漯河市2026年电力工程造价从业人员专业能力评价考试(电力工程建设管理)全真题库含答案

漯河市2026年电力工程造价从业人员专业能力评价考试(电力工程建设管理)全真题库含答案一、单项选择题（共40题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.在电力工程造价管理中，下列费用中不属于建筑安装工程费中“材料费”的是（）。A.原价B.运杂费C.采购及保管费D.施工机械使用费2.根据《电力建设工程概算定额》，变压器安装定额中未包括的内容是（）。A.本体安装B.就地控制柜安装C.变压器干燥D.二次灌浆3.某送电线路工程位于漯河市，若该工程涉及部分山区地形，在进行土石方工程量计算时，其地形增加系数的计取基础是（）。A.人工费B.材料费C.机械费D.人工费与机械费之和4.电力工程基本预备费的计算基数是（）。A.建筑安装工程费B.设备购置费C.静态投资D.动态投资5.在工程量清单计价模式下，投标人报价时不得进行竞争的费用是（）。A.措施项目费B.规费和税金C.企业管理费D.利润6.某变电站工程，设计图示钢筋用量为120吨，施工损耗率为3%，钢筋定额损耗已包含在综合单价中，则按清单计价规范，发包人应按（）吨支付钢筋价款。A.120B.123.6C.116.4D.120.367.输电线路工程中，导线架设的计量单位通常是（）。A.吨B.米C.千米D.根8.电力工程竣工决算中，能够反映建设项目实际造价和投资效果的文件是（）。A.竣工结算B.竣工决算C.施工图预算D.投资估算9.根据《建设工程工程量清单计价规范》，某电力项目工程量偏差超过15%，且引起措施项目相关变化，若合同没有约定，正确的处理方式是（）。A.措施项目费一律不予调整B.措施项目费按实际发生调整C.措施项目费按比例调整D.措施项目费由发包人承担10.电力建设项目中，关于设备购置费的构成，正确的是（）。A.设备原价+设备运杂费B.设备原价+设备运输费C.设备出厂价+设备保管费D.设备到岸价+设备保管费11.某电缆敷设工程，电缆设计长度为1000米，定额损耗率为1%，在计算电缆材料费时，其材料用量应为（）米。A.1000B.1010C.990D.100112.电力工程造价信息管理中，未标明单价的暂列金额由（）确定。A.招标人B.投标人C.监理人D.设计人13.项目经济评价中，财务内部收益率（FIRR）的经济含义是使项目计算期内净现金流量现值累计为零时的（）。A.利息率B.折现率C.收益率D.通货膨胀率14.在电力工程招投标中，招标人要求投标人提交投标保证金的，其金额一般不得超过招标项目估算价的（）。A.1%B.2%C.3%D.5%15.以下关于工程变更的说法，错误的是（）。A.承包人提出的合理化建议导致工程变更，发包人可从中获得收益B.工程变更导致已标价工程量清单中某项单价变化超过15%时，应调整单价C.工程变更指令必须由发包人发出D.监理人可在发包人授权范围内发出工程变更16.某电力工程设备安装合同价为500万元，预付款比例为20%，主要材料占比60%，则预付款的起扣点为（）万元。A.100B.200C.333.33D.40017.依据《电力建设工程预算定额》，下列不属于辅助项目工程费的是（）。A.施工降水费B.大型土石方开挖C.施工围堰费D.设备单体调试费18.发包人在收到承包人提交的竣工结算文件后，约定期限内不答复的，按照相关法律规定，该竣工结算文件（）。A.需重新提交B.视为认可C.由造价管理部门审核D.由法院裁决19.电力工程中，杆塔基础混凝土浇筑的定额消耗量包含（）。A.设计图纸工程量B.施工损耗量C.检验试验损耗量D.上述三项之和20.在建设项目总投资中，不属于动态投资部分的是（）。A.建设期利息B.价差预备费C.基本预备费D.汇率变动费用21.下列关于电力工程概算定额与预算定额的表述，正确的是（）。A.概算定额是预算定额的合并与扩大B.预算定额是概算定额的合并与扩大C.两者定额水平不一致，概算定额略低D.两者项目划分完全相同22.电力工程量清单项目中，反映完成一个规定计量单位分部分项工程所需的人工费、材料费、机械费以及企业管理费和利润的是（）。A.综合单价B.直接工程费C.预算单价D.概算单价23.某电力施工企业营业地点在市区，其城市维护建设税率为（）。A.5%B.7%C.3%D.1%24.在杆塔组立工程中，若采用内拉线悬浮抱杆分解组立铁塔，其定额已综合考虑了（）。A.抱杆的场外运输B.抱杆的现场移位C.抱杆的制作费用D.抱杆的折旧摊销25.竣工结算编制时，若发现工程量清单漏项，其相应综合单价的确定方法正确的是（）。A.直接采用合同中已有项目的单价B.由发包人直接确定C.由承包人提出，发包人确认后作为结算依据D.由造价咨询机构直接裁定26.电力工程中，以下属于静态投资的是（）。A.涨价预备费B.建设期贷款利息C.设备工器具购置费D.汇兑损益27.在输电线路架线工程中，跨越架搭设费用应计入（）。A.分部分项工程费B.措施项目费C.其他项目费D.规费28.某变电站项目在施工过程中遇到地下溶洞，需进行地基处理，增加的费用应首先从（）中列支。A.暂估价B.暂列金额C.计日工D.总承包服务费29.某电缆敷设工程综合单价为100元/米，因设计变更导致工程量由1000米增加至1300米，增幅为30%（假设合同约定幅度超过15%部分单价可调，调整系数为0.9），则调整后的价款为（）元。A.130000B.127000C.100000D.11700030.电力工程费用定额中，养老保险费属于（）。A.人工费B.企业管理费C.规费D.措施费31.某工程材料由发包人提供，在结算时，发包人提供的材料价格应（）。A.按发包人采购价扣除保管费后计入B.按市场价计入C.不计入综合单价D.按投标材料报价计入32.根据《电力工程造价与定额管理总站》相关规定，以下关于计价依据的说法，错误的是（）。A.定额人工费不包括社保费用B.材料消耗量包括净用量和损耗量C.机械台班单价中包含车船使用税D.措施费可以按实计算或费率计算33.电力工程招标控制价的编制人必须是（）。A.招标人B.具有编制能力的招标人或受其委托的工程造价咨询人C.投标人D.设计单位34.在火力发电工程中，锅炉钢架安装定额中不包括的工作内容是（）。A.构件拼装B.垫铁配制C.钢架整体水压试验D.高强螺栓紧固35.某施工单位在投标时，将部分风险转移给了分包人，这种行为在工程量清单计价中属于（）。A.违规行为B.市场行为C.投标策略D.不平衡报价36.某变电站设备采购合同约定交货状态为车板交货，则从火车站至变电站工地的运输费用应计入（）。A.设备原价B.设备运杂费C.措施费D.采购保管费37.工程造价咨询人在进行工程结算审核时，发现发包人故意拖延审核，以下应对措施符合规定的是（）。A.咨询人可直接出具审核报告B.咨询人可发函催告，期满后视为认可送审价C.咨询人应向造价管理部门举报D.咨询人可中止审核合同38.某工程在保修期内发生主体结构质量问题，经鉴定属于承包人原因，则保修费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.设计人D.保修金39.在电力工程中，下列属于隐蔽工程的是（）。A.杆塔组立B.电缆沟开挖C.接地装置敷设D.导线架设40.某电力企业进行设备更新，原设备价值100万元，已提折旧60万元，账面净值40万元。现进行评估，该设备评估价为35万元。在不考虑相关税费的情况下，设备处置损失为（）万元。A.5B.10C.25D.65二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）41.电力工程建筑安装工程费按造价形式划分，包括（）。A.分部分项工程费B.措施项目费C.其他项目费D.规费和税金E.设备购置费42.下列费用中，属于措施项目费的有（）。A.夜间施工增加费B.二次搬运费C.大型机械设备进出场及安拆费D.工程定位复测费E.工程排污费43.电力工程造价控制应遵循的原则包括（）。A.主动控制原则B.全过程控制原则C.限额设计原则D.动态控制原则E.最低成本原则44.关于工程量清单编制的要求，正确的有（）。A.项目编码应采用十二位阿拉伯数字表示B.项目特征是区分清单项目的依据C.计量单位应采用基本单位D.工程量计算规则应按实体工程量计算E.措施项目清单必须采用费率形式45.根据《电力建设工程预算定额》，送电线路工程中，以下属于架线工程内容的有（）。A.导地线展放B.导地线连接C.紧线及附件安装D.杆塔组立E.拉线安装46.影响电力工程材料预算价格的因素主要包括（）。A.材料原价B.供销部门手续费C.包装费D.运杂费E.采购人员的差旅费47.在工程经济分析中，衡量项目盈利能力的动态评价指标有（）。A.财务净现值（FNPV）B.财务内部收益率（FIRR）C.静态投资回收期D.投资收益率E.借款偿还期48.某电力工程项目在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，且使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人（）。A.撤销投标文件B.作出书面说明C.提供相关证明材料D.降低工程质量标准E.延长工期49.变电站工程中，设备安装工程概算编制的方法主要有（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.综合吨位指标法E.类似工程预算法50.在电力工程施工合同履行过程中，发包人违约的情形通常包括（）。A.未按合同约定支付工程款B.发包人原因导致停工C.提供的地质资料不准确D.承包人施工质量不合格E.监理人未及时下达指令51.下列关于竣工决算的编制依据，正确的有（）。A.批准的初步设计及概算B.招投标文件及施工合同C.设计变更及现场签证D.承包人的施工日记E.设备材料采购发票及台账52.电力工程概预算定额的编制原则包括（）。A.平均先进原则B.简明适用原则C.量价分离原则D.专家审查原则E.市场导向原则53.在输电线路工程中，影响基础工程量的主要地形因素有（）。A.平地B.丘陵C.山地D.高原E.泥沼54.在工程量清单计价模式下，投标人的投标报价不得低于（）。A.工程成本B.招标控制价C.企业定额成本D.社会平均成本E.标底55.根据《电力工程造价执业人员管理办法》，电力造价从业人员的职业操守包括（）。A.诚实守信B.客观公正C.廉洁自律D.尽量提高工程造价E.保守商业秘密56.下列费用中，属于工程建设其他费中“项目建设管理费”的有（）。A.建设单位管理费B.工程监理费C.招标代理费D.工程保险费E.造价咨询费57.某电力工程实行总承包，总包服务费的计取原则包括（）。A.配合协调招标人指定的专业分包工程B.配合协调招标人供应的材料设备C.负责专业分包工程的施工与质量D.提供脚手架及焊接电源E.承担专业分包工程的安全责任58.电力工程费用定额中，税金包括（）。A.增值税B.城市维护建设税C.教育费附加D.地方教育附加E.房产税59.某电缆隧道工程采用盾构法施工，其措施项目费包括（）。A.盾构机进场费B.盾构机安拆费C.地表沉降监测费D.隧道内照明费E.管片模具制作费60.对于电力工程中的暂估价材料，正确的处理方式有（）。A.必须由招标人提供B.投标人不得更改暂估价C.结算时按实际确认单价调整D.暂估价材料的损耗率由投标人自行确定E.暂估价不参与规费和税金的计算61.电力工程预算定额中，人工消耗量指标包括（）。A.基本用工B.超运距用工C.辅助用工D.人工幅度差E.停工用工62.下列关于工程索赔的说法，正确的有（）。A.索赔是双向的B.索赔必须以合同为依据C.索赔意向通知应在索赔事件发生后28天内提出D.索赔证据必须真实客观E.反索赔是指发包人拒绝承包人的索赔63.电力工程结算审核中，常用的方法有（）。A.全面审查法B.重点审查法C.对比审查法D.标准预算审查法E.分组计算审查法64.建设项目经济评价中，不确定性分析主要包括（）。A.盈亏平衡分析B.敏感性分析C.概率分析D.价值工程分析E.偿债能力分析65.电力工程中，联合试运转费包括（）。A.单机无负荷试运转费B.系统联动无负荷试运转费C.负荷联合试运转费D.单体调试费E.系统带电试运行费66.下列关于电力建设工程定额中“机械台班单价”的说法，正确的有（）。A.包含折旧费B.包含大修理费C.包含经常修理费D.包含机上人工费E.包含大型机械进出场费67.某电力公司投资建设一座220kV变电站，在进行可行性研究时，投资估算的精度要求应控制在（）以内。A.±5%B.±10%C.±15%D.±20%E.±30%68.电力工程量清单计价规范中，项目编码第五、六位代表（）。A.工程分类码B.章顺序码C.节顺序码D.附录分类码E.具体项目清单项目码69.在电力工程造价争议解决机制中，通常包括（）。A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼E.行政干预70.对于电力工程中的计日工，正确的理解有（）。A.计日工表中所列项目为预估项目B.计日工单价由投标人自主报价C.计日工数量在结算时按实际发生数量计算D.计日工适用于合同之外的额外工作E.计日工费用不参与税金计算三、判断题（共30题，每题1分。正确的打“√”，错误的打“×”）71.电力工程定额中，材料消耗量仅包括净用量，不包括损耗量。（）72.建设项目投资估算是项目决策的重要依据，其准确性直接影响项目的成败。（）73.在工程量清单计价中，综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目所需的人工费、材料费、机械费、管理费和利润，并考虑一般风险费用。（）74.基本预备费是指在项目实施中可能发生难以预料的支出，需事先预留的费用，其计算基数是建筑安装工程费与设备购置费之和。（）75.电力工程的暂列金额可以由投标人根据市场情况自主报价。（）76.某送电线路工程跨越河流，其跨越架的搭设和拆除费用应包含在措施项目费中。（）77.变电站电气设备安装定额中，均包含了设备本体的绝缘油过滤和注油工作。（）78.施工图预算的编制依据主要包括施工图纸、施工组织设计、预算定额及费用定额等。（）79.在电力工程中，规费和税金作为不可竞争费用，在招标控制价和投标报价中必须按规定计算。（）80.财务内部收益率（FIRR）大于基准收益率时，项目在财务上是可行的。（）81.工程量清单项目的工程量计算规则与定额工程量计算规则完全一致。（）82.在招标阶段，招标人应提供工程量清单的综合单价，投标人无需报价。（）83.电力工程造价动态控制的核心在于随时掌握工程造价的实际发生情况，并与计划投资进行比较。（）84.工程保修金一般为合同总价的3%，在工程竣工验收合格后立即全额退还。（）85.采用工程量清单招标的工程，必须设置招标控制价。（）86.在电力工程中，由发包人提供的材料，其损耗率应由发包人承担。（）87.工程量清单漏项或设计变更引起的工程量增减，其相应综合单价应由发包人直接确定。（）88.输电线路工程的基础土石方开挖定额中，已综合考虑了不同土质的放坡系数。（）89.电力建设项目的建设期利息应全部计入设备购置费中。（）90.投标报价低于成本的投标文件应视为废标。（）91.材料预算价格是指材料从来源地运达到施工工地仓库后的出库价格。（）92.竣工决算是承包人向发包人收取工程价款的依据。（）93.在电力工程招投标中，最低投标价中标的，投标人无须提交履约保证金。（）94.工程变更导致已标价工程量清单项目工程量变化超过15%时，应当调整综合单价。（）95.电力工程定额中的机械台班消耗量，是指在正常施工条件下，完成单位合格产品所消耗的机械工作时间。（）96.变电站工程中，控制屏的安装定额已包括了基础槽钢的制作与安装。（）97.造价咨询单位在编制招标控制价时，若发现工程量清单有明显错误，可自行修改并备案。（）98.大型机械进出场及安拆费属于措施项目费，在工程结算时按实际发生调整。（）99.电力工程项目在运营期内发生的设备维修费用，应计入工程建设投资中。（）100.电力工程造价人员在执业过程中，若与委托人有利害关系，应当主动回避。（）四、案例分析题（共4题。每题20分，共80分。要求列出计算式，计算结果保留两位小数）案例一：某漯河市220kV变电站新建工程，其主变压器系统安装工程的部分工程量清单如下表所示。已知该工程处于市区，增值税率为9%，城市维护建设税率为7%，教育费附加3%，地方教育附加2%，各项费用均按一般计税方法计算。企业管理费按人工费的20%计取，利润按人工费及企业管理费之和的10%计取。该工程合同约定：材料价格上涨幅度超过5%以上部分由发包人承担，承包人不承担材料降价风险；机械费按实调整。在施工过程中，发生了以下事件：事件1：投标人报价时，将“设备基础二次灌浆”这一隐蔽且工程量难以准确计量的项目采用了不平衡报价策略，将其综合单价提高了20%。事件2：在主变压器本体安装过程中，因发包人提供的变压器套管存在制造缺陷，导致承包人停工待料10天。经核实，承包人人员窝工费为5000元/天，机械租赁费为2000元/天。承包人在事件发生后14天内提出了索赔意向。事件3：实际施工中，变压器绝缘油的市场价格由投标时的8000元/吨上涨至9500元/吨（油定额消耗量已定，净用量为12吨，损耗率为2%）。问题：1.针对事件1，分析该不平衡报价行为是否合规？在实际结算中应如何防范此类风险？2.针对事件2，承包人的索赔能否成立？说明理由。若成立，计算补偿费用（不含税，假设该费用不参与管理费及利润的计算）。3.针对事件3，计算变压器绝缘油实际结算时的材料费（不含税）调整额。案例二：某电力建设公司承建一项50MW光伏电站项目，工程采用工程量清单计价。该项目部分合同条款约定如下：（1）分部分项工程量清单综合单价采用固定综合单价，措施项目费采用固定总价，不再因工程量变化调整。（2）若工程量清单项目工程量偏差超过15%时，其综合单价调整系数为0.9（增加）或1.1（减少）。（3）工程预付款为签约合同价的15%，在最后两个月平均扣回。已知该项目签约合同价为2000万元（其中包含增值税，适用税率9%），预付款按不含税合同价计算。该项目施工进度计划如期进行。竣工结算时，数据如下：原合同清单中“光伏组件支架基础混凝土浇筑”工程量为2000m³，综合单价为500元/m³；实际经监理工程师核定的工程量为2500m³。该项目竣工结算时，经造价咨询单位审核，确认的竣工结算总价为2200万元（含税）。问题：1.计算该项目的工程预付款（保留两位小数）。2.计算“光伏组件支架基础混凝土浇筑”项目的最终结算价款（列出计算式）。3.若该项目在竣工验收合格后第40天，发包人才签发竣工付款证书，承包人是否能主张逾期付款的利息？依据是什么？4.措施项目费不予调整的约定是否合理？说明理由。案例三：某火力发电厂烟囱工程采用钢筋混凝土结构，合同约定采用调值公式法进行动态结算。合同总价为3000万元（不含税）。合同中约定的调值公式为：P已知各项参数及权重如下：固定系数=0.2人工费权重=0.3，基期价格指数=100，计算期价格指数钢材权重=0.4，基期价格指数=100，计算期价格指数水泥权重=0.1，基期价格指数=100，计算期价格指数施工过程中，发生以下设计变更：原设计烟囱内衬采用耐火砖，后因工艺改进，改为采用轻质耐酸浇注料，该部分变更导致了费用增加。经造价咨询单位核算，变更部分需追加人工费30万元，材料费50万元，机械费10万元，按现行企业管理费率15%，利润率5%计算变更价款（各项费用均不含税）。问题：1.根据合同约定的调值公式，计算该烟囱工程的动态结算价款（万元，保留两位小数）。2.计算该设计变更项目追加的工程价款（万元，保留两位小数），并简述设计变更的计价原则。3.若变更后该工程实际工期延误了2个月，发包人以此为由要求从变更价款中扣除工期延误违约金50万元，是否成立？为什么？案例四：某电力工程新建一条110kV双回路架空输电线路，线路全长15km。其中某段路径需跨越一条通航河流，拟采用架空索道无跨越架施工。已知该工程部分基础数据如下：1.跨越档距为350m，河流宽度200m，两岸地势平坦。2.采用绝缘架空地线，地线型号为JLB40-120。3.本工程导线采用LGJ-400/35，每公里重量为1349kg/km，每盘导线长度为2500m。线损率为1.5%。4.施工图预算中，该段线路的土石方工程量为2000m³，实际施工中因地质条件与勘察报告不符，实际开挖土石方量为2600m³。原合同土石方综合单价为40元/m³，因地质变化，双方协商后确认的新综合单价为45元/m³。合同约定工程量增减超过15%时方可调整单价。5.项目投产后，进行财务评价，已知初始投资为3500万元，年营业收入为800万元，年经营成本为250万元，增值税及附加为50万元，所得税税率为25%，折旧采用直线法，寿命期为15年，残值率为5%。问题：1.本工程导线架设的预算用量（即材料量）为多少吨？（保留两位小数）2.根据背景资料第4点，计算该段土石方工程的结算价款（保留两位小数）。3.计算项目运营期内每年的净利润（不考虑贷款利息，保留两位小数）。4.若该项目的基准收益率为8%，计算项目运营期内的静态投资回收期（不考虑建设期，保留两位小数）。【参考答案及解析】一、单项选择题1.【答案】D【解析】材料费包括材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费。施工机械使用费属于施工机具使用费，不属于材料费。2.【答案】C【解析】变压器干燥属于特殊工作条件下的工作，定额中通常未包括，需按实际发生情况另行计算或按相应干燥定额计算。3.【答案】D【解析】送电线路土石方工程地形增加系数的计取基础是人工费加机械费。4.【答案】C【解析】基本预备费的计算基数是静态投资（含建筑安装工程费、设备购置费、其他费用）。5.【答案】B【解析】工程量清单计价规范规定，规费和税金属于不可竞争费用，必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算。6.【答案】A【解析】在工程量清单计价模式下，结算支付是按设计图示尺寸计算的工程量（净量）支付，定额损耗已在综合单价中综合考虑。7.【答案】C【解析】导线架设的计量单位在电力定额中通常为“km”。8.【答案】B【解析】竣工决算是由建设单位编制的，全面反映建设项目实际造价和投资效果的文件。9.【答案】B【解析】工程量偏差导致措施项目变化的，若合同无约定，措施项目费应按实际发生情况进行调整。10.【答案】A【解析】设备购置费=设备原价+设备运杂费。11.【答案】B【解析】材料用量=设计长度×(1+损耗率)=1000×(1+1%)=1010米。12.【答案】A【解析】暂列金额由招标人确定，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购等。13.【答案】B【解析】财务内部收益率是使项目计算期内净现金流量现值累计为零时的折现率。14.【答案】B【解析】投标保证金一般不得超过招标项目估算价的2%。15.【答案】C【解析】工程变更指令由发包人或监理人发出，承包人不得擅自变更。16.【答案】C【解析】起扣点=合同总价-(预付款/主材占比)=500-(500×20%)/60%=500-100/0.6=333.33万元。17.【答案】D【解析】设备单体调试费属于安装工程费中的分部分项工程费。18.【答案】B【解析】发包人在约定期限内不答复竣工结算文件的，视为认可该竣工结算文件。19.【答案】D【解析】定额消耗量包含设计净用量、施工损耗量和检验试验损耗量等。20.【答案】C【解析】动态投资包括建设期利息、价差预备费等。基本预备费属于静态投资。21.【答案】A【解析】概算定额是预算定额的合并与扩大，两者定额水平应保持一致。22.【答案】A【解析】综合单价包括人工费、材料费、机械费、企业管理费和利润，并考虑风险费用。23.【答案】B【解析】市区企业城市维护建设税率为7%。24.【答案】D【解析】组塔定额通常考虑了机械折旧摊销，场外运输和现场移位属于措施费或现场经费，制作费用属于制造厂成本。25.【答案】C【解析】清单漏项的新单价由承包人提出，发包人确认。26.【答案】C【解析】设备工器具购置费属于静态投资。27.【答案】B【解析】跨越架搭设属于非工程实体项目，计入措施项目费。28.【答案】B【解析】不可预见的地下障碍物处理费用从暂列金额中列支。29.【答案】B【解析】调整后价款=1000×100+(1300-1000)×100×0.9=100000+27000=127000元。30.【答案】C【解析】规费包括社会保险费（养老、失业、医疗、生育、工伤）、住房公积金、工程排污费。31.【答案】A【解析】发包人供材按发包人采购价扣除按合同约定的保管费后计入，不直接计入综合单价，而是在结算款中扣减。32.【答案】A【解析】定额人工费包含企业为职工缴纳的社保费用。根据建标[2013]44号文及电力定额规定，规费单独计算。33.【答案】B【解析】招标控制价由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。34.【答案】C【解析】钢架整体水压试验属于受热面系统调试范围，不含在钢架安装定额内。35.【答案】C【解析】合理转移风险属于投标策略范畴。36.【答案】B【解析】从车板交货点至工地仓库的运输属于运杂费。37.【答案】B【解析】发函催告，期满后视为认可送审价是防范拖延审核的常规手段。38.【答案】B【解析】因承包人原因导致的质量问题，保修费用由承包人承担。39.【答案】C【解析】接地装置敷设埋于地下，为隐蔽工程。40.【答案】A【解析】处置损失=账面净值-评估价=40-35=5万元。二、多项选择题41.【答案】ABCD【解析】设备购置费与建安工程费并列，不属于建安工程费。42.【答案】ABCD【解析】工程排污费属于规费，其他四项属于措施项目费。43.【答案】ABCD【解析】电力工程造价控制遵循全过程、动态、主动、限额设计等原则，而非盲目追求最低成本。44.【答案】ABD【解析】计量单位可能采用复合单位；措施项目清单可采用费率或数量形式。45.【答案】ABC【解析】杆塔组立和拉线安装属于杆塔工程。46.【答案】ABCD【解析】材料预算价格由原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费组成。47.【答案】AB【解析】FNPV和FIRR考虑资金时间价值，属于动态指标。48.【答案】BC【解析】发现报价异常偏低，评标委员会应要求其作出书面说明并提供证明材料，不能直接废标。49.【答案】ABCD【解析】类似工程预算法用于建筑单位工程概算，设备安装概算用前四种。50.【答案】ABCE【解析】施工质量不合格是承包人违约。51.【答案】ABCE【解析】施工日记不是决算的直接法定依据，决算主要以图纸、合同、变更签证为准。52.【答案】AB【解析】定额编制原则是平均先进和简明适用。53.【答案】ABCE【解析】地形分为平地、丘陵、山地、泥沼、高原等。54.【答案】AC【解析】投标报价不得低于工程成本（企业定额成本）。55.【答案】ABCE【解析】造价人员应客观公正，不能故意抬高或压低造价。56.【答案】ABC【解析】工程保险费属于与项目建设有关的其他费用，但不属于“项目建设管理费”的细目范畴。管理费包含管理、监理、招标代理等。57.【答案】ABD【解析】总包服务费仅提供配合协调及公用设施，不承担专业分包的施工、质量及安全责任。58.【答案】BCD【解析】税金主要指增值税，此处考核附加税费：城建税、教育费附加、地方教育附加。在工程造价中，税金为增值税及附加。59.【答案】ABCD【解析】管片模具制作费属于分部分项工程中管片制作的成本。60.【答案】BC【解析】暂估价由招标人定，投标人不可改，结算按实调，且参与规费税金计算。61.【答案】ABCD【解析】人工幅度差包含在定额中，停工用工不包含在定额内。62.【答案】ABD【解析】意向通知28天内，反索赔不仅指拒绝，还包括向承包人提出索赔。63.【答案】ABDE【解析】标准预算审查法适用于标准图纸工程，不常用于电力工程全面审查，但也是方法之一。分组计算审查法也适用。64.【答案】ABC【解析】盈亏平衡、敏感性、概率分析属于不确定性分析。偿债能力分析属于基本财务分析。65.【答案】CE【解析】联合试运转费指整个系统带电或带负荷联动试运转，单机和单体已含在安装费中。66.【答案】ABCD【解析】大型机械进出场费属于措施费，不包含在台班单价中。67.【答案】B【解析】可行性研究投资估算允许误差通常在±10%。68.【答案】B【解析】12位编码：1-2位附录，3-4位专业，5-6位章顺序，7-8位节顺序，9-11位项目，12位清单项。一、二位为分类码，三、四位为专业码，第五、六位为章顺序码。69.【答案】ABCD【解析】争议解决通常有和解、调解、仲裁、诉讼。70.【答案】ABCD【解析】计日工费用参与税金计算。三、判断题71.【答案】×【解析】材料消耗量包括净用量和损耗量。72.【答案】√【解析】估算是决策的核心依据。73.【答案】√【解析】综合单价定义。74.【答案】×【解析】基本预备费计算基数是工程费用与工程建设其他费用之和（即静态投资）。75.【答案】×【解析】暂列金额由招标人确定，不得变动。76.【答案】√【解析】跨越架属措施项目费。77.【答案】×【解析】不一定包含，需看定额说明，通常本体安装不含油过滤。78.【答案】√【解析】常规预算编制依据。79.【答案】√【解析】规费税金不可竞争。80.【答案】√【解析】FIRR>基准收益率即可行。81.【答案】×【解析】清单工程量按净量，定额按消耗量。82.【答案】×【解析】清单由招标人提供工程量，投标人报综合单价。83.【答案】√【解析】动态控制核心。84.【答案】×【解析】保修金一般为3%，但需在缺陷责任期满后退还，非竣工立即退还。85.【答案】√【解析】国标清单计价规范要求招标需设控制价。86.【答案】×【解析】发包人提供材料的损耗率若在合同中未单独约定，通常含在综合单价内由承包人承担或按实结算。87.【答案】×【解析】新单价由承包人提出，发包人确认。88.【答案】×【解析】土质不同放坡系数不同，定额按综合考虑，实际不同需调整。89.【答案】×【解析】建设期利息计入动态投资，作为独立费用或分摊。90.【答案】√【解析】低于成本报价不予受理。91.【答案】√【解析】材料预算价格指工地出库价。92.【答案】×【解析】结算是依据，竣工决算由建设单位编制反映总投资。93.【答案】×【解析】中标后均需提交履约保证金。94.【答案】√【解析】清单计价规范规定15%以上需调单价。95.【答案】√【解析】机械台班定额定义。96.【答案】×【解析】基础槽钢制作安装通常单独列项或含在配电装置安装内，控制屏安装不含基础型钢。97.【答案】×【解析】造价咨询人无权自行修改清单，应告知招标人修改。98.【答案】√【解析】进出场费属措施费，结算时按合同约定或实际发生调整。99.【答案】×【解析】运营期维修费属经营成本，不计入建设投资。100.【答案】√【解析】造价人员回避原则。四、案例分析题案例一1.不平衡报价行为合规。理由：在工程量清单计价模式下，只要总报价合理且不低于成本，投标人对预计工程量会增加的项目适当提高单价，对预计工程量减少的项目降低单价，属于投标报价策略，本身不违规。防范风险：发包人及造价咨询人在编制招标文件和评标时，应加强对主要项目综合单价的合理性分析；在合同中可约定，若发生工程量偏差过大或设计变更导致该项目总价偏差超过一定比例（如15%）时，发包人有权要求重新核定该项目的综合单价；对隐蔽工程加强现场计量签证管理。2.索赔成立。理由：变压器套管由发包人提供，其质量缺陷导致停工待料，属于发包人责任。承包人在索赔事件发生后28天内（事件中为14天）提出了索赔意向，符合索赔程序。补偿费用计算（不含税）：人机总补偿费用=50000+20000=70000元。3.绝缘油材料费调整：油定额消耗量=净用量×(1+损耗率)=12×(1+2%)=12.24吨。投标价材料费=12.24×8000=97920元。实际价格材料费=12.24×9500=116280元。涨幅=(9500-8000)/8000=18.75%>5%。根据合同约定，5%以内