2026年二级建造师执业资格考试继续教育考试练习题库

2026年二级建造师执业资格考试继续教育考试练习题库一、单项选择题1.根据《民法典》合同编相关规定，关于建设工程合同解除后果的说法，正确的是（）。A.合同解除后，尚未履行的，终止履行B.合同解除后，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人不得要求恢复原状C.因违约导致的合同解除，守约方无权要求违约方赔偿损失D.建设工程合同解除后，发包人只需支付已完工工程的质量保修金【答案】A【解析】本题考查建设工程合同的解除。《民法典》第五百六十六条规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。因此，A选项正确，B选项错误。因违约导致的合同解除，守约方有权要求违约方承担违约责任，包括赔偿损失，C选项错误。合同解除后，应当进行结算，发包人应支付已完工工程价款，而非仅支付保修金，D选项错误。2.某施工企业在2026年进行一项技术革新，产生了显著的经济效益。根据《企业所得税法》，该企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，可以在计算应纳税所得额时（）。A.全额扣除B.加计50%扣除C.加计75%扣除D.加计100%扣除【答案】D【解析】本题考查企业所得税优惠政策。根据国家关于提高企业研究开发费用税前加计扣除比例的规定，为了激励企业技术创新，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2026年期间（假设政策延续或更新为鼓励创新的高比例），再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的200%在税前摊销。故D选项最符合当前及未来的政策导向。3.关于绿色施工中节材与材料资源利用的说法，错误的是（）。A.推广使用预拌混凝土和预拌砂浆B.推广使用高强钢筋和高性能混凝土C.模板工程应优先选用定型化、工具式模板D.现场搅拌混凝土必须使用散装水泥【答案】D【解析】本题考查绿色施工技术。绿色施工要求推广使用预拌混凝土和预拌砂浆，限制现场搅拌，A选项正确。推广使用高强钢筋和高性能混凝土，减少材料消耗，B选项正确。模板工程应优先选用制作、拼装效率高，周转次数多的定型化、工具式模板，C选项正确。绿色施工强调限制和减少现场搅拌，D选项说“必须使用散装水泥”虽然对现场搅拌有要求，但绿色施工的核心是推广预拌，且“必须”表述过于绝对，且在某些特殊偏远地区或特殊工艺下可能有例外，更重要的是，绿色施工大纲明确要求“限制现场搅拌”，D选项的表述在绿色施工语境下不属于推荐做法，而是属于被限制做法的细节，且不如ABC符合核心节材理念。严格来说，绿色施工应尽量减少现场搅拌，故D选项为最佳错误选项。4.在建筑工程施工成本管理中，若采用挣值法（EVM）进行成本控制，当进度偏差（SV）为正值时，表明（）。A.项目实际进度落后于计划进度B.项目实际进度超前于计划进度C.项目实际成本低于预算成本D.项目实际成本超支【答案】B【解析】本题考查挣值法。进度偏差（SV）=已完工作预算投资（BCWP）-计划工作预算投资（BCWS）。当SV>0时，说明BCWP>BCWS，即实际完成的工作量预算值大于计划完成的工作量预算值，表明进度超前。A选项错误，C和D选项描述的是成本偏差（CV）的情况。故B选项正确。5.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当（）。A.用于施工安全防护用具的采购B.用于安全生产条件的改善C.用于项目经理的奖金发放D.全部用于施工安全防护用具的采购及安全生产条件的改善，不得挪作他用【答案】D【解析】本题考查安全费用的管理。《建设工程安全生产管理条例》第二十二条规定，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。D选项表述最为完整和准确。6.某钢结构安装工程，因脚手架坍塌导致3人死亡，10人重伤，直接经济损失约2000万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】B【解析】本题考查生产安全事故的等级划分。根据条例规定：（1）特别重大事故：30人以上死亡，或100人以上重伤，或1亿元以上直接经济损失；（2）重大事故：10人以上30人以下死亡，或50人以上100人以下重伤，或5000万元以上1亿元以下直接经济损失；（3）较大事故：3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤，或1000万元以上5000万元以下直接经济损失；（4）一般事故：3人以下死亡，或10人以下重伤，或1000万元以下直接经济损失。本题中，死亡3人，重伤10人，直接经济损失2000万元。虽然重伤人数和直接经济损失达到较大事故标准，死亡人数也达到较大事故标准（3人以上10人以下），故属于较大事故。B选项正确。7.在BIM技术应用中，LOD（LevelofDevelopment）模型精度定义中，LOD300通常代表（）。A.概念模型，仅包含体量信息B.设计模型，包含精确的尺寸、位置和数量C.施工模型，包含具体的施工细节、产品信息D.竣工模型，包含最终的构件状态和运维信息【答案】B【解析】本题考查BIM模型精度标准。LOD100：概念设计，体量及大概位置。LOD200：方案设计，近似几何形状、尺寸及位置。LOD300：详细设计（施工图设计），精确的尺寸、位置、数量及非几何信息，可用于施工协调和算量。故B选项正确。LOD400：施工深化，包含具体的安装细节、产品信息等。LOD500：竣工交付，包含最终的构件状态及运维信息。8.根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》，工程竣工验收应当由（）负责组织。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】A【解析】本题考查工程竣工验收的组织。《建设工程质量管理条例》及《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》均明确，建设单位收到工程竣工报告后，应当组织勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收。因此，工程竣工验收由建设单位负责组织。A选项正确。9.某工程项目在施工过程中，由于设计变更导致工程量增加，且该增加的工程量在合同中只有类似的单价参考。根据《建设工程工程量清单计价规范》，确定变更工程单价的原则是（）。A.直接套用合同中的类似单价B.参照合同中类似的单价，由发包人确定C.参照合同中类似的单价，由承包人提出，发包人确认D.重新商定单价【答案】C【解析】本题考查工程变更价款的确定。《建设工程工程量清单计价规范》规定，因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，应按照下列规定调整：（1）有适用的，采用适用项目的单价；（2）没有适用的，但有类似的，参照类似项目的单价；（3）没有适用也没有类似的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价信息及市场价格提出，发包人确认。本题属于第二种情况，应参照类似单价，由承包人提出，发包人确认。C选项正确。10.关于建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核的规定，下列说法正确的是（）。A.考核合格证书在全国范围内有效B.考核合格证书仅在发证机关所在省有效C.项目负责人变更后，新任命的项目负责人可暂不持证上岗，6个月内补考即可D.专职安全生产管理人员只需对施工现场安全负责，无需考核【答案】A【解析】本题考查“三类人员”考核管理。根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员（统称为“安管人员”）经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格，取得安全生产考核合格证书后，方可担任相应职务。该证书在全国范围内有效。A选项正确，B选项错误。C选项明显错误，必须持证上岗。D选项错误，专职安全生产管理人员必须经考核合格。11.在网络计划中，关键工作是指（）。A.总时差最小的工作B.自由时差为零的工作C.持续时间最长的工作D.消耗资源最多的工作【答案】A【解析】本题考查网络计划的关键工作。在网络计划中，总时差最小的工作为关键工作。当计划工期等于计算工期时，总时差为零的工作就是关键工作。自由时差为零不一定是关键工作，B选项错误。持续时间和资源量不是判定关键工作的直接标准。故A选项正确。12.某施工合同约定，质量保修期为设计文件规定的合理使用年限。在保修期内，因地震造成房屋结构损坏，由此产生的维修费用和法律责任，下列说法正确的是（）。A.施工单位应当负责维修，并承担费用B.施工单位应当负责维修，费用由建设单位承担C.施工单位不承担维修责任和费用D.施工单位应协助维修，费用由保险公司承担【答案】C【解析】本题考查质量保修责任。《建设工程质量管理条例》规定，因地震、台风、洪水等不可抗力造成的质量缺陷，不属于施工单位保修范围。对于不可抗力造成的损坏，施工单位不承担维修责任和费用。如果需要进行维修，通常属于灾后重建或加固范畴，费用由产权人（建设单位）或相关保险承担，但施工单位无法定保修义务。故C选项正确。13.智能建造中，关于“智慧工地”应用架构的说法，错误的是（）。A.通常包含现场层、网络层、平台层和应用层B.现场层主要通过传感器、摄像头等采集数据C.平台层主要进行数据的存储、处理和分析D.应用层仅包含人员管理和进度管理，不包含环境监测【答案】D【解析】本题考查智慧工地架构。智慧工地架构一般分为：感知层（现场层）、网络层、数据层（平台层）、应用层。A、B、C选项描述正确。应用层涵盖了施工现场的各个要素，包括人员管理、进度管理、质量管理、安全管理、环境监测、物资管理等多个模块，D选项说“仅包含...不包含...”过于片面，故错误。14.根据《招标投标法实施条例》，投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和（）。A.书面证明材料B.口头陈述C.证人证言D.合同文本【答案】A【解析】本题考查招标投标投诉。根据《招标投标法实施条例》第六十条，投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。A选项正确。15.某工程双代号网络计划中，工作M的最早开始时间为第12天，持续时间为5天，紧后工作最早开始时间为第18天。则工作M的自由时差为（）。A.0天B.1天C.5天D.6天【答案】B【解析】本题考查自由时差的计算。自由时差等于紧后工作的最早开始时间减去本工作的最早完成时间。本工作的最早完成时间=最早开始时间+持续时间=12+5=17天。紧后工作最早开始时间为18天。工作M的自由时差=18-17=1天。故B选项正确。16.在施工合同履行过程中，发生不可抗力事件，下列费用承担原则中，正确的是（）。A.工程本身的损害，由发包人承担B.承包人人员伤亡费用，由发包人承担C.承包人机械设备损坏，由发包人承担D.停工期间承包人应监理人要求照管工程的费用，由承包人承担【答案】A【解析】本题考查不可抗力后果的承担。根据《建设工程施工合同（示范文本）》及通用法规：（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损害造成的第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担；（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产损失；（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已引起或将引起工期延误的，应当顺工期，由此导致承包人停工的费用损失，由发包人和承包人合理分担，但停工期间承包人应监理人要求照管工程的费用由发包人承担。故A选项正确，B、C错误，D选项中“照管工程的费用”应由发包人承担，故D错误。17.关于装配式混凝土结构施工，套筒灌浆连接施工质量控制的要点，错误的是（）。A.灌浆施工时，环境温度不应低于5℃B.灌浆料必须采用机械搅拌C.灌浆操作全过程应有监理人员旁站监督D.同一连接区段内钢筋接头百分率可不受限制【答案】D【解析】本题考查装配式结构套筒灌浆连接。A选项，灌浆施工时，环境温度不应低于5℃，当低于5℃时应采取升温措施，正确。B选项，灌浆料通常要求采用专用搅拌设备机械搅拌，以保证均匀性，正确。C选项，套筒灌浆连接是关键工序，通常要求全过程旁站，正确。D选项，在结构设计规范中，同一连接区段内的纵向受力钢筋接头百分率应符合设计要求，设计无要求时，一般也有限制（如不宜超过50%），并非“可不受限制”，故D选项错误。18.某工程基坑降水，采用轻型井点降水。关于轻型井点布置的说法，正确的是（）。A.当基坑宽度大于6m时，宜采用双排线状井点B.当基坑面积较大时，宜采用环形井点C.井点管应布置在基坑边缘内侧0.5m处D.井点管距离基坑壁越近越好【答案】B【解析】本题考查轻型井点布置。A选项，当基坑宽度小于6m且降水深度不超过5m时，可采用单排线状井点；当基坑宽度大于6m或土质不良、渗透系数较小时，宜采用双排线状井点或环形井点，A选项表述不严谨。B选项，当基坑面积较大时，宜采用环形井点或U形布置，正确。C选项，井点管应布置在基坑边缘外侧，一般距离基坑壁0.7m~1.0m，以防漏气和保护边坡，布置在“内侧”是错误的。D选项，距离太近可能造成漏气且影响施工操作，并非越近越好。故B选项最佳。19.根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326），项目管理规划应包括项目管理规划大纲和（）。A.项目管理实施规划B.项目管理实施细则C.项目管理专项方案D.项目管理作业计划【答案】A【解析】本题考查项目管理规划的分类。《建设工程项目管理规范》规定，项目管理规划应包括项目管理规划大纲和项目管理实施规划两类。A选项正确。20.某工程使用的水泥经进场复试检验，初凝时间不符合标准要求。该批水泥的处理方式应当是（）。A.降低强度等级使用B.用于非承重结构C.降级用于次要部位D.退出施工现场，严禁使用【答案】D【解析】本题考查材料进场验收。水泥的初凝时间不符合要求属于废品，安定性不合格也属于废品。水泥是结构工程的重要材料，初凝时间不合格会导致混凝土无法正常施工和硬化，严重影响工程质量。根据相关规范，不合格的材料必须退出施工现场，严禁用于工程实体。D选项正确。21.关于建设工程施工劳务分包中，劳务分包人义务的说法，正确的是（）。A.必须自行完成所承包的全部劳务作业B.可以将部分劳务作业再分包给他人C.须服从工程承包人的管理D.无需承担因自身原因造成的质量返工费用【答案】C【解析】本题考查劳务分包。劳务分包企业应当自行完成所承包的劳务作业，不得再分包，A选项“必须自行完成”在总量上是对的，但重点在于“不得再分包”，B选项错误。劳务分包人须服从工程承包人的管理和监督，C选项正确。因劳务分包人原因造成的质量返工，劳务分包人应承担相应的费用和工期延误责任，D选项错误。22.在施工成本控制中，通过技术比较、经济分析和效果评价，正确处理技术先进与经济合理两者之间的对立统一关系，力求实现（）的统一。A.技术先进与数据准确B.经济合理与操作方便C.技术先进与经济合理D.质量保证与进度控制【答案】C【解析】本题考查施工成本控制的技术措施。技术措施不仅对解决施工成本管理过程中的技术问题是不可缺少的，而且对纠正施工成本管理目标偏差也有相当重要的作用。运用技术纠偏措施的关键，一是要能提出多个不同的技术方案，二是要对不同的技术方案进行技术经济分析。其核心是力求实现技术先进与经济合理的统一。C选项正确。23.某项目施工过程中，由于地下管线资料不全，挖断了供水管道，造成现场停工3天，直接经济损失10万元。该风险属于（）。A.组织风险B.经济风险C.工程环境风险D.技术风险【答案】C【解析】本题考查建设工程项目风险的类型。工程环境风险包括：自然灾害、岩土地质条件和水文地质条件、水文气象条件、地质条件、火灾等。地下管线资料不全导致挖断管道，属于工程环境（地质及地下障碍物）风险。C选项正确。组织风险涉及组织结构、人员能力等；经济风险涉及资金、物价等；技术风险涉及设计、施工方案、材料等。24.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，检验批质量验收合格的条件之一是（）。A.主控项目的质量经抽样检验合格B.一般项目的质量经抽样检验合格C.具有完整的施工操作依据和质量检查记录D.主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格，且具有完整的施工操作依据和质量检查记录【答案】D【解析】本题考查检验批质量验收合格条件。检验批质量验收合格应符合下列规定：（1）主控项目的质量经抽样检验均应合格；（2）一般项目的质量经抽样检验合格；（3）具有完整的施工操作依据、质量检查记录。A、B、C选项均不完整，D选项涵盖了所有条件。25.关于建设单位在工程建设阶段的安全生产责任，下列说法错误的是（）。A.建设单位不得压缩合同约定的工期B.建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用C.建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供有关安全施工措施的资料D.建设单位可以将拆除工程发包给任意具有施工资质的单位【答案】D【解析】本题考查建设单位的安全责任。A、B、C选项均符合《建设工程安全生产管理条例》规定。D选项错误，建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位，并非“任意”具有施工资质的单位，拆除工程有特定的资质要求（如爆破与拆除工程专业承包资质）。26.在价值工程中，价值V=功能F/成本C。提高价值的途径不包括（）。A.功能提高，成本不变B.功能不变，成本降低C.功能大幅提高，成本小幅提高D.功能降低，成本大幅降低【答案】D【解析】本题考查价值工程提高价值的途径。（1）双向型：F提高，C降低（最理想）；（2）改进型：F提高，C不变；（3）节约型：F不变，C降低；（4）投资型：F大幅提高，C小幅提高；（5）牺牲型：F略降低，C大幅降低。注意，牺牲型虽然成本大幅降低，但功能只能“略降低”，如果功能“降低”程度过大导致产品失去基本效用，则价值并未提高。D选项表述为“功能降低，成本大幅降低”，未限定功能降低的程度，且通常价值工程追求的是功能的提升或保持，单纯的“功能降低”通常不是价值工程的首选或标准途径，特别是在工程建设中，降低功能通常意味着降低标准，可能违反规范。严格来说，牺牲型是F↓/C↓↓，但D选项表述过于宽泛且容易误导，在常规考试选项中，若出现“功能降低”通常作为错误选项，除非明确是“牺牲型”且强调性价比。对比其他选项，D是明显的负面描述。27.某施工企业承建了一栋超高层建筑，采用了爬升模板施工技术。关于爬模施工特点的说法，正确的是（）。A.不需要塔吊配合B.模板可以随结构施工逐层上升C.仅适用于剪力墙结构，不适用于框架结构D.施工速度较慢，安全性低【答案】B【解析】本题考查爬升模板施工。爬升模板（爬模）是综合了大模板和滑动模板的优点的施工工艺。A选项错误，爬模通常需要塔吊配合进行钢筋和材料的垂直运输。B选项正确，爬模是依附在建筑结构上，随着结构施工逐层上升。C选项错误，爬模既适用于剪力墙结构，也适用于框架结构的核心筒等竖向结构。D选项错误，爬模施工速度较快，且整体性好，安全性较高。28.根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但（）除外。A.抢修作业B.抢险作业C.因生产工艺上要求必须连续作业D.抢修、抢险和因生产工艺上要求必须连续作业，且必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明【答案】D【解析】本题考查夜间施工噪声污染防治。《环境噪声污染防治法》第三十条规定，在城市禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。公告附近居民。D选项表述最为完整准确。29.在施工合同纠纷中，如果当事人既没有约定仲裁，也没有约定诉讼，当一方当事人希望解决纠纷时，应当（）。A.申请仲裁B.提起诉讼C.协商解决D.申请行政调解【答案】B【解析】本题考查合同争议解决方式。有效的仲裁协议排除法院管辖。如果没有仲裁协议，仲裁委员会不予受理，当事人只能向人民法院提起诉讼。B选项正确。30.关于施工项目竣工质量验收程序，说法正确的是（）。A.监理单位收到工程竣工报验单后，应由总监理工程师组织专业监理工程师进行竣工预验收B.竣工预验收合格后，由施工单位组织正式竣工验收C.正式竣工验收后，建设单位应及时提交工程竣工验收报告D.竣工验收合格后，监理单位应办理工程移交手续【答案】A【解析】本题考查竣工质量验收程序。A选项正确，监理单位收到竣工报验单后，总监理工程师应组织专业监理工程师，依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同，对承包单位报送的竣工资料进行审查，并对工程质量进行竣工预验收。B选项错误，预验收合格后，由建设单位组织正式竣工验收。C选项错误，竣工验收合格后，建设单位应当及时提出工程竣工验收报告。D选项错误，竣工验收合格后，建设单位应办理工程移交手续，向施工单位签发《工程移交证书》。二、多项选择题31.根据《民法典》，建设工程合同包括（）。A.工程勘察合同B.工程设计合同C.工程施工合同D.工程监理合同E.工程采购合同【答案】ABC【解析】本题考查建设工程合同的种类。《民法典》第七百八十八条规定，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。工程监理合同属于委托合同，工程采购合同属于买卖合同。故选ABC。32.下列关于施工项目经理部及其责任的说法，正确的有（）。A.项目经理部是施工企业为了完成某项施工任务而设立的临时性管理机构B.项目经理部不具备法人资格C.项目经理部的法律责任由项目经理承担D.项目经理部行为的法律后果由施工企业承担E.项目经理部在项目竣工验收后应解散【答案】ABDE【解析】本题考查项目经理部。项目经理部是一次性的现场生产管理机构，不具备法人资格，A、B正确。项目经理部是施工企业的内设机构，其行为的法律后果由企业法人承担，C错误，D正确。项目完成后，项目经理部应当解散，E正确。33.关于建设工程保修期限的说法，符合《建设工程质量管理条例》规定的有（）。A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的合理使用年限B.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年C.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期D.电气管线、给排水管道、设备安装为2年E.装修工程为3年【答案】ABCD【解析】本题考查最低保修期限。根据条例规定：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备安装为2年；（5）装修工程为2年。故E选项错误，选ABCD。34.施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当（）。A.及时提出意见和建议B.继续按图纸施工，若出现质量问题由设计单位负责C.自行修改设计文件后施工D.由建设单位向设计单位提出修改建议E.暂停施工，等待设计变更【答案】AD【解析】本题考查施工单位按图施工的义务。《建设工程质量管理条例》规定，施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。A选项正确。D选项，通常流程是施工单位发现图纸问题->报告建设单位->建设单位联系设计单位->设计单位出具变更。故D选项也是正确的后续描述。B、C错误。E选项“暂停施工”并非必须，除非差错严重危及安全或无法施工，一般程序是先提出建议，并非一发现差错就立刻停工。35.建设工程安全事故调查组的职责包括（）。A.查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失B.认定事故的性质和事故责任C.提出对事故责任者的处理建议D.总结事故教训，提出防范和整改措施E.提交事故调查报告【答案】ABCDE【解析】本题考查事故调查组的职责。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故调查组履行下列职责：（1）查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失；（2）认定事故的性质和事故责任；（3）提出对事故责任者的处理建议；（4）总结事故教训，提出防范和整改措施；（5）提交事故调查报告。故全选。36.下列参数中，属于双代号网络计划时间参数的有（）。A.最早开始时间（ES）和最早完成时间（EF）B.最迟开始时间（LS）和最迟完成时间（LF）C.总时差（TF）D.自由时差（FF）E.持续时间（D）【答案】ABCDE【解析】本题考查网络计划时间参数。双代号网络计划包括的工作时间参数有：最早开始时间（ES）、最早完成时间（EF）、最迟开始时间（LS）、最迟完成时间（LF）、总时差（TF）、自由时差（FF）以及工作的持续时间（D）。故全选。37.关于建筑工程施工质量验收层次划分的说法，正确的有（）。A.建筑工程质量验收应划分为单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程和检验批B.具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程C.分部工程的划分应按专业性质、建筑部位确定D.分项工程应按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分E.检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要，按楼层、施工段、变形缝等进行划分【答案】ABCDE【解析】本题考查施工质量验收的层次划分。根据《建筑工程施工质量验收统一标准》：A选项正确，标准规定的划分层次。B选项正确，单位工程的划分原则。C选项正确，分部工程的划分原则。D选项正确，分项工程的划分原则。E选项正确，检验批的划分原则。故全选。38.编制施工成本计划时，常用的施工成本计划编制方法有（）。A.按施工成本组成编制B.按项目组成编制C.按工程进度编制D.按投资构成编制E.按合同结构编制【答案】ABC【解析】本题考查施工成本计划的编制方法。施工成本计划的编制方法包括：（1）按施工成本组成编制（人材机管利规税）；（2）按项目组成编制（单项-单位-分部-分项）；（3）按工程进度编制（编制进度计划横道图/网络图，据此编制成本计划）。D、E不属于施工成本计划的编制方法。故选ABC。39.根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于其他项目清单计算的说法，正确的有（）。A.暂列金额由招标人根据工程特点按有关计价规定估算B.暂估价包括材料暂估单价、工程设备暂估单价和专业工程暂估价C.计日工由招标人根据工程特点列出项目和数量D.总承包服务费应根据招标文件列出的内容和要求估算E.暂列金额在施工过程中由发包人掌握使用，余额归发包人【答案】ABCD【解析】本题考查其他项目清单。A选项正确，暂列金额由招标人估算。B选项正确，暂估价包括材料和工程设备暂估单价、专业工程暂估价。C选项正确，计日工由招标人列出项目和数量（或数量为0，由投标人填报单价）。D选项正确，总承包服务费由招标人估算。E选项错误，暂列金额在施工过程中由发包人掌握使用，若有余额，归发包人；若有不足，由发包人追加。但E选项的表述在规范中并未直接强调“余额归发包人”作为清单计算规则，而是作为结算规则。且在清单编制阶段，重点在于A、B、C、D。更正：E选项在结算原则上是正确的，但在“计算”语境下，ABCD更侧重于编制时的计算方法。然而，严格来说，E也是关于暂列金额处理规则。但通常考试中，暂列金额属于“余额归发包人”是正确的结算规则。但在本题中，ABCD关于编制计算的描述更为核心。如果必须选最佳，ABCD是肯定的。E选项虽然结算规则正确，但题目问的是“计算”，可能更偏向编制。实际上，根据规范，暂列金额减去合同价款调整与索赔、现场签证等费用后，若有余额，归发包人。故E也是正确的规则。但通常多选题选4个，ABCD最为稳妥。若包含E则可能超量。经查，标准答案通常为ABCD。40.关于建筑安装工程费用项目的组成，下列属于企业管理费的有（）。A.管理人员工资B.办公费C.差旅交通费D.固定资产使用费E.劳动保险费【答案】ABCDE【解析】本题考查建筑安装工程费用组成（按费用构成要素划分）。企业管理费包括：管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险和职工福利费、劳动保护费、检验试验费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税金及其他。故ABCDE全选。41.在施工过程中，由于发包人原因导致工程延期，承包人可以索赔的费用包括（）。A.人工费B.机械费C.材料费D.利润E.现场管理费【答案】ABDE【解析】本题考查费用索赔的内容。由于发包人原因导致工期延误（如未按时提供图纸、场地等），承包人可以索赔：（1）人工费（窝工费或工效降低）；（2）机械费（窝工费或折旧费）；（3）现场管理费（现场管理人员的工资及办公支出）；（4）利润（如果导致合同工期延长，通常可以索赔利润，特别是如果该延误影响了关键工作且导致整体完工推迟，承包人有权就延期期间的管理费和利润索赔，但需视合同条款具体约定。在通常教材中，工期延误索赔往往包含利润，特别是如果该延误导致了承包商机会损失或额外管理成本的累积）。关于材料费：如果只是工期延误，材料并未额外消耗（除非材料价格上涨或保管费增加），单纯的窝工通常不索赔材料费本身，除非有材料积压导致的额外保管费或涨价。C选项“材料费”通常指材料购买费，窝工不产生材料购买费，故一般不索赔。故选ABDE。42.建设工程监理的工作性质特点包括（）。A.服务性B.科学性C.独立性D.公平性E.强制性【答案】ABCD【解析】本题考查工程监理的工作性质。建设工程监理的工作性质有：服务性、科学性、独立性和公平性。E选项错误，监理是委托服务，虽然国家规定强制监理范围，但工作性质本身不是“强制性”的描述，而是“服务性”。43.下列施工生产安全事故隐患中，属于“人的不安全行为”的有（）。A.操作错误，忽视安全，忽视警告B.造成安全装置失效C.使用不安全设备D.手代替工具操作E.物体存放不当【答案】ABCDE【解析】本题考查安全事故隐患分类。根据GB6441《企业职工伤亡事故分类》，不安全行为包括：（1）操作错误、忽视安全、忽视警告；（2）造成安全装置失效；（3）使用不安全设备；（4）手代替工具操作；（5）物体（指成品、半成品、材料、工具等）存放不当；等等。故ABCDE全选。44.关于施工招投标活动中，属于投标人串通投标的情形有（）。A.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容B.投标人之间约定中标人C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标D.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标E.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制【答案】ABCDE【解析】本题考查串通投标的情形。根据《招标投标法实施条例》第三十九条，有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；（2）投标人之间约定中标人；（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。第四十条，有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；...故ABCDE全选。45.建筑工程施工现场常见的固体废物污染源包括（）。A.拆除产生的建筑垃圾B.施工弃土C.生活垃圾D.废弃化学材料E.噪声【答案】ABCD【解析】本题考查施工现场固体废物。固体废物包括：建筑垃圾（拆下的砖、石、混凝土等）、施工弃土、生活垃圾、废弃化学材料及包装等。E选项噪声属于物理性污染（大气污染），不属于固体废物。故选ABCD。46.关于建设工程质量保证金的处理，下列说法正确的有（）。A.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修并承担鉴定及维修费用B.缺陷责任期满，承包人完成维修任务且经验收合格，发包人应返还保证金C.保证金预留比例不得高于工程价款结算总额的3%D.社会投资项目采用预留保证金方式的，发承包双方可以约定将保证金交由第三方金融机构托管E.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年【答案】ABCD【解析】本题考查质量保证金。A选项正确，承包人原因造成的缺陷，承包人负责。B选项正确，期满且无缺陷或缺陷修复合格后返还。C选项正确，保证金预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。D选项正确，可以由第三方托管。E选项错误，缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，这个说法本身是对的，但根据《建设工程质量保证金管理办法》，缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年。E选项表述正确。等等，检查E选项。缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算。由于具体工程不同，期限由发承包双方在合同中约定，但一般为1年，最长不超过2年。所以E也是正确的。但是，通常多选题选4个。再审视题目，是否有陷阱？实际上，缺陷责任期确实一般为1年，最长不超过2年。那么ABCDE全选。但为了符合常规出题习惯，若必须排除，可能是C选项，比例曾有变化，但现行规定是3%。或者E选项，最长不超过2年是规定。故全选。47.下列关于施工进度控制的技术措施，正确的有（）。A.编制进度控制工作细则B.选用先进的施工技术C.改进施工工艺D.调整工作之间的逻辑关系E.改变施工机具【答案】BCE【解析】本题考查施工进度控制的技术措施。施工进度控制的技术措施涉及对实现进度目标有利的设计技术和施工技术的选用。（1）设计技术：如改变设计选型、变更设计逻辑关系等；（2）施工技术：选用先进的施工技术、工艺、机具，加快施工速度。A选项属于组织措施或管理措施（编制细则），D选项属于组织措施（调整逻辑关系通常通过组织手段或计划调整，而非单纯的“技术”手段，虽然技术变更可能导致逻辑改变，但D通常归类为管理措施）。B、C、E明确属于技术措施。故选BCE。48.根据《民法典》，合同当事人承担违约责任的形式主要有（）。A.继续履行B.采取补救措施C.支付违约金D.定金罚则E.赔偿损失【答案】ABCE【解析】本题考查违约责任的承担方式。《民法典》规定，违约责任承担方式主要有：继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金。定金罚则（D选项）是担保方式，虽然定金责任也具有违约惩罚性，但在违约责任章节，通常列举的是ABCE。定金责任通常在“定金”条款中规定，且定金和违约金不能并用。故选ABCE。49.关于建筑节能工程施工质量验收的说法，正确的有（）。A.墙体节能工程应对保温层厚度进行现场抽检B.建筑节能工程应作为单位工程的一个分部工程进行验收C.建筑节能工程验收应在检验批、分项工程全部合格的基础上进行D.节能工程中的隐蔽工程验收应有图像资料E.建筑节能分部工程验收应由监理工程师主持【答案】ACD【解析】本题考查建筑节能工程验收。A选项正确，墙体节能工程需对保温层厚度、粘结强度等进行现场拉拔或厚度检测。B选项错误，建筑节能工程通常作为一个独立的分部工程进行验收（在GB50411中），但在单位工程划分中，它是分部工程。B选项说“作为单位工程的一个分部工程”表述略显歧义，通常直接说“是一个分部工程”。C选项正确，验收应在检验批、分项全部合格基础上进行。D选项正确，隐蔽工程验收应有详细的文字记录和必要的图像资料。E选项错误，分部工程验收应由总监理工程师组织（而不是监理工程师），设计单位项目负责人等参加。故选ACD。50.下列关于施工企业劳动用工管理的说法，正确的有（）。A.建筑施工企业应当与自有职工签订劳动合同B.建筑施工企业应当与使用的劳务分包企业签订劳务分包合同C.建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险D.总承包企业应加强对施工现场劳务用工的监督管理E.建筑施工企业可以以项目部名义与劳动者签订劳动合同【答案】ABD【解析】本题考查劳动用工管理。A选项正确，应签订劳动合同。B选项正确，应签订分包合同。C选项错误，根据《工伤保险条例》及《建筑法》，工伤保险已替代了原有的意外伤害保险（虽然部分法规仍有提及，但工伤保险是法定的，意外伤害险通常是鼓励或作为补充，且针对的是危险作业人员，但C选项表述“必须办理意外伤害保险”在当前法规下不如“必须参加工伤保险”准确，且2024年后趋势是工伤保险全覆盖。但在建造师教材中，仍有“意外伤害险”作为商业保险的描述，但通常表述为“鼓励”或“作为法定保险的补充”。若按旧教材，C可能正确，但严格来说，法定的是工伤保险。此处暂按排除C处理）。D选项正确，总包负总责，应监督。E选项错误，劳动合同应由具备法人资格的企业（施工企业）与劳动者签订，项目部不具备法人资格，不能签订劳动合同。故选ABD。三、案例分析题（一）背景资料：某住宅楼工程，建筑面积18000㎡，框架剪力墙结构，地下2层，地上18层。招标文件规定工期为450天。某施工单位通过竞标获得施工任务，双方签订了固定总价合同。合同约定，钢筋、商品混凝土的价格上涨幅度超过5%时，其超过部分可以调整价格。施工过程中发生了如下事件：事件1：施工单位进场后，根据现场条件，将塔吊布置在基坑边缘。监理工程师指出，该位置地基承载力不足，且离基坑边缘过近，存在倾覆风险，要求整改。事件2：基础施工过程中，发现古墓，导致停工30天。施工单位向建设单位提出工期和费用索赔。建设单位认为这是施工单位应预见的风险，只同意工期顺延，不同意费用补偿。事件3：主体结构施工至第10层时，因建设单位提出设计变更，导致该层部分工程量增加，且需等待新图纸，停工15天。施工单位提出工期索赔15天，费用索赔包括：人工窝工费、机械闲置费、管理费和利润。事件4：工程竣工验收时，建设单位发现顶层客厅楼板出现裂缝，经检测，裂缝宽度超过规范允许值。设计单位验算后认为结构安全，但需进行封闭处理。施工单位对裂缝原因有异议，认为是建设单位提供的商品混凝土质量有问题。问题：1.指出事件1中监理工程师要求整改的依据是什么？塔吊布置应考虑哪些主要因素？2.事件2中，建设单位的做法是否正确？说明理由。3.事件3中，施工单位的索赔是否成立？分别说明工期和费用的索赔情况。4.针对事件4，请说明该质量缺陷的处理程序。【答案与解析】1.监理工程师要求整改的依据是：塔吊基础的地基承载力不能满足塔吊说明书或规范要求，且塔吊布置位置违反了《塔式起重机安全规程》关于塔吊与基坑边缘安全距离的规定（通常要求距离基坑边缘不宜小于塔吊基础高度的1.5~2倍或具体数值，防止因基坑边坡失稳导致塔吊倾覆）。塔吊布置应考虑的主要因素包括：（1）塔吊的覆盖范围（臂长）要满足施工区域材料吊装的需求；（2）塔吊的起重量要满足最重构件和材料的吊装需求；（3）塔吊附着点的位置及附着方式；（4）塔吊基础的地基承载力和排水措施；（5）塔吊安装、拆卸的空间条件；（6）塔吊与周边建筑物、输电线路、基坑边缘的安全距离；（7）多台塔吊作业时的相互干扰（防碰撞）。2.事件2中，建设单位的做法不完全正确。理由：根据《建设工程施工合同（示范文本）及通用条款，施工中发包人（建设单位）提供的资料（如地质勘察报告）未注明地下障碍物，导致施工中遇到古墓，属于发包人原因（或不可预见的地质条件）。因此，工期顺延是正确的。对于费用，承包人（施工单位）因处理古墓发生的费用（如挖除、探查、配合考古等），以及机械闲置、人员窝工费用，应由发包人承担。建设单位只同意工期不顺延费用是错误的。3.事件3中，施工单位的索赔成立情况如下：（1）工期索赔：成立。因建设单位提出设计变更，且等待图纸导致停工，属于建设单位原因，非施工单位过错，应顺延工期15天。（2）费用索赔：部分成立。人工窝工费：成立。建设单位原因导致停工，应补偿窝工费。机械闲置费：成立。建设单位原因导致停工，应补偿机械折旧或租赁费。管理费：成立。现场管理费通常可以索赔。利润：不成立。设计变更导致的停工（窝工）通常不产生利润损失，利润是针对完成额外工作或工程量增加而言的。对于单纯的停工等待，一般不补偿利润。4.针对事件4，该质量缺陷的处理程序如下：（1）发出通知：监理工程师向施工单位发出《监理通知单》或建设单位向相关方发出整改通知，要求暂停相关部位后续施工（如有），并查明原因。（2）原因分析：施工单位应配合设计、监理单位分析裂缝产生的原因。如果对混凝土质量有异议，可委托有资质的检测机构对混凝土强度、氯离子含量等进行检测。（3）制定方案：根据裂缝原因及设计单位验算结论，由施工单位提出技术处理方案（如表面封闭、压力注浆等），报监理工程师审查，建设单位、设计单位确认。（4）实施处理：施工单位按批准的处理方案进行修补处理。（5）验收：处理完成后，施工单位自检合格后报监理工程师组织验收。验收合格后，方可进行后续施工或竣工验收。（6）责任承担：若检测证实裂缝系商品混凝土质量不合格导致，施工单位作为采购方（或按合同约定），可向混凝土供应商追偿，但对外（对建设单位）仍由施工单位承担保修责任。（二）背景资料：某施工单位承接了一项市政排水管道工程，管道采用钢筋混凝土管，长度为3km，管径DN1200。工程包含开挖、铺设、回填等工序。施工单位编制了施工组织设计，经监理工程师审批后实施。施工中发生以下情况：1.开挖沟槽时，发现地下水位较高，土质为粉砂，易产生流砂。施工单位决定采用轻型井点降水。2.管道安装采用起重机下管。在吊装过程中，由于指挥人员失误，导致管道碰撞，管壁出现局部破损。3.回填土施工时，为赶工期，在管道胸腔及管顶以上50cm范围内，回填了粒径较大的碎石块，且分层厚度达到60cm，未夯实直接进行了上一层回填。4.工程完工后，建设单位组织了竣工验收，但在验收前，施工单位未提交工程竣工报告。问题：1.针对情况1，轻型井点降水的布置应符合哪些要求？针对粉砂土和流砂现象，降水深度至少应为多少？2.针对情况2，起重吊装作业中，防止管道碰撞的安全技术措施有哪些？3.针对情况3，指出回填土施工中的错误之处，并说明正确做法。4.针对情况4，指出竣工验收程序的不妥之处，并写出正确的竣工验收程序。【答案与解析】1.轻型井点降水的布置要求：（1）平面布置：当沟槽宽度小于6m且降水深度不超过6m时，可采用单排线状井点，布置在地下水上游一侧；当沟槽宽度大于6m或土质不良时，宜采用双排线状井点或环形井点布置。（2）高程布置：井点管的埋设深度应根据降水深度及水文地质条件计算确定，一般应使滤管埋设在透水层中，且井点管底端距沟槽底的距离不宜小于0.5m~1.0m（视具体地质而定）。针对粉砂土和流砂现象，降水深度应至少将地下水位降至沟槽底面以下0.5m。2.防止管道碰撞的安全技术措施：（1）起重作业必须由持证的起重信号工指挥，指挥信号必须统一、清晰。（2）起吊前应试吊，确认重物平衡、制动良好后方可正式起吊。（3）起吊过程中，吊物下方严禁站人，操作人员应远离危险区域。（4）下管时应平稳缓慢，设置溜绳控制方向，防止管道摆动碰撞槽壁或已安装好的管道。（5）起重机作业时应避开高压线，支腿应垫实，机身平稳。（6）多台起重机抬吊时，应统一指挥，载荷分配合理，单机载荷不得超过额定起重量的80%。3.回填土施工中的错误之处及正确做法：错误1：在管道胸腔及管顶以上50cm范围内，回填了粒径较大的碎石块。正确做法：沟槽回填材料应符合设计要求。胸腔及管顶以上50cm范围内，回填土料中不得含有碎砖、石块及粒径大于100mm的硬块体。通常应采用素土、中粗砂或符合级配要求的细粒土回填。错误2：分层厚度达到60cm。正确做法：回填土应分层夯实。采用压实机械时，虚铺厚度应根据压实机具确定，一般不宜超过20cm~30cm（具体视机械类型而定，如振动压路机不宜超过40cm，但管道附近需人工夯实，厚度更小）。错误3：未夯实直接进行上一层回填。正确做法：每层回填土夯实后，应进行压实度检测，合格后方可回填上一层土。4.竣工验收程序的不妥之处：施工单位未提交工程竣工报告，建设单位直接组织竣工验收。正确的竣工验收程序：（1）工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行工程质量检查评定，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并向建设单位提交工程竣工报告，申请竣工验收。（2）建设单位收到工程竣工报告后，对符合竣工验收要求的工程，组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案。（3）建设单位应当在工程竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构。（4）建设单位组织工程竣工验收。验收组通过查验工程实体和资料，形成验收意见。（5）参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。（6）工程竣工验收合格后，建设单位应当及时提出工程竣工验收报告。（三）背景资料：某商业大厦工程，合同工期为18个月。施工单位中标后，经过优化，计划工期为17个月。施工单位编制了施工进度计划网络图（双代号），关键线路为A→C→E→G→H，总工期17个月。其中H工作为精装修工程，持续时间为4个月。施工过程中发生如下事件：事件1：建设单位要求增加一层地下室，导致A工作（基础工程）持续时间延长2个月。事件2：C工作（主体结构）施工中，因劳务分包商工人罢工，停工1个月。事件3：E工作（设备安装）开始前，建设单位要求变更设备型号，导致E工作持续时间延长1个月。事件4：G工作（幕墙工程）施工中，因台风影响，停工0.5个月。问题：1.计算原计划网络图中H工作的总时差和自由时差（假设网络图简单，H为最后一项工作，紧前工作为G）。2.分别分析上述事件发生后，对工期和关键线路的影响（假设各事件均为独立发生）。3.若所有事件均发生，该工程的实际工期是多少个月？4.施工单位针对事件1和事件3可以提出的索赔要求是什么？（假设合同约定，非承包人原因工程变更导致的工期顺延和费用增加予以补偿，不可抗力工期顺延，窝工费各自承担）。【答案与解析】1.假设H为最后一项工作，且紧前工作为G。（1）总时差（TF）：H工作的总时差等于计划工期减去H工作的最早完成时间。如果H是关键线路上的工作，则TF=0。题目中关键线路为A→C→E→G→H，说明H在关键线路上。因此，H工作的总时差=0。（2）自由时差（FF）：自由时差等于紧后工作的最早开始时间减去本工作的最早完成时间。因为H是最后一项工作，其紧后工作的最早开始