广元市2026年住房和城乡建设领域现场专业人员培训考试(监理员)题库及答案

广元市2026年住房和城乡建设领域现场专业人员培训考试(监理员)题库及答案一、单项选择题（共40题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告（）。A.建设单位B.设计单位C.勘察单位D.建设行政主管部门2.监理员在监理工作中，属于专业监理工程师的（）。A.决策者B.助手C.上级D.监督者3.施工组织设计（方案）交底应由（）组织并进行交底。A.项目经理B.项目总工程师C.专业监理工程师D.总监理工程师4.在工程网络计划中，某项工作的最早开始时间与其紧后工作的最早开始时间之间的差值称为该工作的（）。A.总时差B.自由时差C.时间间隔D.持续时间5.钢筋混凝土结构中，HRB400钢筋的抗拉强度设计值为（）。A.210N/mm²B.300N/mm²C.360N/mm²D.435N/mm²6.见证取样是在建设单位或工程监理单位人员的见证下，由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料现场取样，并送至（）进行检测。A.施工单位实验室B.建设单位指定的实验室C.具有相应资质的第三方检测机构D.质量监督站实验室7.监理日记应由（）每日填写。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理员D.资料员8.检验批的质量验收应由（）组织项目专业质量检查员等进行验收。A.项目经理B.项目技术负责人C.专业监理工程师D.总监理工程师9.某工程基础混凝土浇筑过程中，因突发停电导致混凝土浇筑中断超过初凝时间，恢复供电后，施工单位未经监理同意直接继续浇筑，监理员发现后应（）。A.责令施工单位立即停止施工，并报告专业监理工程师B.视而不见，继续旁站C.要求施工单位加速浇筑以弥补时间D.亲自指挥施工单位如何浇筑10.建筑工程施工质量验收中，主控项目是指对检验批的基本质量起（）的检验项目。A.参考作用B.统计作用C.决定性作用D.辅助作用11.深基坑工程开挖深度超过（）的专项施工方案，应当组织专家进行论证。A.3米B.4米C.5米D.6米12.钢筋机械连接接头试验时，同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头，以（）为一个验收批进行检验。A.200个B.300个C.400个D.500个13.在投资控制中，建筑安装工程费按照费用构成要素划分，不包括（）。A.人工费B.材料费C.施工机具使用费D.预备费14.监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，完成后必须经（）审核批准。A.建设单位项目负责人B.监理单位技术负责人C.总监理工程师D.当地建设行政主管部门15.工程变更无论由谁提出，均需经过（）审查同意后，方可由原设计单位出具设计变更文件。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.监理单位会同建设单位16.采用全站仪进行坐标测量时，输入的测站坐标和后视坐标的目的是为了（）。A.确定仪器高B.确定棱镜高C.建立坐标系的定向D.计算高差17.建筑工程施工中，对进场的水泥必须进行复验，复验的主要指标是（）。A.抗压强度、抗折强度、安定性、凝结时间B.抗压强度、抗折强度、密度、细度C.安定性、凝结时间、烧失量、不溶物D.细度、密度、比表面积、标准稠度用水量18.砌体工程施工中，某填充墙墙体长度大于（）时，应在墙长中部设置构造柱。A.4mB.5mC.6mD.8m19.防水混凝土的配合比应符合规定，其中抗渗等级应满足设计要求，且防水混凝土的抗渗等级不应小于（）。A.P4B.P6C.P8D.P1020.在进度控制中，如果非关键工作延误的时间超过了其总时差，则该非关键工作将转变为（）。A.持续时间最短的工作B.自由时差为零的工作C.关键工作D.平行工作21.监理工作中，旁站监理记录表需要由（）签字确认。A.旁站监理人员和施工单位质检员B.总监理工程师和项目经理C.专业监理工程师和施工员D.建设单位代表和监理员22.钢筋混凝土工程中，对进场钢筋进行力学性能检验时，每批应由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成，重量通常不大于（）。A.30tB.60tC.80tD.100t23.建筑工程施工质量验收统一标准规定，分部工程应由（）组织验收。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.施工单位项目技术负责人24.某混凝土试块的抗压强度代表值确定时，若三个试块的最大值或最小值与中间值之差均超过中间值的（），则该组试块的强度不应作为评定的依据。A.10%B.15%C.20%D.25%25.安全事故发生后，施工单位应当在（）小时内向当地建设行政主管部门报告。A.1B.2C.3D.426.监理单位在审查施工单位的安全生产管理体系时，不属于审查重点的是（）。A.安全生产许可证B.项目经理的执业资格证书C.特种作业人员的特种作业操作资格证书D.施工单位工人的学历证明27.脚手架搭设中，剪刀撑的设置必须符合规范要求，其中高度在24m以下的单、双排脚手架，必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑，并应由底至顶连续设置，中间各道剪刀撑之间的净距不应大于（）。A.9mB.12mC.15mD.18m28.在工程量清单计价模式下，措施项目费中的安全文明施工费属于（）。A.不可竞争费B.可竞争费C.暂列金额D.暂估价29.某建设工程采用固定总价合同，在施工过程中发生通货膨胀导致材料价格大幅上涨，施工单位面临亏损风险，此风险应由（）承担。A.建设单位B.施工单位C.供需双方共同D.监理单位30.监理工作中的“三控两管一协调”中的“两管”是指（）。A.合同管理和信息管理B.质量管理和安全管理C.成本管理和进度管理D.安全管理和环境管理31.混凝土浇筑完毕后，应在（）内对混凝土进行覆盖并保湿养护。A.6hB.12hC.24hD.48h32.建筑工程中，地下室防水工程混凝土主体结构的厚度不应小于（）。A.200mmB.250mmC.300mmD.350mm33.建设工程监理规范规定，监理日志应记录监理工作及施工进展情况，日志内容应准确、完整，并由（）签字。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理员D.监理人员34.高强螺栓连接副进场后，应检验其（）。A.扭矩系数和紧固轴力B.抗滑移系数和抗拉强度C.屈服强度和伸长率D.硬度和冷弯性能35.某工程在竣工验收时发现个别房间地面瓷砖有空鼓现象，按照验收标准，此质量问题应判定为（）。A.合格B.不合格，需返修处理C.不合格，需返工处理D.不合格，需报废处理36.施工单位在隐蔽工程隐蔽前，应提前（）小时书面通知项目监理机构进行验收。A.12B.24C.36D.4837.建筑节能工程施工质量验收中，外墙保温材料的（）必须符合设计要求。A.颜色B.导热系数C.尺寸规格D.表面平整度38.某监理员在巡视过程中发现模板支撑体系未按专项方案搭设，存在重大安全隐患，此时监理员的处置方式正确的是（）。A.立即要求施工人员按方案搭设B.报告专业监理工程师或总监理工程师签发工程暂停令C.帮助施工人员修改专项方案D.罚款并责令立即整改39.在双代号网络计划中，关键线路是指（）。A.线路上各项工作持续时间最短的线路B.线路上各项工作持续时间最长的线路C.线路上各项工作自由时差最大的线路D.线路上各项工作总时差最小的线路40.建筑安装工程费用中，税金不包括（）。A.增值税B.城市维护建设税C.教育费附加D.企业所得税二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.下列属于专业监理工程师岗位职责的有（）。A.负责编制本专业的监理实施细则B.负责本专业监理工作的具体实施C.参与审核分包单位资格D.负责进场工程材料、构配件和设备的平行检验E.负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收2.监理实施细则应包含的内容有（）。A.专业工程特点B.监理工作流程C.监理工作控制要点及目标值D.监理工作方法及措施E.监理规划3.项目监理机构在处理工程变更时，应遵循的程序包括（）。A.建设单位提出变更时，应将变更要求交由设计单位出具变更图纸B.施工单位提出变更时，应专业监理工程师审查后报总监理工程师C.总监理工程师组织专业监理工程师对变更费用及工期影响进行评估D.总监理工程师签发工程变更单E.施工单位无论何种变更均可直接实施，事后报监理备案4.建筑工程施工质量验收时，检验批合格质量应符合的规定包括（）。A.主控项目的质量经抽样检验合格B.一般项目的质量经抽样检验合格C.具有完整的施工操作依据、质量检查记录D.质量验收记录完整E.主要使用功能的抽查结果符合相关专业验收规范的规定5.在进度控制中，属于施工单位申报工程延期的正当理由有（）。A.建设单位未按时提供施工场地B.施工单位自身机械故障导致停工C.不可抗力（如地震、特大暴雨）导致工程受损D.设计变更导致工程量增加E.施工单位资金周转困难导致材料未按时进场6.下列必须实施旁站监理的工程关键部位或工序包括（）。A.土方回填B.混凝土灌注桩浇筑C.防水混凝土浇筑D.普通砌体工程砌筑E.梁柱节点钢筋隐蔽7.施工现场临时用电系统中，必须符合“三级配电两级保护”的要求，其中两级保护指的是（）。A.总配电箱中的漏电保护器B.分配电箱中的漏电保护器C.开关箱中的漏电保护器D.变压器处的漏电保护器E.末端用电设备处的漏电保护器8.在混凝土结构工程中，钢筋代换必须遵循的原则有（）。A.等强度代换B.等面积代换C.必须征得设计单位同意D.必须符合抗裂、挠度要求E.施工单位可自行决定代换9.塔式起重机在安装、拆卸和使用过程中，必须严格遵守的安全规定有（）。A.必须有专项施工方案B.安装拆卸必须由取得相应资质的单位承担C.安装后必须进行检测和验收D.塔吊司机只要持身份证即可上岗E.严禁塔吊超载作业10.建设工程监理合同的内容一般包括（）。A.监理范围和监理目标B.监理人的权利和义务C.委托人的权利和义务D.监理报酬及支付方式E.施工总承包合同11.钢筋混凝土结构工程中，后浇带的设置和施工应符合的要求有（）。A.后浇带的宽度一般为800-1000mmB.后浇带应在其两侧混凝土龄期达到设计要求后再进行浇筑C.后浇带混凝土的强度等级应比两侧混凝土提高一级D.后浇带混凝土应采用微膨胀混凝土E.后浇带浇筑前，必须清理干净并充分湿润12.工程项目竣工预验收由总监理工程师组织，主要参加人员包括（）。A.建设单位项目负责人B.施工单位项目经理C.专业监理工程师D.设计单位项目负责人E.勘察单位项目负责人13.工程造价控制中，监理机构在工程计量与支付时应核对的内容包括（）。A.工程计量的项目是否为已完成且质量合格的工程B.工程计量的数量是否与施工图纸和规范相符C.施工单位提交的工程款支付申请表格式是否正确D.建设单位的资金到位情况E.变更及索赔费用的审批手续是否齐全14.导致工程质量问题的常见施工因素包括（）。A.违背建设程序B.工程地质勘察失误C.施工工艺不合理D.建筑材料不合格E.施工人员缺乏技术培训15.建筑节能工程中，属于围护结构节能的有（）。A.墙体节能工程B.门窗节能工程C.屋面节能工程D.供暖节能工程E.地面节能工程16.建设工程监理的组织形式通常包括（）。A.直线制监理组织B.职能制监理组织C.直线职能制监理组织D.矩阵制监理组织E.网络制监理组织17.关于高处作业的安全管理，下列说法正确的有（）。A.高处作业人员必须系安全带B.临边洞口必须设置防护栏杆或盖板C.移动式操作平台面积不宜超过10m²D.遇有六级以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业E.脚手架作业层必须设置挡脚板18.监理文件档案资料的管理要求有（）。A.及时收集B.分类整理C.真实准确D.专人负责E.事后编制19.在施工合同争议解决方式中，常见的有（）。A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼E.罢工20.地下防水工程中，适用于结构主体防水的卷材有（）。A.SBS改性沥青防水卷材B.高分子防水卷材C.自粘聚合物改性沥青防水卷材D.石油沥青纸胎油毡E.聚乙烯丙纶复合防水卷材三、判断题（共20题，每题0.5分，正确的打“√”，错误的打“×”）1.监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务，对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查，给建设单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。（）2.建设单位在领取施工许可证前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。（）3.总监理工程师有权代表建设单位直接向施工单位下达设计变更指令。（）4.见证取样的试块、试件送检时，必须有监理人员的见证记录和封样标识，检测机构接收时应核对见证人员身份及封样完整性。（）5.在网络计划中，关键线路是唯一的，且所有工作的总时差均为零。（）6.钢筋混凝土构件的混凝土强度达到设计值的100%前，严禁在其上踩踏或安装模板及支架。（）7.建设工程监理费属于工程前期费用，应纳入工程概算。（）8.检验批的质量验收记录应由施工项目专业质量检查员填写，监理工程师组织验收。（）9.搅拌混凝土时，当水泥进场时间超过三个月，应进行复验，并按复验结果使用。（）10.高处作业是指凡在坠落高度基准面2米及以上有可能坠落的高处进行的作业。（）11.发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人，不得隐瞒不报、谎报或者迟报。（）12.在进度控制中，如果实际进度超前于计划进度，监理工程师绝对无需干预，这是好事。（）13.暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更等。（）14.砌体工程施工中，不同品种的砖不得在同一楼层混砌。（）15.对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程，应在全部工程完工后统一进行抽样检验。（）16.工程暂停令只能由总监理工程师签发，专业监理工程师和监理员无权签发。（）17.施工单位采购的建筑材料、建筑构配件和设备，只要生产厂家有合格证，进场后就不再需要检验，可以直接使用。（）18.在工程网络计划执行过程中，如果某项非关键工作实际进度拖延的时间超过了其总时差，则原关键线路必定发生改变。（）19.监理日志应由监理员独立填写，总监理工程师无需审查。（）20.防水混凝土施工中，可以通过适当增加水灰比来提高混凝土的流动性，从而保证防水质量。（）四、案例分析题（共4题，每题15分，共60分。要求计算的部分需列出计算过程）案例一：某住宅楼工程，建筑面积为12000㎡，框架剪力墙结构，地上18层，地下1层。建设单位通过公开招标选择了施工总承包单位，并委托某监理单位实施施工阶段监理。在施工过程中发生如下事件：事件1：基础工程施工中，施工单位在进行土方回填时，监理员发现施工单位未按照规范要求进行分层夯实，而是直接将土方一次性填筑至设计标高。事件2：在主体结构二层柱混凝土浇筑完毕后，施工单位未经监理验收，直接进行了二层梁板模板的安装。事件3：在工程竣工验收前，施工单位将所有监理档案资料自行收集后直接移交给建设单位，未经过项目监理机构整理和审查。问题：1.针对事件1，监理员应采取何种措施？说明土方回填的正确施工工艺。2.针对事件2，项目监理机构应如何处理该违规行为？3.指出事件3中的不妥之处，并说明监理文件档案归档的正确程序。案例二：某综合楼工程，合同工期为20个月。施工合同中约定，由于施工单位原因导致的工期延误，每天罚款2000元；由于建设单位原因导致的工期延误，每天补偿3000元。在施工过程中发生以下事件：事件1：在基础施工阶段，建设单位未能按时提供施工场地，导致施工单位无法正常开工，延误工期15天。事件2：在主体结构施工阶段，施工单位自身管理不善，导致某关键工作延误工期10天。事件3：在装饰装修阶段，发生特大暴雨（不可抗力），导致工程停工20天，现场部分已完工程受损，修复费用需10万元。问题：1.针对事件1，施工单位是否有权提出工期和费用索赔？说明理由。2.针对事件2，施工单位应承担什么责任？计算应扣罚的金额。3.针对事件3，因不可抗力导致的停工20天，工期是否可以顺延？修复已完工程的10万元费用由谁承担？4.综合上述事件，该项目最终的实际工期比合同工期延误了多少天？（假设各事件为先后发生）案例三：某厂房工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同。工程量清单中某项钢筋混凝土独立基础工程量为500，综合单价为600元在施工过程中，发生如下情况：事件1：经实际计量，该钢筋混凝土独立基础的实际工程量为600。事件2：施工单位在采购钢筋时，发现某批次钢筋进场复验抗拉强度不合格。问题：1.根据事件1，计算该项钢筋混凝土独立基础的结算价款。（列出计算过程，采用LaTex公式）2.针对事件2，监理机构对不合格钢筋应如何处理？处理程序是什么？案例四：某市政务中心大楼工程，地上20层，地下2层，基坑开挖深度为12米。施工单位编制了深基坑支护及土方开挖专项施工方案。在施工过程中发生如下事件：事件1：专项施工方案编制完成后，施工单位项目技术负责人审核签字后即组织现场施工，未经过专家论证。事件2：在基坑开挖过程中，监理员在巡视时发现基坑周边出现了明显的裂缝，且坑边地面有沉降迹象，随时有坍塌的危险。事件3：在屋面防水工程中，施工单位采用SBS改性沥青防水卷材，监理员进行旁站时发现施工方在雨天进行了防水卷材的铺贴施工。问题：1.指出事件1中的不妥之处，并说明正确的做法。深基坑工程专项施工方案的专家论证应由谁组织？参加专家论证会的有哪些人员？2.针对事件2，监理员应立即采取哪些紧急措施？3.结合事件3，说明卷材防水屋面施工的环境气候要求。参考答案及解析一、单项选择题1.【答案】A【解析】工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。2.【答案】B【解析】监理员属于专业监理工程师的助手，在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作，主要负责旁站、巡视等工作。3.【答案】B【解析】施工组织设计（方案）交底通常由项目总工程师（技术负责人）组织并向项目管理人员及作业班组进行交底。4.【答案】B【解析】自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间，即最早开始时间与紧后工作最早开始时间之间的差值。5.【答案】C【解析】根据混凝土结构设计规范，HRB400钢筋的抗拉强度设计值为360N/mm²。6.【答案】C【解析】见证取样必须送至具有相应资质的第三方检测机构进行检测，以保证检测结果的公正性和客观性。7.【答案】C【解析】监理日记应由监理员每日填写，记录当天的天气、施工情况、监理工作情况及发现的问题。8.【答案】C【解析】检验批的质量验收应由专业监理工程师组织项目专业质量检查员等进行验收。9.【答案】A【解析】混凝土浇筑中断超过初凝时间会形成冷缝，未经监理同意继续浇筑属于违规，监理员应责令停工并报告专业监理工程师。10.【答案】C【解析】主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目，必须全部符合要求。11.【答案】C【解析】根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，开挖深度超过5米的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程属于超过一定规模的危大工程，需专家论证。12.【答案】D【解析】钢筋机械连接接头以500个为一个验收批进行检验与验收。13.【答案】D【解析】建筑安装工程费按费用构成要素划分为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金。预备费属于建设工程总造价的组成部分，不属于建安工程费。14.【答案】B【解析】监理规划编制完成后必须经监理单位技术负责人审核批准。15.【答案】D【解析】工程变更均需经监理单位审查，并由建设单位同意后，由原设计单位出具设计变更文件。16.【答案】C【解析】全站仪输入测站坐标和后视坐标是为了建立坐标系和定向，使得仪器能够进行坐标放样和测量。17.【答案】A【解析】水泥进场复验的主要指标为抗压强度、抗折强度、安定性和凝结时间。18.【答案】B【解析】填充墙墙体长度大于5m时，应在墙长中部设置混凝土构造柱，以增强墙体的整体稳定性。19.【答案】B【解析】防水混凝土的抗渗等级不得小于P6。20.【答案】C【解析】非关键工作延误时间超过其总时差，将导致总工期延长，该工作将转变为关键工作，原关键线路也可能改变。21.【答案】A【解析】旁站监理记录表需要旁站监理人员和施工单位现场质检员共同签字确认，以确保记录的真实性和有效性。22.【答案】B【解析】钢筋进场力学性能检验，每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成，重量不大于60t。23.【答案】B【解析】分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术、质量负责人等进行验收。24.【答案】B【解析】当三个试块中的最大值或最小值与中间值之差均超过中间值的15%时，该组试块的强度不应作为评定依据。25.【答案】A【解析】安全事故发生后，施工单位应当在1小时内向当地建设行政主管部门报告。26.【答案】D【解析】审查重点为安全资质、特种作业人员资格等，不包括工人的学历证明。27.【答案】C【解析】24m以下的脚手架，中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m。28.【答案】A【解析】安全文明施工费属于不可竞争费，必须按规定足额计取并专款专用。29.【答案】B【解析】固定总价合同中，物价上涨风险一般由施工单位承担，除非合同另有约定。30.【答案】A【解析】“两管”指的是合同管理和信息管理。31.【答案】B【解析】混凝土浇筑完毕后，应在12h内对混凝土进行覆盖并保湿养护。32.【答案】B【解析】防水混凝土主体结构厚度不应小于250mm。33.【答案】D【解析】监理日志由监理人员填写。34.【答案】A【解析】高强螺栓连接副进场后，应检验其扭矩系数和紧固轴力（或预拉力）。35.【答案】B【解析】空鼓属于不合格项，但无需整体报废或返工，进行局部返修处理即可。36.【答案】D【解析】施工单位在隐蔽工程隐蔽前，应提前48小时书面通知项目监理机构进行验收。37.【答案】B【解析】外墙保温材料的导热系数直接影响节能效果，必须符合设计要求。38.【答案】B【解析】发现重大安全隐患，监理员无权直接指挥或罚款，应立即报告，由总监签发工程暂停令。39.【答案】B【解析】关键线路是指线路上各项工作持续时间最长的线路。40.【答案】D【解析】税金包括增值税、城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加。企业所得税不属于建安工程费中的税金。二、多项选择题1.【答案】A,B,C,D,E【解析】以上均为专业监理工程师的职责。监理员主要负责现场旁站和巡视，无权编制细则和组织验收。2.【答案】A,B,C,D【解析】监理实施细则包含专业工程特点、监理工作流程、控制要点及目标值、监理工作方法及措施。3.【答案】A,B,C,D【解析】E选项错误，任何工程变更必须经过监理审核和设计出具文件，施工单位不得自行实施。4.【答案】A,B,C【解析】检验批合格规定为主控项目合格、一般项目合格、具有完整操作依据和质量检查记录。5.【答案】A,C,D【解析】B、E选项属于施工单位自身原因，不能作为工程延期和索赔的正当理由。6.【答案】A,B,C,E【解析】普通砌筑不属于关键部位，无需旁站。7.【答案】A,C【解析】三级配电两级保护指的是总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电；总配电箱和开关箱两级漏电保护。8.【答案】A,B,C,D【解析】钢筋代换必须征得设计单位同意，施工单位无权自行代换。9.【答案】A,B,C,E【解析】塔吊司机必须持特种作业操作证上岗，仅持身份证不能上岗。10.【答案】A,B,C,D【解析】施工总承包合同属于建设单位与施工单位的合同，不属于监理合同内容。11.【答案】A,B,C,D,E【解析】以上均符合后浇带的设置和施工规范要求。12.【答案】B,C【解析】竣工预验收由总监理工程师组织，各专业监理工程师参加，施工单位项目经理及相关人员参加。13.【答案】A,B,C,E【解析】建设单位的资金到位情况不属于监理机构在计量支付时核对的内容。14.【答案】A,C,D,E【解析】工程地质勘察失误属于勘察设计阶段因素，不属于施工因素。15.【答案】A,B,C,E【解析】围护结构节能包括墙体、门窗、屋面、地面节能。供暖属于设备节能。16.【答案】A,B,C,D【解析】监理组织形式通常包括直线制、职能制、直线职能制和矩阵制。17.【答案】A,B,C,D,E【解析】选项均符合高处作业的安全管理要求。18.【答案】A,B,C,D【解析】监理资料应随工程进度及时收集、整理，不得事后编制。19.【答案】A,B,C,D【解析】罢工不属于合法的争议解决方式。20.【答案】A,B,C,E【解析】石油沥青纸胎油毡已被淘汰，不适用于结构主体防水。三、判断题1.【答案】√【解析】《建筑法》规定，监理单位不履行义务造成损失的，应承担赔偿责任。2.【答案】√【解析】建设单位在领取施工许可证前，应当办理工程质量监督手续。3.【答案】×【解析】总监理工程师无权代表建设单位直接下达设计变更指令，变更需经设计单位同意并出具文件。4.【答案】√【解析】见证取样必须有见证记录和封样标识，检测机构需核对。5.【答案】×【解析】关键线路可能不止一条，但关键线路上所有工作的总时差均为零（当计算工期等于计划工期时）。6.【答案】×【解析】在混凝土强度达到1.2MPa前，不得在其上踩踏或安装模板及支架。7.【答案】√【解析】监理费属于工程建设其他费，应纳入工程概算。8.【答案】√【解析】检验批由施工项目专业质量检查员填写，专业监理工程师组织验收。9.【答案】√【解析】水泥进场超过三个月，应进行复验并按复验结果使用。10.【答案】√【解析】坠落高度基准面2米及以上即为高处作业。11.【答案】√【解析】事故报告必须及时、准确，不得隐瞒、谎报或迟报。12.【答案】×【解析】实际进度过度超前可能带来资金支付压力或资源调配问题，监理工程师需评估其影响并报告建设单位。13.【答案】√【解析】暂列金额的定义即为不可预见及变更所需费用。14.【答案】×【解析】不同品种的砖在满足规范条件下可以在同一楼层混砌，但需满足抗震等构造要求。15.【答案】×【解析】涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应在分部工程验收时进行见证抽样检验，而非全部完工后统一检验。16.【答案】√【解析】工程暂停令必须由总监理工程师签发。17.【答案】×【解析】无论是否有合格证，进场材料均需进行检验（复验），合格后方可使用。18.【答案】×【解析】非关键工作延误超过总时差，原关键线路可能改变，但不是必定改变，取决于该延误是否导致总工期延长以及是否形成新的最长线路。19.【答案】×【解析】监理日志由监理员填写，总监理工程师应定期审查。20.【答案】×【解析】防水混凝土严禁通过增加水灰比来提高流动性，水灰比过大将严重影响防水质量。四、案例分析题案例一【解析】1.（1）措施：监理员应立即责令施工单位停止施工，要求其返工整改，并报告专业监理工程师。必要时由总监理工程师签发《监理通知单》或《工程暂停令》。（2）土方回填正确工艺：基底清理（清除杂物、积水）→分层铺摊（根据压实机械确定每层铺土厚度，一般不大于300mm）→分层压实（按规范及设计要求进行夯实或碾压）→分层检验压实系数→循环铺筑至设计标高。2.处理违规行为：项目监理机构应立即下达《监理通知单》或《工程暂停令》，责令施工