造价员线上考试卷

造价员线上考试卷一、单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中只有1个最符合题意）1.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列费用中，应计入分部分项工程费的是（）A.工程定位复测费B.施工场地建筑垃圾清理费C.已完工程及设备保护费D.专业工程暂估价2.某进口设备，离岸价（FOB）为100万美元，国际运费为10万美元，海上运输保险费率为0.2%，关税税率为20%，增值税税率为13%，美元对人民币汇率为1:7.1。则该设备的增值税税额为（）万元人民币。A.100.12B.103.08C.104.35D.105.873.按照建筑安装工程费用项目组成，下列费用中属于企业管理费的是（）A.养老保险费B.失业保险费C.劳动保护费D.医疗保险费4.根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013），建筑物的阳台建筑面积计算规则是（）A.均应按其水平投影面积的1/2计算B.封闭阳台按其水平投影面积计算，未封闭阳台按水平投影面积的1/2计算C.主体结构内的阳台按其结构外围水平面积计算，主体结构外的阳台按其水平投影面积的1/2计算D.均应按其结构外围水平面积计算5.某土方工程，招标工程量清单中挖土方工程数量为3000m³，投标人依据地质资料和施工方案计算的实际挖土方量为3600m³，挖土方的人、料、机费为65000元，人工运土的人、料、机费用25000元，机械运土的人、料、机费用58000元，企业管理费取人、料、机总费用的14%，利润率取人、料、机总费用与管理费之和的8%，不考虑其他因素，则投标人挖土方的投标综合单价为（）元/m³。A.60.19B.50.62C.50.16D.60.746.关于招标控制价的编制，下列说法正确的是（）A.招标控制价应由具有编制能力的招标人或受其委托的工程造价咨询人编制B.招标控制价应在招标文件中公布，且可以上调或下浮C.招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门备案D.投标人经复核认为招标控制价不符合规范规定的，应在开标前7天向招投标监督机构或工程造价管理机构投诉7.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于暂列金额的说法，正确的是（）A.暂列金额应由招标人根据工程特点，按有关计价规定估算B.暂列金额应包括在签约合同价内，由承包人掌握使用C.暂列金额不能用于施工中发生的工程变更的费用支付D.暂列金额在工程竣工结算时应全部归招标人所有8.某工程合同总价为500万元，合同约定采用调值公式进行动态结算，其中固定要素比重为0.2，调价要素分为A、B、C三类，分别占合同总价的比重为0.15、0.35、0.3，结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%。则该工程实际结算款为（）万元。A.543.75B.544.00C.537.50D.536.009.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），关于预制钢筋混凝土桩工程量计算，说法正确的是（）A.打桩按设计图示尺寸以桩长（包括桩尖）计算B.接桩按设计图示尺寸以接头数量计算C.送桩按设计图示尺寸以桩长计算D.预制桩尖按设计图示尺寸以体积计算10.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于施工发承包投标报价的编制，下列说法正确的是（）A.投标人可以根据项目的复杂程度调整招标人清单中的暂列金额大小B.投标人应根据自身掌握的市场价格信息和计价依据确定综合单价C.投标人报价时可以给予一定幅度的总价优惠D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中11.某建设项目建设期为2年，第一年贷款600万元，第二年贷款800万元，贷款年利率为10%，建设期内利息只计息不支付，则该项目建设期利息为（）万元。A.103B.140C.133D.20012.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标〔2013〕44号），下列费用中，属于规费的是（）A.工程排污费B.职工教育经费C.环境保护费D.临时设施费13.根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013），关于建筑物内管道井的建筑面积计算，说法正确的是（）A.不计算建筑面积B.按管道井结构外围水平面积计算C.按管道井净空面积的1/2计算D.按自然层计算建筑面积14.关于工程变更的价款调整，下列说法正确的是（）A.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价B.已标价工程量清单中没有适用于变更工程项目的，应由承包人提出新的单价，经发包人确认后执行C.已标价工程量清单中没有类似变更工程项目的，应由发包人提出新的单价，经承包人确认后执行D.因变更引起的价格调整应计入最终结算款中，在竣工结算时一并支付15.某工程采用工程量清单招标，招标人公布的招标控制价为1亿元。中标人的投标报价为8900万元，经调整计算错误后的中标价为9100万元，所有合格投标人的报价平均为9200万元，则该中标人的报价浮动率为（）A.8.0%B.8.5%C.9.0%D.11.0%16.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），关于砌筑工程工程量计算，说法正确的是（）A.砖基础按设计图示尺寸以体积计算，扣除构造柱所占体积B.砖围墙按设计图示尺寸以体积计算，其基础与墙身合并计算C.空心砖墙按设计图示尺寸以体积计算，扣除门窗洞口所占体积D.空斗墙按设计图示尺寸以空斗墙外形体积计算，墙角、内外墙交接处的实砌部分不增加体积17.关于竣工结算的编制与审核，下列说法正确的是（）A.竣工结算应由发包人编制，承包人审核B.竣工结算文件应包括竣工结算报表、竣工结算编制说明、竣工图纸等C.竣工结算审核应采用全面审核法，不得采用重点审核法D.竣工结算审核过程中，发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后28天内完成审核18.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于索赔费用的计算，下列说法正确的是（）A.人工费索赔包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等B.材料费索赔应包括材料原价、运杂费和采购保管费C.机械费索赔中，自有机械按台班折旧费计算，租赁机械按台班租金计算D.管理费索赔应按照合同约定的费率计算，不得调整19.某建设项目，建筑工程费为3000万元，设备及工器具购置费为4000万元，安装工程费为1000万元，工程建设其他费用为1500万元，基本预备费为1000万元，涨价预备费为500万元，建设期利息为800万元，则该项目的静态投资为（）万元。A.9500B.10000C.10500D.1130020.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标〔2013〕44号），下列费用中，属于措施项目费的是（）A.检验试验费B.总承包服务费C.安全文明施工费D.财产保险费21.根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013），关于建筑物地下室的建筑面积计算，说法正确的是（）A.层高不足2.20m的地下室不计算建筑面积B.层高在2.20m及以上的地下室应按全面积计算C.地下室应按其外墙上口外边线所围水平面积计算D.地下室的采光井应计入建筑面积22.关于投标报价的编制，下列说法错误的是（）A.投标人应按招标文件的要求编制投标报价B.投标报价应由投标人或受其委托的工程造价咨询人编制C.投标报价可以低于成本价，但不得高于招标控制价D.投标报价应包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金23.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），关于混凝土工程工程量计算，说法正确的是（）A.现浇混凝土梁按设计图示尺寸以体积计算，扣除梁内钢筋、预埋铁件所占体积B.现浇混凝土板按设计图示尺寸以体积计算，扣除单个面积大于0.3㎡的孔洞所占体积C.现浇混凝土楼梯按设计图示尺寸以水平投影面积计算，不扣除宽度小于500mm的楼梯井D.现浇混凝土雨篷按设计图示尺寸以体积计算24.关于工程预付款的支付与扣回，下列说法正确的是（）A.工程预付款的比例不得低于合同金额的10%，不得高于合同金额的30%B.工程预付款应在开工后一次性支付给承包人C.预付款的扣回方式应由发包人确定，承包人不得提出异议D.预付款的扣回应从承包人获得工程进度款累计总额达到合同总价的10%开始起扣25.某工程合同约定，采用价格指数调整价格差额，其中固定要素比重为0.3，调价要素A、B、C分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3，结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%，则价格调整额为（）A.0.150B.0.175C.0.200D.0.22526.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于合同价款期中支付，下列说法正确的是（）A.发包人应在收到承包人提交的进度款支付申请后14天内完成审核并签发进度款支付证书B.发包人应在签发进度款支付证书后14天内支付进度款C.承包人应在每个计量周期到期后7天内向发包人提交进度款支付申请D.进度款支付比例不应低于期中结算价款总额的80%，不高于90%27.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标〔2013〕44号），下列费用中，属于企业管理费中税金的是（）A.房产税B.营业税C.城市维护建设税D.教育费附加28.根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013），关于建筑物室外楼梯的建筑面积计算，说法正确的是（）A.不计算建筑面积B.按其水平投影面积的1/2计算C.按其结构外围水平面积计算D.按其自然层水平投影面积计算29.关于工程量清单计价下的合同价款调整，下列说法正确的是（）A.当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予调高B.当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调低C.因非承包人原因引起的工程量增减，应按合同约定的方法调整综合单价D.因承包人原因引起的工程量增减，应按合同约定的方法调整综合单价30.某工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元。建设单位在申请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于（）万元。A.100B.200C.600D.100031.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），关于门窗工程工程量计算，说法正确的是（）A.木门按设计图示数量计算，不包括门框B.金属门按设计图示洞口尺寸以面积计算C.门窗套按设计图示尺寸以长度计算D.窗帘盒按设计图示尺寸以体积计算32.关于竣工决算的编制，下列说法正确的是（）A.竣工决算应由承包人编制，发包人审核B.竣工决算应包括竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图和工程造价对比分析四部分C.竣工决算应在竣工验收完成后30天内编制完成D.竣工决算的编制依据不包括工程合同、工程结算文件等33.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于不可抗力事件导致的合同价款调整，下列说法正确的是（）A.承包人的施工机械设备损坏及停工损失，应由发包人承担B.工程所需清理、修复费用，应由承包人承担C.因不可抗力引起工期延误，发包人要求赶工的，赶工费用应由发包人承担D.不可抗力事件发生后，承包人应在14天内向发包人提交索赔报告34.某建设项目，建设期为3年，各年投资计划额如下：第一年投资700万元，第二年投资800万元，第三年投资600万元，年均投资价格上涨率为5%，则该项目建设期间涨价预备费为（）万元。A.105.00B.137.25C.248.00D.256.5535.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标〔2013〕44号），下列费用中，属于人工费的是（）A.管理人员工资B.生产工人高温作业临时津贴C.生产工人退休工资D.生产工人劳动保护费36.根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013），关于建筑物架空走廊的建筑面积计算，说法正确的是（）A.有顶盖的架空走廊按其结构外围水平面积计算B.无顶盖的架空走廊按其水平投影面积的1/2计算C.有顶盖和围护结构的架空走廊按其围护结构外围水平面积计算D.无顶盖和围护结构的架空走廊不计算建筑面积37.关于投标报价的审核，下列说法正确的是（）A.投标报价审核应重点审查总价是否低于成本价B.投标报价审核应重点审查综合单价是否合理C.投标报价审核应采用对比审核法，不得采用全面审核法D.投标报价审核应由招标人委托的工程造价咨询人进行，招标人不得自行审核38.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），关于屋面及防水工程工程量计算，说法正确的是（）A.屋面卷材防水按设计图示尺寸以面积计算，扣除房上烟囱、风帽底座所占面积B.屋面涂膜防水按设计图示尺寸以体积计算C.墙面卷材防水按设计图示尺寸以面积计算，扣除门窗洞口所占面积D.墙面涂膜防水按设计图示尺寸以长度计算39.关于工程价款结算，下列说法正确的是（）A.工程价款结算应按合同约定进行，不得调整B.工程价款结算可以按月结算、分段结算或竣工后一次结算C.发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后28天内完成审核，否则视为认可竣工结算文件D.承包人应在竣工验收合格后28天内提交竣工结算文件40.某工程合同价款为1000万元，约定的预付款比例为20%，主要材料及构配件所占比重为50%，则该工程预付款的起扣点为（）万元。A.200B.400C.600D.80041.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于合同价款争议的解决，下列说法正确的是（）A.发承包双方发生合同价款争议时，应首先通过协商解决B.协商不成的，可以向有关部门申请调解C.调解不成的，可以向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼D.以上说法均正确42.某进口设备，到岸价（CIF）为500万美元，关税税率为20%，增值税税率为13%，美元对人民币汇率为1:7.1。则该设备的增值税税额为（）万元人民币。A.426.00B.478.60C.516.80D.537.5043.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标〔2013〕44号），下列费用中，属于措施项目费中的夜间施工增加费的是（）A.夜间施工照明设备的安拆费B.夜间施工人员的加班工资C.夜间施工安全防护费D.夜间施工降噪费44.根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013），关于建筑物阳台的建筑面积计算，下列说法正确的是（）A.凹阳台按其水平投影面积的1/2计算B.凸阳台按其结构外围水平面积计算C.封闭阳台按其水平投影面积计算D.未封闭阳台按其结构外围水平面积的1/2计算45.关于招标工程量清单的编制，下列说法正确的是（）A.招标工程量清单应由招标人编制，不得委托工程造价咨询人编制B.招标工程量清单应包括分部分项工程项目清单、措施项目清单、其他项目清单、规费项目清单和税金项目清单C.招标工程量清单的准确性和完整性由投标人负责D.招标工程量清单应在招标前15天发布46.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），关于楼地面装饰工程工程量计算，说法正确的是（）A.整体面层按设计图示尺寸以面积计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积B.块料面层按设计图示尺寸以体积计算C.踢脚线按设计图示尺寸以长度计算，不扣除门洞所占长度D.楼梯面层按设计图示尺寸以水平投影面积计算，不扣除楼梯井所占面积47.关于工程变更的确认，下列说法正确的是（）A.工程变更应由发包人提出，承包人不得提出工程变更B.工程变更应由承包人提出，发包人不得提出工程变更C.工程变更应经发承包双方协商一致，并签订变更协议D.工程变更无需经发承包双方协商一致，发包人可以直接下达变更指令48.某建设项目，静态投资为10000万元，建设期为2年，各年投资计划额如下：第一年投资4000万元，第二年投资6000万元，年均投资价格上涨率为5%，则该项目的涨价预备费为（）万元。A.500.00B.512.50C.737.50D.1012.5049.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标〔2013〕44号），下列费用中，属于企业管理费中的办公费的是（）A.办公用房的折旧费B.办公人员的工资C.办公设备的维修费D.办公用水电费50.根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013），关于建筑物雨篷的建筑面积计算，说法正确的是（）A.有柱雨篷按其结构外围水平面积计算B.无柱雨篷按其水平投影面积的1/2计算C.有柱雨篷和无柱雨篷均不计算建筑面积D.有柱雨篷和无柱雨篷均按其水平投影面积计算51.关于投标文件的编制，下列说法正确的是（）A.投标文件应包括投标函、投标报价、施工组织设计等内容B.投标文件应由法定代表人或其委托代理人签字并盖章C.投标文件的编制应符合招标文件的要求D.以上说法均正确52.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），关于墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程工程量计算，说法正确的是（）A.墙面一般抹灰按设计图示尺寸以面积计算，扣除门窗洞口和空圈所占面积B.柱面一般抹灰按设计图示尺寸以体积计算C.隔断按设计图示尺寸以长度计算D.幕墙按设计图示尺寸以体积计算53.关于工程索赔的处理，下列说法正确的是（）A.承包人应在索赔事件发生后28天内向发包人提出索赔意向通知B.承包人应在发出索赔意向通知后28天内向发包人提交索赔报告C.发包人应在收到索赔报告后28天内作出答复D.以上说法均正确54.某工程合同价款为500万元，合同约定采用调值公式进行动态结算，其中固定要素比重为0.3，调价要素分为A、B、C三类，分别占合同总价的比重为0.2、0.3、0.2，结算时价格指数分别增长了10%、15%、20%。则该工程实际结算款为（）万元。A.530.00B.531.50C.532.50D.535.0055.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于招标控制价的投诉与处理，下列说法正确的是（）A.投标人对招标控制价有异议的，应在开标前5天向招投标监督机构或工程造价管理机构投诉B.投诉人投诉时，应提交书面投诉书，并加盖单位公章C.工程造价管理机构应在收到投诉书后10天内完成复查D.复查结论与原招标控制价误差超过±3%的，应责成招标人改正56.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标〔2013〕44号），下列费用中，属于措施项目费中的安全文明施工费的是（）A.环境保护费B.临时设施费C.安全施工费D.以上说法均正确57.根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013），关于建筑物楼梯间的建筑面积计算，说法正确的是（）A.楼梯间按其结构外围水平面积计算B.楼梯间按其自然层水平投影面积计算C.楼梯间不计算建筑面积D.楼梯间按其水平投影面积的1/2计算58.关于工程量清单的计价原则，下列说法正确的是（）A.工程量清单计价应采用综合单价法B.综合单价应包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润C.规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用D.以上说法均正确59.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），关于天棚工程工程量计算，说法正确的是（）A.天棚抹灰按设计图示尺寸以面积计算，扣除间壁墙、垛、柱所占面积B.天棚吊顶按设计图示尺寸以面积计算，扣除单个面积大于0.3㎡的孔洞所占面积C.天棚吊顶中的灯带按设计图示尺寸以体积计算D.天棚吊顶中的送风口按设计图示尺寸以长度计算60.关于工程价款的支付，下列说法正确的是（）A.发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后28天内支付竣工结算款B.发包人逾期支付竣工结算款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付违约金C.承包人应在收到竣工结算款后14天内将竣工工程交付发包人D.以上说法均正确二、多项选择题（共20题，每题2分，每题的备选项中有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列费用中，属于分部分项工程费的有（）A.人工费B.材料费C.施工机具使用费D.企业管理费E.规费2.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标〔2013〕44号），下列费用中，属于规费的有（）A.养老保险费B.失业保险费C.医疗保险费D.住房公积金E.工程排污费3.根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013），下列项目中，应计算建筑面积的有（）A.建筑物的阳台B.建筑物的室外楼梯C.建筑物内的管道井D.建筑物的采光井E.建筑物的地下室4.关于招标控制价的编制，下列说法正确的有（）A.招标控制价应根据招标文件中的工程量清单和有关要求编制B.招标控制价应依据国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法编制C.招标控制价应考虑市场价格波动因素，合理确定价格D.招标控制价应在招标文件中公布，且不得上调或下浮E.招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核5.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于暂列金额的说法，正确的有（）A.暂列金额应由招标人根据工程特点，按有关计价规定估算B.暂列金额应包括在签约合同价内，由发包人掌握使用C.暂列金额可以用于施工中发生的工程变更的费用支付D.暂列金额可以用于施工过程中索赔、现场签证确认的费用支付E.暂列金额在工程竣工结算时应全部归发包人所有6.关于工程变更的价款调整，下列说法正确的有（）A.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价B.已标价工程量清单中没有适用于变更工程项目，但有类似项目的，可参照类似项目的单价C.已标价工程量清单中没有适用也没有类似变更工程项目的，应由承包人提出新的单价，经发包人确认后执行D.已标价工程量清单中没有适用也没有类似变更工程项目的，应由发包人提出新的单价，经承包人确认后执行E.因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付7.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），关于预制钢筋混凝土桩工程量计算，说法正确的有（）A.打桩按设计图示尺寸以桩长（包括桩尖）计算B.接桩按设计图示尺寸以接头数量计算C.送桩按设计图示尺寸以桩长计算D.预制桩尖按设计图示尺寸以体积计算E.打桩按设计图示尺寸以根数计算8.关于竣工结算的编制与审核，下列说法正确的有（）A.竣工结算应由承包人编制，发包人审核B.竣工结算文件应包括竣工结算报表、竣工结算编制说明、竣工图纸等C.竣工结算审核应采用全面审核法，不得采用重点审核法D.竣工结算审核过程中，发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后28天内完成审核E.竣工结算审核过程中，承包人应配合发包人进行审核工作9.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于索赔费用的计算，下列说法正确的有（）A.人工费索赔包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等B.材料费索赔应包括材料原价、运杂费和采购保管费C.机械费索赔中，自有机械按台班折旧费计算，租赁机械按台班租金计算D.管理费索赔应按照合同约定的费率计算，不得调整E.利润索赔应按照合同约定的利润率计算，不得调整10.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标〔2013〕44号），下列费用中，属于措施项目费的有（）A.安全文明施工费B.夜间施工增加费C.二次搬运费D.冬雨季施工增加费E.已完工程及设备保护费11.根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013），关于建筑物地下室的建筑面积计算，说法正确的有（）A.层高不足2.20m的地下室应按1/2面积计算B.层高在2.20m及以上的地下室应按全面积计算C.地下室应按其外墙上口外边线所围水平面积计算D.地下室的采光井应计入建筑面积E.地下室的外墙防潮层应计入建筑面积12.关于投标报价的编制，下列说法正确的有（）A.投标人应按招标文件的要求编制投标报价B.投标报价应由投标人或受其委托的工程造价咨询人编制C.投标报价可以低于成本价，但不得高于招标控制价D.投标报价应包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金E.投标人应根据自身的技术、管理水平确定综合单价13.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），关于混凝土工程工程量计算，说法正确的有（）A.现浇混凝土梁按设计图示尺寸以体积计算，扣除梁内钢筋、预埋铁件所占体积B.现浇混凝土板按设计图示尺寸以体积计算，扣除单个面积大于0.3㎡的孔洞所占体积C.现浇混凝土楼梯按设计图示尺寸以水平投影面积计算，不扣除宽度小于500mm的楼梯井D.现浇混凝土雨篷按设计图示尺寸以体积计算E.现浇混凝土柱按设计图示尺寸以体积计算14.关于工程预付款的支付与扣回，下列说法正确的有（）A.工程预付款的比例不得低于合同金额的10%，不得高于合同金额的30%B.工程预付款应在开工后一次性支付给承包人C.预付款的扣回方式应由发承包双方在合同中约定D.预付款的扣回应从承包人获得工程进度款累计总额达到合同总价的10%开始起扣E.预付款的扣回应在竣工结算时一次性扣回15.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于合同价款期中支付，下列说法正确的有（）A.发包人应在收到承包人提交的进度款支付申请后14天内完成审核并签发进度款支付证书B.发包人应在签发进度款支付证书后14天内支付进度款C.承包人应在每个计量周期到期后7天内向发包人提交进度款支付申请D.进度款支付比例不应低于期中结算价款总额的80%，不高于90%E.发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付违约金16.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标〔2013〕44号），下列费用中，属于企业管理费的有（）A.管理人员工资B.办公费C.差旅交通费D.固定资产使用费E.劳动保护费17.根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013），关于建筑物室外楼梯的建筑面积计算，说法正确的有（）A.室外楼梯应按其水平投影面积计算B.室外楼梯应按其水平投影面积的1/2计算C.室外楼梯的建筑面积应并入所依附建筑物的建筑面积D.室外楼梯的建筑面积应单独计算E.室外楼梯不计算建筑面积18.关于工程量清单计价下的合同价款调整，下列说法正确的有（）A.当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予调低B.当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高C.因非承包人原因引起的工程量增减，应按合同约定的方法调整综合单价D.因承包人原因引起的工程量增减，应按合同约定的方法调整综合单价E.工程量增减超过15%时，应调整综合单价19.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），关于门窗工程工程量计算，说法正确的有（）A.木门按设计图示数量计算，包括门框B.金属门按设计图示洞口尺寸以面积计算C.门窗套按设计图示尺寸以面积计算D.窗帘盒按设计图示尺寸以长度计算E.窗台板按设计图示尺寸以长度计算20.关于竣工决算的编制，下列说法正确的有（）A.竣工决算应由发包人编制，承包人审核B.竣工决算应包括竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图和工程造价对比分析四部分C.竣工决算应在竣工验收完成后30天内编制