最高人民法院建设工程合同解释2026年试题及答案

最高人民法院建设工程合同解释2026年试题及答案一、选择题（共20分，每题2分）1.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，下列哪项不属于建设工程施工合同无效的情形？A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的C.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的D.发包人未按照约定支付工程价款的2.关于建设工程施工合同的效力，下列说法正确的是：A.建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持B.建设工程施工合同无效，建设工程未经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持C.建设工程施工合同无效，无论建设工程质量是否合格，承包人都可以请求参照合同约定支付工程价款D.建设工程施工合同无效，发包人可以不支付任何工程价款3.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，下列关于建设工程施工合同纠纷案件诉讼主体的说法，正确的是：A.实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当受理B.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以直接受理C.实际施工人可以以自己的名义直接向发包人主张工程款D.实际施工人起诉的，必须将转包人、违法分包人列为共同被告4.建设工程施工合同约定工程价款按照固定价格结算，在履行过程中发生重大设计变更，导致工程量增加，此时：A.承包人可以请求按照实际工程量结算B.必须按照合同约定的固定价格结算C.当事人可以协商变更合同价款D.承包人可以单方面解除合同5.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，下列关于建设工程质量责任的说法，正确的是：A.因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害的，承包人不承担赔偿责任B.因发包人原因造成的质量问题，由发包人承担责任C.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持D.建设工程竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持6.建设工程施工合同约定工程价款支付方式为按月进度支付，发包人未按照约定支付工程进度款，承包人可以：A.直接停止施工B.请求发包人赔偿因停工造成的损失C.请求发包人支付约定的违约金D.以上均正确7.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，下列关于建设工程施工合同解除的说法，正确的是：A.发包人未按期支付工程款，承包人可以随时解除合同B.承包人明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的，发包人可以解除合同C.合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款D.合同解除后，已经完成的建设工程质量不合格的，发包人不需要支付任何工程价款8.建设工程施工合同约定的质量保证金返还期限届满后，发包人：A.可以拒绝返还质量保证金B.应当返还质量保证金C.只有在工程质量没有问题的情况下才返还质量保证金D.可以要求延长质量保证期限9.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，下列关于建设工程优先受偿权的说法，正确的是：A.建设工程承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权B.建设工程承包人的优先受偿权优于抵押权但劣于其他债权C.建设工程承包人的优先受偿权劣于抵押权和其他债权D.建设工程承包人不享有优先受偿权10.建设工程施工合同中，关于不可抗力导致的损失承担，下列说法正确的是：A.不可抗力造成的损失，全部由发包人承担B.不可抗力造成的损失，全部由承包人承担C.不可抗力造成的损失，按照合同约定分担D.不可抗力造成的损失，按照法律规定分担二、填空题（共20分，每题2分）1.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应予支持。这是基于建设工程合同的特殊性，即建设工程具有________性和________性。2.建设工程施工合同纠纷案件中，实际施工人以________、________为被告起诉的，人民法院应当受理。3.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，建设工程施工合同约定工程价款按照固定价格结算，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，人民法院不予支持，但________的除外。4.建设工程施工合同约定的质量保证金返还期限一般为________个月，最长不超过________个月。5.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，建设工程承包人的优先受偿权期限为________个月，自建设工程________之日起计算。6.建设工程施工合同中，因设计变更导致工程量增加，当事人对工程价款调整未约定或者约定不明确的，可以按照________、________或者市场价格等方式确定。7.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告后的合理期限内仍未履行相应义务，承包人可以解除合同：（一）未按约定支付工程价款；（二）提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准；（三）不履行合同约定的________义务。8.建设工程施工合同中，发包人未按照约定支付工程价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程________，应当申请人民法院将该工程依法拍卖。9.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持，但________除外。10.建设工程施工合同中，当事人对建设工程的计价标准或者计价方法约定不明确的，可以按照建设工程________标准履行。三、判断题（共20分，每题2分）1.建设工程施工合同无效，建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，人民法院应予支持。（）2.实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当受理；实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不予支持。（）3.建设工程施工合同约定的工程价款支付方式为按月进度支付，发包人未按照约定支付工程进度款，承包人可以直接停止施工而不承担任何责任。（）4.建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合格的，发包人可以不支付工程价款。（）5.建设工程承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。（）6.建设工程施工合同中，因不可抗力导致合同无法履行，当事人可以解除合同，互不承担违约责任。（）7.建设工程施工合同中，发包人具有未按约定支付工程价款等情形，致使承包人无法施工，承包人可以不经催告直接解除合同。（）8.建设工程施工合同中，当事人对建设工程的计价标准或者计价方法约定不明确的，可以按照建设工程行业标准履行。（）9.建设工程施工合同中，质量保证金返还期限届满后，发包人只有在确认工程质量没有问题的情况下才返还质量保证金。（）10.建设工程施工合同纠纷案件中，实际施工人可以自己的名义直接向发包人主张工程款，而不必经过转包人或者违法分包人。（）四、简答题（共40分，每题10分）1.简述建设工程施工合同无效的情形及其法律后果。2.简述建设工程施工合同中发包人未按照约定支付工程价款的，承包人可以采取哪些救济措施。3.简述建设工程优先受偿权的含义、行使条件及行使方式。4.简述建设工程施工合同解除的条件及法律后果。五、案例分析题（共40分，每题20分）1.案例一：甲公司作为发包人与乙建筑公司签订了建设工程施工合同，约定工程价款为1000万元，工期为12个月。合同签订后，乙建筑公司将工程转包给没有资质的丙施工队。在施工过程中，因甲公司未按约定支付工程进度款，导致工程停工3个月。后工程完工，但未经竣工验收，甲公司擅自使用该工程。在使用过程中，发现部分工程质量问题，甲公司因此拒绝支付剩余工程款300万元。乙建筑公司遂提起诉讼，要求甲公司支付剩余工程款。问题：（1）乙建筑公司将工程转包给没有资质的丙施工队，该转包行为是否有效？为什么？（2）甲公司未按约定支付工程进度款，乙建筑公司是否可以要求赔偿停工损失？为什么？（3）甲公司擅自使用未经竣工验收的工程，后以工程质量问题为由拒绝支付剩余工程款，是否合法？为什么？（4）本案中，乙建筑公司可以主张哪些权利？2.案例二：甲房地产开发公司作为发包人与乙建筑公司签订了建设工程施工合同，约定工程价款为2000万元，工期为18个月。合同约定工程价款按照固定价格结算。在施工过程中，因设计变更导致工程量增加，增加部分的工程价款为300万元。双方对增加部分的工程价款没有约定调整方式。工程完工后，经竣工验收合格。乙建筑公司要求甲公司支付全部工程价款，包括增加的300万元。甲公司认为合同约定固定价格，拒绝支付增加的300万元。乙建筑公司遂提起诉讼。问题：（1）建设工程施工合同约定固定价格，因设计变更导致工程量增加，增加部分的工程价款如何确定？（2）本案中，乙建筑公司能否要求甲公司支付增加的300万元工程价款？为什么？（3）建设工程施工合同中，当事人对工程价款调整没有约定的，可以按照哪些方式确定？（4）建设工程施工合同中，固定价格与可调价格的适用条件是什么？答案：一、选择题1.答案：D解释：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条，建设工程施工合同无效的情形包括：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。发包人未按照约定支付工程价款属于违约行为，但并不导致合同无效。因此，D选项不属于建设工程施工合同无效的情形。2.答案：A解释：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应予支持。建设工程施工合同无效，建设工程未经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，不予支持。因此，A选项正确。3.答案：A解释：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十五条、第二十六条，实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当受理；实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。因此，A选项正确。4.答案：C解释：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十二条，当事人约定按照固定价格结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，人民法院不予支持，但建设工程施工合同约定的固定价格明显不合理，或者建设工程工程量变化导致合同约定的固定价格不合理，当事人请求调整的除外。因此，在发生重大设计变更导致工程量增加的情况下，当事人可以协商变更合同价款，C选项正确。5.答案：C解释：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是，承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。因此，C选项正确。6.答案：D解释：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第九条、第十条，发包人未按照约定支付工程进度款，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，承包人可以停止施工，并有权请求发包人赔偿因停工造成的损失。因此，D选项正确。7.答案：C解释：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第八条、第九条，发包人未按期支付工程款，承包人应当催告发包人在合理期限内支付价款，发包人逾期不支付的，承包人可以解除合同。承包人明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的，发包人可以解除合同。合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合格的，发包人可以不支付相应的工程价款。因此，C选项正确。8.答案：B解释：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条，建设工程施工合同约定的质量保证金返还期限届满后，发包人应当返还质量保证金。因此，B选项正确。9.答案：A解释：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条，建设工程承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。因此，A选项正确。10.答案：C解释：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十条，建设工程施工合同中，因不可抗力导致的损失，按照合同约定分担；合同没有约定的，按照法律规定分担。因此，C选项正确。二、填空题1.答案：不可分；公用解释：建设工程合同的特殊性在于建设工程具有不可分性和公用性。不可分性是指建设工程一旦完成，就无法将其分割为独立的商品进行交易；公用性是指建设工程通常具有公共属性，关系到社会公共利益。基于这一特性，即使合同无效，只要建设工程经竣工验收合格，承包人仍然可以请求参照合同约定支付工程价款。2.答案：转包人；违法分包人解释：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十五条，实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当受理。这是为了保护实际施工人的合法权益，同时也为了明确合同责任主体。3.答案：建设工程施工合同约定的固定价格明显不合理，或者建设工程工程量变化导致合同约定的固定价格不合理解释：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十二条，当事人约定按照固定价格结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，人民法院不予支持，但建设工程施工合同约定的固定价格明显不合理，或者建设工程工程量变化导致合同约定的固定价格不合理，当事人请求调整的除外。这一规定体现了公平原则，防止因固定价格条款导致显失公平的结果。4.答案：6；24解释：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条，建设工程施工合同约定的质量保证金返还期限一般为6个月，最长不超过24个月。这一规定是为了平衡发包人与承包人的利益，既保证发包人对工程质量的监督权，又避免过长地占用承包人的资金。5.答案：6；竣工验收合格之日解释：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条，建设工程承包人的优先受偿权期限为6个月，自建设工程竣工验收合格之日起计算。这一规定是为了明确优先受偿权的行使期限，促进建设工程纠纷的及时解决。6.答案：签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法；计价标准解释：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十九条，建设工程施工合同中，因设计变更导致工程量增加，当事人对工程价款调整未约定或者约定不明确的，可以按照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准确定工程价款。这一规定为解决工程价款调整问题提供了明确的依据。7.答案：协助配合解释：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第八条，发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告后的合理期限内仍未履行相应义务，承包人可以解除合同：（一）未按约定支付工程价款；（二）提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准；（三）不履行合同约定的协助配合义务。协助配合义务是发包人在建设工程施工合同中的重要义务，包括提供必要的施工条件、协调各方关系等。8.答案：折价解释：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条，建设工程施工合同中，发包人未按照约定支付工程价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，应当申请人民法院将该工程依法拍卖。这一规定赋予了承包人在特定条件下的工程折价权和拍卖申请权。9.答案：承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任解释：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是，承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。这一规定是对发包人擅自使用行为的限制，同时也保留了承包人对地基基础工程和主体结构质量的保证责任。10.答案：国家解释：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十九条，建设工程施工合同中，当事人对建设工程的计价标准或者计价方法约定不明确的，可以按照建设工程国家标准履行。国家标准是指由国家标准化行政主管部门制定并发布的标准，具有权威性和普遍适用性。三、判断题1.答案：×解释：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第三条，建设工程施工合同无效，建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，人民法院不予支持。因此，该说法错误。2.答案：×解释：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条，实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当受理；实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。因此，该说法错误。3.答案：×解释：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第九条、第十条，发包人未按照约定支付工程进度款，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，承包人可以停止施工，并有权请求发包人赔偿因停工造成的损失。但承包人停止施工前应当履行催告义务，不能直接停止施工而不承担任何责任。因此，该说法错误。4.答案：×解释：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十条，建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合格的，发包人可以不支付相应的工程价款，但可以请求承包人修复。修复后的建设工程经竣工验收合格的，发包人应当承担修复费用；修复后的建设工程经竣工验收不合格的，承包人应当承担修复费用及赔偿损失。因此，该说法错误。5.答案：√解释：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条，建设工程承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。因此，该说法正确。6.答案：√解释：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十条，建设工程施工合同中，因不可抗力导致合同无法履行，当事人可以解除合同，互不承担违约责任。因此，该说法正确。7.答案：×解释：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第八条，发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告后的合理期限内仍未履行相应义务，承包人可以解除合同：（一）未按约定支付工程价款；（二）提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准；（三）不履行合同约定的协助配合义务。因此，承包人解除合同前应当履行催告义务，不能不经催告直接解除合同。因此，该说法错误。8.答案：×解释：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十九条，建设工程施工合同中，当事人对建设工程的计价标准或者计价方法约定不明确的，可以按照建设工程国家标准履行，而不是行业标准。国家标准高于行业标准，更能保证建设工程质量。因此，该说法错误。9.答案：×解释：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条，建设工程施工合同约定的质量保证金返还期限届满后，发包人应当返还质量保证金，不论工程质量是否存在问题。质量保证金是发包人为保证工程质量而预留的款项，其返还期限届满后，发包人应当无条件返还。因此，该说法错误。10.答案：√解释：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条，实际施工人可以自己的名义直接向发包人主张工程款，发包只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。这一规定是为了保护实际施工人的合法权益，确保其能够获得应得的工程款。因此，该说法正确。四、简答题1.答案：建设工程施工合同无效的情形包括：（1）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（2）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（3）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。建设工程施工合同无效的法律后果：（1）合同自始无效，不具有法律约束力；（2）建设工程经竣工验收合格的，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应予支持；（3）建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形处理：①修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持；②修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。（4）因合同无效造成的损失，按照过错原则分担。2.答案：建设工程施工合同中发包人未按照约定支付工程价款的，承包人可以采取以下救济措施：（1）催告发包人在合理期限内支付价款；（2）发包人逾期不支付的，承包人可以停止施工，并有权请求发包人赔偿因停工造成的损失；（3）发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，应当申请人民法院将该工程依法拍卖；（4）建设工程承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权，承包人可以行使优先受偿权。3.答案：建设工程优先受偿权是指建设工程承包人就其承建的建设工程折价或者拍卖的价款优先受偿的权利。行使条件：（1）发包人未按照约定支付工程价款；（2）建设工程的性质适宜折价、拍卖；（3）承包人已经履行了合同约定的主要义务，建设工程已经竣工或者合同约定的竣工期限已届。行使方式：（1）与发包人协议将该工程折价；（2）申请人民法院将该工程依法拍卖；（3）建设工程承包人的优先受偿权期限为6个月，自建设工程竣工验收合格之日起计算；（4）建设工程承包人行使优先受偿权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。4.答案：建设工程施工合同解除的条件：（1）发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告后的合理期限内仍未履行相应义务，承包人可以解除合同：①未按约定支付工程价款；②提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准；③不履行合同约定的协助配合义务。（2）承包人明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的，发包人可以解除合同。（3）合同约定的解除条件成就的，当事人可以解除合同。（4）因不可抗力致使合同目的不能实现的，当事人可以解除合同。法律后果：（1）合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。（2）已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合格的，按照以下情形处理：①修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持；②修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。（3）因解除合同造成的损失，按照过错原则分担。五、案例分析题1.答案：（1）乙建筑公司将工程转包给没有资质的丙施工队，该转包行为无效。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条，没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的，建设工程施工合同无效。乙建筑公司将工程转包给没有资质的丙施工队，属于上述情形，因此该转包行为无效。（2）甲公司未按约定支付工程进度款，乙建筑公司可以要求赔偿停工损失。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第九条、第十条，发包人未按照约定支付工程进度款，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，承包人可以停止施工，并有权请求发包人赔偿因停工造成的损失。因此，乙建筑公司可以要求甲公司赔偿因停工造成的损失。（3）