2026年全国监理工程师之合同管理考试精准押题卷（详细参考解析）190

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、简明施工合同是对标准施工合同简化的文本，下列标题中属于简明施工合同通用条款的是（）。A.材料和工程设备B.临时设施C.施工控制网D.交通运输

2、根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是()。A.第三方保证B.动产质押C.既有建筑物抵押D.银行保函

3、根据英国NEC《工程施工合同》，关于合同履行管理的说法，正确的是()A.合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”B.施工过程中发生的有关事项由工程师和承包商协商确定C.工程师应对合同争议做出决定D.工程师的职责不仅仅限于工程实施的质量管理

4、如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件()，提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。A.发生后的28天内B.全部消除后C.影响结束后的14天内D.影响结束后的28天内

5、《合同法》规定，要约生效条件为()A.要约人向受要约人发出要约B.要约人与受要约人共同在要约文件上签字C.受要约人作出有效承诺D.要约以任何形式到达受要约人

6、根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是（）．A.设备质量合格证B.验收款支付函C.进度款支付函D.设备验收证书

7、较高强度活动相当于能量消耗为（）kcal/kg体重/min。A.0.06B.0.03C.0.02D.0.01

8、采购方验收运抵施工现场的钢板时，适宜检验供货数量的方法是（）。A.衡量法B.理论换算法C.经验鉴别法D.物理试验法

9、承包人未能按照合同计划完成工作时，监理人要求采取措施加快进度，此时承包人()。A.可以拒绝执行B.应当执行，但可获得费用补偿C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿D.应当执行，不能获得补偿

10、订立施工合同时需要明确的内容不包括（）。A.招标方式B.发包人提供图纸的期限和数量C.发包人提供的材料和工程设备D.异常恶劣的气候条件范围

11、如果承包商因不可预见的物质条件遭受了工期延误或费用增加，承包商有权提出（）索赔。A.工期+费用+利润B.工期+费用C.工期+利润D.费用+利润

12、设计施工总承包合同中，下列事件发生后不能索赔利润的是（）。A.提供的基准资料错误B.异常恶劣的气候条件C.发包人原因造成质量不合格D.发包人违约解除合同

13、一般从事轻微体力劳动或身体活动水平低的成年男子，每日的能量需要量约为（）kcal。A.3000B.2800C.2400D.1800

14、下列关于设计施工总承包合同的承包人，说法不正确的是（）。A.按合同的约定承担工程项目的设计.招标.采购.施工.试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任B.可以是独立承包人，也可以是联合体C.对于联合体承包人，监理人应协调联合体各成员全面履行合同D.未经发包人同意，联合体承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议

15、乙未经授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同()A.效力待定B.无效C.有效D.经过乙催告甲后生效

16、工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师（）。A.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担B.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度C.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度

17、以下有关施工合同主体的说法中，正确的是（）。A.发包人必须是法人B.承包人必须具备法人资格C.发包人必须具备资质D.发包人和承包人都必须具备资质

18、根据《标准材料采购合同》的规定，买方在全部合同材料交付后（）内未安排检验和验收的，卖方可签署进度款支付函并提交买方，买方在收到后（）内未提出书面异议的，则进度款支付函生效。A.7日，3日B.28日，3日C.3个月，7日D.6个月，7日

19、项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是()A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.转代理

20、资格审查方法分为合格制和有限数量制两种，两者的区别主要体现在（）。A.审查程序B.审查因素C.合格者数量限制D.澄清要求

21、设计施工总承包合同的订立中，（）应明确约定由发包人提供的文件的内容、数量和期限。A.通用条款B.专用条款C.合同协议书D.中标通知书

22、下列不属于建设工程勘察合同当事人必须具备的条件是()。A.法人资格B.持有正规营业执照C.联合体组织D.持有正规的资质证书

23、建设工程材料招标与施工招标基本相同，只是（）有所区别。A.评审要素、量化比较的方法B.招标程序、量化比较的方法C.评审要素、招标程序D.招标程序、评标价计算方法

24、(2019年真题)关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是（）。A.通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现B.专用条款需要补充、细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款

25、（2020年真题）根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行（）制度。A.发包人签证B.勘察人签证C.监理人签证D.监理人核查

26、某施工合同履行中，工程师进行了合同约定外的检查试验，影响了施工进度，如检查结果表明该部分的施工质量不合格，则()A.检查试验的费用由承包人承担，工期不予顺延B.检查试验的费用由承包人承担，工期给予顺延C.检查试验的费用由发包人承担，工期给予顺延D.检查试验的费用由发包人承担，工期不予顺延

27、饼干中脂肪含量的测定方法宜选用（）方法。A.罗紫-哥特里法B.索氏提取法C.酸水解法D.碱性乙醚法

28、关于实施两阶段招标项目的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】A.两阶段招标只适用于技术复杂的项目B.两阶段招标在第一阶段可以要求同时投技术标与商务标C.两阶段招标在第二阶段对商务标不再审查是否对招标文件作出了实质性响应D.两阶段招标在第二阶段才进行价格竞争

29、合同法律关系的要素包括（）。A.主体.客体.对象B.主体.内容.对象C.主体.客体.内容D.客体.内容.对象

30、按照《民法典》担保物权分编和合同编的规定，可以作为保证人的是（）。A.厂矿的职能部门B.有限责任公司C.政府机关D.某高等学校

31、某工程设计图纸由发包人提供，承包人要求增加施工合同专用条款约定份数以外的图纸，则()A.由发包人复制，复制费用发包人承担B.由发包人复制，复制费用承包人承担C.由承包人复制，复制费用承包人承担D.由承包人复制，复制费用发包人承担

32、材料采购合同履行过程中，检验到货质量的方法是()A.衡量法B.理论换算法C.查点法D.经验鉴别法

33、在设计施工合同履行过程中，关于承包人提交实施项目的计划说法正确的是（）。A.发包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划B.发包人应在专用条款约定的期限内批复C.批准的计划作为“合同进度计划”D.监理人未在约定的时限内批准，计划不能实施

34、在设防烈度为8度的地区，主楼为框剪结构，高60m，裙房为框架结构，高21m，主楼与群房间设防震缝，缝宽至少为下列何值？()A.100mmB.140mmC.260mmD.400mm

35、按照《担保法》的规定，可以作为保证人的是（）A.厂矿的职能部门B.有限责任公司C.政府机关D.某高等学校

36、以下有关九部委发布的《标准勘察合同》内容说法不正确的是（）。A.适用范围是依法必须招标的与工程建设有关的勘察项目B.履约保证金采用银行保函的，应当提供无条件地、不可撤销担保C.房屋建筑和市政工程等工程勘察项目招标可以使用《建设工程勘察合同（示范文本）》D.双方可协商约定专用条款

37、下列不属于申请人须知总则的是（）。A.纪律与监督B.项目概况C.资金来源D.招标范围

38、某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车()。A.不用归还委托人B.归还委托人即可C.归还委托人，并应支付折旧费D.归还委托人，并应支付租赁费

39、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，关于监理人义务的说法，正确的是()A.向设计单位提供设备厂家名录B.向承包人提供施工现场地下埋设的市政工程管线资料C.指示设计单位变更设计D.保守设计单位申明的秘密

40、根据FIDIC《施工合同条件》，对业主和承包商有约束力的合同的有效期终止日应为()A.颁发工程接收证书日B.颁发履约证书日C.承包商提交结清单日D.结清单生效日

41、按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（）顺序解释。A.合同协议书、已标价的工程量清单、中标通知书B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、已标价的工程量清单D.合同专用条款、合同通用条款、中标通知书

42、关于建设工程设计合同履行的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.保证设计质量是发包人的责任B.保护双方知识产权是双方的共同责任C.外部协调工作应由承包人自行完成D.设计人不承担参加工程验收的责任

43、材料采购合同履行中，可用来判定现场交货材料质量是否符合要求的方法是（）。A.类比衡量法B.理论换算法C.尾差分析法D.经验鉴别法

44、根据美国AIA标准合同文本，以下有关CM合同的论述，正确的是（）。A.CM承包商可以赚取总包、分包合同的差价B.风险型CM合同一般采用成本加酬金的计价方式C.CM承包商可以负责设计工作D.CM承包商对雇主委托范围的工作，必须全部由分包商实施

45、关于建设工程合同的说法，错误的是()。A.建设工程合同的标的是各类建筑产品B.建设工程合同主体一般应是法人C.建设工程合同订立需经较长的准备期D.建设工程合同应采用不要式合同

46、根据相关规定，设计单位在施工期间派驻现场的设计代表的办公用房，应由（）提供。A.发包人B.施工承包人C.监理人D.设计单位

47、下列不属于保证合同包括的内容的是()。A.被保证的主债权数额B.保证人履行债务的期限C.保证的方式D.保证担保的范围

48、对工程的期中付款，银皮书规定，业主应在收到有关报表和证明文件后的（）天内向承包商发出关于报表中业主不同意支付的任何项目的通知，井附详细说明，对符合合同要求的应付款项，则不应扣发。A.7B.14C.24D.28

49、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，业主不能凭履约保函索赔的是()。A.因承包商的严重违约行为，业主解除合同B.竣工验收的启动试车部分参数指标未达到规定的合格标准C.对业主与承包商的合同纠纷，仲裁机构裁定承包商应支付赔偿款，承包商拒绝支付D.承包商收到因施工质量原因的保修通知后，超过42天未派人修补缺陷工程，业主请其他承包商修复

50、关于基准日期的说法，不正确的是（）。A.通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天B.规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任C.承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价，长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于选择日的价格D.基准日期后，因法律法规、规范标准等的变化，导致承包人在合同履行中所需要的工程成本发生约定以外的增减时，相应调整合同价款

51、发生如下事件造成建设工程质量缺陷，发包人不应承担过错责任是（）。A.发包人提供的设计有缺陷B.未经验收，发包人提前使用发现主体结构有问题C.发包人提供购买的建筑材料不符合强制性标准D.发包人直接指定分包人分包专业工程

52、合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（）关系。A.债权与债务B.代理与被代理C.法人与自然人D.权利与义务

53、如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由（）承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由（）承担。A.承包人，承包人B.发包人，发包人C.承包人，发包人D.发包人，承包人

54、根据《标准施工招标文件》，下列评审工作中，不属于综合评估法的初步评审阶段工作内容的是（）。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.施工方案合理性评审

55、根据九部委设备采购合同的规定，以下有关设备采购合同中违约责任承担的说法，不正确的是（）。A.合同一方不履行合同义务，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任B.卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同设备的义务C.延迟交付设备金额每周为0.08%D.迟延付款违约金的最高限额为合同价格的10%

56、某工程项目，由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工，工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人已到现场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为()A.无须补偿经济损失，合同工期不予顺延B.无须补偿经济损失，合同工期相应顺延C.补偿承包人的经济损失，合同工期相应顺延D.补偿承包人的经济损失，合同工期不予顺延

57、某工程项目开发商委托工程监理公司进行项目实施方案的成本效益分析，确定建筑设计标准，选择适用的技术规范，提出质量保障措施，从委托工作的范围来看，工程监理公司承担的服务属于()A.项目前期立项咨询B.设计阶段监理C.工程技术咨询服务D.施工阶段监理

58、银皮书规定，承包商应在开工日期后（）天内向业主提交一份进度计划。A.7B.14C.15D.28

59、（2021年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，因设计人未能按合同计划提供图纸，导致施工承包人不能按监理人批准的进度计划施工而造成损失的，该损失最终应由（）承担。A.发包人B.施工承包人C.设计人D.监理人

60、标准资格预审文件的主要内容不包括（）。A.资格预审公告B.申请人须知C.资格审查办法D.评标办法

61、设计合同履行过程中，属于设计人责任的是()A.组织对设计文件的审查、鉴定和验收B.办理设计文件的报批手续C.选定设计文件依据的设计规范D.为现场的设计人提供必要的工作条件

62、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人文件中最主要的文件是（）。A.设计文件B.施工组织设计C.价格清单D.承包人建议书

63、幕墙系统立柱与横梁的截面形式常按等压原理设计，其主要原因是()A.防结构变形B.防雨水渗漏C.防热胀冷缩D.防电化腐蚀

64、下列选项中不能作为履约担保金的是（）。A.保兑支票B.银行汇票C.现金支票D.银行保函

65、招标人在填写发售时间时应满足（）工作日的要求。A.不少于5个B.不大于5个C.不少于3个D.不大于3个

66、根据《标准设备采购合同》，对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注（）。A.此端朝上，请勿倒置B.重心、起吊点C.尺寸，重量D.危险标识

67、关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是()A.推进项目法人责任制落实B.提高工程进度控制水平C.减少建筑领域的经济违法D.降低不可抗力发生的风险

68、招标人最迟应当在书面合同签订后（）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。A.2B.3C.5D.7

69、关于根据标准文本编制招标文件和合同条件的说法正确的是（）。A.增加了交易成本B.增加了合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性C.确保了建设工程招标和合同文件中各项内容的独立性D.有利于当事人履行合同的规范和顺畅

70、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人编制进度付款支付分解表时，勘察设计费分解、原则是()A.按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解B.按勘察设计总费用、勘察设计工作持续时间进行分解C.按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解D.按勘察设计总费用、项目施工周期进行分解

71、(2015年真题)根据《标准施工合同》，关于签约合同价总金额的说法，正确的是（）。A.只包括暂列金额，不包括暂估价B.即不包括暂列金额，也不包括暂估价C.不包括暂列金额，只包括暂估价D.既包括暂列金额，也包括暂估价

72、关于建设工程设备采购合同的履行，说法正确的是（）。A.卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运B.每件能够独立运行的设备应整套装运，该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关主机一齐装运C.卖方应在施工场地卸货后将合同设备交付给买方D.卖方自负风险和费用进行卸货

73、技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标，此时应采用（）。A.最低评标价法B.综合评估法C.评标价法D.合格制法

74、下列关于最低评标价法的说法中，正确的是()。A.以投标人的平均报价作为评标价B.以中标人的评标价作为中标价C.以报价最低的投标价为中标价D.以中标人的报价为中标价

75、根据《标准施工合同》，竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求，经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，这种情况下竣工日为（）。A.承包人提交竣工验收申请报告之日B.整修和完善工作完成日C.承包人重新提交竣工验收报告的日期D.工程接收证书颁发日

76、根据《标准设计施工总承包合同》，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是（）。A.承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保B.承包人、分包人及监理人应投保，发包人不需要投保C.承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保D.发包人、监理人、承包人和分包人均应投保

77、关于货样买卖合同的说法，正确的是（）A.货样买卖适用于即时买卖合同B.货样买卖应当封存样品C.样品是交付标的物时的质量参考D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担

78、建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是()A.交付导致材料所有权发生转移B.交付完成，采购合同终止C.材料交付时间即合同生效时间D.交付后材料灭失的风险由供货人承担

79、(2017年真题)根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（）。A.分别由发包人和承包人负责投保B.均由发包人负责投保C.分别由承包人和发包人负责投保D.均由承包人负责投保

80、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶段，其中第二阶段进行的是（）。A.性能测试B.联动试车C.单车实验D.系统联调二、多选题

81、下列氨基酸属于必需氨基酸的是（）。A.天门冬氨酸B.亮氨酸C.组氨酸D.苯丙氨酸E.缬氨酸

82、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以()为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。A.监理单位B.建设单位C.分公司D.施工企业

83、在运用综合评估法进行项目评标时，投标报价偏差率的计算公式为（）。A.（投标人报价-评标基准价）/评标基准价×100%B.（投标人报价-标底）/标底×100%C.（投标人报价-最高限价）/最高限价×100%D.（投标人报价-评标基准价）/投标人报价×100%

84、3月5日，甲为借贷，将自有厂房和设备抵押给乙，签订抵押合同；3月20日，双方向有关部门办理抵押登记。则厂房和设备抵押权设立的时间分别为（）A.3月5日，3月20日B.3月20日，3月20日C.3月5日，3月5日D.3月20日，3月5日

85、某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工。当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应（）。A.向发包人索赔B.向乙施工单位索赔C.向监理单位索赔D.自行承担

86、招标人组织施工现场踏勘后，需要对招标文件进行澄清修改的，招标人应在招标文件要求提交招标文件的截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。A.2B.5C.10D.15

87、以下（）专项施工方案需要5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。A.高空作业工程B.地下暗挖工程C.大爆破工程D.深水作业工程

88、ECC合同中，主要选项条款中的（）适用于签订合同时价格已经确定的合同。A.标价合同B.目标合同C.补偿合同D.管理合同

89、合同解除后，合同中的()条款仍然有效。A.结算和清理B.仲裁和诉讼C.结算、清理、违约D.结算、仲裁、违约

90、采用合格制资格审查方法时，详细审查因素不包括（）。A.营业执照B.安全生产许可证C.业绩D.法人资格

91、合同标准示范文本的作用（九部委标准文本系列）说法错误的是（）。A.有助于提高交易效率，增加交易成本B.有利于当事人履行合同的规范和顺畅C.有利于对合同的审计和监督D.有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷

92、协议损害其他债权人利益的，其他债权人可以在知道或者应当知道撤销事由之日起（）内请求人民法院撤销该协议。A.半年B.一年C.两年D.三年

93、成人血清视黄醇低于（）表示机体不足。A.1.05μmol/LB.3.15μmol/LC.0.70μmol/LD.0.35μmol/LE.1.02μmol/L

94、关于委托代理的说法中，错误的是（）。A.代理人必须以被代理人的名义进行合同谈判B.被代理人拒绝了行为人的无权代理，则由行为人承担后果C.被代理人追认了代理人的无权代理，则由被代理人承担后果D.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”

95、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法正确的是（）。A.暂估价的内容包括计日工B.暂估价的内容在投标时易确定准确价格C.暂估价内的专业工程不一定实施D.暂估价是签约合同价的组成部分

96、根据九部委设计合同的规定，除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后（）内，确定发包人代表。A.3天B.7天C.14天D.28天

97、根据FIDIC《施工合同条件》，如任一争端方对争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定不满，下列说法正确的是（）。A.决定对争端双方不具有约束力B.可以申请仲裁C.仲裁前不必争取友好协商解决争端D.在仲裁结束前暂按工程师的确定执行

98、下列关于设计施工总承包合同的说法，错误的是()。A.可以减少设计变更B.增加承包人的索赔C.合同责任单一，责任明确D.固定工期、固定费用

99、下列合同中，合同法律关系客体属于“行为”的是（）。A.借款合同B.买卖合同C.技术转让合同D.勘察合同

100、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理

参考答案与解析

1、答案：C本题解析：本题考查的是施工合同标准文本。材料和工程设备、临时设施、交通运输属于标准施工合同的通用条款标题。

2、答案：D本题解析：考点:施工合同标准文本。标准施工合同规定的预付款担保采用银行保函形式。参见教材P76。

3、答案：A本题解析：英国NEC工程施工合同文本的条款规定，是基于当事人双方信誉良好、履行合同诚信基础上设定的条款内容，施工过程中发生的有关事项由雇主聘任的项目经理与承包商通过协商确定的二元管理模式。合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”，独立、公正地做出处理决定。虽然合同涉及的相关方中也有工程师，但他的职责仅限于工程实施的质量管理，不参与合同履行的全面管理，比我国监理工程师的职责简单。

4、答案：D本题解析：2020/2021版教材P111本题考查的是索赔程序。对于具有持续影响的索赔事件，承包人应按合理时间间隔连续递交延续的索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数。在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

5、答案：D本题解析：我国均是到达主义。我国《合同法》规定，要约到达受要约人时生效。

6、答案：B本题解析：教材P149如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

7、答案：A本题解析：较高强度活动是指快速的运动身体（如打网球、慢跑、举重和团体性运动——棒球、篮球、足球等运动过程中），相当于能量消耗为O.06kcal/kg体重/min。

8、答案：A本题解析：数量验收的方法主要包括衡量法、理论换算法和查点法。其中，衡量法，即根据各种物资不同的计量单位进行检尺、检斤，以衡量其长度．面积，体积，重量是否与合同约定一致。如胶管衡量其长度，钢板衡量其面积，木材衡量其体积，钢筋衡量其重量等。本题中，验收物资为钢板，所以应用衡量法。因此，本题的正确答案为A。

9、答案：D本题解析：2020/2021版教材P99-102本题考查的是施工进度管理。承包人未能按合同进度计划完成工作时，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。

10、答案：A本题解析：本题考核的是订立施工合同时需要明确的内容。订立施工合同时需要明确的内容：（1）施工现场范围和施工临时占地；（2）发包人提供图纸的期限和数量；（3）发包人提供的材料和工程设备；（4）异常恶劣的气候条件范围；（5）物价浮动的合同价格调整。

11、答案：B本题解析：本题考查的是《施工合同条件》典型条款分析。如果承包商因此遭受了工期延误或费用增加，承包商有权提出工期和费用（但不包括利润）索赔。

12、答案：B本题解析：本题考查的是索赔管理。异常恶劣的气候条件只能索赔费用和工期，不能索赔利润。

13、答案：C本题解析：一般从事轻微体力劳动或身体活动水平低的成年男子如办公室职员等，每日的能量需要量约为2400kcal。

14、答案：C本题解析：发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。

15、答案：A本题解析：对于无权代理行为，"被代理人"可以根据无权代理行为的后果对自己有利或不利的原则，行使"追认权"或"拒绝权"。行使追认权后，将无权代理行为转化为合法的代理行为。

16、答案：C本题解析：2020/2021版教材P103（五）对承包人施工设备的控制承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划或质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用和工期延误由承包人承担。

17、答案：B本题解析：本题考查的是建设工程合同的特征。发包人一般是法人，并未强调必须，且发包人未强调资质。

18、答案：C本题解析：本题考查的是材料采购合同履行管理。买方在全部合同材料交付后3个月内未安排检验和验收的，卖方可签署进度款支付函并提交买方。买方在收到后7日内未提出书面异议，则进度款支付函自签署之日起生效。

19、答案：A本题解析：在建设工程中涉及的代理主要是委托代理，如总监理工程师作为监理单位的代理人。

20、答案：C本题解析：有限数量制和合格制的选择，是招标人基于潜在投标人的多少以及是否需要对人数进行限制。二者并无本质或重要区别：审查程序、因素、标准，申请文件澄清；二者不同仅在于有限数量制在通过详细审查的申请人数量超过规定数量时，需要进行打分量化，排序选取合格者。

21、答案：B本题解析：本题考查重点是“设计施工总承包合同的订立——订立合同时需要明确的内容”。专用条款内应明确约定由发包人提供的文件的内容、数量和期限。因此，本题的正确答案为B。

22、答案：C本题解析：2020/2021版教材P76-78勘察人必须具备以下条件:(1)依据我国法律规定，作为承包人的勘察单位必须具备法人资格；(2)建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照；(3)建设工程勘察合同的承包方必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书、工程勘察收费资格证书。

23、答案：A本题解析：本题考查的是材料采购招标方式和资格要求。建设工程材料招标可以采用公开招标或邀请招标的方式。在招标程序上与勘察设计和施工招标基本相同，但在评标的评审要素和量化比较方法上有所不同。

24、答案：B本题解析：标准施工合同提供了通用条款、专用条款和签订合同时采用的合同附件格式。【专用条款】（2019年单选）各行业编制的标准施工合同应不加修改地引用“通用合同条款”，各行业编制的标准施工招标文件中的“专用合同条款”可结合施工项目的具体特点，对“通用合同条款”进行补充、细化。工程实践时，通用条款中适用于招标项目的条或款不必在专用条款内重复，需要补充、细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致，使得通用条款与专用条款中相同序号的条款内容共同构成对履行合同某一方面的完备约定。

25、答案：A本题解析：P78-83勘察费用实行发包人签证制度，即勘察人完成勘察项目后通知发包人进行验收，通过验收后由发包人代表对实施的勘察项目、数量、质量和实施时间签字确认，以此作为计算勘察费用的依据之一。

26、答案：A本题解析：谁承担责任主要看检验结果是否合格。

27、答案：C本题解析：由于饼干的原料中经常含有奶，所以脂肪的检测推荐酸水解法，而不是常用的索氏提取法。

28、答案：D本题解析：本题考查的是招标准备阶段的工作。选项A错误，对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标；选项B错误，第一阶段属于工程项目实施方案选择阶段，投标人按招标文件的要求首先投“技术标”，说明项目的设计方案和实施计划；选项C错误，第二阶段中，审查各商务标是否对招标文件作出了实质性响应。

29、答案：C本题解析：1、合同法律关系的概念（1）合同法律关系是指由合同法律规范所调整的、在民事流转过程中所产生的权利义务关系。（2）合同法律关系包括合同法律关系主体、客体、内容三个要素。（3）缺少其中任何一个要素都不能构成合同法律关系，改变其中的任何一个要素就改变了原来设定的法律关系。

30、答案：B本题解析：本题考查的是担保方式。下列组织不能作为保证人：企业法人的分支机构、职能部分；国家机关；学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。参见教材P13。

31、答案：B本题解析：承包人要求增加图纸套数时，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。施上图纸经过工程师审核签认后，在合同约定的日期前发放给承包人，以保证承包人及时编制施工进度计划和组织施工。施工图纸可以一次提供，也可以各单位工程开始施工前分阶段提供，只要符合专用条款的约定，不影响承包人按时开工即可。发包人应免费按专用条款约定的份数供应承包人图纸。发放承包人的图纸中，应在施工现场保留一套完整图纸供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

32、答案：D本题解析：质量验收的方法包括：经验鉴别法、物理试验和化学试验。

33、答案：C本题解析：本题考查的是承包人提交实施项目的计划。选项A，承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划；选项B，监理人应在专用条款约定的期限内批复；选项D，监理人未在约定的时限内批准或提出修改意见，该进度计划视为已得到批准。

34、答案：B本题解析：本题应按照框架21m高的部分确定缝宽，计算公式为(21-15)/3X20+100=140(mm)

35、答案：B本题解析：以下组织不能作为保证人：（1）企业法人的分支机构、职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。（2）国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。

36、答案：D本题解析：2021教材P75知识点：九部委勘察合同的相关规定。选项D，除通用合同条款明确规定可以作出不同约定外，专用合同条款补充和细化的内容不得与通用合同条款相抵触，注意有条件。

37、答案：A本题解析：本题考查的是标准资格预审文件的组成。总则，包含项目概况、资金来源和落实情况、招标范围、工作计划和质量要求、申请人资格要求、语言文字以及费用承担等内容。参见教材P50。

38、答案：B本题解析：暂无解析

39、答案：D本题解析：监理人的义务包括：①监理人在履行合同的义务期间，应运用合理的技能认真勤奋地工作，公正地维护有关方面的合法权益；②合同履行期间应按合同约定派驻足够的人员从事监理工作；③在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、合同业务有关的保密资料；④任何由委托人提供的供监理人使用的设施和物品都属于委托人的财产，监理工作完成或中止时，应将设施和剩余物品归还委托人；⑤非经委托人书面同意，监理人及其职员不应接受委托监理合同约定以外的与监理工程有关的报酬，以保证监理行为的公正性；⑥监理人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动；⑦在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，亦不得泄露设计、承包等单位申明的秘密；⑧负责合同的协调管理工作。

40、答案：D本题解析：合同有效期为自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止。

41、答案：C本题解析：2020/2021版教材P92本题考查的是合同文件。合同文件解释顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）合同专用条款；（5）合同通用条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价的工程量清单；（9）其他合同文件一经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。合同履行中的洽商协议属于合同协议书的补充文件。

42、答案：B本题解析：本题考查的是设计合同履行管理。选项A，保证设计质量是设计人的责任；选项C，外部协调工作是发包人的责任；选项D，为了保证建设工程的质量，设计人应按合同约定参加工程验收工作。

43、答案：D本题解析：本题考查的是交货检验。经验鉴别法：通过目测、手触或以常用的检测工具量测来判断质量是否符合要求。参见教材P131。

44、答案：B本题解析：知识点:美国AIA合同文本。选项A，CM承包商不赚取总包、分包合同的差价，这是与总承包后再分包的主要差异之一。选项C，CM承包商可以介入设计阶段，为设计者提供建议，并不等于可以直接作设计。选项D，CM承包商对雇主委托范围的工作，可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施。教材P165。

45、答案：D本题解析：考点:建设工程合同的特征。选项D.错误，《合同法》要求建设工程合同应当采用书面形式，即采用要式合同。参见教材P3。

46、答案：A本题解析：发包人有义务为设计人在现场工作期间提供必要的工作、生活等方便条件。

47、答案：B本题解析：2020/2021版教材P13-16本题考查的是担保方式。保证合同应包括的内容有：被保证的主债权种类、数额；债务人履行债务的期限；保证的方式；保证担保的范围；保证的期间；双方认为需要约定的其他事项。

48、答案：D本题解析：2020/2021版教材P158-161业主应在收到有关报表和证明文件后的28天内向承包商发出关于报表中业主不同意支付的任何项目的通知，井附详细说明，对符合合同要求的应付款项，则不应扣发。

49、答案：B本题解析：本题考查的是FIDIC《施工合同条件》中建设单位凭履约保函索赔情形。选项B，试车未达合格，可进行第二次试车。（本知识点新教材已经删除）

50、答案：C本题解析：承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价，长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于基准日的价格。

51、答案：B本题解析：发包人具有下列情形之--，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：（1）提供的设计有缺陷；（2）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；（3）直接指定分包人分包专业工程。承包人有过错的，也应当承担相应的过错责任。

52、答案：D本题解析：考核合同法律关系的构成。合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。参见教材P8。

53、答案：D本题解析：2020/2021版教材P126本题考查的是履约担保。如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。

54、答案：D本题解析：考核综合评估法。综合评估法与最低评标价法初步评审标准的参考因素与评审标准等方面基本相同，只是综合评估法初步评审标准包含形式评审标准、资格评审标准和响应性评审标准三部分。参见教材P58。

55、答案：C本题解析：2021教材P150知识点：材料采购合同的违约责任。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金计算方法如下。

56、答案：C本题解析：开工前，合同双方应当做好其他各项准备工作。发包人应当按照专用条款的规定使施工现场具备施工条件、开通施工现场公共道路。因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期。发包人压当赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期。

57、答案：C本题解析：进行工程技术咨询服务，工作范围可确定为进行可行性研究，各种方案的成本效益分析，建筑设计标准、技术规范准备，提出质量保证措施等等。

58、答案：D本题解析：本题考查的是《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》典型条款分析。银皮书规定，承包商应在开工日期后28天内向业主提交一份进度计划。参见教材P160。

59、答案：A本题解析：2021教材P100知识点：施工进度管理。通用条款中明确规定，由于发包人原因导致的延误，承包人有权获得工期顺延和（或）费用加利润补偿。由于提供图纸延误，属于发包人的原因，应由发包人承担。

60、答案：D本题解析：本题考查的是标准资格预审文件的组成。标准资格预审文件的主要内容包括：资格预审公告；申请人须知；资格审查方法；资格审查办法；资格预审申请文件。

61、答案：C本题解析：A、B、D项均为发包人的责任。设计人应依据批准的可行性研究报告、勘察资料，在满足国家规定的设计规范、规程、技术标准的基础上，按合同规定的标准完成各阶段的设计任务，并对提交的设计文件质量负责。

62、答案：A本题解析：2021教材P123知识点：订立合同时需要明确的内容。承包人文件中最主要的是设计文件。需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间。

63、答案：B本题解析：《金属与石材幕墙工程技术规范》规定：4.3.1幕墙的防雨水渗漏设计应符合下列规定：幕墙构架的立柱与横梁的截面形式宜按等压原理设计……规范条文说明解释为：本条当中阐述的主要是防水渗漏的设计方案应采取的措施。

64、答案：D本题解析：本题考查的是保证在建设过程中的应用。履约保证的形式有履约担保金、履约银行保函和履约担保书三种。履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%；履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的10%；履约担保书是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合同价格的30%。选项D银行保函不属于履约担保金。

65、答案：A本题解析：本题考查的是标准资格预审文件的组成。招标人在填写发售时间时应满足不少于5个工作日的要求。参见教材P51。

66、答案：B本题解析：知识点:材料、设备采购合同履行管理。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。教材P147。

67、答案：D本题解析：建设工程合同管理的目标为发展和完善建筑市场、推进建筑领域的改革、提高工程建设的管理水平、避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪。

68、答案：C本题解析：本题考查重点是“保证在建设工程中的应用”。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退让投标保证金及银行同期存款利息。因此，本题的正确答案为C。

69、答案：D本题解析：根据标准文本编制招标文件和合同条件，作用在于：（1）有利于当事人了解并遵守有关法律法规，确保建设工程招标和合同文件中的各项内容符合法律法规的要求；（2）可以帮助当事人正确拟定招标和合同文件条款，保证各项内容的完整性和准确性，避免缺款漏项，防止出现显失公平的条款，保证交易安全；（3）有助于降低交易成本，提高交易效率，降低合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性；（4）有利于当事人履行合同的规范和顺畅；（5）有利于审计机构、相关行政管理部门对合同的审计和监督；（6）有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷，最大限度维护当事人的合法权益。

70、答案：A本题解析：勘察设计费分类和分解原则是按照提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。

71、答案：D本题解析：本题考查的是工程款支付管理。签约合同价指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额，即中标价。

72、答案：B本题解析：对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方自负风险和费用进行卸货

73、答案：A本题解析：本题考查的是材料采购的评标。最低评标价法既适用于技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标，也适用于机组、车辆等大型设备采购的评标。

74、答案：D本题解析：本题考查的是评标价法。评标价法是指评审过程中以该标书的报价为基础，将报价之外需要评定的要素按预先规定的折算办法换算为货币价值，最终构成评标价格。评标价既不是投标价也不是中标价，评标价最低的投标书为最优。合同价仍以投标报价为准。

75、答案：A本题解析：竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求时，监理人应指示承包人限期修好，并缓发工程接收证书。经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，竣工日仍为承包人提交竣工验收申请报告的日期。

76、答案：D本题解析：本题考查的是保险责任。承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求分包人也投保此项保险。发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理人也进行此项保险。参见教材P116。

77、答案：B本题解析：货样买卖适用于非即时买卖合同。凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明。出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同。凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。

78、答案：A本题解析：产品交付的法律意义是，一般情况下，交付导致采购材料的所有权发生转移。如果材料在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间。与所有权转移相对应，标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

79、答案：D本题解析：（2）发包人办理保险如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，由几家承包人分别投保的话，有可能产生重复投保或漏保，此时由发包人投保为宜。双方可在专用条款中约定，由发包人办理工程保险和第三者责任保险。无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。

80、答案：B本题解析：2021教材P122知识点：合同文件。竣工试验分为三个阶段：（1）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备；（2）第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件；（3）第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。

81、答案：B、C、D、E本题解析：人体内的必需氨基酸共9种，分别是亮氨酸、异亮氨酸、赖氨酸、蛋氨酸、苯丙氨酸、苏氨酸、色氨酸、缬氨酸和组氨酸。

82、答案：D本题解析：2020/2021版教材