2026一建法规工程价款特训试卷及答案

2026一建法规工程价款特训试卷及答案一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.某建设单位与施工单位在施工合同中约定由施工单位先行垫付1200万元工程款，未明确约定垫资利息，后双方因价款结算产生争议，下列关于垫资及利息的处理，符合现行法律法规规定的是（）A.因双方未约定垫资利息，施工单位主张按照同期同类贷款市场报价利率支付垫资利息的，人民法院应予支持B.双方未约定垫资返还期限，施工单位仅有权在工程竣工交付后要求建设单位返还垫资本金C.有证据证明案涉垫资约定系建设单位利用优势地位强迫施工单位作出的，垫资行为无效，垫资按照工程欠款处理D.若案涉工程为政府投资项目，双方约定的垫资条款因违反强制性规定直接无效2.某住宅项目未组织竣工验收，建设单位2025年10月15日擅自将房屋交付小业主入住，施工单位2025年10月20日提交竣工结算文件，建设单位收到结算文件后于2025年11月5日组织竣工验收并合格，2025年11月20日施工单位将完整竣工资料移交建设单位。根据现行司法解释，该工程的应付工程价款之日应为（）A.2025年10月15日B.2025年10月20日C.2025年11月5日D.2025年11月20日3.某依法必须招标的公用事业项目，建设单位与中标施工单位按照中标通知书内容签订了备案的《建设工程施工合同》，之后双方另行签订补充协议约定施工单位让利8%，且不执行中标合同约定的人工单价调整条款，后双方因价款结算产生争议诉至法院，下列关于结算依据的说法正确的是（）A.因施工合同已不再要求强制备案，补充协议属于双方真实意思表示，应当按照补充协议结算B.补充协议对中标合同核心价款条款作出实质性变更，属于无效协议，应当按照中标合同结算C.两份协议均有效，应当按照有利于施工单位的条款作为结算依据D.两份协议均无效，应当按照建设行政主管部门发布的计价标准结算4.下列主体中，依法享有建设工程价款优先受偿权的是（）A.为项目提供地质勘察服务的勘察单位B.直接向总包单位承揽劳务作业的劳务分包单位C.承包项目室内精装修工程、且发包人已确认追加精装修工程价款的装修工程承包人D.为项目提供专项设计服务的设计单位5.根据最高人民法院建设工程施工合同司法解释的最新规定，承包人行使建设工程价款优先受偿权的法定期限为（）A.6个月，自工程竣工之日起算B.12个月，自工程约定的竣工之日起算C.18个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算D.24个月，自承包人提交竣工结算文件之日起算6.某市政道路项目施工过程中，当地住建部门发布政策性文件将商品混凝土指导价上调28%，该涨幅远超双方签订施工合同时可预见的正常市场波动范围，继续按照原合同约定的固定价款履行将导致施工单位产生巨额亏损，施工单位请求法院按照情势变更原则调整工程价款，下列情形中不符合情势变更适用条件的是（）A.该材料价格上涨不属于普通商业风险范畴B.双方施工合同中明确约定“施工期间材料价格涨跌均不调整合同价款”C.该政策性调价发生在施工合同成立之后、履行完毕之前D.施工单位在知道调价事实后30日内即向建设单位提出价款调整申请7.某无资质的实际施工人借用有资质的建筑企业名义签订的施工合同，工程竣工后验收不合格，经施工单位返修后仍未达到国家规定的质量标准，下列关于工程价款结算的说法正确的是（）A.施工合同无效，施工单位有权请求按照合同约定支付一半工程价款B.施工合同无效且工程最终验收不合格，施工单位无权请求支付任何工程价款C.施工合同有效，建设单位有权拒绝支付全部工程价款D.施工单位有权请求参照合同约定支付工程价款，但需承担质量违约责任8.根据《建设工程质量保证金管理办法》，发包人预留的工程质量保证金总额不得高于工程价款结算总额的（）A.2%B.3%C.5%D.10%9.根据《中小企业款项支付条例》，机关、事业单位使用财政资金从中小企业采购工程项目，应当自货物交付、工程完工之日起最长不超过一定期限内支付款项，该最长期限为（）A.30日B.60日C.90日D.180日10.施工合同约定“承包人向发包人提交现场签证文件后，发包人7日内不予答复的，视为认可该签证文件所载工程量”，施工单位就额外增加的土方清运工程提交签证文件后，发包人超过15日未作出任何回复，下列关于该签证的处理符合规定的是（）A.该签证无发包人盖章确认，直接无效B.视为发包人认可该签证所载工程量，对应的价款应当纳入工程总结算C.该签证需要结合施工日志、影像资料一并认定，不能直接作为结算依据D.视为发包人不认可该签证，施工单位需另行提起造价鉴定主张该部分价款11.下列费用中，不属于建设工程价款优先受偿权优先受偿范围的是（）A.施工单位为完成工程支出的建筑材料采购款B.施工单位作业人员的劳务报酬C.发包人逾期支付工程款产生的违约金D.施工单位垫付的已物化到工程中的设备租赁款12.建设工程施工合同明确未约定“发包人收到竣工结算文件后逾期不答复视为认可结算文件”，施工单位2025年8月1日向发包人提交了完整的竣工结算报告，发包人收到后无正当理由在6个月内未完成结算审核，施工单位直接请求人民法院按照其提交的竣工结算文件结算工程价款，人民法院应当（）A.予以支持，按照施工单位提交的结算文件判决B.告知施工单位必须先委托第三方造价咨询机构审核C.不予支持，除非双方事后达成补充协议约定逾期答复视为认可D.直接依职权委托司法鉴定机构对全部工程价款进行造价鉴定13.某商品房开发项目竣工后，发包人无力支付到期工程款，施工单位与发包人协商约定将项目内12套未售住宅折价抵偿全部工程价款，该约定损害了下列第三方合法权益，其中不能对抗的是（）A.已经办理抵押权登记的某银行，对该项目享有的抵押权B.已经交付全部购房款、实际入住且办理了预告登记的20套房屋的消费者买受人C.为发包人提供贷款的某小额贷款公司享有的普通债权D.发包人拖欠的职工工资债权14.某国有资金占控股地位的项目，招标人与中标人下列关于工程价款的约定，不属于《招标投标法》规定的实质性背离、协议有效的是（）A.中标人同意将中标合同约定的10%工程价款作为质量保证金预留10年B.双方约定将中标合同约定的钢筋材料调价幅度由5%调整为10%C.双方约定将中标合同未覆盖的项目附属绿化工程，按照中标合同计价标准另行结算D.中标人同意将中标合同约定的竣工结算完成后付款97%的条款，变更为竣工后满3年付款15.建设单位与施工单位签订的施工合同仅约定施工单位垫付800万元工程款，未约定垫资利息也未约定垫资的返还时间，工程交付后施工单位主张建设单位返还垫资及利息，人民法院应当判决（）A.建设单位自施工单位主张返还垫资之日，按照同期贷款市场报价利率支付资金占用利息B.建设单位自工程竣工交付之日起按照同期贷款市场报价利率支付垫资利息C.建设单位无需返还垫资，垫资作为施工单位的自愿投入自行承担D.建设单位仅需返还800万元垫资本金，无需支付任何利息16.建设单位拖欠施工单位工程价款，双方施工合同中未约定欠付工程款的利息计付标准，根据现行司法解释，施工单位主张按照什么标准计算欠付利息可以得到支持（）A.按照每日万分之五的标准计算B.按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息C.按照同期同类贷款利率的2倍计息D.按照全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率的1.5倍计息17.根据《建设工程价款结算暂行办法》，发包人收到施工单位提交的竣工结算报告及完整的结算资料，对概算金额为3000万元的工程项目，应当在（）天内完成核对并提出审核意见。A.30B.45C.60D.9018.某项目发包人将工程发包给总包单位后，总包单位将主体结构工程违法分包给不具备资质的实际施工人，实际施工人完成施工后验收合格，发包人拖欠总包单位2300万元工程款未付，实际施工人直接以发包人为被告主张权利，下列说法符合规定的是（）A.人民法院应当驳回起诉，告知实际施工人只能起诉与其有合同关系的总包单位B.人民法院可以追加总包单位为本案第三人，发包人仅需在欠付的2300万元工程价款范围内对实际施工人承担责任C.人民法院应当追加总包单位为共同被告，发包人需对全部欠付工程款承担连带责任D.因违法分包行为无效，实际施工人无权向发包人主张任何工程价款19.建设工程施工合同纠纷诉讼中，当事人对案涉1000万元总造价中的120万元门窗分项工程价款存在争议，其余部分均无异议，法院委托造价鉴定机构进行鉴定，下列鉴定方式符合规定的是（）A.要求鉴定机构对全部1000万元工程造价进行整体鉴定B.要求鉴定机构仅对双方存在争议的120万元门窗分项工程价款进行鉴定C.直接认定争议部分价款无效，不予计入工程总价款D.直接按照建设单位主张的80万元认定争议部分价款20.下列关于建设工程价款权利的优先顺位排序，符合现行法律及司法解释规定的是（）A.消费者商品房物权期待权>工程价款优先受偿权>抵押权>普通合同债权B.工程价款优先受偿权>消费者商品房物权期待权>抵押权>普通合同债权C.抵押权>工程价款优先受偿权>消费者商品房物权期待权>普通合同债权D.消费者商品房物权期待权>抵押权>工程价款优先受偿权>普通合同债权二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.根据现行建设工程司法解释，下列建设工程施工合同应当认定无效的情形中，工程竣工后验收合格的，承包人有权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿的有（）A.承包人未取得建筑业企业资质签订的施工合同B.承包人超越资质等级许可的业务范围签订的施工合同，工程竣工前取得相应资质等级C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义签订的施工合同D.建设工程必须进行招标而未招标的施工合同E.建设工程设计未经审查合格即开工签订的施工合同2.下列关于黑白合同结算规则的说法，符合现行规定的有（）A.当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据B.当事人在中标合同签订后，因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，双方协商一致对中标合同价款条款作出相应调整的，不属于黑白合同范畴C.中标合同实质背离招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款条款，当事人请求按照招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持D.非强制招标项目未经招投标，当事人自行签订多份施工合同的，应当以最新签订的合同作为结算依据E.黑白合同中被认定为无效的背离协议，其中关于工程款付款时间、违约责任的条款也一并无效3.下列情形中，建设工程施工合同当事人主张调整工程价款，人民法院应当予以支持的有（）A.施工合同履行过程中发生不可抗力导致工程停工3个月，双方均无过错，施工单位主张建设单位承担其合理的人员留守、机械租赁损失B.建设单位未履行施工配合义务导致工程窝工，施工单位主张对应的人工费、机械费索赔C.施工期间当地住建部门发布政策要求将安全文明施工费计费标准上调15%，该政策发布在施工合同约定的履行周期内D.施工单位投标时因自身疏忽将清单报价中的土方单价填报为1元/m³，远低于市场正常价格，施工单位请求调整该分项价款E.建设单位要求超出原设计图纸额外增加屋面钢结构工程，双方未对该部分价款达成一致，施工单位请求按照当地计价标准结算4.下列关于建设工程价款优先受偿权的说法，符合现行规定的有（）A.承包人应当以明示的方式行使优先受偿权，可以与发包人协商将工程折价，也可以申请人民法院将工程依法拍卖B.承包人放弃建设工程价款优先受偿权，损害建筑工人利益的，人民法院应当认定该放弃行为无效C.承包人对建设工程享有的优先受偿权，可以对抗已经办理所有权转移登记的商品房买受人D.承包人行使优先受偿权的范围包括工程价款的逾期支付利息、违约金、损害赔偿金E.建设工程性质不宜折价、拍卖的比如学校、医院公益设施工程，承包人不能主张优先受偿权5.根据《建设工程质量保证金管理办法》，下列关于质量保证金的返还规则，说法正确的有（）A.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发承包双方在合同中约定B.发包人接到承包人返还保证金申请后，应当于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实C.发包人未按照约定返还工程质量保证金的，应当承担逾期利息、违约责任D.缺陷责任期内由承包人原因造成的缺陷，承包人拒不维修的，发包人可以按照约定扣除相应质量保证金，同时有权向承包人主张不超过损失3倍的赔偿金E.工程质量保证金对应的是工程整体最低保修期限，防水类工程质保金需待5年保修期满后方可返还6.某政府投资城市主干道项目，下列发包单位的行为违反工程价款管理强制性规定的有（）A.要求施工单位垫资建设，约定垫资款于工程竣工后5年内分期返还B.项目未经财政部门投资评审即与施工单位签订金额2.1亿元的施工合同C.未落实建设资金即发布施工招标公告D.要求施工单位以审计机关的审计结果作为工程价款结算的唯一依据E.逾期支付中小企业供应商的材料款项，按照每日万分之五的标准支付逾期利息7.下列关于工程量争议结算规则的说法，符合现行法律规定的有（）A.承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量B.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，人民法院一律不予支持C.因设计变更导致工程量变化，双方对该部分价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款D.施工单位已经出具工程款收款确认书、结算书，事后又以存在漏算工程量为由请求撤销的，人民法院一律不予支持E.建设单位委托的监理单位签字确认的工程量文件，对发包人发生法律效力8.欠付工程价款利息的起算时间，下列说法符合司法解释规定的有（）A.建设工程实际交付的，应付价款利息自交付之日起算B.建设工程没有交付的，应付价款利息自施工单位提交竣工结算文件之日起算C.建设工程既未交付也未结算的，应付价款利息自当事人起诉之日起算D.施工合同约定竣工结算完成后满1年支付全部工程款，利息自约定的付款期限届满之日起算E.工程逾期竣工的，欠付价款利息自合同约定的原定竣工之日起算9.下列关于实际施工人权利的说法，符合现行规定的有（）A.实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理B.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人有权直接向发包人主张工程价款优先受偿权D.发包人明知实际施工人借用资质承揽工程，实际施工人有权直接向发包人主张工程价款E.实际施工人就建设工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权10.根据《建设工程价款结算暂行办法》，工程价款结算分为（）A.按月结算B.分段结算C.竣工后一次结算D.目标价款结算E.劳务价款单独结算三、综合案例分析题（共3题，每题15分，总分45分）1.背景资料：某大型综合体项目依法必须招标，中标金额为7200万元，招标人与中标施工单位签订的中标合同约定价款采用可调价方式，后双方另行签订补充协议约定合同总价下浮9%，最终结算价款不得超过6800万元，且施工单位全额垫资建设，垫资不计算任何利息，项目竣工交付后一次性付清全款。项目2023年3月1日开工，2025年2月1日竣工验收合格交付建设单位，施工单位2025年2月15日提交竣工结算文件，建设单位收到后迟迟不予审核，2025年8月1日施工单位将建设单位诉至法院，请求建设单位按照中标合同约定支付7200万元工程款及欠付利息，同时主张对项目享有工程价款优先受偿权。问题：（1）案涉补充协议的效力如何认定？说明法律依据。（2）双方未约定垫资利息，施工单位能否主张2025年2月1日之后的欠付工程款利息？说明理由。（3）施工单位主张工程价款优先受偿权是否在法定行使期限内？说明理由。2.背景资料：某房地产开发项目，建设单位与施工单位签订的施工合同约定，质量保证金预留比例为结算总额的5%，缺陷责任期为2年，自工程竣工之日起算。项目2022年11月1日竣工验收合格，2022年11月15日完成竣工结算，结算总价款为4200万元，建设单位累计已经支付工程款3990万元，预留210万元作为质量保证金。2023年5月项目地下车库出现墙面渗漏问题，建设单位通知施工单位维修，施工单位接到通知后3日内完成维修，产生维修成本1.2万元。2024年当地住建部门发布文件，要求所有在建及存量商品住宅项目完成外立面改造，案涉小区改造属于建设单位应当承担的更新义务，建设单位自行委托第三方单位施工产生费用180万元，建设单位主张该180万元费用从施工单位预留的质量保证金中扣除。2025年11月20日，施工单位向建设单位申请返还全部210万元质量保证金，建设单位以防水工程保修期为5年，防水部分对应的质量保证金120万元应当再预留3年为由拒绝返还。问题：（1）案涉施工合同约定的5%质量保证金预留比例是否符合现行规定？说明依据。（2）建设单位主张外立面改造的180万元费用从质量保证金中扣除能否得到支持？说明理由。（3）建设单位以防水工程保修期未届满为由拒绝返还120万元质量保证金是否符合规定？说明理由。3.背景资料：某市政道路项目发包人为地方住建部门，项目总概算1.2亿元，中标单位为当地一家民营中小企业，施工合同约定工期24个月，施工期间钢材价格涨跌幅度超过10%时可以调整价款。施工期间受国际铁矿石价格暴涨影响，项目所用钢材采购价格较基准价上涨47%，施工单位向建设单位提出价款调整申请，建设单位以合同仅约定10%以上部分可调为由，仅同意按照涨幅37%调整对应价款，拒绝支付剩余部分调差。项目竣工后交付使用，建设单位以财政审计尚未完成为由拖欠剩余2800万元工程款，逾期时长已经超过8个月。问题：（1）建设单位仅同意按照37%幅度调整钢材价款是否符合合同约定及法律规定？说明理由。（2）建设单位以财政审计未完成为由拖欠中小企业工程款的行为违反哪些强制性规定？（3）施工单位有权主张哪些合法权益？参考答案及考点解析一、单项选择题1.答案：D。解析：政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位，不得由施工单位垫资建设，依据《政府投资条例》第22条；当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，人民法院不予支持，A错误；未约定垫资返还时间的，施工单位可以随时主张返还，B错误；垫资约定除非违反法律强制性规定否则有效，强迫订立属于可撤销不是当然无效，C错误。2.答案：A。解析：建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期，应付价款时间为工程实际交付之日。3.答案：B。解析：招标投标领域取消合同备案要求，但是中标合同的实质性条款不得背离，另行签订的补充协议让利属于实质性变更，无效，应当以中标合同作为结算依据。4.答案：C。解析：建设工程价款优先受偿权的主体是承包人，仅装修工程承包人在工程价款附加于案涉不动产的情况下享有优先受偿权，勘察、设计、分包单位均不享有。5.答案：C。解析：依据最高法建设工程司法解释一第41条，承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权，但最长不得超过十八个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。6.答案：B。解析：施工合同明确约定材料涨跌不调整价款的，属于当事人自甘承受商业风险的安排，不得再主张情势变更。7.答案：B。解析：建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。8.答案：B。解析：依据《建设工程质量保证金管理办法》第7条，发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。9.答案：B。解析：依据《中小企业款项支付条例》第8条，机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，付款期限最长不得超过60日。10.答案：B。解析：当事人约定发包人收到签证逾期不予答复视为认可的，按照约定处理。11.答案：C。解析：承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持。12.答案：C。解析：当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持，没有明确约定的不能直接适用。13.答案：B。解析：消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人，自然也不能对抗其物权期待权。14.答案：C。解析：附属绿化工程属于新增工程，不属于对中标合同实质性内容的背离，约定有效。15.答案：D。解析：当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，人民法院不予支持。16.答案：B。解析：当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理。没有约定的，按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息。17.答案：B。解析：500万以下20天，500-2000万30天，2000-5000万45天，5000万以上60天，3000万对应45天。18.答案：B。解析：依据建设工程司法解释一第43条，实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。19.答案：B。解析：当事人对部分案件事实有争议的，仅对有争议的事实进行鉴定，但争议事实范围不能确定，或者双方当事人请求对全部事实鉴定的除外。20.答案：A。解析：消费者物权期待权>工程价款优先受偿权>抵押权>普通债权，是法定优先顺位。二、多项选择题1.答案：ACDE。解析：承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，人民法院不予支持，B属于有效合同情形。2.答案：BC。解析：目前施工合同不再强制备案，A选项以备案合同作为依据的旧规则已经废止；非强制招标项目多份合同的，以实际履行的合同作为结算依据，D错误；无效的背离协议中争议解决条款独立有效，E错误。3.答案：ABCE。解析：施工单位自身投标报价失误属于应当自行承担的商业风险，不得主张调整价款，D错误。4.答案：ABE。解析：建设工程价款优先受偿权不能对抗交付了全部或者大部分款项的消费者，C错误；优先受偿权范围不包括利息、违约金，D错误。5.答案：ABC。解析：缺陷责任期最长2年，期满后发包人应当返还全部质量保证金，不能以防水保修期5年为由继续预留，E错误；发包人最多主张两倍损失的赔偿金，D错误。6.答案：ABC。解析：审计结果作为结算依据必须双方明确约定，不能强制要求，D选项如果是明确约定不属于违法；逾期支付中小企业款项按照每日万分之五付息属于法定最低标准，不违法，E错误。7.答案：ACE。解析：当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，人民法院不予支持，但固定价合同下设计变更、增量部分仍然可以鉴定，B表述绝对错误；结算书存在漏算、重大误解等可撤销情形的，依法可以撤销，D错误。8.答案：ABCD。解析：欠付工程价款利息从应付工程价款之日开始计付，不是按照原定竣工之日起算，E错误。9.答案：ABD。解析：实际施工人不享有工程价款优先受偿权，CE错误。10.答案：ABCD。解析：工程价款结算方式包括按月结算、分段结算、竣工后一次结算、目标价款结算、双方协商的其他方式，没有劳务价款单独结算的法定分类。三、综合案例分析题1.参考解析：（1）案涉补充协议属于无效协议。案涉项目为依法必须招标的项目，补充协议约定价款下浮9%、垫资不付息的内容，属于对中标合同载明的工程价款核心条款作出的实质性变更，违反《招标投标法》第46条“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议”的强制性规定，应当认定补充协议无效，按照中标合同作为结算依据。（2）施工单位有权主张2025年2月1日之后的欠付工程款利息。垫资未约定利息的，垫资本息返还请求权不得主张利息，但案涉工程2025年2月1日已经实际交付，垫资性