建筑模板木工合同范本

PAGE建筑模板木工合同范本甲方（发包方）：姓名：__________________身份证号码：__________________地址：__________________联系电话：__________________乙方（承包方）：姓名：__________________身份证号码：__________________地址：__________________联系电话：__________________鉴于甲方拟进行[具体建筑项目名称]的建设工程，需要使用建筑模板木工服务，乙方具备相关的专业技能和经验，能够提供该服务。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方提供建筑模板木工服务事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.服务内容乙方负责为甲方的[具体建筑项目名称]提供建筑模板木工服务，包括但不限于模板的制作、安装、拆除以及相关材料的搬运、整理等工作。乙方应按照施工图纸及甲方要求，确保模板工程的质量符合国家及地方相关标准和规范。2.工程地点[详细工程地点]3.工程范围[明确具体的工程范围，例如建筑的哪些部位需要进行模板木工施工，包括楼层、建筑面积等]4.材料供应甲方负责提供本工程所需的主要建筑模板材料（如胶合板、方木等），乙方应提前向甲方提交材料需求计划，甲方应按照计划及时供应材料。乙方负责提供施工过程中所需的辅助材料（如钉子、铁丝等），并确保材料质量符合工程要求。二、权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出意见和建议，要求乙方按照合同约定及相关标准规范进行施工。有权根据工程实际情况，对施工计划和方案进行调整，但应提前通知乙方。2.义务按照合同约定及时向乙方支付工程款。负责协调施工现场各方关系，为乙方施工创造良好的施工条件。按照乙方提交的材料需求计划，按时供应本工程所需的主要建筑模板材料。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照合同约定支付工程款。有权根据工程实际情况，在确保工程质量和安全的前提下，合理调整施工计划和方案，但应提前通知甲方。2.义务按照合同约定及施工图纸、相关标准规范的要求，组织专业施工队伍进行施工，确保工程质量达到优良标准。负责施工现场的安全管理工作，制定安全管理制度，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中不发生安全事故。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任及因此给甲方造成的损失。按照甲方的要求，定期向甲方汇报工程进度、质量情况及存在的问题，并及时整改。妥善保管甲方供应的材料，如有丢失、损坏，应照价赔偿。工程竣工后，负责清理施工现场，做到工完场清。三、工程期限1.开工日期本工程定于[具体开工日期]开工。2.竣工日期本工程定于[具体竣工日期]竣工，总工期为[工期天数]天。如遇不可抗力因素或甲方原因导致工期延误，工期相应顺延。乙方应在工期延误情况发生后[X]天内，向甲方提交书面报告，说明延误原因及预计延误天数。3.工期调整在施工过程中，如因甲方变更设计、增加工程量、提供材料不及时等原因导致工期延误，乙方应积极采取措施减少延误时间，并有权要求甲方顺延工期。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，每延误一天，按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。四、工程款及支付方式1.工程款总额本工程的工程款总额为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价款为固定总价，除因甲方变更设计、增加工程量外，不因任何因素调整。2.支付方式合同签订后，甲方支付工程款总额的[X%]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。乙方完成本工程[具体进度节点，如基础完工、主体结构一半等]后，经甲方验收合格，甲方支付工程款总额的[X%]，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。工程竣工并经甲方及相关部门验收合格后，甲方支付至工程款总额的[X%]，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。剩余工程款总额的[X%]作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[质保期时长]年后，如无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。五、质量标准及验收1.质量标准本工程的质量标准应符合国家及地方现行的建筑工程施工质量验收规范及相关标准的要求，达到[具体质量等级，如合格、优良等]标准。乙方应严格按照施工图纸、施工规范及操作规程进行施工，确保工程质量。2.验收程序乙方完成每一道工序后应进行自检，自检合格后报甲方进行验收。甲方应在接到乙方验收申请后[X]天内组织相关人员进行验收，验收合格后方可进行下一道工序施工。工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告及相关资料，甲方应在接到报告后[X]天内组织相关部门进行竣工验收。如验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改，直至达到验收标准，由此造成的工期延误及费用增加由乙方承担。六、违约责任1.甲方违约责任如甲方未按照合同约定按时支付工程款，每逾期一天，按照应付未付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程价款及相应违约金，同时工期顺延。如因甲方原因导致乙方无法正常施工，甲方应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于停工损失、设备租赁费用、人员窝工费用等。2.乙方违约责任如乙方未按照合同约定的质量标准进行施工，乙方应负责无偿返工直至达到质量标准，由此造成的工期延误及费用增加由乙方承担。如因乙方施工质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。如乙方未按照合同约定的工期完成工程，每延误一天，按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的工程款，并按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。如乙方擅自将本工程转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的工程款，并按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充