2026年电力工程造价从业人员专业能力评价考试(电力工程建设管理)题库含答案(甘肃天水)

2026年电力工程造价从业人员专业能力评价考试(电力工程建设管理)题库含答案(甘肃天水)一、单项选择题（共40题，每题1分）1.在电力工程建设管理中，项目全生命周期成本管理不仅关注建设成本，更注重运营维护成本。对于甘肃天水地区的输变电工程，考虑到地形地貌特点，在设计阶段应重点控制的是（）。A.设备采购成本B.征地拆迁费用C.施工措施费用D.运行维护及检修便利性2.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），电力工程中招标控制价应在招标文件中公布，且不得上浮或下浮，其公布内容包括（）。A.总价、单价、分析表B.总价、单价、措施费C.总价、单价、规费、税金D.总价、单价、风险费用3.某变电站工程在施工过程中，由于设计图纸修改导致工程量增加，该变更属于（）。A.技术变更B.经济变更C.施工变更D.设计变更4.在2026年电力工程造价管理体系中，对于总承包服务费的计算，通常依据（）。A.招标文件约定B.总承包合同约定C.分包工程造价的一定比例D.建设行政主管部门规定5.甘肃天水地区冬季气温较低，电力线路基础施工需采取防冻措施。在编制施工图预算时，这部分费用应计入（）。A.冬雨季施工增加费B.临时设施费C.安全文明施工费D.措施项目费6.某电力工程项目，合同约定采用固定总价合同。在施工过程中，因市场价格波动导致主要材料价格大幅上涨，承包商提出调整合同价款。根据相关计价原则，下列说法正确的是（）。A.无论合同是否有约定，均不予调整B.应由发包人承担全部风险C.若合同约定了风险范围和幅度，超出部分可调整D.应由承包人承担全部风险7.在电力工程招投标活动中，评标委员会由招标人依法组建，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。A.三分之一B.二分之一C.三分之二D.四分之三8.根据《电力建设工程预算定额》，关于脚手架搭拆费的计算，下列说法正确的是（）。A.按实际搭设工程量计算B.按定额人工费乘以系数计算C.包含在综合单价中，不单独计算D.按建筑面积计算9.建设单位在电力工程竣工验收合格后，应按规定及时办理工程竣工结算。结算审核通常不包括的内容是（）。A.核对合同条款B.检查隐蔽验收记录C.落实设计变更签证D.审核施工组织设计10.在电力工程进度款支付管理中，发包人应在收到承包人进度款支付申请后的（）天内核实并支付。A.7B.14C.28D.3011.某风电场工程位于天水山区，大件设备运输困难，需修筑临时运输道路。该费用属于（）。A.直接工程费B.措施费C.间接费D.其他项目费12.电力工程价款结算中，若发包人未按约定支付进度款，承包人有权（）。A.停止施工B.加速施工C.减少工程量D.解除合同13.根据现行电力工程造价管理规定，规费的计算基数通常是（）。A.直接费B.人工费C.人工费加机械费D.直接工程费14.在编制电力工程概算时，基本预备费的计算基数是（）。A.工程费用B.工程费用与其他费用之和C.工程费用、其他费用与建设期利息之和D.静态投资15.某电力工程项目发生不可抗力事件，导致工程现场停工30天。下列费用中，应由承包人承担的是（）。A.工程本身的损坏B.待安装设备的损坏C.承包人自有机械设备的损坏D.运至现场待安装材料的损坏16.在电力工程索赔管理中，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（）天内，向发包人提交索赔意向通知书。A.7B.14C.28D.3017.甘肃天水地区在电力工程建设中，若涉及跨越林区，需办理林木砍伐手续。该手续办理及相关的补偿费用属于（）。A.建设用地费B.项目建设管理费C.前期工程费D.生产准备费18.下列关于电力工程招标控制价与投标报价的编制依据，说法一致的是（）。A.企业定额B.国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额C.工程造价管理机构发布的市场价格信息D.招标文件19.在电力工程合同价款调整中，若因发包人原因导致的工程延误，在延误期间，若遇材料价格上涨，差价应由（）。A.发包人承担B.承包人承担C.双方各承担一半D.按合同约定比例承担20.某输电线路工程采用工程量清单计价模式，招标文件要求投标报价必须完全覆盖工程量清单中的项目。对于清单中漏项的项目，正确的处理方式是（）。A.视为包含在其他项目中，不予单独报价B.中标后由发包人作为追加项目C.投标人应在投标报价时补充D.视为投标人放弃该项权利21.电力工程中，关于安全文明施工费，下列说法正确的是（）。A.竞标时不得作为竞争性费用B.可根据施工企业实际情况自主报价C.发包人有权在结算时核减D.包含在企业管理费中22.在编制电力工程施工图预算时，对于定额中未包含的新工艺、新材料，其计价方式为（）。A.参考类似工程价格B.由建设单位指定价格C.补充定额或参考市场价格D.暂不计入，结算时按实结算23.电力工程竣工结算报告金额在5000万元以上的，发包人应从收到竣工结算报告及完整资料之日起（）天内进行核对。A.20B.30C.45D.6024.在电力工程概预算编制中，设备购置费通常包括（）。A.设备原价和运杂费B.设备原价和采购保管费C.设备原价、运杂费和采购保管费D.设备原价、运杂费、采购保管费和运输保险费25.某变电站工程，由于设计变更导致已施工部分拆除，拆除费应（）。A.计入直接工程费B.计入措施费C.计入现场签证D.由发包人承担，不计入工程价款26.电力工程进度款支付比例通常不低于已完成工程价款的（）。A.60%B.70%C.80%D.90%27.在电力工程建设项目后评价中，财务后评价的主要指标不包括（）。A.财务内部收益率B.财务净现值C.投资回收期D.工程合格率28.根据《电力建设工程工程量清单计价规范》，暂列金额主要用于（）。A.施工中可能发生的工程变更B.发包人自行采购的材料C.专业工程暂估价D.现场签证费用29.甘肃天水地区某电力工程，因当地村民阻挠导致施工延误。承包人及时向发包人发出了索赔意向通知书。该索赔属于（）。A.工程延期索赔B.工程加速索赔C.不可预见的外部障碍索赔D.工程变更索赔30.在电力工程量清单计价中，综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和（）。A.管理费、利润、规费、税金B.管理费、利润、风险费用C.管理费、利润、规费D.措施费、利润、税金31.电力工程中，关于工程质量保证金的预留比例，一般不超过工程价款结算总额的（）。A.3%B.5%C.10%D.15%32.在电力工程概算中，建设期利息的计算公式为（）。A.∑B.∑C.∑D.∑33.某电力工程项目采用公开招标，资格预审文件发售期不得少于（）日。A.3B.5C.7D.1034.在电力工程造价控制中，限额设计的关键阶段是（）。A.投资决策阶段B.初步设计阶段C.施工图设计阶段D.施工阶段35.下列费用中，属于电力工程建设其他费用中项目建设管理费的是（）。A.工程监理费B.勘察设计费C.生产准备费D.场地准备及临时设施费36.在电力工程索赔计算中，对于人工费索赔，通常采用（）。A.工日单价×工日数B.预算定额人工单价×工日数C.综合工日单价×工日数D.市场工日单价×工日数37.甘肃天水地区某输电线路工程，铁塔基础采用灌注桩。在计算混凝土工程量时，应（）。A.按设计图示尺寸以体积计算，不扣除桩尖虚体积B.按设计图示尺寸以体积计算，扣除桩尖虚体积C.按设计图示尺寸以体积计算，不扣除钢筋体积D.按设计桩长乘以截面积计算38.电力工程中，关于夜间施工增加费，下列说法正确的是（）。A.因夜间施工发生的照明费、夜餐补助等B.因工期要求必须夜间施工的费用C.包含在赶工措施费中D.只有在白天施工因故转入夜间施工时才计取39.在电力工程合同管理中，FIDIC施工合同条件主要用于（）。A.国内电力工程B.国际电力工程C.小型电力工程D.政府投资电力工程40.某电力工程项目，发包人要求承包人提前完工，由此产生的赶工费属于（）。A.措施费B.索赔费用C.其他项目费D.间接费二、多项选择题（共20题，每题2分）41.电力工程造价的构成中，动态费用包括（）。A.价差预备费B.基本预备费C.建设期利息D.铺底流动资金E.固定资产投资方向调节税42.在电力工程建设管理中，有效控制工程造价的措施包括（）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.合同措施E.行政措施43.下列关于电力工程招标文件编制的说法，正确的有（）。A.招标文件应包括招标公告、投标人须知、评标标准等B.招标文件规定的各项技术标准应符合国家强制性标准C.招标文件可以要求投标人垫资建设D.招标文件中可以指定特定的生产供应者E.招标文件应当明确规定评标办法44.电力工程索赔成立的前提条件包括（）。A.与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出B.造成费用增加的原因，不属于承包人的行为责任或风险责任C.承包人按合同规定的程序和时间提交了索赔意向通知书和索赔报告D.索赔事件是由于发包人原因造成的E.索赔金额巨大45.在电力工程概预算编制中，材料预算价格由（）构成。A.材料原价B.材料运杂费C.运输损耗费D.采购及保管费E.检验试验费46.甘肃天水地区电力工程在施工阶段，造价控制的重点在于（）。A.控制工程变更B.控制工程计量C.控制索赔D.控制材料价格波动E.控制设计标准47.下列属于电力工程规费项目清单的有（）。A.社会保险费B.住房公积金C.工程排污费D.危险作业意外伤害保险E.财产保险费48.在电力工程竣工结算时，发承包双方发生造价纠纷，解决途径包括（）。A.协商B.调解C.仲裁D.诉讼E.停止支付49.电力工程中，下列情况属于发包人违约的有（）。A.未能按约定支付工程预付款B.未能按约定支付工程进度款C.无正当理由拒绝接收工程D.监理工程师未及时审批变更E.承包人施工质量不合格50.在电力工程设计概算审查中，重点审查的内容包括（）。A.审查编制依据的合法性B.审查编制依据的时效性C.审查编制依据的适用范围D.审查工程量计算的准确性E.审查定额套用的合理性51.下列关于电力工程投标保证金的说法，正确的有（）。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致C.招标人可以挪用投标保证金D.中标人的投标保证金可转为履约保证金E.投标保证金可以是现金、银行保函或担保公司保函52.电力工程建设项目管理费包括（）。A.建设单位管理费B.工程监理费C.工程招标费D.工程审价费E.项目后评价费53.在电力工程量清单计价模式下，措施项目费的计算方法包括（）。A.综合单价法B.参数法计价C.分包法计价D.实物量法计价54.甘肃天水地区电力工程，因地形复杂，施工过程中可能涉及的特殊费用包括（）。A.山区施工增加费B.青苗补偿费C.水土保持补偿费D.林地植被恢复费E.地质灾害治理费55.下列关于电力工程合同价款调整的说法，正确的有（）。A.法律法规变化导致工程造价增减，应调整合同价款B.若因发包人原因导致工程量清单缺项，应调整合同价款C.若因承包人原因导致工程量清单缺项，发包人不予调整D.物价波动调整合同价款，应在合同中约定E.工程变更导致工程量变化，单价一定不变56.电力工程中，关于施工机械使用费索赔，可以索赔的内容包括（）。A.因发包人原因导致机械闲置费用B.因承包人原因导致机械闲置费用C.因增加工程量导致的机械台班费D.因恶劣天气导致的机械窝工费E.机械折旧费57.在电力工程进度款支付申请中，应包含的内容有（）。A.累计已完成的工程价款B.累计已实际支付的工程价款C.本期已完成的工程价款D.本期应支付的工程价款E.应扣减的预付款58.下列属于电力工程其他费用中技术改造工程特有的费用是（）。A.拆除工程费B.停电损失费C.勘察设计费D.工程监理费E.土地征用费59.电力工程竣工决算报告的内容包括（）。A.竣工财务决算说明书B.竣工财务决算报表C.工程竣工图D.工程造价对比分析E.建设项目交付使用资产总表60.在电力工程合同履行过程中，若发生不可抗力，风险承担原则正确的有（）。A.工程本身的损害由发包人承担B.运至施工场地用于施工的材料损害由发包人承担C.承包人设备的损坏由发包人承担D.停工期间承包人应监理要求留在工地的人员工资由发包人承担E.工程所需清理、修复费用由发包人承担三、判断题（共20题，每题0.5分）61.电力工程造价管理不仅是经济问题，也是技术问题，必须技术与经济相结合。62.在电力工程招投标中，投标报价低于成本，但幅度不大，可以视为有效标。63.甘肃天水地区电力工程概算编制中，人工费单价应执行当地电力建设定额站发布的信息价。64.承包人在电力工程索赔中，只能索赔费用，不能索赔工期。65.电力工程量清单计价模式下，招标人必须对工程量的准确性和完整性负责。66.措施项目费中的安全文明施工费，在结算时可以根据承包人的实际投入进行调整。67.发包人收到承包人提交的竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件。68.电力工程中，暂估价中的材料是招标人自行采购的。69.在电力工程概算中，铺底流动资金通常按流动资金的30%计算。70.电力工程竣工验收合格后，承包人即可向发包人递交竣工结算报告。71.因不可抗力解除合同的，发包人应向承包人支付已完工程的价款。72.电力工程中，夜间施工增加费属于夜间施工必须发生的费用，白天施工转入夜间不算。73.在编制电力工程预算时，定额中的材料消耗量已包含材料损耗量。74.电力工程建设项目后评价是在项目竣工验收后进行的。75.总承包服务费是总承包人协调配合发包人进行工程发包所需的费用。76.电力工程中，工程预付款的支付比例一般不低于合同金额的10%，不高于合同金额的30%。77.发包人要求压缩工期超过定额工期20%的，应支付赶工费用。78.电力工程量清单计价规范中，综合单价包含风险费用。79.甘肃天水地区输电线路工程，跨越高速公路时，跨越架搭设费用属于措施费。80.电力工程竣工结算时，质量保证金应从工程价款中扣除。四、案例分析及计算题（共5题，共61分）81.（案例一，12分）甘肃天水某110kV变电站新建工程，合同约定采用工程量清单计价，固定单价合同。合同中约定，当工程量变化幅度超过10%时，综合单价进行调整，调整系数为0.9（针对超出部分）。某变压器安装项目，清单工程量为5台，综合单价为20万元/台。施工过程中，由于设计变更，实际完成工程量为7台。问题：(1)请计算该变压器安装项目的工程款。(2)若该项目的规费费率为5%，增值税率为9%，请计算该项目的含税总价。(3)若合同约定材料价格波动超过5%时可调整价差。已知变压器合同单价中材料费占比为60%，施工期间材料价格上涨了8%，请计算超出部分的材料价差（针对调整后的工程量部分）。82.（案例二，13分）某电力施工企业承建天水地区一输电线路工程，合同工期为180天，合同总价8000万元。合同中约定预付款比例为15%，扣回方式为从累计完成工程款达到合同价款的60%时起，按当月完成工程款的30%扣回，直到扣完。工程开工第1个月，完成工程量1200万元；第2个月完成工程量1500万元；第3个月完成工程量1800万元。问题：(1)计算工程预付款总额。(2)计算第1个月、第2个月、第3个月应扣回的预付款金额。(3)计算第1个月、第2个月、第3个月发包人应支付的工程进度款（不考虑其他扣款）。83.（案例三，12分）甘肃天水某风电场工程，在施工过程中遭遇罕见暴雨，导致现场停工15天，造成部分临时设施损坏和已开挖基坑被淹。承包人向发包人提出索赔，索赔内容包括：1.基坑抽水及清理费用5万元；2.临时设施修复费用3万元；3.机械闲置费：2台挖掘机，每台台班费1000元，闲置15个台班；4.人工窝工费：30人，每人每天100元，窝工15天；5.工期延误15天。经查证，该暴雨属于当地50年一遇的气象灾害。问题：(1)请分析上述索赔项目中，哪些费用可以获得发包人支持？哪些不能？请说明理由。(2)计算发包人应批准的索赔费用总额。(3)工期索赔是否成立？应批准几天？84.（案例四，12分）某电力工程项目，发包人与承包人签订了施工合同。合同中关于工程量变更的约定如下：若最终工程量与清单工程量偏差超过15%，则调整综合单价。调整原则：当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价调减系数为0.9；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价调增系数为1.1。某土方工程，清单工程量为10000m³，综合单价为50元/m³。最终结算时，实际工程量为14000m³。问题：(1)请判断该土方工程的综合单价是否需要调整。(2)计算该土方工程的结算总价。(3)若该工程实际工程量为8000m³，请计算结算总价。85.（案例五，12分）甘肃天水某电力工程，采用挣值法（EVM）进行造价与进度控制。截止到某月底，项目统计数据如下：已完工程预算费用（BCWP）=1200万元；计划工作预算费用（BCWS）=1000万元；已完工程实际费用（ACWP）=1300万元。问题：(1)请计算费用偏差（CV）和进度偏差（SV），并判断费用和进度执行情况。(2)请计算费用绩效指数（CPI）和进度绩效指数（SPI）。(3)假设项目未完工部分按当前CPI趋势执行，请估算完工估算（EAC）。已知项目完工预算（BAC）为2000万元。(注：计算公式使用LaTex格式)答案与解析一、单项选择题1.D解析：全生命周期成本管理强调长期效益。对于天水山区，运行维护的便利性和长期成本在设计阶段尤为关键。2.C解析：招标控制价应包括总价、分部分项费、措施费、规费、税金等，且不得上浮或下浮。3.D解析：设计图纸修改导致的工程量增加属于设计变更范畴。4.A解析：总承包服务费通常依据招标文件约定或合同约定，也可参照省级或行业建设主管部门的规定计算。5.A解析：冬季施工防冻措施属于冬雨季施工增加费。6.C解析：固定总价合同下，若合同约定了风险范围和幅度（如±5%），超出部分通常可调整。7.C解析：评标委员会中专家人数不得少于成员总数的三分之二。8.B解析：电力定额中，脚手架费通常按定额人工费乘以系数计算。9.D解析：施工组织设计是施工指导文件，不属于结算审核的核心依据（除非合同有特殊约定），结算审核重点在合同、图纸、变更、签证等。10.C解析：发包人应在收到进度款支付申请后14天内核实，并在核实后14天内支付（或合同约定时间，通常不超过28天）。根据《建设工程价款结算暂行办法》，支付时间通常为14天。注：GB50500-2013规定，发包人应在收到申请后28天（或合同约定）内支付。此处选C（28天）符合最新规范常见约定，具体视合同，但一般考试取28天。11.B解析：大件设备运输需修筑临时道路，属于为完成工程实体发生的非工程实体项目费用，计入措施费。12.A解析：发包人未按约定支付进度款，承包人有权停止施工，并催告付款。13.B解析：规费通常按人工费为基数计算（部分地区或行业可能按人工费+机械费，但电力行业通常以人工费为基数）。14.B解析：基本预备费=（工程费用+工程建设其他费用）×基本预备费费率。15.C解析：不可抗力下，承包人自有机械设备的损坏由承包人自己承担。16.C解析：承包人应在知道索赔事件发生后28天内提交索赔意向通知书。17.A解析：林木砍伐手续及补偿属于建设用地费中的征地补偿费范畴。18.B解析：招标控制价依据国家或行业定额；投标报价依据企业定额。但两者均需依据招标文件。题目问“一致”的依据，国家或行业颁发的计价定额是两者参考的基础（虽然投标优先企业定额，但无企业定额时仍参考国家定额）。最准确一致的通常是国家法律、标准、技术规范。在选项中，B是招标控制价强依据，投标报价参考依据。若单选，B最接近。19.A解析：发包人原因导致的延误，期间的风险（如材料涨价）由发包人承担。20.C解析：投标人对清单漏项应在投标时补充，否则视为包含在其他项目中或放弃（风险自负）。但为了中标，通常会补充报价。21.A解析：安全文明施工费不可竞争，必须按规定费率计算。22.C解析：定额未包含的项目，应编制补充定额或参考市场价格确定。23.D解析：5000万元以上，核对时间为60天。24.C解析：设备购置费=设备原价+运杂费+采购保管费。25.C解析：设计变更导致的拆除费，通常计入现场签证或按合同约定处理（如计入措施费或现场签证）。26.C解析：进度款支付比例不低于80%。27.D解析：工程合格率是质量指标，非财务后评价指标。28.A解析：暂列金额用于工程变更、合同约定调整、索赔等。29.C解析：村民阻挠属于不可预见的外部障碍或条件，通常可索赔工期和费用（视合同约定是否包含地下障碍风险）。30.B解析：综合单价=人工费+材料费+机械费+管理费+利润+风险费用。31.A解析：保证金比例一般不超过3%。32.A解析：建设期利息按复利计算，公式为∑(33.B解析：资格预审文件发售期不得少于5日。34.B解析：限额设计的关键在于初步设计阶段，该阶段对投资影响最大。35.A解析：工程监理费属于项目建设管理费。36.B解析：人工费索赔通常采用预算定额人工单价（或合同约定的人工单价）。37.A解析：灌注桩按设计图示尺寸以体积计算，不扣除桩尖虚体积。38.A解析：夜间施工增加费包括照明、夜餐补助、工效降低等。39.B解析：FIDIC条件主要用于国际工程。40.B解析：发包人要求提前完工产生的赶工费属于索赔费用范畴。二、多项选择题41.AC解析：动态费用包括价差预备费和建设期利息。42.ABCD解析：组织、技术、经济、合同是控制造价的四大措施。43.ABE解析：招标文件不得要求垫资，不得指定特定供应商。44.ABC解析：索赔成立需满足：非承包人原因、造成损失、按程序提交。45.ABCD解析：材料预算价=原价+运杂费+运输损耗+采保费。46.ABCD解析：施工阶段控制重点是变更、计量、索赔、价格波动。设计标准是设计阶段重点。47.ABC解析：规费包括社保、公积金、排污费。意外伤害保险通常在规费或措施费中，视各地定额，电力定额通常规费含社保公积金。48.ABCD解析：纠纷解决途径有协商、调解、仲裁、诉讼。49.ABC解析：未付款、拒收工程属发包人违约。监理未审批通常视为发包人行为。50.ABCDE解析：审查依据、工程量、定额、取费等均为重点。51.ABDE解析：保证金不得超过2%，有效期一致，可转履约，形式多样。不得挪用。52.ABC解析：建设管理费含建设单位管理费、监理费、招标费。审价费通常包含在其他或审计费中。53.AB解析：措施费计算有综合单价法和参数法。54.ABCD解析：天水山区可能涉及山区施工增加费、青苗、水土保持、林地恢复。55.ABCD解析：法律变化、缺项、物价波动、工程变更均可调整。单价不一定不变，超过幅度需调整。56.AC解析：发包人原因闲置、增加工程量可索赔。承包人原因不可。57.ABCDE解析：支付申请包含累计完成、累计支付、本期完成、本期支付、扣款等。58.AB解析：技改工程特有拆除费和停电损失费。59.ABCDE解析：竣工决算包含说明书、报表、图纸、对比分析、资产表。60.ABDE解析：工程本身、材料、人员工资、清理修复费由发包人承担。承包人设备损坏由承包人承担。三、判断题61.正确解析：技术与经济结合是造价控制的核心原则。62.错误解析：低于成本价的投标属于废标。63.正确解析：人工费应执行当地或行业发布的信息价。64.错误解析：可索赔工期和费用。65.正确解析：招标人对工程量清单的准确性和完整性负责。66.错误解析：安全文明施工费不可竞争，结算时一般不调整（除非发生重大变更）。67.正确解析：视为认可。68.错误解析：暂估价中的材料通常是招标人暂定，需招标或发包人采购。69.正确解析：铺底流动资金通常为30%。70.正确解析：验收合格后即可提交结算报告。71.正确解析：应支付已完工程价款。72.错误解析：白天转入夜间施工也可计取。73.正确解析：定额消耗量包含净用量和损耗量。74.正确解析：后评价在竣工验收后或投产后进行。75.正确解析：总承包服务费用于协调配合。76.正确解析：预付款比例通常为10%-30%。77.正确解析：压缩工期超过定额20%应支付赶工费。78.正确解析：综合单价包含风险费用。79.正确解析：跨越架搭设属于措施费。80.正确解析：结算时扣除保证金。四、案例分析及计算题81.答案：