2026年全国二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考试黑金试题详细参考解析333

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年二级建造师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、根据《安全生产法》，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的措施后撤离作业场所，这项权利是（）。A.紧急避险权B.知情权C.拒绝违章指挥权D.控告权

2、以下关于强制性标准监督管理机构的说法中正确的是（）。A.工程质量监督机构应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督B.建筑安全监督管理机构应当对工程建设勘察、设计阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督C.施工图设计文件审查单位应当对工程建设施工阶段执行强制性标准的情况实施监督D.建设项目规划审查机关、施工设计图设计文件审查单位、建筑安全监督管理机构、工程质量监督机构的技术人员必须熟悉、掌握工程建设强制性标准

3、（2021年真题第1批）关于施工生产安全事故调查的说法，正确的是（）A.事故调查组组长由事故发生地的公安机关指定B.技术鉴定所需时间不计入事故调查期限C.事故调查组不得直接组织专家进行技术鉴定D.事故调查组成员应当及时发布有关事故的信息

4、关于代理的说法，正确的是（）。A.代理违法事项，由被代理人承担责任B.表见代理因是无权代理，对本人不发生效力C.无权代理可能是由于超越代理权导致的D.转托代理可以不经过被代理人同意

5、甲公司拖欠职工刘某的工资，并已与其解除劳动合同，则刘某申请劳动仲裁的规定中，正确的是（）。A.劳动仲裁时效为2年，从解除劳动合同时起算B.劳动仲裁时效为2年，从发生拖欠工资时起算C.劳动仲裁的时效为1年，从解除劳动合同时起算D.劳动仲裁的时效为1年，从发生拖欠工资时起算

6、（2014年真题）根据《劳动合同法》，劳动者在试用期内的工资最低为劳动合同工资的()，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。A.60%B.75%C.80%D.90%

7、施工企业主要负责人对安全生产的责任括（）。A.工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况B.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施C.在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动D.保证本企业安全生产投入的有效实施

8、在工程建设中，如果拟采用的新技术、新工艺、新材料不符合现行强制性标准规定的应当由（）组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定A.拟采用单位提请建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位

9、关于施工合同违约赔偿损失范围的说法，正确的是（）。A.损失赔偿额可以明显高于违约所造成的损夫B.订立合同时对因违约造成的损害不可预见，违约方也应当承担赔偿责任C.守约方采取的措施不适当致使损失扩大的，仍可以就扩大的损失部分请求赔偿D.合同履行后可以获得的利益应当在损失赔偿范围之内

10、沈某因资金周转需要，向李某借款10万元整，在借据中仅写明了借款数额和3个月的借款期限，未对借款利息作出约定。关于该借款合同，下列说法正确的是（）。A.该借款合同自沈某出具借据时生效B.该借款合同自李某向沈某提供借款时生效C.沈某应当按照银行同类贷款利率支付借款利息D.李某可以要求按照银行同类贷款利率的4倍支付借款利息

11、根据《行政诉讼法》，因不动产提起的行政诉讼，由（）人民法院管辖。A.原告住所地B.被告住所地C.由原告选择被告住所地或不动产所在地D.不动产所在地

12、根据施工合同，甲建设单位应于2018年9月30日支付乙建筑公司工程款。2019年6月1日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效（）。A.中断B.中止C.终止D.届满

13、（2020年真题）下列全部使用国有资金投资的项目中，依法必须进行招标的项目是（）。A.施工单项合同估算价在400万元以上B.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元以下C.勘察单项合同估算价在100万元以下D.监理单项合同估算价在50万元以上

14、（2016年真题）关于人民法院管辖权的说法，正确的是()。A.原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖B.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉D.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖

15、建设工程施工常用的担保种类中，承包人向发包人提供的用于实现承包人按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额的担保属于()。A.施工投标保证金B.预付款担保C.施工合同履约保证金D.工程款支付担保

16、两个以上法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标是（）。A.合伙投标B.合作投标C.联合投标D.共同投标

17、施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的是（）。(2017)A.劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡B.施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施，造成路人李某摔成重伤C.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，砸死砸伤多人D.劳务作业人员张某在工地食堂下毒，致使劳务作业人员集中中毒

18、项目经理部行为的法律后果由（）承担。A.项目经理B.企业法人C.企业法定代表D.项目经理部与企业法人分担

19、在城市市区进行建设施工或者从事其他产生扬尘污染的活动，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染的，限期改正，处()万元以下罚款。A.1B.2C.3D.5

20、根据《建设工程安全生产管理条例》,某施工分包合同约定，有分包单位租赁某大型施工起重机械用于工程施工，则该施工机械使用前应由（）共同进行验收。A.总承包单位、出租单位、检测单位和建设单位?B.总承包单位、出租单位、安装单位和检测单位?C.分包单位、出租单位、安装单位和建设单位?D.总承包单位、分包单位、出租单位、安装单位

21、根据《仲裁法》，合议仲裁庭作出仲裁裁决应当（）。A.按照首席仲裁员的意见作出B.按照多数仲裁员的意见作出C.按照仲裁委员会主任的意见作出D.按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出

22、工程监理单位与所监理工程的（）有权属关系时，不得承担该项建设工程的监理业务。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.勘察单位

23、根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是（）。A.正在使用的船舶、航空器B.交通运输工具C.生产设备、原材料D.建设用地使用权

24、根据《建设工程质量管理条例》，建设工裎承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应向建设单位出具（)A.质量保修书B.质量保证书C.质量维修书D.质量保函

25、某建设工程项目，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失。下列说法中，正确的是（）。A.甲、乙承担连带赔偿责任B.建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任C.实际施工并造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任D.因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失

26、根据《建筑法》的规定，下列选项中，发包单位不可以做的是（）。A.将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位B.将建筑工程的施工发包给一个施工总承包单位C.将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位D.将建筑工程的勘察、设计共同发包给一个工程总承包单位

27、根据《合同法》，应当采用书面形式的合同是（）。A.设备租赁合同B.建设工程合同C.承揽合同D.货物买卖合同

28、位于甲省的某项目产生的建筑垃圾，欲移至乙省某地填埋，途经丙省，下列说法正确的是（）。A.向甲省环保部门申请，经甲省环保部门同意B.向乙省环保部门申请，经甲省环保部门同意C.向乙省环保部门申请，经丙省环保部门同意D.向甲省环保部门申请，经乙省环保部门同意

29、招标人和中标人在中标合同之外另达成的下列协议中，属于背离中标合同实质性内容的是（）。A.中标人以市场价格购买承建房产的B.双方就设计变更增加费用的C.中标人向招标人捐赠财物以降低工程价款的D.中标人因故变更项目经理人

30、关于建筑工程施工分包行为的说法，正确的是()A.承包人并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包B.个人可以承揽分包工程业务C.建设单位有权直接指定分包工程承包人D.建设单位推荐的分包单位，总承包单位无权拒绝

31、关于建筑工程一切险的说法正确的是（）A.建筑工程一切险必须加保第三者责任险B.在建筑工程一切险中，保险人仅对意外事故造成的损失和费用负责赔偿C.在建筑工程一切险中，保险人对设计错误引起的损失和费用不负责赔偿D.建筑工程一切险的被保险人不包括业主聘用的技术顾问

32、根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。A.全国人大常委会B.国务院C.最高法院D.全国人民代表大会

33、某甲委托某乙去采购劣质钢材用于工程建设，则对于这种代理行为，说法正确的是（）。A.该委托代理行为合法B.该代理行为的后果应由被代理人承担C.该代理行为的后果应由代理人承担D.该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任

34、马某与某施工企业订立了一份2年期限的劳动合同，合同约定了试用期，同时约定合同生效时间为5月1日，则试用期最晚应当截止于（）。A.11月1日B.8月1日C.7月1日D.6月1日

35、一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）。A.3个月B.6个月C.1年D.2年

36、代理人接受被代理人委托的违法事项时，由（）。A.代理人承担责任B.被代理人承担责任C.第三人承担责任D.被代理人、代理人承担连带责任

37、场景（三）甲建设单位在某城市中心区建设商品房项目，由取得安全生产许可证的乙施工单位总承包，由丁监理公司监理。乙经过甲同意将基础工程分包给丙施工单位，丙在夜间挖掘作业中操作失误，挖断居民用水管造成大面积积水，需抢修。后续又发生两起安全事故：（1)乙施工单的施工人员违反规定使用明火导致失火，造成一名工人受伤；（2)焊接现场作业员王某违章作业造成漏电失火，王某撤离现场。根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，（）不是施工企业取得安全生产许可证必须具备的条件。A.建立、健全安全生产责任制B.保证本单位安全生产条件所需资金的有效使用C.设置安全生产管理机构D.依法参加工伤保险

38、下列情形中，不属于违法分包的是（）。A.施工单位将工程分包给个人的B.施工单位将工程分包给不具有相应资质单位的C.施工总承包单位将钢结构房屋建筑工程主体结构的施工分包给其他单位的D.专业分包单位将承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的

39、列情形中属于“挂证"的是()。A.达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休，实际工作单位与注册单位一致，但社会保险缴纳单位与注册单位不一致的B.因事业单位改制等原因保留事业单位身份，实际工作单位为所在事业单位下属企业，社会保险由该事业单位缴纳的C.社会保险缴纳单位与注册单位—致，实际工作单位与注册单位不一致的D.属于军队自主择业人员，实际工作单位与注册单位一致，社会保险缴纳单位与注册单位不一致的

40、（2021年第2批真题）关于诉讼时效的说法，正确的是()。A.人民法院应当主动适用诉讼时效的规定B.当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效C.超过诉讼时效期间后权利人起诉的，人民法院不予受理D.诉讼时效期届满后，义务人已经自愿履行的，可以请求返还

41、（2020年12月真题）某施工企业为赶工期，未对施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施，行政主管部门责令其限期改正。该责令限期改正的行为属于()。A.行政处罚B.行政裁决C.行政强制执行D.行政强制措施

42、以下关于建设用地使用权的设立，说法不正确的是（）。A.建设用地使用权只能设立于国家所有的土地B.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立C.建设用地使用权抵押的，附着于该土地上的建筑物应一并抵押D.建设用地使用权期间届满的，自动续期

43、工程建设国家标准可分为()和推荐性标准。A.强制性标准B.一般性标准C.特殊性标准D.建议性标准

44、根据《保障农民工工资支付条例》施工承包单位应当建立用工管理台帐并保存至工程完工且工资全部结清后至少（）。A.3年B.1年C.2年D.5年

45、某工地发生了安全事故，造成3人死亡，15人受伤，按照生产安全事故报告和调查处理条例的规定，该事故属于（）。A.特别重大B.重大C.较大D.一般

46、某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为2018年5月10日，并于5月15日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日。该建筑工程一切险责任起始日期为（）。A.2018年5月10日B.2018年5月15日C.2018年7月20日D.2018年8月10日

47、当事人就同一建设工程订立数份建设工程施工合同时结算建设工程价款的说法，错误的是（）。A.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效时，不予结算工程价款B.实际履行的合同难以确定，当事人请求参照最后签订的合同结算建设工程价款的，人民法院应予支持C.施工合同与招标文件载明的结算价款不一致，一方当事人请求将招标文件作为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持D.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同

48、下列法律责任中，属于刑事处罚的是（）。A.处分B.暂扣执照C.恢复原状D.罚金

49、甲设备租赁公司与乙建筑工程公司签订了融资租赁合同，双方约定甲应按照乙的要求从国外购买起重设备租赁给乙，乙支付租金。在乙使用起重设备中发生了故障，并及时告知出售商，而国外出售商不履行修理义务。此时，应行使索赔的权利的是（）。A.甲设备租赁公司B.担保人C.乙建筑工程公司D.代理人

50、（2018年真题）根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是（）。A.监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系B.监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任C.未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用D.施工图深化文件是监理工作的主要依据

51、下列安全事故中，属于重大事故的是（）。A.12人死亡，直接经济损失960万元B.3人死亡，10人重伤，直接经济损失2000万元C.36人死亡，50人重伤，直接经济损失6000万元D.2人死亡，100人重伤，直接经济损失1.2亿元

52、王某自2008年起在某建筑工程公司工作，工作期间一直与公司共同缴纳失业保险。王某在2014年曾失业4个月，期间一直领取失业保险金。随后又找到新工作并继续缴纳失业保险费。2016年王某再次失业，王某领取失业保险金的期限为（）。A.12个月B.18个月C.24个月D.26个月

53、伤亡事故处理工作应当在（）日内结案，特殊情况不得超过（）日。A.60,90B.60,120C.90,180D.100,200

54、关于施工许可证申请延期的规定，说法正确的是（）。A.自领取施工许可证之日起6个月内因故不能按期开工的，应当申请延期B.延期以3次为限，每次不得超过3个月C.既不开工又不申请延期的，施工许可证由发证机关废止D.超过延期时限的施工许可证，自行废止

55、关于中标后订立建设工程施工合同的说法，正确的是（）。A.合同的主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致B.对备案的中标合同不得进行协商变更C.人工、材料价格行情发生变化，双方应当就合同价款订立新的协议D.招标人和中标人应自中标通知书收到之日起30日内订立书面合同

56、某施工单位项目经理未对施工现场内的安全危险因素进行说明，便要求安装拆卸工甲进入现场作业，则该项目经理侵犯了甲的（）。A.劳动权B.知情权C.紧急避险权D.拒绝权

57、某建设单位领取施工许可证后因故4个月未能开工，又未申请延期，该施工许可证（）。A.自行废止B.重新检验C.继续有效D.自动延期

58、（2016年真题）关于监理单位安全责任的说法，正确的是（）。A.监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查的，应当吊销资质证书B.监理单位发现存在安全事故隐患的，可以提醒施工单位整改C.事故隐患情况严重的，监理单位应当及时向有关主管部门报告D.监理单位对施工组织设计中的安全技术措施进行审查，重点审查其是否符合工程建设强制性标准

59、（2014年真题）建设工程招标的基本程序主要包括：①发售招标文件；②编制招标文件；③委托招标代理机构；④履行项目审批手续；⑤开标、评标；⑥签订合同；⑦发布招标公告或投标邀请书；⑧发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是()。A.①②③④⑤⑥⑦⑧B.③②④⑦①⑤⑧⑥C.②③①④⑦⑤⑥⑧D.④③②⑦①⑤⑧⑥

60、因施工企业原因，工程未能如期竣工，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由（）承担。A.建设单位B.监理单位C.施工企业D.建设行政主管部门

61、关于欠付工程款的利息支付的说法，正确的是（）。A.机关、事业单位与中小企业订立施工合同，可以约定逾期支付工程款的利息为合同订立时1年期贷款市场报价利率的50%B.机关、事业单位与中小企业订立施工合同未约定逾期付款利息，按照每日利率万分之三支付逾期利息C.当事人对工程款支付时间约定不明，建设工程未交付的，起算逾期付款利息的时间为提交竣工结算文件之日D.当事人对工程款支付时间没有约定，建设工程己实际交付的，起算逾期付款利息的时间为竣工验收之日

62、某施工企业是法人，关于该施工企业应当具备条件的说法，正确的是（）。A.该施工企业能够自然产生B.该施工企业能够独立承担民事责任C.该施工企业的法定代表人是法人D.该施工企业不必有自己的住所、财产

63、关于劳动合同履行的说法，正确的是（）。A.用人单位变更投资人不影响劳动合同的履行B.用人单位变更名称，原劳动合同可终止C.用人单位发生合并或者分立，原劳动合同解除D.用人单位变更法定代表人，应当重新订立劳动合同

64、关于二级建造师变更注册的说法，正确的是（）。A.变更注册后，注册有效期重新计算B.因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，由注册建造师承担责任C.变更注册只能由原聘用企业申请D.申请变更注册应当提交工作调动申请

65、李某与张某签订房屋租赁合同，约定李某租张某的房子，租赁期限为30年，则下列关于该租赁合同的说法，正确的是（）。A.该合同租赁期限超过20年，故合同无效B.该租赁合同自李某住进出租屋之日起生效C.租赁期间，除合同另有约定，李某应当履行维修义务D.未经张某同意，李某对出租屋进行改善的，张某可以要求李某恢复原状

66、中标候选人的经营、财务状况发生较大变化，招标人认为可能影响其履约的，应当在发出中标通知书前由（）按照招标文件规定的标准和方法审查。A.招标人B.招标人授权的招标代理机构C.原评标委员会D.重新组成的评标委员会

67、关于安全生产许可证与施工许可证的说法，正确的有（）。A.两个证件的申请主体相同B.两个证件的申请条件均需要人员考核合格C.两个证件的申请对象级别一致D.两个证件的批准均属于建设行政主管部门的行政许可

68、（2016年真题）关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。A.承租人破产的，租赁物属于破产财产B.承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利C.出卖人不履行买卖合同义务的，由出租人行使索赔的权利D.出租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务

69、（2016年真题）关于工伤保险，下列说法正确的是（）。A.事业单位、社会团体可以参加工伤保险B.工伤保险是面向用人单位全体员工的强制性保险C.工伤保险费用由用人单位和职工共同缴纳D.工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费及其利息构成

70、地方各级人民检察院发现同级人民法院作出的生效判决有错误的，应当()A.提请上级检察院提起抗诉B.告知当事人申请再审C.直接向该法院提起抗诉D.直接向上一级法院提起抗诉

71、（2021年真题第2批）建设工程代理行为终止的情形是（）。A.被代理人丧失民事行为能力B.代理事项难以完成C.发生不可抗力D.代理人辞去委托

72、甲公司收到乙公司发来的订货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货，因此双方发生争议。乙公司拒绝收货的合法理由应当是()。A.要约已撤回B.要约已撤销C.合同已失效D.甲方未承诺

73、下列选项中，属于仲裁的基本特点的是（）。A.公权性B.程序性C.强制性D.保密性

74、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证应当经过住房城乡建设主管部门或者其他有关部门考核合格的人员是（）。A.主要负责人，部门负责人和项目负责人B.主要负责人，项目负责人和专职安全生产管理人员C.部门负责人，项目负责人和专职安全生产管理人员D.主要负责人，项目负责人和从业人员

75、根据有关规定，下列关于开标程序的表述不正确的是()A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点C.开标由招标人主持，邀请3个以上的投标人参加D.开标时，由工作人员当众拆封、宣读

76、当事人可以请求人民法院或仲裁机构撤销合同的情形是（）。A.代理人超越代理权订立的合同B.因重大误解而订立的合同C.造成对方人身伤害、财产损失可以免责的合同D.以合法形式掩盖非法目的的合同

77、关于二级注册建造师的执业活动，下列说法中正确的是（）。A.施工单位的二级注册建造师，可同时担任两个项目施工的负责人B.不能从事项目总承包管理和工程技术经济咨询C.可超出聘用单位业务范围执业D.要保证执业成果的质量并承担相应的责任

78、（2020年真题）建筑节能分部工程验收的主持人应当是（）。A.施工企业项目经理B.设计单位节能设计负责人C.专业监理工程师D.总监理工程师（建设单位项目负责人）

79、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，属于（）。A.承揽业务不良行为B.资质不良行为C.工程质量不良行为D.工程安全不良行为

80、关于仲裁调解的说法，正确的是（）。A.仲裁庭必须先进行调解B.调解不成不能做出裁决书C.生效的仲裁调解书与裁决书具有同等法律效力D.经仲裁庭调解双方当事人达成调解协议的，仲裁庭不能制作裁决书二、多选题

81、（2017年真题）行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。A.最高人民法院B.国务院C.全国人民代表大会D.全国人民代表大会常务委员会

82、某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期2019年5月10日，并于月30日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7月20日施工企业便将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日，该建筑工程一切险责任起始日期为（）。A.2019年5月10日B.2019年7月30日C.2019年7月20日D.2019年8月10日

83、关于建设工程联合体投标的说法，正确的是（）。A.联合体各方在同一招标项目中，既可以联合体名义招标，又可以自己名义招标B.两个不同资质等级的单位实行联合承包的，应当按资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程C.联合体各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任D.联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任

84、根据我国《劳动法》的规定，用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难，确需裁减人员的，根据法律进行裁员，在（）个月内重新招用人员的，应当优先招用被裁减的人员。A.1B.3C.6D.12

85、下列属于委托代理的是（）。A.肢解分包B.转包工程C.分包商完成主体结构施工D.请律师代为诉讼

86、下列关于建设用地使用权的说法，正确的是（）。A.严禁以划拨的方式设立建设用地使用权B.建设用地使用权存在于国有土地和集体土地上C.建设用地使用权，可在土地地表、地上或地下分别设立D.经营性建设用地必须采用拍卖、变卖等方式出让

87、关于确定中标人的说法，正确的是（）A.中标人的投标应当能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准B.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人C.确定中标人之前，招标人可以与投标人就投标价格进行谈判D.中标人应当是投标报价最低的投标人

88、（2020年12月真题）根据《生产安全事故应急预案管理办法》，施工企业编制的本单位应对生产安全事故的总体工作程序、措施和应急预案体系的总纲，属于()。A.综合应急预案B.专项应急预案C.现场处置方案D.特别应急预案

89、关于建设工程分包的说法，正确的是()。A.分包单位没有资质要求B.分包单位由总包单位自由确定C.分包单位不得再次分包D.分包的工作内容没有限制

90、根据有关规定，下列不属于投标人与招标人串通投标的行为是()A.招标人授意投标人撤换、修改投标文件B.招标人向投标人泄露标底C.投标人以向招标人行贿的手段谋取中标D.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人

91、关于建设用地使用权的说法，正确的是（）。A.建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上B.国家严格限制以出让和划拨方式设立建设用地使用权C.设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记D.建设用地使用权只可以在地上设立

92、因设计优化使得施工总承包项目现场暂时停止施工的，增加的现场防护费用由（）承担。A.设计单位B.总承包单位C.分包单位D.建设单位

93、涉及水土保持的建设项目除按要求编制建设项目的环境影响报告书外，还必须取得经由水行政主管部门审查同意的()A.水土保持方案B.水土安全规划C.水土利用方案D.水土利用标准

94、（2021年第1批真题）关于施工合同违约赔偿损失范围的说法，正确的是()。A.损失赔偿额可以明显高于违约所造成的损失B.订立合同时对因违约造成的损害不可预见，违约方也应当承担赔偿责任C.守约方采取的措施不适当致使损失扩大的，仍可以就扩大的损失部分请求赔偿D.合同履行后可以获得的利益应当在损失赔偿范围之内

95、（2021年第1批真题）关于仲裁裁决效力的说法，正确的是()。A.仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可以向仲裁委员会申请强制执行B.仲裁裁决在《纽约公约》缔约国或地区，不能直接承认和执行C.当事人向人民法院申请撤销裁决的，该裁决书不发生法律效力D.仲裁裁决作出后，当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁，也不得就此提起诉讼

96、施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（）承担，或者按照合同约定执行。A.施工单位B.责任方C.建设单位D.暂停决定方

97、关于招标程序和要求的说法，正确的是（）。A.依法必须进行招标的项目，招标人必须委托有资质的招标代理机构办理招标事宜B.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，获得批准C.招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款D.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的应当重新招标

98、关于建筑意外伤害保险的说法，正确的是（）。A.应当由建设单位统一投保B.保险期限自开工之日起算C.已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工时不得参加建筑意外伤害保险D.保险期限至缺陷责任期届满之日止

99、关于评标的说法，正确的是()。A.评标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件C.投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明D.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果

100、施工合同履行过程中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是（）。A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误C.施工企业的设备损坏，导致工期延误D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误

参考答案与解析

1、答案：A本题解析：2022教材P213-215《安全生产法》规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。生产经营单位不得因从业人员在前款紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。

2、答案：D本题解析：建设项目规划审查机构应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督；施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督；建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督；工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。

3、答案：B本题解析：A选项错误：事故调查组组长由负责事故调查的人民政府指定。C选项错误：事故调查中需要进行技术鉴定的，事故调查组应当委托具有国家规定资质的单位进行技术鉴定。必要时，事故调查组可以直接组织专家进行技术鉴定。D选项错误：未经事故调查组组长允许，事故调查组成员不得擅自发布有关事故的信息。教材页码：P244-249

4、答案：C本题解析：A错误，代理违法事项，由被代理人和代理人承担责任。B错误，表见代理是无权代理，产生有权代理的法律后果。C正确，无权代理情况包括超越代理权、代理权终止、自始未授权。D错误，转托代理要经过被代理人同意。

5、答案：C本题解析：本题考查的是劳动争议的解决方式。劳动争议申请仲裁的时效期间为1年，仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。

6、答案：C本题解析：劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的80%，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。

7、答案：D本题解析：2021版教材P207/2020版教材P205本题考查的是施工单位的安全生产责任制度。《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（1）建立、健全本单位安全生产责任制；（2）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（3）保证本单位安全生产投入的有效实施；（4）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（6）及时、如实报告生产安全事故；（7）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。参见教材P207。

8、答案：A本题解析：《实施工程建设强制性标准监督规定》规定，在工程建设中，如果拟采用的新技术、新工艺、新材料不符合现行强制性标准规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。A项正确。

9、答案：D本题解析：本题考查的是建设工程赔偿损失的规定。选项A，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。选项B，只有当违约所造成的损害是违约方在订约时可以预见的情况下，方能认为损害结果与违约行为之间具有因果关系，违约方才应当对这些损害承担赔偿责任。如果损害是不可预见的，则违约方不应赔偿。选项C，没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿。

10、答案：B本题解析：选项A错误，借款合同自借款交付对方当事人时生效。因此B正确。选项CD错误，“未对借款利息作出约定”，沈某可以不予支付利息。

11、答案：D本题解析：因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。

12、答案：A本题解析：《民法典》规定，有下列情形之一的，诉讼时效中断，从中断、有关程序终结时起，诉讼时效期间重新起算：（1）权利人向义务人提出履行请求；（2）义务人同意履行义务；（3）权利人提起诉讼或者申请仲裁；（4）与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形。

13、答案：A本题解析：本题考查的是必须招标的规模标准。本规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：（1）施工单项合同估算价在400万元人民币以上；（2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；（3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到以上规定标准的，必须招标。

14、答案：C本题解析：《民事诉讼法》第35条规定“两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉；原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先立案的人民法院管辖。A选项错误，C选项正确；有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，由上级人民法院指定管辖。选项B错误；人民法院之间因管辖权发生争议，由争议双方协商解决；协商解决不了的，报请共同上级人民法院指定管辖。选项D错误。

15、答案：B本题解析：2021/2020版教材P30页四）预付款担保：是指承包人向发包人提供的用于实现承包人按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额的担保。

16、答案：C本题解析：本题考查的是投标人和联合体投标。联合体投标是两个以上法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。

17、答案：C本题解析：考点:建设工程刑事责任的种类及承担方式。建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的属于重大安全事故罪，只有选项C是降低工程质量的描述。参见

18、答案：B本题解析：P8-9本题考查的是企业法人和项目经理部的法律关系，为重要考点。项目经理部行为的法律后果由企业法人承担,B正确。

19、答案：B本题解析：在城市市区进行建设施工或者从事其他产生扬尘污染的活动，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染的，限期改正，处2万元以下罚款。

20、答案：D本题解析：根据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收;使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使用。

21、答案：B本题解析：裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。仲裁庭无法形成多数意见时，按照首席仲裁员的意见作出。

22、答案：C本题解析：2021版教材P279/2020版教材P277《建设工程质量管理条例》规定，实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理。

23、答案：D本题解析：本题考查的是抵押权、质权、留置权、定金的规定。债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押（1）建筑物和其他土地附着物;（2）建设用地使用权（3）海域使用权（4）生产设备、原材料、半成品、产品;（5）正在建造的建筑物、船舶、航空器（6）交通运输工具（7）法律、行政法规未禁止抵押的其他财产抵押人可以将上述所列财产一并抵押。对于以上第（1）项至第（3）项规定的财产或者第（5）项规定的正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记。抵押权自登记时设立。

24、答案：A本题解析：《建筑工程质量管理条例》第39条第2款规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任。

25、答案：A本题解析：2021版教材P275/2020版教材P273承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，......对因转包工程或者违法违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。

26、答案：C本题解析：建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位，也可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位；但是，不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。

27、答案：B本题解析：2021版教材P108/2020版教材P109《合同法》明确规定，建设工程合同应当采用书面形式。

28、答案：D本题解析：2021版教材P182/2020版教材P181页转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该固体废物出省、自治区、直辖市行政区域。未经批准的，不得转移。选D

29、答案：C本题解析：2022教材P112-117招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》（法释[2020〕25号）规定，当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持。招标人和中标人在中标合同之外就明显高于市场价格购买承建房产、无偿建设住房配套设施、让利、向建设单位捐赠财物等另行签订合同，变相降低工程价款，一方当事人以该合同背离中标合同实质性内容为由请求确认元效的，人民法院应予支持。

30、答案：A本题解析：暂无解析

31、答案：C本题解析：建筑工程一切险往往还加保第三者责任险。保险人对下列原因造成的损失和费用，负责赔偿：(1)自然事件，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰霍、地崩、山崩、雪崩、火山螺发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象;(2)意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。保险人对设计错误引起的损失和费用不负责赔偿。被保险人具体包括：(1)业主或工程所有人;(2)承包商或者分包商;(3)技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。

32、答案：A本题解析：2021/2020版教材P5页(五）需要由有关机关裁决适用的特殊情况。根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决。

33、答案：D本题解析：2021/2020版教材P13页代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，或者被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，由被代理人和代理人负连带责任。

34、答案：C本题解析：劳动合同法规定：（1）劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；（2）劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；（3）三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。本题试用期不得超过2个月，试用期包括在劳动合同内，则合同生效为5月1日，试用期最晚应当截止于7月1日。

35、答案：B本题解析：本题考查的是建设工程保证担保的方式和责任。一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起六个月。

36、答案：D本题解析：本题考查的是表见代理。代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，或者被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，由被代理人和代理人负连带责任。

37、答案：B本题解析：建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有：（1）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；（2）保证本单位安全生产条件所需资金的投人；（3）设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；（4）主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；（5）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；（6）管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格；（7）依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保睑，为从业人员交纳保险费等。故选B。

38、答案：C本题解析：存在下列情形之一的，属于违法分包：（1）承包单位将其承包的工程分包给个人的。（2）施工总承包单位或专业承包单位将工程分包给不具备相应资质单位的。（3）施工总承包单位将施工总承包合同范围内工程主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外。（4）专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的。（5）专业作业承包人将其承包的劳务再分包的。（6）专业作业承包人除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款和大中型施工机械设备、主要周转材料费用的。

39、答案：C本题解析：住房和城乡建设部办公厅《关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格"挂证"等违法违规行为专项整治工作的补充通知》(建办市函【2019】92号)则规定，对实际工作单位与注册单位一致，但社会保险缴纳单位与注册单位不一致的人员，以下6类情形，原则上不认定为"挂证"行为：(1)达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休的；A选项不属于挂证情形。(2)因事业单位改制等原因保留事业单位身份，实际工作单位为所在事业单位下属企业，社会保险由该事业单位缴纳的；B选项不属于挂证情形。(3)属于大专院校所属勘察设计、工程监理、工程造价单位聘请的本校在职教师或科研人员，社会保险由所在院校缴纳的；(4)属于军队自主择业人员的；D选项不属于挂证情形。(5)因企业改制、征地拆迁等买断社会保险的；(6)有法律法规、国家政策依据的其他情形。

40、答案：B本题解析：A项错误，人民法院不得主动适用诉讼时效的规定。B项正确，当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效。C项错误，超过诉讼时效起诉的，法院仍然应当受理。但权利人的胜诉权消灭；D项错误，诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的，不得以诉讼时效期间届满为由抗辩；义务人已经自愿履行的，不得请求返还。

41、答案：A本题解析：在建设工程领域，法律、行政法规所设定的行政处罚主要有：警告、罚款、没收违法所得、责令限期改正、责令停业整顿、取消一定期限内参加依法必须进行招标的项目的投标资格、责令停止施工、降低资质等级、吊销资质证书（同时吊销营业执照）、责令停止执业、吊销执业资格证书或其他许可证等。

42、答案：D本题解析：住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。

43、答案：A本题解析：P262-265本题考查的是工程建设标准的分类，为基础知识。工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准。A正确。

44、答案：C本题解析：本题考查的是劳动者的工资。施工承包单位应当建立用工管理台帐并保存至工程完工且工资全部结清后至少2年。『链接』用人单位应当按照工资支付周期编制书面工资支付台账，并至少保存3年

45、答案：C本题解析：

46、答案：C本题解析：本题考查的是建筑工程一切险（及第三者责任险）。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始。本题材料运抵工地在前，为2018年7月20日，因此该建筑工程一切责任险应以材料运抵工地时间为起始日期。

47、答案：A本题解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》规定，当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同结算建设工程价款的，人民法院应予支持。实际履行的合同难以确定，当事人请求参照最后签订的合同结算建设工程价款的，人民法院应予支持。当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

48、答案：D本题解析：刑罚分为主刑和附加刑。主刑包括：管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑。附加刑包括：罚金、剥夺政治权利、没收财产、驱逐出境。行政处罚种类分为警告、罚款、没收违法所得、责令限期改正、责令停业整顿、取消一定期限内参加依法必须进行招标的项目的投标资格、责令停止施工、降低资质等级、吊销资质证书（同时吊销营业执照）、责令停止执业、吊销执业资格证书或其他许可证等。民事责任的方式主要有：停止侵害；排除妨碍；消除危险；返还财产；恢复原状；修理、重作、更换；赔偿损失；支付违约金；消除影响、恢复名誉；赔礼道歉。

49、答案：C本题解析：本题考查的是融资租赁合同的法律规定。在融资租赁合同中，出租人、出卖人、承租人可以约定，出卖人不履行买卖合同义务的，由承租人行使索赔的权利。承租人行使索赔权利的，出租人应当协助。

50、答案：B本题解析：A错误，《建筑法》、《建设工程质量管理条例》都规定，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。C错误，《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。D错误，监理工作的主要依据是：（1）法律、法规，如《建筑法》、《民法典》、《建设工程质量管理条例》等；（2）有关技术标准，如《工程建设标准强制性条文》以及建设工程承包合同中确认采用的推荐性标准等；（3）设计文件，施工图设计等设计文件既是施工的依据，也是监理单位对施工活动进行监督管理的依据；（4）建设工程承包合同，监理单位据此监督施工单位是否全面履行合同约定的义务。

51、答案：A本题解析：A正确，重大事故：10人以上30人以下死亡，或50人以上100人以下重伤，或5000万元以上1亿元以下直接经济损失。B选项，较大事故；CD选项，特别重大事故。

52、答案：C本题解析：本题考查的是劳动者的社会保险和福利。累计缴费1～5年的，领取最长12个月；累计缴费5～10年的，领取最长18个月；累计缴费10年以上的，领取最长24个月；重新就业后，再次失业的，缴费时间重新计算，领取期限与前次应领而未领的期限合并计算，最长不超过24个月。王某2014～2016年，三年，所以领取最长12个月。2008～2014是6年，能够领取18个月，已领取4个月，剩余14个月。12个月与14个月合并为26个月，但有上限24个月。

53、答案：B本题解析：事故发生后，事故调查组应当_自事故发生之日起_60日内提交事故调查报告。特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过60日。重大事故、较大事故、一般事故，负一责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内做出批复；特别重大事故，30日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长丨但延长的时间最长不超过30日。故60天内应当提交报告，特殊情况可延长至120天，30天内批复，特殊情况可延长至60天,故选B。

54、答案：D本题解析：《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止

55、答案：A本题解析：B错误，对备案的中标合同可以进行协商变更，但是不能再行订立背离合同实质性内容的其他协议；C错误，价格行情发生变化，可以就合同约定调整价款，而无需订立新的协议；D错误，自中标通知书发出之日起30日内订立书面合同。

56、答案：B本题解析：《安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议。《建设工程安全生产管理条例》则进一步规定，施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

57、答案：A本题解析：教材P48本题考查的是延期开工、核验和重新办理批准的规定。建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

58、答案：D本题解析：A选项错误，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：（1）未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的；（2）发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；（3）施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的；（4）未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。B选项和C选项错误，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。D选项正确，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

59、答案：D本题解析：招标的基本程序：履行项目审批手续、委托招标代理机构、编制招标文件及标底、发布招标公告或投标邀请书、资格审查、开标、评标、发中标通知书、签订合同。

60、答案：C本题解析：当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。参见教材P127。

61、答案：C本题解析：《保障中小企业款项支付条例》规定，机关、事业单位和大型企业迟延支付中小企业款项的，应当支付逾期利息。双方对逾期利息的利率有约定的，约定利率不得低于合同订立时1当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间（1）建设工程已实际交付的，为交付之日（2）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日（3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。年期贷款市场报价利率;未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。教材页码：P111-116

62、答案：B本题解析：法人，是依法成立，有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费，能够独立承担民事责任的组织。法定代表人，是依照法律或者法人章程的规定，代表法人从事民事活动的负责人。有必要的财产或者经费是法人进行民事活动的物质基础。它要求法人的财产或者经费必须与法人的经营范围或者设立目的相适应，否则将不能被批准设立或者核准登记。

63、答案：A本题解析：本题考查的是劳动合同的履行、变更、解除和终止。用人单位如果变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项，不影响劳动合同的履行，选项B、D，错误。用人单位发生合并或者分立等情况，原劳动合同继续有效，劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行，选项C，错误。

64、答案：D本题解析：本题考查的是建造师考试、注册和继续教育的规定。选项A，变更注册后，注册有效期延续原注册有效期：选项B，因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，由单位承担责任：选项C，变更注册由新的工作单位申请。

65、答案：D本题解析：A选项错误：租赁期限不得超过20年。超过20年的，超过部分无效。B选项错误：租赁合同的成立不以租赁物的交付为要件。C选项错误：出租人应当交付租赁物，并在租赁期间保持租赁物符合约定的用途。除当事人另有约定，出租人应当履行租赁物的维修义务。D选项正确：承租人未经出租人同意，对租赁物进行改善或者增设他物的，出租人可以请求承租人恢复原状或者赔偿损失。

66、答案：C本题解析：教材P88中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

67、答案：D本题解析：A错误，施工许可证的申请主体是建设单位，安全生产许可证的申请主体是施工单位。B错误，施工许可证不需要人员考核合格。安全生产许可证需要人员考核合格。申请安全生产许可证，主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员考核合格；特种作业取得特种作业资格证书；管理人员和作业人员每年至少一次安全生产教育并考核合格。C错误，两个证件的申请对象级别不一致。申请施工许可证是县级以上，安全生产许可证是省级。D正确，两个证件的批准均属于建设行政主管部门的行政许可。

68、答案：B本题解析：A错误，承租人破产的，租赁物不属于破产财产；B正确，承租人享有买受人的权利，但是不承担买受人的义务；C错误，出卖人不履行买卖合同的，由承租人行使索赔的权利。承租人行使索赔权利的，出租人应当协助；D错误，承租人应当履行占有租赁物期间的维修义务。

69、答案：B本题解析：A错误，工伤保险是强制性，是应当参加，而非可以参加；B正确，工伤保险是面向施工企业全体员工的强制性保险；C错误，工伤保险费由用人单位缴纳；D错误，工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费、工伤保险基金的利息和依法纳入工伤保险基金的其他资金构成。

70、答案：A本题解析：《民事诉讼法》规定，地方各级人民检察院对同级人民法院已经发生法律效力的判决、裁定，发现有本法第200条规定情形之一的，或者发现调解书损害国家利益、社会公共利益的，可以向同级人民法院提出检察建议，并报上级人民检察院备案；也可以提请上级人民检察院向同级人民法院提出抗诉。

71、答案：D本题解析：《民法典》规定，有下列情形之一的，委托代理终止（1）代理期限届满或者代理事务完成（2）被代理人取消委托或者代理人辞去委托（3）代理人丧失民事行为能力;（4）代理人或者被代理人死亡（5）作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止。建设工程代理行为的终止，主要是第（1）、（2）、（5）三种情况。教材页码：P10-14

72、答案：B本题解析：【考点】考查要约的撤回与撤销【解析】本题以案例方式考查要约的撤回与撤销。根据《合同法》第17条规定：要约可以撤回。撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。第18条规定：要约可以撤销。撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。区别要约的撤回与撤销的关键在于要约行为是否生效。在要约生效前，要约人取消要约使得要约不发生法律效力为要约撤回；在要约生效后，要约人取消要约使得要约失去法律效力为要约撤销。本题中，甲公司收到要约后随即又收到取消通知，应属于要约被撤销，A项错误、B项正确。要约被撤销，代表双方合同并未成立，C项错误。乙方拒绝收货的原因是自己发出的要约已被自己撤回，双方合同未成立，而不是因为甲方未承诺，D项错误。

73、答案：D本题解析：A、B、C属于民事诉讼的基本特点。

74、答案：B本题解析：本题考查的是施工单位安全生产教育培训的规定。企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员合称为“安管人员”。“安管人员“应当通过其受聘企业，向企业工商注册地的省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门申请安全生产考核，并取得安全生产考核合格证书。

75、答案：C本题解析：根据《招标投标法》及相关规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。

76、答案：B本题解析：《民法典》规定，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构撤销：（1）因重大误解订立的；（2）在订立合同时显失公平的（3）以欺诈手段订立的合同；（4）以胁迫的手段订立的合同。

77、答案：D本题解析：注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，A选项错；注册建造师可以从事建设工程项目总承包管理或施工管理，建设工程项目管理服务，建设工程技术经济咨询