宜不超过30min,期间应减少水分蒸发,必要时应破盖。水泥混凝土如果运输时间过长,水泥混合料有可能在运输车辆上发生初凝,或可减少摊铺的施工时间。
23、答案:B本题解析:快速出口滑行道指示灯必须为单向发黄色光的恒定发光灯,朝向趋近跑道着陆的飞机。
24、答案:B本题解析:暂无解析
25、答案:A本题解析:见《民航工程管理与实务》1D436001。
26、答案:A本题解析:暂无解析
27、答案:A本题解析:教材页码P70-71离港系统与信息集成及行李处理系统联网,向机场信息、集成系统提供登机口开放、关闭时间和登机人数,并通过国际民航通讯委员会SITA网关向行李处理系统传输值机旅客行李数据。
28、答案:B本题解析:暂无解析
29、答案:C本题解析:暂无解析
30、答案:D本题解析:暂无解析
31、答案:B本题解析:暂无解析
32、答案:D本题解析:暂无解析
33、答案:C本题解析:教材页码P61-63空中交通管理的目的是有效地维护和促进空中交通安全,维护空中交通秩序,保障空中交通顺畅。最重要的是控制飞机间隔。
34、答案:C本题解析:教材页码P101-103I类精密进近灯光系统的全长应为900m,因为场地条件限制无法满足要求时可以适当缩短,但总长度不得低于720m。
35、答案:B本题解析:救援和消防勤务的主要目的是救护受伤人员。为了保障救援和消防,机场必须要有足够的手段。这其中包括必要的器材(如灭火剂)、设备、车辆和设施(如应急通道)等。这些物质保障的配备是以使用该机场的飞机尺寸为根据,由此划分出机场的救援和消防级别。
36、答案:A本题解析:消防紧急广播,是出现消防安全情况时必须及时发出的,其紧迫性远高于机场内的催促登机广播等,因此其优先级最高。上述呼叫紧迫性按从高到低排序为:消防紧急广播→催促广播→登机广播→多媒体广播。
37、答案:A本题解析:暂无解析
38、答案:A本题解析:暂无解析
39、答案:B本题解析:P302-305土基填料不得使用淤泥、沼泽土、白坚土、冻土、有机土、含草皮土、生活垃圾、树根和含有腐朽物质的土。采用盐渍土、黄土、膨胀土填筑土基时,应按设计要求施工。
40、答案:D本题解析:公共广播系统的供电线路和传输线路设置在室外时,应穿热镀锌厚壁钢管敷设。需要防腐以及一定的强度。
41、答案:A本题解析:本题考核的是离港系统的功能。离港系统应具备:值机、登机、控制、配载等业务功能;接收和发送IATA标准报文的功能;网络管理的功能;电子登机牌处理、自助行李交运等功能;宜支持自助值机和自助行程单打印的功能。故选项A正确。
42、答案:B本题解析:教材页码P111-112机坪泛光灯供电电缆中性线截面不应小于相线截面;照明灯具的灯端电压不应大于光源额定电压的105%,亦不宜低于其额定电压的90%。
43、答案:D本题解析:本题考核的是填土地基的可用性。素填土、冲填土、由建筑垃圾或性能稳定的工业废料组成的杂填土可作地基土,由有机质含量较高的生活垃圾和对建(构)筑物有腐蚀性的工业废料组成的杂填土,不得作为地基土。
44、答案:C本题解析:暂无解析
45、答案:C本题解析:教材页码P313-316开槽后如不能立即进行下一道工序,应保留10~30cm的深度不挖,待下道工序施工前整修为设计槽底工程。当机械挖槽时,应预留厚20cm左右的一层用人工清挖。
46、答案:C本题解析:
47、答案:B本题解析:在民航管制中使用一次监视雷达和二次监视雷达来缩小航空器之间的间隔,提高空间利用率,这种管制方式称为雷达管制。雷达管制包括对一、二次雷达的识别确认,雷达引导,雷达管制最低间隔及雷达的管制移交等。
48、答案:B本题解析:暂无解析
49、答案:B本题解析:暂无解析
50、答案:A本题解析:教材页码P35-37沟槽开挖宜从下游往上游进行,以利排水。
51、答案:A本题解析:挖方区的施工程序:清除腐殖土(如发现局部有淤泥、垃圾、泥炭等先清除干净)→挖运土(推土机、挖掘机配自卸汽车等)→平整(精细找平)→面层压实。
52、答案:C本题解析:暂无解析
53、答案:C本题解析:见《民航机场工程管理与实务》lD415011。
54、答案:D本题解析:教材页码P338-341应急广播系统的线缆应采用阻燃耐火铜芯电线电缆。
55、答案:B本题解析:见《民航机场工程管理与实务》1D435021。
56、答案:B本题解析:暂无解析
57、答案:C本题解析:见《民航机场工程管理与实务》1D435021。
58、答案:C本题解析:暂无解析
59、答案:B本题解析:场道工程一级资质的净资产是6000万,二级资质净资产是2500万;空管弱电工程一级资质净资产是1000万,二级资质净资产是400万;目视助航工程一级资质净资产是1000万,二级资质净资产是400万。其中的规律是二级资质是一级资质的40%,对于场道工程之所以是2500万是因为500万是一个梯度。
60、答案:C本题解析:暂无解析
61、答案:A本题解析:教材页码P351-352标志线线宽允许偏差为0~+5%。每线段纵向允许偏差为±50mm。
62、答案:C本题解析:暂无解析
63、答案:B本题解析:暂无解析
64、答案:B本题解析:以机位为单元设置机务用电配电箱(亭),主要提供机务维修用电、飞机400Hz电源装置、飞机预制冷装置,以及泊位引导装置和机坪监控装置的低压电源,对距离设有变电站的航站楼、货运楼、中心变电站较近的机坪机务用电配电箱的电源,直接从变电站的低压端出线;附近无变电站的机坪应在机坪附近设箱式变电站,由箱式变电站提供低压电源,该箱式变电站应有两路10kV进线电源,保证机务用电的可靠性。
65、答案:B本题解析:避雷器主要是通过浪涌电压产生时,非线性元件瞬时短路的方式实现防雷保护,个别避雷器则是通过对雷电波的过滤实现防雷,还有一种躲避式保护,即通过中断线路或增加线路阻抗的方式切断雷电通道实现防雷。
66、答案:D本题解析:暂无解析
67、答案:C本题解析:本题考核的是广播式自动相关监视的用途。广播式自动相关监视(ADS-B)是一种监视技术,即航空器通过广播模式的数据链,自动提供由机载导航设备和定位系统生成的数据,包括航空器识别、四维定位以及其他相关的附加数据。地面和其他航空器可以接收此数据,并用于各种用途,如在无雷达覆盖地区提供ATC监视、机场场面监视以及未来空一空监视等应用服务。
68、答案:C本题解析:无方向信标台场地及其周围宜为导电率高的腐殖土或黏土,尽可能不选用砂石或岩石场地。
69、答案:B本题解析:暂无解析
70、答案:B本题解析:本题考核的是空管自动化系统。空管自动化系统是以计算机为核心,实现对雷达、飞行计划、气象等信息的自动化处理系统。空管自动化系统中飞行数据的处理通过飞行计划处理系统来实现。故选项B正确。
71、答案:A本题解析:暂无解析
72、答案:D本题解析:暂无解析
73、答案:C本题解析:多点定位系统采用到达时间差定位技术,通过测量、处理目标发射(应答)信号到达多个基站的时间差参数来实现目标定位,满足管制监视需求,需满足对监视区域的精度和覆盖要求。
74、答案:D本题解析:暂无解析
75、答案:A本题解析:本题考核的是航路导航台的主要设备。航路导航台的主要设备为全向信标/测距仪设备。
76、答案:B本题解析:暂无解析
77、答案:C本题解析:本题考核的是多点相关定位系统的特点。多点定位相关监视系统布点的灵活性,能有效地改善场面监视系统的信号覆盖,其相关性使管制员不受天气因素的影响,所得到的位置精度和目标识别度都大大提高。多点定位技术定位精度高,数据更新率快,不需要额外的机载电子设备。多点定位系统体积小可以利用现有的基础设施,建设成本相对较小;没有传统的旋转天线部分,维护成本比传统监视系统要小;接收机安置比较灵活,可以安放在通常很难到达的地方,例如在山区补盲,可以获得所需的覆盖。但是多点定位技术依赖多个站点协同工作对航空器定位,需要对航空器位置进行实时解算,地面站利用全球导航卫星系统授时,定位精度依赖于地面站的位置精度、站点布局和时间同步精度。
78、答案:B本题解析:暂无解析
79、答案:C本题解析:机坪供电对象:机坪泛光照明灯(主要是高杆灯塔)、机务维修用电、机位标记牌、飞机400Hz电源装置、飞机预制冷装置,以及泊位引导装置和机坪监控装置。
80、答案:C本题解析:暂无解析
81、答案:A本题解析:由于腐殖土位于地表,且含有大量有机质,应首先清除。然后根据设计高程,对其下部的矿物质土予以挖运。为了使挖方区密实度、平整度达到要求和基层铺筑,需要平整(精细找平)与面层压实。
82、答案:C本题解析:暂无解析
83、答案:C本题解析:P28-30因此,在水泥混凝土道面设计中,混凝土强度以弯拉强度为设计标准。
84、答案:A本题解析:暂无解析
85、答案:B本题解析:身份证主要通过仪器和人工面视来验证其有效性,而钥匙和手表尺寸较小通过人工面视完全可以辨別,只有旅客的随身携带行李无法直接看到、甄别其内部容纳的物品,所以才必须经过X射线安检机的安全检查。
86、答案:B本题解析:暂无解析
87、答案:B本题解析:本题考核的是道面混凝土设计弯拉强度要求。根据《民用机场水泥混凝土道面设计规范》MH/T5004—2010,飞行区指标Ⅱ为A、B的机场,其道面混凝土设计弯拉强度不得低于47.5MPa;飞行区指标Ⅱ为C、D、E的机场,其道面混凝土设计弯拉强度不得低于48.0MPa。
88、答案:D本题解析:暂无解析
89、答案:D本题解析:暂无解析
90、答案:A本题解析:暂无解析
91、答案:A本题解析:暂无解析
92、答案:B本题解析:暂无解析
93、答案:C本题解析:本题考核的是场道施工测量准备工作。施工准备:复测所提供的平面控制点(至少3点),并将复测结果上报给建设单位和监理。使用前按要求对测量仪器、器具送计量部门进行检定,保证在检定有效期内使用。测量人员应具备相应的资质,有类似施工经验。项目总工程师对测量人员进行全面技术交底。测量人员全部为技术人员,持有测量上岗证。
94、答案:C本题解析:暂无解析
95、答案:D本题解析:本题考核的是隐蔽工程的概念。凡是被后续施工所覆盖的分部分项工程称为隐蔽工程,如机场施工中的土石方、基层工程,以及空管工程、目视助航设施工程和航站楼弱电工程中相关管线的敷设等。故选项D正确。
96、答案:D本题解析:暂无解析
97、答案:C本题解析:暂无解析
98、答案:A本题解析:暂无解析
99、答案:D本题解析:暂无解析
100、答案:B本题解析:在楼板内或地面内预埋保护套管时,应采用厚壁镀锌金属焊接钢管。
101、答案:本题解析:(1)本项目业主主要应该负责项目的各种审批事项(包括立项、预可行|生研究、可行性研究以及初步设计)、建设资金筹措、土地征用以及与相关部门的协调工作,并承担在项目实施过程中应该承担的业主责任。(2)应视情况而定。根据《建筑法》《招标投标法》以及相关地方规定,本工程总承包单位的确定应该采用招标投标的方式,在具有相应资质的设计、咨询、监理、施工总承包企业中择优选择施工单位。而根据2016年5月20日住房城乡建设部发出的《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》(建市[2016]93号),建设单位可以依法采用招标或者直接发包的方式选择工程总承包企业。一般情况下不允许采用谈判或者行政部门批准的方式。但由于我国工程总承包市场并不完善,也没有完善的招标投标管理办法,所以在某些情况下,也有采用行政部门批准的方式实施工程总承包的事例。(3)不应该开始工程建设。根据《建筑法》规定:建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同,明确双方的权利和义务,不按照合同约定履行义务的,依法承担违约责任。在没有签订工程总承包合同的情况下,总承包企业应避免在某种压力下组织建设——合同尚未签订,工程总承包的范围、风险分担、责权利均未明确,在这种情况下启动项目,必然会出现项目多变,纠纷频发,导致“欲速不达”的结果。(4)工程总承包项目管理充分发挥了EPC总承包商单一主体协调下实施项目的优越性,尽可能实行设计、采购、施工进度的深度交叉,在保证EPC各阶段合理周期的前提下,缩短总建设周期,为业主创造最大的效益。但本项目设备采购没有及时与设计阶段同步实施,因此导致返工等问题,拖延了工期。
102、答案:本题解析:(1)索赔程序:1)承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28d内,向监理人递交索赔意向通知书,并说明发生索赔事件的事由;承包人未在前述28d内发出索赔意向通知书的,丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利;2)承包人应在发出索赔意向通知书后28d内,向监理人正式递交索赔报告;索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期,并附必要的记录和证明材料;3)索赔事件具有持续影响的,承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知,说明持续影响的实际情况和记录,列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数;4)在索赔事件影响结束后28d内,承包人应向监理人递交最终索赔报告,说明最终要求索赔的追加付款金额和(或)延长的工期,并附必要的记录和证明材料。(2)索赔期限相关规定:1)承包人按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一2017—0201)第149.2款(竣工结算审核)约定接收竣工付款证书后,应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。2)承包人按第150.4款(最终结清)提交的最终结清申请单中,只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
103、答案:本题解析:(1)工程工期耽误20d,其中15d是由于设计变更造成,施工单位不承担责任。雨天是正常的气候条件,施工单位在制定进度计划和确定工期时应该考虑这一因素,故承担由此造成的5d工期延误责任,工期延误惩罚额为5000元。(2)建设单位让该工程不经过校飞就投入使用的做法不对。因为根据民航规定,对投产的导航设备必须进行投产校验,然后根据校验结果,由民航有关部门予以开放。(3)施工单位需要保修。因为工程移交时是保修期的开始。而工程移交的实际时间为2007年10月21日。保修期应该到2008年10月21日止。(1)因设计变更造成工期耽误与施工单位无关,施工单位只承担因雨天造成的工期延误5d。(2)根据民航相关规定,机场在正式投入使用前,必须对导航设备进行投产校验,然后根据校验结果,由民航有关部门予以开放。(3)根据合同规定,保质期一年。工程移交的实际时间为2007年10月21日。保修期应该到2008年10月21日止,2008年5月8日在保质期内,空管安装公司需要保修。
104、答案:本题解析:1、答:A应设置模板、钢筋的堆放加工场地。理由:模板必须要有堆放的场地,而且因根据实际施工的需要进行加工;水泥混凝土道面施工过程中,会涉及钢筋的加工及堆放。A施工区域的面职为800m2可以满足要求,且距离变压器较近压降小,接电方便满足加工机械的使用条件。B应该设置工地实验室。理由:原材料的检测和配合比的设计都需要通过实验室来完成,混合料拌合完成后及相关试件的强度也要通过验室来检测。其200m2,足可以满足上述要求。【解析】在说明理由的时候,要注意和背景中的资料及图上的内容进行结合,这样更能抓住阅卷时候的采分点。2、答:a为振捣,b为养护。3、答:可采取的措施包括:(1)设置足够的照明灯具,其光强符合要求;(2)施工机械上加装额外的照明灯和警示红灯(障碍灯);(3)设置带有反光效果的警示牌;(4)作业人员穿装有反光条的工作服;(5)作业人员配戴具有反光效果的安全帽;(6)为作业人员配置手电筒安全灯等照明设备。
105、答案:本题解析:分析(1)施工现场准备主要包括施工机械设备和施工临时设施的准备。(2)闭路电视监控系统的安装主要包括摄像机与云台的安装、线路敷设、监控室内控制与监视设备的安装、电源与接地保护装置的安装等方面。(3)安装云台前,施工单位应完成:预埋管线支架、安装设备支吊架、安装控制台监视器台架、安装电缆桥架金属线槽等与航站楼土建工程相关联的工序。
106、答案:本题解析:分析(1)民航机场专业“工程费用”由场道工程、助航灯光工程、空管工程和航站楼弱电工程的建筑工程费用组成,不包括航站楼工程费用。场道工程费用:3000万元;助航灯光工程费用:1000万元;空管工程费用:600万元;航站楼弱电工程费用:500万元;工程费用总额为:3000+1000+600+500=5100万元。(2)民航机场专业“其他费用”由征地费、建设单位管理费、勘察设计费、监理费、工程质量监督费、招标投标管理费等组成,其费用总额为:1800+50+80+30+30=1990万元。(3)“基本预备费”由设计变更引起的工程费用和防洪措施费组成,其费用总额为:300+270=570万元。(4)“静态部分”费用由工程费用(或其组成),其他费用(或其组成)和基本预备费(或其组成)组成;“动态部分”费用由建设期贷款利息组成。工程总概算额=工程费用+其他费用+基本预备费+建设期贷款利息=5100+1990+570+200=7860万元。
107、答案:本题解析:(1)因素分析法的基本理论:因素分析法又称因素替换法、连锁置换法或连环代替法。采用这种方法可以计算并衡量各有关因素对成本形成的影响程度,有助于施工项目成本管理水平的提升和措施的改进。具体做法是:当一项成本受几个因素影响时,先假定其中的一个因素发生变化而其他因素不变,计算出该因素的影响额度,然后依次替换其他影响因素,并比较其替换前后的计算结果,以确定各个因素的变化对成本影响程度的大小。(2)分析材料费增加的原因:1)目标成本=800×600×51.05=504000元:实际成本=850×640×52.03=560320元:两者差额=560320-504000=56320元:该指标由产量、单价和损耗率三者组成。2)以目标数504000元为分析替代基础:第一次替代产量因素,以850替代800:850×600×53.05=535500元:第二次替代单价因素,以640替代600:850×640×54.05=571200元:第三次替代损耗率因素,以55.03替代55.05:850×640×56.03=560320元。3)计算差额:第一次替代与目标数的差额为:535500-504000=31500元:第二次替代与第一次的差额为:571200-535500=35700元:第三次替代与第二次的差额为:560320-571200=-10880元。4)说明产量增加使成本增加了31500元,单价增加使成本增加了35700元,损耗率下降使成本降低了10880元。各因素影响程度之和为:31500+35700-10880=56320元。
108、答案:本题解析:(1)运输机场工程建设程序一般包括:新建机场选址、项目建议书、可行性研究、总体规划、初步设计、施工图设计、建设实施、验收及竣工财务决算等阶段。(2)下列工程属于民航专业工程:机场场道工程、民航空管工程、航站楼及货运站的工艺流程及民航专业弱电系统工程、机场目视助航工程、航空供油工程。(3)运输机场工程的建设实施应遵循以下规定:1)运输机场工程的建设实施应当执行国家规定的招标投标、市场准入、监理、质量监督等制度。2)运输机场工程的招标活动按照国家有关法律、法规执行。3)承担运输机场工程建设的施工单位应具备相应的资质等级。4)运输机场工程的监理单位应具有相应的资质等级。5)民航专业工程质量监督机构负责民航专业工程项目的质量监督工作。属于民航专业工程的,建设项目法人应在工程开工前向民航专业工程质量监督机构申报质量监督手续。6)在机场内进行不停航施工,由机场管理机构负责统一向机场所在地民航地区管理局报批,未经批准不得在机场内进行不停航施工。
109、答案:本题解析:(1)施工组织设计必须经上一级技术负责人和部门的审批方可生效,只有项目经理部负责人签批的施工组织设计不能用于指导施工。(2)不完善,应作如下补充:1)掌握天气预报和施工的主动权,根据气象资料组织施工;2)充分利用非降雨时间,工期安排紧凑,集中力量打歼灭战;3)做好排水系统,防排结合。(3)不正确,实践证明,当碾压遍数达到一定数量后,继续增加碾压遍数作用不大。通过增加碾压遍数代替重型压路机的认识是错误的。
110、答案:本题解析:分析(1)由于该机场完全由国家投资,且飞行区指标为4D,竣工验收应由民航总局组织实施。(2)对于改扩建机场,如果简化竣工验收程序,放宽竣工验收条件,与《民用航空运输机场及民用航空其他建设工程竣工验收规定》(民航总局第69号令以下简称《规定》)的相关规定不符。该《规定》明确指出新建、迁建和改扩建机场的验收程序、验收条件完全相同。由此可见,对于改扩建机场,简化验收程序,适当放宽验收条件是不可取的。(3)机场竣工验收的程序:预验收,导航、灯光设备校验,初验,试飞,竣工验收。
111、答案:本题解析:分析(1)不合理。承包商按自己认定的工期报价只是一种替代方案。替代方案是针对业主的,是承包商发挥自己技术优势、取得业主信任和好感的方法之一。其前提条件是,必须对原招标文件中的有关内容和规定进行报价,否则,将被认为对招标文件未做出实质性响应而视为废标。(2)承包商的投标文件密封时只有单位公章和项目经理的签字,而无法定代表人印鉴和签字,而且没有法定代表人的授权委托书。
112、答案:本题解析:(1)为
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 老年人意外跌倒紧急处理阶段家庭成员预案
- 筑牢安全意识防范溺水事故(一年级主题班会课件)
- 广东深圳市多校联考2025-2026学年高二下学期7月期末语文试题含答案
- 孪生呼吸经济城市微电网系统
- 远离溺水灾害生命至上强化安全意识小学主题班会课件
- 生物医药基因编辑与人机结合疗法
- 科学预防传染病筑牢健康堡垒五年级健康教育主题班会
- 外包服务变更确认函2026年(8篇)
- 江苏省宿迁市2025-2026学年高二上学期期中调研化学试题
- 河北省衡水市部分学校2024-2025学年高三下学期3月联考地理试卷
- 铁精粉仓储管理制度
- 2025年人教版小学五年级下册奥林匹克数学竞赛检测考试题(含答案和解析)
- 大班社会认识职业课件
- 2025年广东省广州市小升初数学试卷(附答案解析)
- 学习解读《水利水电建设工程验收规程》SLT223-2025课件
- 粉笔协议班上岸补款合同
- 委托制作视频合同协议
- 手术医师资格分级授权管理制度
- 物业管理的重要性
- 环境污染举报信范文
- 2025年合肥庐江县龙桥镇择优比选村级后备干部人选15人管理单位笔试遴选500模拟题附带答案详解
评论
0/150
提交评论