造价实务考试题

造价实务考试题一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.某建设项目建筑安装工程费为3000万元，设备及工器具购置费为1200万元，工程建设其他费用为500万元，基本预备费费率为8%，则该项目的基本预备费为（）万元。A.240B.336C.376D.4242.某进口设备离岸价（FOB）为200万美元，国际运费为20万美元，海上运输保险费率为0.3%，美元兑人民币汇率为1:7.1，则该设备的到岸价（CIF）为人民币（）万元。A.1420.00B.1562.69C.1567.38D.1568.273.按照《建筑安装工程费用项目组成》（建标〔2013〕44号）的规定，下列费用中属于企业管理费的是（）。A.临时设施费B.劳动保险费C.住房公积金D.安全施工费4.某施工机械耐用总台班为2000台班，大修间隔台班为400台班，一次大修理费为6000元，则该机械的台班大修理费为（）元/台班。A.24B.30C.12D.7.55.某项目建设期为2年，第一年贷款3000万元，第二年贷款2000万元，贷款年内均衡发放，年利率为6%，建设期内只计息不付息，则该项目建设期利息总和为（）万元。A.90.0B.241.8C.275.4D.305.46.下列定额中，以扩大的分部分项工程为编制对象的是（）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标7.关于工程量清单计价的适用范围，下列说法正确的是（）。A.使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价B.非国有资金投资的建设工程，必须采用工程量清单计价C.全部使用事业单位自有资金投资的建设工程，可自主选择计价模式D.工程量清单计价仅适用于招标投标阶段8.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），分部分项工程量清单的项目编码第五、六位代表的是（）。A.专业工程代码B.附录分类顺序码C.分部工程顺序码D.分项工程项目名称顺序码9.某土方工程，招标工程量清单中的土方开挖工程量为2000m³，承包人实际完成的工程量为2600m³，合同约定当实际工程量超过招标工程量15%时，超出部分单价调整为原单价的0.9倍，原单价为50元/m³。则该土方工程的结算价款为（）元。A.100000B.127000C.128500D.13000010.某施工合同约定采用价格指数调整价格差额，已知原合同价款为1000万元，固定权重为0.3，可调值部分人工、钢材、水泥的权重分别为0.2、0.3、0.2，结算时人工价格指数上涨10%，钢材价格指数上涨8%，水泥价格指数下降5%，则该工程应调整的价格差额为（）万元。A.33.0B.35.0C.77.0D.1033.011.下列费用项目中，属于施工仪器仪表台班单价组成内容的是（）。A.折旧费B.安拆费及场外运费C.燃料动力费D.经常修理费12.关于工程造价指数的编制，下列说法正确的是（）。A.建筑安装工程造价指数属于个体指数B.设备工器具价格指数属于总指数，采用综合指数形式编制C.建设项目造价指数属于数量指标指数D.人工费价格指数采用平均数指数形式编制13.某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000万元，第二年贷款1800万元，第三年贷款1200万元，年利率为10%，建设期内利息只计息不支付，则该项目建设期第三年贷款利息为（）万元。A.290.0B.309.0C.393.2D.492.914.下列施工机械工作时间中，属于必需消耗的时间的是（）。A.低负荷下的工作时间B.多余工作和停工的时间C.不可避免的无负荷工作时间D.施工本身造成的停工时间15.用水泥砂浆砌筑1m³标准砖（240mm×115mm×53mm）的一砖墙，灰缝厚度为10mm，砖的损耗率为1%，砂浆的损耗率为5%，则1m³砖墙的砂浆消耗量为（）m³。A.0.226B.0.230C.0.237D.0.24916.某工程采购一批钢材，出厂价为3980元/吨，运费为50元/吨，运输损耗率为0.5%，采购保管费率为2%，则该批钢材的材料单价为（）元/吨。A.4129.90B.4079.90C.4131.15D.4050.1517.关于招标控制价的编制，下列说法正确的是（）。A.国有资金投资的建设工程招标，招标人可以编制招标控制价B.招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核C.招标控制价可以在公布后上浮或下调D.投标人经复核认为招标控制价未按规范编制的，应在开标前7天向招投标监督机构投诉18.投标报价时，投标人应完全按照招标人提供的清单填报价格，不得自主调整的是（）。A.暂列金额B.计日工单价C.总承包服务费D.措施项目费19.某施工项目投标总价为5000万元，则其投标保证金的最高限额为（）万元。A.50B.80C.100D.25020.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），下列关于预付款的说法正确的是（）。A.预付款的支付比例不得低于签约合同价的15%B.预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等C.预付款担保必须采用银行保函形式D.预付款应从进度款中按等比例抵扣方式扣回21.某工程合同总价为1000万元，合同约定：主要材料及构配件占合同总价的60%，预付款为合同总价的20%，则预付款的起扣点为（）万元。A.200B.600C.666.67D.80022.下列引起工程索赔的事件中，属于发包人违约的是（）。A.异常恶劣的气候条件B.施工机械故障C.发包人未及时提供施工图纸D.不可抗力23.某工程施工过程中，由于发包人设计变更导致停工，承包人的工人窝工10个工日，每个工日单价为250元；承包人租赁的一台挖土机窝工3个台班，挖土机台班租赁费为1500元；承包人自有的一台自卸汽车窝工3个台班，该自卸汽车台班折旧费为400元，台班单价为1200元。则承包人可以向发包人索赔的费用为（）元。A.8200B.9100C.9700D.1070024.关于工程计量的原则，下列说法错误的是（）。A.按合同文件中约定的方法进行计量B.按承包人实际完成的全部工程量计量C.对于不符合合同文件要求的工程，承包人超出施工图纸范围或因承包人原因造成返工的工程量，不予计量D.若发现工程量清单中出现漏项、工程量计算偏差，以及工程变更引起工程量的增减变化，应据实调整，正确计量25.已知某建筑工程施工合同总额为8000万元，工程预付款按合同金额的20%计取，主要材料及构件占造价的比重为50%，预付款从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣，则该工程预付款起扣点为（）万元。A.1600B.3200C.4800D.640026.某工程的分部分项工程费为1000万元，其中人工费为300万元，可计量的措施项目费为400万元，安全文明施工费以定额基价为计算基础，费率为3%，则该项目的安全文明施工费为（）万元。A.9B.12C.21D.4227.下列投资估算方法中，准确度最高的是（）。A.生产能力指数法B.系数估算法C.比例估算法D.指标估算法28.关于设计概算的作用，下列说法正确的是（）。A.设计概算是确定建设项目投资的最高限额B.设计概算是编制固定资产投资计划的参考依据C.设计概算是签订建设工程合同和贷款合同的参考依据D.设计概算是考核建设项目投资效果的参考依据29.设计概算审查时，对概算定额、概算指标、取费标准等编制依据的审查属于（）。A.合法性审查B.时效性审查C.适用范围审查D.合理性审查30.当初步设计深度不够，不能准确地计算工程量，但工程设计采用的技术比较成熟而又有类似工程概算指标可以利用时，编制建筑工程概算可以采用（）。A.概算定额法B.概算指标法C.类似工程预算法D.预算单价法31.某新建住宅土建单位工程概算的直接工程费为800万元，措施费按直接工程费的8%计算，间接费费率为15%，利润率为7%，税率为3.41%，则该单位工程的概算造价为（）万元。A.1067.20B.1075.40C.1089.90D.1099.3032.当建设项目只有一个单项工程时，二级预算编制形式由（）组成。A.建设项目总预算和单位工程预算B.单项工程综合预算和单位工程预算C.建设项目总预算和单项工程综合预算D.建筑工程预算和安装工程预算33.关于施工图预算的编制方法，下列说法正确的是（）。A.定额单价法是用事先编制好的分项工程的单位估价表来编制施工图预算的方法B.工程量清单单价法是根据国家统一规定的工程量计算规则计算工程量，套用定额单价计算直接工程费的方法C.实物量法是根据施工图计算的各分项工程量乘以地区定额中人工、材料、施工机械台班的定额消耗量，汇总得到单位工程所需的全部人工、材料、施工机械台班消耗量，然后乘以当时当地人工、材料、机械台班的实际单价，计算出直接工程费的方法D.定额单价法的编制速度比实物量法慢，但工程造价的准确性更高34.施工图预算审查的方法中，审查速度快、工作量小的是（）。A.全面审查法B.标准预算审查法C.分组计算审查法D.对比审查法35.关于投标报价的编制原则，下列说法错误的是（）。A.投标报价由投标人自主确定，但必须执行《建设工程工程量清单计价规范》的强制性规定B.投标人的投标报价不得低于工程成本C.投标人必须按招标工程量清单填报价格D.投标报价可以高于招标人设定的招标控制价36.下列情形中，不属于投标人相互串通投标的是（）。A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜C.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人D.投标人之间约定中标人37.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于暂列金额的说法，正确的是（）。A.暂列金额由招标人根据工程特点，按有关计价规定估算，施工过程中由招标人掌握使用，扣除合同价款调整后如有余额，归招标人B.暂列金额由投标人根据工程特点，按有关计价规定估算，施工过程中由承包人掌握使用，扣除合同价款调整后如有余额，归承包人C.暂列金额由招标人根据工程特点，按有关计价规定估算，施工过程中由承包人掌握使用，扣除合同价款调整后如有余额，归承包人D.暂列金额由投标人根据工程特点，按有关计价规定估算，施工过程中由招标人掌握使用，扣除合同价款调整后如有余额，归招标人38.某工程合同约定采用造价信息调整价格差额，已知某材料的基准单价为100元/㎡，投标报价为110元/㎡，合同约定风险系数为±5%，当期造价信息发布的材料单价为120元/㎡，则该材料的单价应调整为（）元/㎡。A.110B.115C.120D.12139.关于不可抗力的后果承担，下列说法正确的是（）。A.承包人的施工机械设备损坏由发包人承担B.发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用C.停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由承包人承担D.工程所需清理、修复费用由承包人承担40.某工程施工过程中遭遇不可抗力，导致已完工程损失100万元，承包人施工设备损坏20万元，承包人人员伤亡损失15万元，发包人人员伤亡损失25万元，停工期间承包人应发包人要求照管工程的费用5万元，则发包人应承担的损失为（）万元。A.100B.125C.130D.16541.关于工程变更的价款调整，下列说法错误的是（）。A.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价B.已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价C.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整D.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由发包人直接确定变更工程项目的单价42.某分项工程招标工程量清单数量为1000m³，施工中由于设计变更调整为1200m³，该分项工程最高投标限价的综合单价为300元/m³，投标报价的综合单价为360元/m³，合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过15%时，综合单价可予以调整。若该分项工程不采用总价优惠方式，且报价浮动率为10%，则该分项工程的结算价款为（）元。A.360000B.429000C.430200D.43200043.根据《标准施工招标文件》，下列事件中，承包人既可以索赔工期，又可以索赔费用和利润的是（）。A.发包人提供的材料和工程设备不符合合同要求B.不可抗力C.异常恶劣的气候条件D.承包人遇到不利物质条件44.关于索赔费用的计算方法，下列说法正确的是（）。A.实际费用法是按照各索赔事件所引起损失的费用项目分别分析计算索赔值，然后将各个项目的索赔值汇总，即可得到总索赔费用值B.总费用法适用于施工过程中受到严重干扰，多个索赔事件混杂在一起，难以准确地进行分项记录和收集资料的情况，计算结果往往偏高C.修正的总费用法是对总费用法的改进，计算索赔款时，只考虑受影响时段内某项工作的实际损失，而不是整个施工期的总费用D.以上说法都正确45.某工程合同价为1000万元，合同约定：采用调值公式进行动态结算，其中固定要素比重为0.2，调价要素A、B、C分别占合同价的比重为0.15、0.35、0.3，结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%，则该工程实际结算款为（）万元。A.115.75B.1015.75C.1157.5D.1257.546.关于竣工结算的编制，下列说法正确的是（）。A.竣工结算由承包人编制，发包人核对B.竣工结算由发包人编制，承包人核对C.竣工结算由监理人编制，发包人核对D.竣工结算由承包人编制，监理人直接批准47.发包人在收到承包人提交的竣工结算书后，应按合同约定时限核对。合同约定核对时限为28天，发包人在收到竣工结算书后第20天通知承包人需要核对补充资料，承包人在收到通知后第10天提交了补充资料，则发包人核对竣工结算的总时限为（）天。A.28B.38C.48D.5848.关于质量保证金的预留，下列说法正确的是（）。A.质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%B.质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的5%C.承包人已经缴纳履约保证金的，发包人可以同时预留工程质量保证金D.采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人仍需预留质量保证金49.某工程合同约定，质量保证金按进度款的3%逐次扣留，已知第一个月完成工程款100万元，第二个月完成工程款200万元，第三个月完成工程款300万元，不考虑其他款项抵扣，则第三个月应扣留的质量保证金为（）万元。A.3B.6C.9D.1850.下列文件中，不属于建设项目竣工决算编制依据的是（）。A.经批准的可行性研究报告、投资估算书、初步设计或扩大初步设计、修正总概算及其批复文件B.设计交底或图纸会审记录C.招标控制价、承包合同、工程结算等有关资料D.企业定额、施工预算51.建设项目竣工决算的核心内容是（）。A.竣工财务决算说明书B.竣工财务决算报表C.工程竣工图D.工程造价对比分析52.关于新增固定资产价值的确定，下列说法错误的是（）。A.对于为了提高产品质量、改善劳动条件、节约材料消耗、保护环境而建设的附属辅助工程，只要全部建成，正式验收交付使用后就要计入新增固定资产价值B.对于单项工程中不构成生产系统，但能独立发挥效益的非生产性项目，如住宅、食堂、医务所、托儿所、生活服务网点等，在建成并交付使用后，也要计算新增固定资产价值C.凡购置达到固定资产标准不需安装的设备、工器具，应在交付使用后计入新增固定资产价值D.属于新增固定资产价值的其他投资，不应随同受益工程交付使用的同时一并计入53.某建设项目，建设期为2年，运营期为8年。建设投资为5000万元，其中第1年自有资金投入2000万元，第2年贷款投入3000万元，贷款年利率为6%。流动资金为1000万元，全部为自有资金。运营期各年净利润均为1200万元。则该项目的总投资收益率为（）。A.17.14%B.18.46%C.20.00%D.24.00%54.关于工程造价鉴定，下列说法正确的是（）。A.工程造价鉴定机构接受委托后，应指定3名及以上鉴定人组成鉴定组B.当事人对鉴定机构出具的鉴定意见有异议的，可以要求鉴定机构重新鉴定C.鉴定机构应当在确定的期限内完成鉴定工作，出具鉴定意见书D.鉴定意见书只需要加盖鉴定机构公章，鉴定人无需签字或盖章55.某工程在施工过程中因不可抗力造成永久工程损失55万元，承包人受伤人员医药费6万元，施工机具损坏损失18万元，停工期间应监理人要求承包人照管工程发生费用3万元，承包人按照工程师要求清理现场花费2万元，在此基础上承包人可获得的补偿金额是（）万元。A.58B.60C.65D.7356.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于计日工的说法，正确的是（）。A.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行B.计日工是指在施工过程中，承包人完成发包人提出的工程合同范围以内的零星项目或工作，按合同中约定的综合单价计价的一种方式C.计日工表中的项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定D.计日工结算时，按投标书中已标价的计日工单价计算，无需列入当期进度款支付57.下列措施项目中，属于不宜计量的措施项目的是（）。A.脚手架工程B.混凝土模板及支架（撑）C.垂直运输D.安全文明施工费58.某工程采购的一批钢材，进场时发现其质量不符合合同要求，由此导致工期延误和费用增加，则（）。A.工期和费用都由承包人承担B.工期顺延，费用由承包人承担C.工期顺延，费用由发包人承担D.工期和费用都由发包人承担59.关于施工图预算对投资方的作用，下列说法错误的是（）。A.施工图预算是设计阶段控制工程造价的重要环节，是控制施工图设计不突破设计概算的重要措施B.施工图预算是控制造价及资金合理使用的依据C.施工图预算是确定工程招标控制价的依据D.施工图预算是进行“两算”对比的依据60.下列费用中，不属于工程建设其他费用中专项评价及验收费的是（）。A.环境影响评价费B.安全预评价费C.特种设备安全监督检验费D.水土保持评价费二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）61.国产非标准设备原价的计算方法包括（）。A.成本计算估价法B.系列设备插入估价法C.分部组合估价法D.定额估价法E.生产能力指数法62.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标〔2013〕44号），按费用构成要素划分，建筑安装工程费包括（）。A.人工费、材料费、施工机具使用费B.企业管理费C.利润D.规费和税金E.分部分项工程费、措施项目费、其他项目费63.下列费用中，属于工程建设其他费用中建设用地费的有（）。A.土地征用及迁移补偿费B.土地使用权出让金C.建设单位管理费D.安置补助费E.场地准备及临时设施费64.关于基本预备费的内容，下列说法正确的有（）。A.在批准的初步设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用B.设计变更、工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用C.一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用D.竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用E.建设期内由于利率、汇率调整等增加的费用65.下列定额中，属于按定额的编制程序和用途分类的有（）。A.施工定额B.劳动消耗定额C.预算定额D.概算定额E.补充定额66.关于工程量清单的编制，下列说法正确的有（）。A.分部分项工程量清单应包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量B.招标人不得规定最低投标限价C.暂列金额是招标人暂定并包括在合同中的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用D.暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料价款、工程设备价款以及专业工程金额E.计日工是指在施工过程中，承包人完成发包人提出的工程合同范围以内的零星项目或工作所需的费用67.影响人工日工资单价的因素包括（）。A.社会平均工资水平B.生活消费指数C.人工日工资单价的组成内容D.劳动力市场供需变化E.社会最低工资标准68.下列施工工人工作时间中，属于损失时间的有（）。A.多余和偶然工作时间B.休息时间C.停工时间D.违背劳动纪律损失的时间E.不可避免的中断时间69.关于招标控制价的编制内容，下列说法正确的有（）。A.综合单价中应包括招标文件中要求投标人承担的风险费用B.措施项目费中的安全文明施工费应当按照国家或省级、行业建设主管部门的规定标准计价，不得作为竞争性费用C.暂列金额应根据工程特点、工期长短，按有关计价规定估算，一般可以分部分项工程费的10%~15%为参考D.暂估价中的材料、工程设备单价、控制价应按招标工程量清单列出的单价计入综合单价，暂估价专业工程金额应按招标工程量清单中列出的金额填写E.总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算，招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，按分包的专业工程估算造价的1.5%计算70.投标报价时，不得作为竞争性费用的有（）。A.分部分项工程费B.安全文明施工费C.规费D.税金E.暂列金额71.下列情形中，属于招标人与投标人串通投标的有（）。A.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人B.招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息C.招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价D.招标人授意投标人撤换、修改投标文件E.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出72.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于工程预付款的支付和扣回，下列说法正确的有（）。A.预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付B.发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工C.预付款抵扣方式、抵扣比例等由发包人和承包人在合同中约定D.预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等E.承包人必须将预付款专户存储，专款专用，不得挪作他用73.下列引起施工索赔的事件中，承包人可以索赔利润的有（）。A.发包人提供的文件有缺陷或错误导致工程返工B.发包人未能按时提供施工场地导致工期延误C.施工过程中遇到不利物质条件D.工程变更导致费用增加E.不可抗力导致工程停工74.关于工程变更的说法，正确的有（）。A.工程变更包括设计变更、进度计划变更、施工条件变更、技术规范与标准变更、施工次序变更、工程数量变更等B.工程变更必须由发包人发出指令C.承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更D.未经发包人许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更E.工程变更的价款调整必须经工程师确认后才能作为结算的依据75.采用价格指数调整价格差额时，可调因子的现行价格指数是指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的价格指数，下列关于价格指数调整公式的应用，说法正确的有（）。A.暂时确定调整差额时，在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，以后在后续付款中再按实际价格指数进行调整B.权重的调整：当变更导致合同中约定的权重不合理时，由发包人和承包人协商调整C.因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数D.因发包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为现行价格指数E.价格调整公式中的各可调因子、定值权重和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定76.关于竣工结算与竣工决算的区别，下列说法正确的有（）。A.竣工结算是在工程竣工验收合格后，由承包人编制，发包人核对的工程价款结算文件，反映的是建设项目的实际造价B.竣工决算是在建设项目竣工后，由发包人编制的反映建设项目从筹建到竣工交付使用全过程中各项资金的实际使用情况、建设成果和财务情况的总结性文件C.竣工结算的编制范围是单项工程或单位工程，竣工决算的编制范围是整个建设项目D.竣工结算的作用是承发包双方办理工程价款最终结算的依据，是承包人确定工程最终收入、进行成本核算的依据；竣工决算的作用是建设单位办理交付使用资产的依据，是考核建设项目投资效果、办理固定资产移交的依据E.竣工结算和竣工决算都属于工程价款结算的范畴77.新增资产按资产性质可分为（）。A.固定资产B.流动资产C.无形资产D.其他资产E.经营性资产78.关于设计概算的审查内容，下列说法正确的有（）。A.审查设计概算的编制依据是否合法、时效是否有效、适用范围是否合适B.审查概算编制深度是否符合规定，是否有完整的编制说明，各级概算的编制、核对、审核是否按规定进行，相关人员是否签字确认C.审查工程概算的内容是否符合要求，工程量计算是否准确，定额套用、各项取费标准是否符合现行规定，材料价格和设备价格的确定是否合理D.审查建设规模、建设标准、配套工程、设计定员等是否符合原批准的可行性研究报告或立项批文的标准E.审查技术经济指标，分析项目的投资效益，判断概算是否经济合理79.施工图预算审查的重点包括（）。A.工程量计算是否准确B.定额套用、各项取费标准是否符合现行规定C.单价计算是否合理D.是否超过设计概算E.施工方案是否符合施工组织设计80.关于工程造价纠纷的解决方式，下列说法正确的有（）。A.和解是指当事人在自愿互谅的基础上，就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议，自行解决争议的一种方式B.调解是指双方当事人以外的第三方应纠纷当事人的请求，以法律、法规和政策或合同约定以及社会公德为依据，对纠纷双方进行疏导、劝说，促使他们相互谅解，进行协商，自愿达成协议，解决纠纷的活动C.仲裁是指纠纷当事人在自愿基础上达成协议，将纠纷提交非司法机构的第三者审理，由第三者作出对争议各方均有约束力的裁决的一种解决纠纷的制度和方式D.诉讼是指人民法院在当事人和其他诉讼参与人的参加下，以审理、裁判、执行等方式解决民事纠纷的活动，以及由此产生的各种诉讼关系的总和E.当事人对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼三、案例分析题（共5题，共80分。请根据背景资料，按要求回答问题）案例一（15分）背景资料：某建设项目的工程费用由建筑工程费、安装工程费、设备及工器具购置费组成，其中建筑工程费为2000万元，安装工程费为500万元，设备及工器具购置费为1500万元。工程建设其他费用为500万元，基本预备费费率为10%，建设期为2年，各年投资计划额为：第一年完成静态投资的60%，第二年完成40%。建设期内年均价格上涨率为5%，建设期贷款利息为150万元，流动资金为800万元。问题：1.计算该项目的基本预备费。2.计算该项目的涨价预备费。3.计算该项目的建设投资。4.计算该项目的总投资。（计算结果均保留两位小数）案例二（15分）背景资料：某施工单位承接了某教学楼工程的施工任务，根据该工程的招标文件、施工合同、施工图纸等资料，该工程分部分项工程费为1200万元，其中人工费为360万元；措施项目费中，可计量的措施项目费为300万元，其中人工费为90万元；不宜计量的措施项目费以定额人工费为计算基数，其中安全文明施工费费率为12%，夜间施工增加费费率为2%，二次搬运费费率为1.5%，冬雨季施工增加费费率为1%。其他项目费包括：暂列金额100万元，专业工程暂估价200万元，计日工10万元，总承包服务费20万元。规费以定额人工费为计算基数，规费费率为20%，增值税税率为9%。问题：1.计算该工程的不宜计量的措施项目费