电力工程造价从业人员专业能力评价考试题及答案(电力工程建设管理)(2026年深圳)

电力工程造价从业人员专业能力评价考试题及答案(电力工程建设管理)(2026年深圳)一、单项选择题（共40题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.在电力工程造价管理中，全过程造价控制的核心阶段是（）。A.招投标阶段与施工阶段B.设计阶段与施工阶段C.决策阶段与设计阶段D.施工阶段与结算阶段2.某深圳新建220kV变电站工程，在初步设计阶段进行的造价测算称为（）。A.投资估算B.设计概算C.施工图预算D.竣工结算3.根据《电力工程概算定额》，变电站设备安装工程中，以下费用通常不属于直接费的是（）。A.人工费B.材料费C.施工机械使用费D.办公费4.某送电线路工程的基础混凝土设计用量为100m³，损耗率为5%，则混凝土的预算用量为（）。A.100m³B.105m³C.110m³D.115m³5.电力工程基本预备费的计算基数是（）。A.建筑工程费+安装工程费B.建筑工程费+安装工程费+设备购置费C.建筑工程费+安装工程费+设备购置费+其他费用D.工程静态投资6.在深圳地区电力工程中，夏季高温施工增加费属于（）。A.规费B.措施费C.企业管理费D.直接工程费7.某电力建设项目，建设期2年，第一年贷款1000万元，第二年贷款1000万元，贷款年利率为6%，则建设期利息为（）。A.60万元B.123.6万元C.120万元D.182.4万元8.下列关于工程量清单计价的说法，错误的是（）。A.采用工程量清单计价的建设工程，其招标控制价和投标报价均应按清单计价规范编制B.措施项目费中的安全文明施工费可以作为竞争性费用C.暂列金额用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购D.工程量清单必须作为招标文件的组成部分9.电力工程中进行施工图预算审查时，若工程条件相同，用已完工程的预算审查拟建工程的同类工程预算的方法属于（）。A.标准预算审查法B.对比审查法C.筛选审查法D.全面审查法10.某电缆隧道工程采用盾构法施工，盾构机折旧费在造价计算中通常计入（）。A.施工机械使用费B.措施费C.企业管理费D.工程建设其他费11.按照《建设工程工程量清单计价规范》，某分部分项工程量清单项目编码为030401003001，其中“04”代表的含义是（）。A.附录分类顺序码B.专业工程顺序码C.分部工程顺序码D.分项工程项目名称顺序码12.电力工程造价信息中，最能体现市场价格动态变化的是（）。A.定额价格B.指导价C.信息价D.市场询价13.某输电线路工程跨越一条通航河流，需搭设临时防护网及通航警示标志，该费用应列入（）。A.建筑工程费B.安装工程费C.措施项目费D.其他费用中的大件运输措施费14.下列关于电力工程勘察设计费的说法，正确的是（）。A.勘察设计费属于设备购置费B.勘察设计费属于工程建设其他费用C.勘察设计费在施工阶段结算支付D.勘察设计费不包含初步设计概算编制费15.在FIDIC合同条件下，某变更项在合同中没有适用或类似的项目，工程师认为该变更项目的工作内容与某定额子目相近，则该变更项目的估价应采用（）。A.合同中类似项目的单价B.协商确定的新单价C.按照定额子目并考虑承包商的利润与管理费确定新单价D.实际成本加固定比例酬金16.某隐蔽工程在隐蔽前，承包人未通知发包人及监理方检查即自行隐蔽。后发包人要求剥露重新检查，检查结果合格，由此产生的费用及工期延误由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理人D.双方按比例分担17.在工程索赔中，由于异常恶劣的气候条件导致的承包人窝工损失，通常应按（）处理。A.延长工期，补偿费用B.延长工期，不补偿费用C.不延长工期，补偿费用D.不延长工期，不补偿费用18.某配电房工程，合同总价为1000万元，预付款比例为20%，主要材料占比为60%，则预付款的起扣点为（）。A.200万元B.666.67万元C.800万元D.833.33万元19.深圳市某新建110kV变电站，设计使用年限为50年，其主体结构的合理使用年限保修期应为（）。A.2年B.5年C.50年D.设计文件规定的合理使用年限20.某项目运用BIM技术进行全过程造价管理，在施工阶段BIM5D模型的主要作用是（）。A.估算工程造价B.限额设计C.动态成本控制与进度款支付管理D.竣工模型移交21.电力工程中，关于材料损耗的计算，下列公式正确的是（）。A.损耗率=损耗量/净用量×100%B.损耗率=损耗量/总用量×100%C.净用量=总用量×损耗率D.总用量=净用量×(1-损耗率)22.在工程造价纠纷解决方式中，具有法律强制执行力的是（）。A.和解B.调解C.仲裁D.磋商23.某电力设备原值为500万元，折旧年限为10年，残值率为5%，采用直线法折旧，则年折旧额为（）。A.45万元B.47.5万元C.50万元D.52.5万元24.电力工程概预算中，脚手架搭拆费通常按（）计算。A.人工费为基数乘以费率B.材料费为基数乘以费率C.直接费为基数乘以费率D.机械费为基数乘以费率25.下列关于工期索赔的说法，正确的是（）。A.所有关键线路的延误均可索赔工期B.非关键线路的总时差大于延误时间，不能索赔工期C.索赔工期必须同时索赔费用D.发包人原因导致的延误只能索赔费用26.在建设单位的进度款支付管理中，进度款支付比例一般不低于（）。A.50%B.60%C.70%D.90%27.某电缆敷设工程，由于图纸工程量偏差导致实际工程量增加超过15%，根据计价规范，该部分综合单价的调整原则是（）。A.全部按原单价执行B.全部重新组价C.增加部分综合单价应予调高D.增加部分综合单价应予调低28.电力工程中，跨越带电线路施工时，申请停电产生的损失费属于（）。A.措施费B.人工费C.施工机械费D.建设场地征用及清理费29.某大型燃机电厂的烟气脱硫工程，属于（）。A.主体工程B.配套工程C.环保工程D.辅助工程30.某输电线路基础工程，由于地质条件变化导致基底需进行换填处理，该费用处理方式应为（）。A.包含在原基础综合单价内B.由发包人承担，按变更处理C.由承包人承担D.由监理人承担31.在工程量清单计价模式下，其他项目清单中的材料暂估价在投标时应（）。A.不计入综合单价B.计入综合单价C.计入其他费用D.由投标人自主确定是否计入32.电力工程材料预算价格中，材料原价是指材料的（）。A.出厂价B.交货地价格C.到达工地仓库的价格D.采购价33.某架空线路工程处于海拔2500m的高原地区，根据定额规定，人工及机械降效系数应（）。A.不予考虑B.乘以大于1的系数C.乘以小于1的系数D.乘以1.1的系数34.根据南方电网相关造价管理规定，配电网工程中，架空导线的预留长度应按（）计算。A.不预留B.按导线长度的一定比例预留C.按设计规定的弧垂调整D.按定额规定的固定长度预留35.在电力工程决算审核中，对于“未完施工”的盘点应依据（）。A.招标文件B.施工合同C.现场实际形象进度D.承包人提供的资料36.某电力工程外墙采用新型环保节能材料，施工过程中由于该材料市场供应紧张导致价格大幅上涨，若合同中无特殊约定，该价差一般应由（）承担。A.承包人B.发包人C.供货商D.发包人和承包人共同37.造价咨询企业在出具造价成果文件时，必须加盖的印章是（）。A.企业公章B.造价咨询执业印章C.注册造价工程师执业印章D.企业公章及注册造价工程师执业印章38.根据《中华人民共和国招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。A.10日B.15日C.20日D.30日39.采用工程量清单计价，若招标控制价超过批准的概算，招标人应（）。A.将其下浮以使其不超概算B.报原概算审批部门审核C.直接发布招标文件D.要求投标人降低报价40.某变电站工程在试运行期间，由于设备本身质量问题导致设备损坏，其修复费用应由（）承担。A.施工单位B.建设单位C.设备供应商D.监理单位二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）41.电力工程全过程造价管理的内容包括（）。A.决策阶段造价控制B.设计阶段造价控制C.招投标阶段造价控制D.施工阶段造价控制E.运营阶段资产评估42.下列费用中，属于电力工程安装工程费的有（）。A.变压器本体安装费B.电缆敷设费C.断路器调试费D.设备基础浇筑费E.控制屏安装费43.影响电力工程造价的主要因素有（）。A.设备选型B.线路路径C.地质条件D.政策法规变化E.建设单位管理水平44.关于工程量清单编制，下列说法正确的有（）。A.工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托的工程造价咨询人编制B.工程量清单必须作为招标文件的组成部分C.工程量清单的准确性和完整性由投标人负责D.工程量清单应采用综合单价计价E.措施项目清单应根据拟建工程的实际情况列项45.在电力工程索赔中，承包人可以索赔工期的情况包括（）。A.发包人未按合同约定提供图纸导致施工延误B.不可抗力事件导致工程停工C.承包人自身原因导致设备故障停工D.异常恶劣的气候条件导致无法施工E.监理工程师下达了错误的指令导致返工46.电力工程中，以下属于工程建设其他费用的有（）。A.建设场地征用及清理费B.项目建设管理费C.生产准备费D.联合试运转费E.基本预备费47.某输电线路工程在施工中发现地下文物，下列处理方式正确的有（）。A.承包人应立即停止施工并保护现场B.及时通知发包人及文物管理部门C.发包人应承担由此导致的工期延误D.承包人应承担文物发掘费用E.承包人可就停工损失向发包人索赔48.深圳市在推行装配式变电站建设中，造价管理的重点包括（）。A.预制构件的工厂加工费B.预制构件的运输费用C.装配式施工的机械台班费D.现场现浇混凝土的损耗率E.装配式施工的交叉作业降效费49.关于电力工程材料价差调整，下列说法正确的有（）。A.主要材料价格变动超过合同约定的风险幅度时方可调整B.价差调整只计算材料原价差额，不计取其他费用C.价差调整应计算税金D.承包人未按规定采购导致材料价格超支，发包人不予调整E.发包人指定材料供应商但价格高于市场价，价差由发包人承担50.在电力工程造价审核中，采用全面审查法的优点是（）。A.审查质量高B.审查速度快C.审查工作量大D.适用于大型复杂工程E.审查细致，不易出错51.下列关于竣工决算的表述，正确的有（）。A.竣工决算是核定新增固定资产价值的依据B.竣工决算由建设单位编制C.竣工决算是办理交付使用资产的依据D.竣工决算在工程竣工验收前编制E.竣工决算反映工程的全部建设费用52.电力工程中，下列属于企业管理费的有（）。A.管理人员工资B.办公费C.差旅交通费D.工会经费E.夜间施工增加费53.某电力工程采用EPC总承包模式，其总价合同的结算原则包括（）。A.合同内工程量按实结算B.合同总价原则上不予调整C.设计变更导致的工程量增减可调整合同价D.法律法规变化导致的费用增减应调整合同价E.承包人承担市场价格波动风险54.在BIM造价管理中，工程量提取的准确性取决于（）。A.模型的建模精度B.扣减规则的设置C.工程量清单的映射规则D.软件的计算引擎E.施工图纸的比例55.关于电力工程质量保修金，下列说法正确的有（）。A.保修金一般为合同总价的3%左右B.保修金在工程竣工验收合格后一次性无息返还C.缺陷责任期满后，承包人可申请返还保修金D.保修期内由于承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修并承担费用E.发包人原因造成的缺陷，由发包人承担维修费用56.在架空线路工程中，影响导线架设费用的主要因素有（）。A.导线截面大小B.线路长度C.地形条件D.气象条件E.基础类型57.下列属于违法分包行为的有（）。A.总承包单位将非主体结构工程分包给具有相应资质的单位B.分包单位将其承包的工程再分包C.总承包单位将主体结构工程分包给其他单位D.承包单位将其承包的全部工程转给他人E.总承包单位在合同约定范围内将部分专业工程分包58.电力工程中，采用盾构法施工电缆隧道的造价特点包括（）。A.机械设备费占比高B.施工工期长导致管理费增加C.衬砌管片材料费占比大D.受地表交通影响小E.人工降效不显著59.根据现行规定，下列费用不得作为竞争性费用的有（）。A.安全文明施工费B.夜间施工增加费C.规费D.税金E.二次搬运费60.在电力工程招投标中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，且不能合理说明理由的，应当（）。A.直接否决其投标B.要求其作出书面说明并提供相关证明材料C.若不能提供证明材料，否决其投标D.认为其属于不平衡报价，做废标处理E.若提供了证明材料，则接受其报价三、判断题（共20题，每题0.5分。正确的打“√”，错误的打“×”）61.电力工程定额中，周转性材料的消耗量应包括周转使用量和回收折销量。（）62.建设项目可行性研究阶段编制的造价文件是投资估算，其精度要求比初步设计概算更高。（）63.在工程量清单计价中，综合单价包括人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润和一定范围内的风险费用。（）64.发包人要求承包人提前竣工，承包人可索赔费用，但不可索赔利润。（）65.某送电线路跨越高速公路，因申请封路未获批准导致停工，此风险属于承包人承担的风险范围。（）66.基本预备费是指在初步设计及概算内难以预料的工程和费用，价差预备费是指建设项目在建设期间由于价格等变化引起工程造价变化的预留费用。（）67.变电站工程中，电力变压器的干燥处理费用已包含在变压器安装定额中，不另行计算。（）68.施工图预算审查中，若发现工程量计算错误，应由编制单位负责修改，审查单位不得擅自更改。（）69.在电力工程中，施工企业参加工伤保险的费用包含在规费中，不得作为竞争性费用。（）70.工程量清单中的工程量是承包人实际施工完成的准确工程量，结算时应按清单工程量结算。（）71.某电缆工程合同约定固定总价，施工中由于承包人计算错误导致工程量少算，承包人不得要求追加合同价款。（）72.工程建设其他费用中的“项目管理费”包括建设单位从项目筹建至竣工投产全过程的管理费用。（）73.在FIDIC合同条件下，工程师发布变更指令后，承包人应立即执行，无需就变更估价达成一致。（）74.电力工程环境保护措施费应列入安装工程费中的措施费。（）75.采用最高投标限价招标的工程，招标人必须在招标文件中公布最高投标限价的总价及其构成。（）76.深圳地区属于台风多发区，由于台风导致的脚手架倒塌重建费用由发包人承担。（）77.竣工结算文件应由承包人编制，发包人审核，双方签字确认后作为支付结算款的依据。（）78.在工程索赔计算中，由于发包人原因导致的工程延误，承包人除可索赔人工费外，还可索赔企业管理费及利润。（）79.配电网工程的带电作业费用通常包含在措施费中，不论是否实际发生带电作业，均按费率计取。（）80.BIM模型在造价管理中的核心价值在于实现了工程量的自动计算，减少了算量人员的工作量。（）四、案例分析题（共3题，每题15分，共45分。要求计算部分列出计算公式及过程，结果保留两位小数）案例一：工期及费用索赔与造价调整综合分析背景：深圳市某新建220kV变电站工程，合同工期为300天，合同总价为1500万元（不含税）。合同约定由于发包人原因导致的工期延误，每天补偿承包人1万元；承包人原因导致的工期延误，每天罚款1万元。施工过程中发生以下事件：事件1：基坑开挖至设计标高时，发现地质条件与勘察报告不符，遇流沙层，需进行换填处理。工程师下达变更指令，增加换填砂石量1000m³，该换填项目合同中无适用或类似单价，需按定额重新组价。经测算，换填砂石人工费为20元/m³，材料费为80元/m³，机械费为30元/m³，管理费率为人工费的30%，利润率为人工费的20%。变更处理工期延长15天。事件2：由于发包人未按时提供设备存放场地，导致一台主变压器进场后无法就位，在运输车上滞留5天，产生车辆停滞费5000元/天。经监理确认，工期顺延5天。事件3：在变电站主体施工期间，深圳遭遇强台风袭击，导致现场部分临时设施损坏，损失10万元；清理现场恢复施工耗时5天。经气象部门确认，该台风属于不可抗力。问题：1.计算事件1中换填处理的变更综合单价及变更费用（不考虑税金）。（5分）2.事件2中，承包人可索赔的工期和费用各为多少？并说明理由。（5分）3.事件3中，因台风导致的损失及工期延误应如何分担？承包人可索赔工期多少天？说明理由。（5分）案例二：工程量清单计价与进度款支付计算背景：某110kV电缆隧道工程，采用工程量清单计价。合同约定：工程预付款为合同价款的20%，主要材料及构件占比为50%。预付款从起扣点开始扣回。工程进度款按月结算支付，发包人按承包人实际完成且经审核的工程价款的85%支付。该工程招标控制价为1200万元，其中暂列金额50万元。在施工过程中，9月份经审核的工程进度款为150万元；10月份经审核的工程进度款为180万元。10月份由于设计变更增加了一项分部分项工程，该工程原合同中没有适用或类似的项目，双方协商后参照某地方定额计算，人工费5000元，材料费15000元，机械费3000元，管理费率30%（以人工费为基数），利润率20%（以人工费为基数），增值税率9%。问题：1.工程预付款金额为多少？预付款起扣点为多少？（4分）2.计算10月份变更项目的综合单价及含税造价。（4分）3.计算9月份发包人应支付的工程进度款。（3分）4.计算10月份发包人应支付的工程进度款（假设9月份已按约支付，起扣点计算无误且10月份进度款超过起扣点）。（4分）案例三：输电线路工程结算与材料价差调整背景：某500kV架空输电线路工程，线路全长50km。合同约定采用固定单价合同。导线采用JL/G1A-400/35钢芯铝绞线。招标时导线信息价为6000元/吨，合同约定导线材料费风险幅度为±5%。实际施工期间，当地造价管理部门发布的导线信息价为7000元/吨。该工程某标段基础工程，原清单工程量为混凝土浇筑1000m³，合同综合单价为500元/m³。实际施工完成后，监理工程师计量的实际完成工程量为1200m³。根据合同约定，当工程量偏差超过15%时，超出部分的综合单价应予以调整，调整系数为0.9。问题：1.计算导线材料费的价差调整额度（假设该标段导线实际用量为400吨，计算公式采用(−2.基础工程实际工程量比清单工程量增加了20%，是否需要调整综合单价？说明理由。（4分）3.计算基础工程结算时的总造价（不考虑税金及其他费用）。（6分）一、单项选择题答案及解析1.C。解析：全过程造价控制虽然贯穿始终，但决策阶段和设计阶段对造价的影响程度最大（达75%~90%以上），是全过程造价控制的核心。2.B。解析：初步设计阶段编制的造价文件称为设计概算。3.D。解析：直接费包括直接工程费（人工费、材料费、机械费）和措施费。办公费属于企业管理费。4.B。解析：预算用量=净用量×(1+损耗率)=100×(1+5%)=105m³。5.C。解析：基本预备费的计算基数是建筑工程费、安装工程费、设备购置费和其他费用之和。6.B。解析：高温施工增加费属于措施项目费中的冬雨季施工增加费或特殊地区施工增加费范畴。7.B。解析：第一年利息=1000/2×6%=30万元；第二年利息=(1000+30+1000/2)×6%=1530/2×6%=45.9万元，总利息为30+45.9=75.9万元？重新计算：第一年本息和=1000+(1000/2×6%)=1030万。第二年利息=(1030+1000/2)×6%=1530×6%=91.8万。建设期利息=30+91.8=121.8万。最接近的是B？更正：建设期利息计算公式，第一年借款1000万，按均衡借款算，利息1000/2*6%=30万。第二年本利和1030万，第二年借款1000万，利息=(1030+1000/2)*6%=91.8万。总利息=121.8万。本题选项有误或按年末一次借款计算。若年末一次借款：第一年利息=0？通常电力工程按当年借款额的一半计息。第一年利息=1000×6%/2=30万；第二年利息=(1000+30)×6%+1000×6%/2=61.8+30=91.8万。总计121.8万。根据选项最接近B（若全按名义利率不按期算可能为123.6万元，选B最合理，可能是复利计算：(1+6%)^2-1=12.36%，2000万的一半计息？实际按公式1000*6%+(1000+1000*6%)*6%=60+63.6=123.6万，选B，这是按年初借款计算）。8.B。解析：安全文明施工费属于非竞争性费用，不得作为竞争性费用。9.B。解析：对比审查法是利用已完工程的预算审查拟建工程同类工程预算的方法。10.A。解析：盾构机作为大型施工机械，其折旧费计入施工机械使用费。11.B。解析：030401003001中，前两位03代表附录分类顺序码，3、4位04代表专业工程顺序码。12.D。解析：市场询价最能体现市场价格动态变化，信息价和指导价具有一定的滞后性。13.C。解析：跨越通航河流的防护网及警示标志属于施工过程中的措施项目费。14.B。解析：勘察设计费属于工程建设其他费用，初步设计概算编制费通常包含在勘察设计费内。15.C。解析：FIDIC合同下，无适用或类似项目时，通常按照定额子目并考虑承包商的利润与管理费确定新单价。16.A。解析：承包人未通知发包人自行隐蔽，重新检查无论合格与否，费用和工期均由承包人承担。17.B。解析：异常恶劣气候属于不可抗力范畴，通常延长工期但不补偿费用。18.B。解析：起扣点=合同总价-(预付款/主材占比)=1000-(1000×20%/60%)=1000-333.33=666.67万元。19.C。解析：主体结构工程保修期为设计文件规定的合理使用年限。20.C。解析：BIM5D在施工阶段主要用于动态成本控制、进度款支付管理及资源计划。21.A。解析：损耗率=损耗量/净用量×100%。22.C。解析：仲裁具有法律强制执行力，和解和调解不具有强制执行力。23.B。解析：年折旧额=500×(1-5%)/10=47.5万元。24.A。解析：脚手架搭拆费通常按人工费为基数乘以一定费率计算。25.B。解析：非关键线路延误时间小于总时差，不影响总工期，不可索赔工期。26.B。解析：根据规定，进度款支付比例一般不低于60%，不高于90%。27.D。解析：工程量增加超过15%，增加部分的综合单价应予调低。28.A。解析：跨越带电线路施工的停电损失及措施费属于措施费。29.C。解析：烟气脱硫工程属于环保工程。30.B。解析：地质条件变化导致基底换填属于发包人风险，按变更处理。31.B。解析：材料暂估价必须计入综合单价中。32.A。解析：材料原价指材料的出厂价或交货地价格。33.B。解析：高原地区人工及机械降效，需乘以大于1的系数。34.D。解析：配电网架空导线预留长度按定额规定的固定长度预留。35.C。解析：未完施工盘点应依据现场实际形象进度。36.A。解析：合同无约定时，材料价格波动风险由承包人承担。37.D。解析：造价成果文件必须加盖企业公章及注册造价工程师执业印章。38.C。解析：依法必须招标的项目，提交投标文件截止时间不得少于20日。39.B。解析：招标控制价超概算应报原概算审批部门审核。40.C。解析：设备本身质量问题由设备供应商承担修复费用。二、多项选择题答案及解析41.ABCD。解析：全过程造价管理包括决策、设计、招投标、施工阶段，运营阶段不属于。42.ABCE。解析：设备基础浇筑费属于建筑工程费。43.ABCDE。解析：各项因素均影响电力工程造价。44.ABE。解析：清单准确性和完整性由招标人负责；采用综合单价计价，C错。45.ABDE。解析：承包人自身原因延误不可索赔。46.ABCD。解析：基本预备费属于预备费，不属于工程建设其他费用。47.ABCE。解析：文物发掘费用由发包人向文物管理部门支付，承包人不承担。48.ABC。解析：装配式变电站不需考虑现浇混凝土损耗及交叉降效。49.ACDE。解析：价差调整需计算税金，B错。50.AE。解析：全面审查法质量高、细致，但工作量大，不适用大型工程。51.ABCE。解析：竣工决算在工程竣工验收合格后编制。52.ABCD。解析：夜间施工增加费属于措施费。53.BCE。解析：总价合同内工程量一般不按实结算，A错；法律变化及设计变更可调整，B、C、D、E对。54.ABCD。解析：图纸比例不影响模型提取准确性。55.CDE。解析：保修金一般为3%；竣工验收合格后只返还一部分，并非全部无息返还。56.ABCD。解析：基础类型不影响导线架设费用。57.BC。解析：分包给他人或再分包属于违法分包。58.ACD。解析：盾构法工期通常较短，受地表影响小，机械和管片占比大。59.ACD。解析：安全文明施工费、规费、税金为非竞争性费用。60.BC。解析：报价过低应要求书面说明，不能说明的否决投标。三、判断题答案及解析61.√。解析：周转性材料消耗量包括周转使用量和回收折销量。62.×。解析：投资估算精度比初步设计概算低。63.√。解析：综合单价包括上述内容及风险费用。64.×。解析：提前竣工可索赔费用及利润。65.×。解析：封路未获批准属第三方原因，非承包人风险。66.√。解析：基本预备费和价差预备费的定义正确。67.×。解析：变压器干燥处理需根据实际发生计算，未包含在安装定额中。68.√。解析：审查单位提出意见，由编制单位修改。69.√。解析：工伤保险属规费，不可竞争。70.×。解析：结算工程量按实际完成且计量的工程量计算。71.√。解析：固定总价合同工程量少算由承包人承担风险。72.√。解析：项目管理费涵盖筹建至投产全过程管理费用。73.√。解析：工程师变更指令应立即执行，估价可后续确定。74.×。解析：环境保护费属于建筑工程费中的措施费，非安装工程费。75.√。解析：最高投标限价应公布总价及构成。76.×。解析：台风属不可抗力，临时设施损坏由承包人承担。77.√。解析：竣工结算由承包人编制，发包人审核。78.√。解析：发包人原因延误可索赔管理费及利润。79.√。解析：带电作业费通常按措施费费率计取。80.×。解析：BIM核心价值在于全过程信息集成与协同管理，非仅算量。四、案例分析题答案及解析案例一：问题1：换填处理变更综合单价计算：人工费=20元/m³材料费=80元/m³机械费=30元/m³管理费=人工费×30%=20×30%=6元/m³利润=人工费×20%=20×20%=4元/m³综合单价=人工费+材料费+机械费+管理费+利润=20+80+30+6+4=140元/m³变更费用=综合单价×变更工程量=140元/m³×1000m³=140,000元=14万元。问题2：事件2索赔工期：5天。索赔费用：5000元/天×5天=25,000元=2.5万元。理由：发包人未按时提供设备存放场地属于发包人违约，由此导致的承包人停工待料损失及工期延误由发包人承担。问题3：事件3台风属不可抗力。损失分担及工期索赔原则如下：（1）临时设施损坏及清理现场费用：不可抗力导致的承包人机械设备损坏及停工损失由承包人承担，因此10万元临时设施损失及清理费用由承包人自行承担。（2）工期延误：不可抗力导致的工期延误应顺延，故承包人可索赔工期5天。理由：根据相关法规，不可抗力事件导致工程本身的损害由发包人承担，但承包人的施工机械设备损坏及停工损失由承包人承担，工期相应顺延。案例二：问题1：工程预付款=合同价款×20%由于暂列金额不属于承包人直接支配费用，通常预付款基数为扣除暂列金额后的合同价。但题目未说明合同总价构成，按常规理解为合同总价1200万元。预付款=1200×20%=240万元。预付款起扣点=合同总价-(预付款/主材占比)=1200-(240/50%)=1200-480=720万元。问题2：变更项目综合单价计算：人工费=5000元材料费=15000元机械费=3000元管理费=人工费×30%=5000×30%=1500元利润=人工费×20%=5000×20%=1000元不含税造价=5000+15000+3000+1500+1000=25500元含税造价=不含税造价×(1+增值税率)=25500×(1+9%)=27795元。问题3：9月份发包人应支付的工程进度款=经审核的进度款×支付比例=150×85%=127.5万元。问题4：10月份累计进度款=9月份+10月份=150+180=330万元。未超过起扣点（720万元），因此无需扣回预付款。但10月份发生变更，变更含税造价为27795元=2.78万元。10月份总进度款=180+2.78=182.78万元。发包人应支付=182.78×85%=155.36万元。案例三：问题1：导线材料费价差调整额度计算：合同约定风险幅度为±5%。基准价（招标信息价）=6000元/吨。实际信息价=7000元/吨。实际用量Q=400吨。价差=(−×(1+5=问题2：基础工程实际工程量比清单工程量增加：(1200因此，需要对综合单价进行调整，超出部分（15%以外）的综合单价需调整。问题3：基础工程结算总造价计算：不调整单价的工程量=1000×(1+15%)=1150m³。超出部分的工程量=1200-1150=50m³。调整后超出部分单价=原单价×0.9=500×0.9=450元/m³。结算造价=不调整部分造价+调整部分造价=1150×500+50×450=575,000+22,500=597,500元。</think>一、单项选择题（共40题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.在电力工程造价管理中，全过程造价控制的核心阶段是（）。A.招投标阶段与施工阶段B.设计阶段与施工阶段C.决策阶段与设计阶段D.施工阶段与结算阶段2.某深圳新建220kV变电站工程，在初步设计阶段进行的造价测算称为（）。A.投资估算B.设计概算C.施工图预算D.竣工结算3.根据《电力工程概算定额》，变电站设备安装工程中，以下费用通常不属于直接费的是（）。A.人工费B.材料费C.施工机械使用费D.办公费4.某送电线路工程的基础混凝土设计用量为100m³，损耗率为5%，则混凝土的预算用量为（）。A.100m³B.105m³C.110m³D.115m³5.电力工程基本预备费的计算基数是（）。A.建筑工程费+安装工程费B.建筑工程费+安装工程费+设备购置费C.建筑工程费+安装工程费+设备购置费+其他费用D.工程静态投资6.在深圳地区电力工程中，夏季高温施工增加费属于（）。A.规费B.措施费C.企业管理费D.直接工程费7.某电力建设项目，建设期2年，第一年贷款1000万元，第二年贷款1000万元，贷款年利率为6%，按年末借款结息计算，则建设期利息为（）。A.60万元B.123.6万元C.120万元D.182.4万元8.下列关于工程量清单计价的说法，错误的是（）。A.采用工程量清单计价的建设工程，其招标控制价和投标报价均应按清单计价规范编制B.措施项目费中的安全文明施工费可以作为竞争性费用C.暂列金额用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购D.工程量清单必须作为招标文件的组成部分9.电力工程中进行施工图预算审查时，若工程条件相同，用已完工程的预算审查拟建工程的同类工程预算的方法属于（）。A.标准预算审查法B.对比审查法C.筛选审查法D.全面审查法10.某电缆隧道工程采用盾构法施工，盾构机折旧费在造价计算中通常计入（）。A.施工机械使用费B.措施费C.企业管理费D.工程建设其他费11.按照《建设工程工程量清单计价规范》，某分部分项工程量清单项目编码为030401003001，其中“04”代表的含义是（）。A.附录分类顺序码B.专业工程顺序码C.分部工程顺序码D.分项工程项目名称顺序码12.电力工程造价信息中，最能体现市场价格动态变化的是（）。A.定额价格B.指导价C.信息价D.市场询价13.某输电线路工程跨越一条通航河流，需搭设临时防护网及通航警示标志，该费用应列入（）。A.建筑工程费B.安装工程费C.措施项目费D.其他费用中的大件运输措施费14.下列关于电力工程勘察设计费的说法，正确的是（）。A.勘察设计费属于设备购置费B.勘察设计费属于工程建设其他费用C.勘察设计费在施工阶段结算支付D.勘察设计费不包含初步设计概算编制费15.在FIDIC合同条件下，某变更项在合同中没有适用或类似的项目，工程师认为该变更项目的工作内容与某定额子目相近，则该变更项目的估价应采用（）。A.合同中类似项目的单价B.协商确定的新单价C.按照定额子目并考虑承包商的利润与管理费确定新单价D.实际成本加固定比例酬金16.某隐蔽工程在隐蔽前，承包人未通知发包人及监理方检查即自行隐蔽。后发包人要求剥露重新检查，检查结果合格，由此产生的费用及工期延误由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理人D.双方按比例分担17.在工程索赔中，由于异常恶劣的气候条件导致的承包人窝工损失，通常应按（）处理。A.延长工期，补偿费用B.延长工期，不补偿费用C.不延长工期，补偿费用D.不延长工期，不补偿费用18.某配电房工程，合同总价为1000万元，预付款比例为20%，主要材料占比为60%，则预付款的起扣点为（）。A.200万元B.666.67万元C.800万元D.833.33万元19.深圳市某新建110kV变电站，设计使用年限为50年，其主体结构的合理使用年限保修期应为（）。A.2年B.5年C.50年D.设计文件规定的合理使用年限20.某项目运用BIM技术进行全过程造价管理，在施工阶段BIM5D模型的主要作用是（）。A.估算工程造价B.限额设计C.动态成本控制与进度款支付管理D.竣工模型移交21.电力工程中，关于材料损耗的计算，下列公式正确的是（）。A.损耗率=损耗量/净用量×100%B.损耗率=损耗量/总用量×100%C.净用量=总用量×损耗率D.总用量=净用量×(1-损耗率)22.在工程造价纠纷解决方式中，具有法律强制执行力的是（）。A.和解B.调解C.仲裁D.磋商23.某电力设备原值为500万元，折旧年限为10年，残值率为5%，采用直线法折旧，则年折旧额为（）。A.45万元B.47.5万元C.50万元D.52.5万元24.电力工程概预算中，脚手架搭拆费通常按（）计算。A.人工费为基数乘以费率B.材料费为基数乘以费率C.直接费为基数乘以费率D.机械费为基数乘以费率25.下列关于工期索赔的说法，正确的是（）。A.所有关键线路的延误均可索赔工期B.非关键线路的总时差大于延误时间，不能索赔工期C.索赔工期必须同时索赔费用D.发包人原因导致的延误只能索赔费用26.在建设单位的进度款支付管理中，进度款支付比例一般不低于（）。A.50%B.60%C.70%D.90%27.某电缆敷设工程，由于图纸工程量偏差导致实际工程量增加超过15%，根据计价规范，该部分综合单价的调整原则是（）。A.全部按原单价执行B.全部重新组价C.增加部分综合单价应予调高D.增加部分综合单价应予调低28.电力工程中，跨越带电线路施工时，申请停电产生的损失费属于（）。A.措施费B.人工费C.施工机械费D.建设场地征用及清理费29.某大型燃机电厂的烟气脱硫工程，属于（）。A.主体工程B.配套工程C.环保工程D.辅助工程30.某输电线路基础工程，由于地质条件变化导致基底需进行换填处理，该费用处理方式应为（）。A.包含在原基础综合单价内B.由发包人承担，按变更处理C.由承包人承担D.由监理人承担31.在工程量清单计价模式下，其他项目清单中的材料暂估价在投标时应（）。A.不计入综合单价B.计入综合单价C.计入其他费用D.由投标人自主确定是否计入32.电力工程材料预算价格中，材料原价是指材料的（）。A.出厂价B.交货地价格C.到达工地仓库的价格D.采购价33.某架空线路工程处于海拔2500m的高原地区，根据定额规定，人工及机械降效系数应（）。A.不予考虑B.乘以大于1的系数C.乘以小于1的系数D.乘以1.1的系数34.根据南方电网相关造价管理规定，配电网工程中，架空导线的预留长度应按（）计算。A.不预留B.按导线长度的一定比例预留C.按设计规定的弧垂调整D.按定额规定的固定长度预留35.在电力工程决算审核中，对于“未完施工”的盘点应依据（）。A.招标文件B.施工合同C.现场实际形象进度D.承包人提供的资料36.某电力工程外墙采用新型环保节能材料，施工过程中由于该材料市场供应紧张导致价格大幅上涨，若合同中无特殊约定，该价差一般应由（）承担。A.承包人B.发包人C.供货商D.发包人和承包人共同37.造价咨询企业在出具造价成果文件时，必须加盖的印章是（）。A.企业公章B.造价咨询执业印章C.注册造价工程师执业印章D.企业公章及注册造价工程师执业印章38.根据《中华人民共和国招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。A.10日B.15日C.20日D.30日39.采用工程量清单计价，若招标控制价超过批准的概算，招标人应（）。A.将其下浮以使其不超概算B.报原概算审批部门审核C.直接发布招标文件D.要求投标人降低报价40.某变电站工程在试运行期间，由于设备本身质量问题导致设备损坏，其修复费用应由（）承担。A.施工单位B.建设单位C.设备供应商D.监理单位二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）41.电力工程全过程造价管理的内容包括（）。A.决策阶段造价控制B.设计阶段造价控制C.招投标阶段造价控制D.施工阶段造价控制E.运营阶段资产评估42.下列费用中，属于电力工程安装工程费的有（）。A.变压器本体安装费B.电缆敷设费C.断路器调试费D.设备基础浇筑费E.控制屏安装费43.影响电力工程造价的主要因素有（）。A.设备选型B.线路路径C.地质条件D.政策法规变化E.建设单位管理水平44.关于工程量清单编制，下列说法正确的有（）。A.工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托的工程造价咨询人编制B.工程量清单必须作为招标文件的组成部分C.工程量清单的准确性和完整性由投标人负责D.工程量清单应采用综合单价计价E.措施项目清单应根据拟建工程的实际情况列项45.在电力工程索赔中，承包人可以索赔工期的情况包括（）。A.发包人未按合同约定提供图纸导致施工延误B.不可抗力事件导致工程停工C.承包人自身原因导致设备故障停工D.异常恶劣的气候条件导致无法施工E.监理工程师下达了错误的指令导致返工46.电力工程中，以下属于工程建设其他费用的有（）。A.建设场地征用及清理费B.项目建设管理费C.生产准备费D.联合试运转费E.基本预备费47.某输电线路工程在施工中发现地下文物，下列处理方式正确的有（）。A.承包人应立即停止施工并保护现场B.及时通知发包人及文物管理部门C.发包人应承担由此导致的工期延误D.承包人应承担文物发掘费用E.承包人可就停工损失向发包人索赔48.深圳市在推行装配式变电站建设中，造价管理的重点包括（）。A.预制构件的工厂加工费B.预制构件的运输费用C.装配式施工的机械台班费D.现场现浇混凝土的损耗率E.装配式施工的交叉作业降效费49.关于电力工程材料价差调整，下列说法正确的有（）。A.主要材料价格变动超过合同约定的风险幅度时方可调整B.价差调整只计算材料原价差额，不计取其他费用C.价差调整应计算税金D.承包人未按规定采购导致材料价格超支，发包人不予调整E.发包人指定材料供应商但价格高于市场价，价差由发包人承担50.在电力工程造价审核中，采用全面审查法的优点是（）。A.审查质量高B.审查速度快C.审查工作量大D.适用于大型复杂工程E.审查细致，不易出错51.下列关于竣工决算的表述，正确的有（）。A.竣工决算是核定新增固定资产价值的依据B.竣工决算由建设单位编制C.竣工决算是办理交付使用资产的依据D.竣工决算在工程竣工验收前编制E.竣工决算反映工程的全部建设费用52.电力工程中，下列属于企业管理费的有（）。A.管理人员工资B.办公费C.差旅交通费D.工会经费E.夜间施工增加费53.某电力工程采用EPC总承包模式，其总价合同的结算原则包括（）。A.合同内工程量按实结算B.合同总价原则上不予调整C.设计变更导致的工程量增减可调整合同价D.法律法规变化导致的费用增减应调整合同价E.承包人承担市场价格波动风险54.在BIM造价管理中，工程量提取的准确性取决于（）。A.模型的建模精度B.扣减规则的设置C.工程量清单的映射规则D.软件的计算引擎E.施工图纸的比例55.关于电力工程质量保修金，下列说法正确的有（）。A.保修金一般为合同总价的3%左右B.保修金在工程竣工验收合格后一次性无息返还C.缺陷责任期满后，承包人可申请返还保修金D.保修期内由于承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修并承担费用E.发包人原因造成的缺陷，由发包人承担维修费用56.在架空线路工程中，影响导线架设费用的主要因素有（）。A.导线截面大小B.线路长度C.地形条件D.气象条件E.基础类型57.下列属于违法分包行为的有（）。A.总承包单位将非主体结构工程分包给具有相应资质的单位B.分包单位将其承包的工程再分包C.总承包单位将主体结构工程分包给其他单位D.承包单位将其承包的全部工程转给他人E.总承包单位在合同约定范围内将部分专业工程分包58.电力工程中，采用盾构法施工电缆隧道的造价特点包括（）。A.机械设备费占比高B.施工工期长导致管理费增加C.衬砌管片材料费占比大D.受地表交通影响小E.人工降效不显著59.根据现行规定，下列费用不得作为竞争性费用的有（）。A.安全文明施工费B.夜间施工增加费C.规费D.税金E.二次搬运费60.在电力工程招投标中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，且不能合理说明理由的，应当（）。A.直接否决其投标B.要求其作出书面说明并提供相关证明材料C.若不能提供证明材料，否决其投标D.认为其属于不平衡报价，做废标处理E.若提供了证明材料，则接受其报价三、判断题（共20题，每题0.5分。正确的打“√”，错误的打“×”）61.电力工程定额中，周转性材料的消耗量应包括周转使用量和回收折销量。（）62.建设项目可行性研究阶段编制的造价文件是投资估算，其精度要求比初步设计概算更高。（）63.在工程量清单计价中，综合单价包括人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润和一定范围内的风险费用。（）64.发包人要求承包人提前竣工，承包人可索赔费用，但不可索赔利润。（）65.某送电线路跨越高速公路，因申请封路未获批准导致停工，此风险属于承包人承担的风险范围。（）66.基本预备费是指在初步设计及概算内难以预料的工程和费用，价差预备费是指建设项目在建设期间由于价格等变化引起工程造价变化的预留费用。（）67.变电站工程中，电力变压器的干燥处理费用已包含在变压器安装定额中，不另行计算。（）68.施工图预算审查中，若发现工程量计算错误，应由编制单位负责修改，审查单位不得擅自更改。（）69.在电力工程中，施工企业参加工伤保险的费用包含在规费中，不得作为竞争性费用。（）70.工程量清单中的工程量是承包人实际施工完成的准确工程量，结算时应按清单工程量结算。（）71.某电缆工程合同约定固定总价，施工中由于承包人计算错误导致工程量少算，承包人不得要求追加合同价款。（）72.工程建设其他费用中的“项目管理费”包括建设单位从项目筹建至竣工投产全过程的管理费用。（）73.在FIDIC合同条件下，工程师发布变更指令后，承包人应立即执行，无需就变更估价达成一致。（）74.电力工程环境保护措施费应列入安装工程费中的措施费。（）75.采用最高投标限价招标的工程，招标人必须在招标文件中公布最高投标限价的总价及其构成。（）76.深圳地区属于台风多发区