解除工程施工合同协议书

解除工程施工合同协议书一、协议各方基本信息协议书的开篇，首先必须清晰、准确地列明协议各方的主体信息。这包括：1.甲方（通常为发包人）：全称、统一社会信用代码、法定代表人（或授权代表人）姓名及职务、详细地址、联系电话。2.乙方（通常为承包人）：全称、统一社会信用代码、法定代表人（或授权代表人）姓名及职务、详细地址、联系电话。3.丙方（如涉及，例如监理单位、设计单位或其他相关方）：同上。如有丙方，需明确其在本解除协议中的角色和权利义务。*提示：确保各方名称与原施工合同中的名称完全一致，避免因主体信息错误导致协议效力瑕疵。*二、原合同基本情况为明确解除的标的，协议中需专列条款说明原施工合同的基本情况：1.原合同名称：例如“XX项目建设工程施工合同”。2.原合同编号：准确填写，便于查阅。3.原合同签订日期：X年X月X日。4.原合同工程概况：简述工程名称、地点、内容、规模等，与原合同描述一致。5.原合同主要内容概要：简要回顾原合同的核心条款，如工程范围、合同价款、工期、质量标准等，但无需全文照搬。三、解除原因这是解除协议的核心条款之一，需客观、准确、简明扼要地阐述合同解除的具体原因。常见的解除原因包括：1.不可抗力：如自然灾害、政策调整等导致合同无法继续履行。2.一方违约：需简述违约事实及依据，例如甲方未按时支付工程款导致乙方无法施工，或乙方严重延误工期、质量不达标等。（若为违约导致解除，需谨慎措辞，避免激化矛盾或在后续争议中处于不利地位，建议客观陈述事实）。3.情势变更：合同成立后，客观情况发生了当事人在订立合同时无法预见的、非不可抗力造成的不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于一方当事人明显不公平或者不能实现合同目的。4.双方协商一致：因项目计划调整、市场变化或其他双方认可的原因，经友好协商，一致同意解除原合同。*提示：原因描述应避免情绪化或指责性语言，以事实为依据，力求中立客观，为后续的友好协商奠定基础。*四、解除日期明确约定原合同的解除日期。通常有两种方式：1.本协议生效之日起解除。2.双方约定一个具体的解除日期，例如：X年X月X日。自解除日期起，原合同约定的双方权利义务（除本协议另有约定外）终止。五、原合同履行情况详细梳理原合同截至解除日期的履行状况，这是进行工程结算、款项支付等后续工作的基础。内容应包括：1.工程形象进度：乙方已完成的工程内容、工程量、工程节点等，可附工程量确认单或相关验收记录作为附件。2.已付款项情况：甲方已向乙方支付的工程款金额、支付时间、支付方式等。3.乙方投入情况：包括已进场的人员、机械设备、材料（特别是为该工程定制或采购的特殊材料）等。4.已完成工程的质量验收情况：是否经过甲方、监理单位验收，验收结论如何。六、工程结算与支付这是解除协议中最核心、最复杂也最容易产生争议的部分，必须细致约定。1.已完工程结算：*结算依据：明确采用的结算依据，如原合同约定的计价规范、已确认的工程量清单、设计变更、现场签证等。*结算报告提交与审核：约定乙方提交完整结算报告及相关资料的期限，甲方（或其委托的造价咨询单位）审核完毕的期限。*结算金额确认：双方对结算金额达成一致后，应签署书面的结算确认书，作为支付依据。如对结算金额有异议，应约定异议解决的程序和方式。2.款项支付：*应付金额：基于最终确认的结算金额，扣除已支付款项、应扣款项（如乙方应承担的违约金、赔偿金等，若有）后，确定甲方应向乙方支付的最终款项金额（或乙方应向甲方返还的超付款项金额）。*支付方式：银行转账。*支付期限：明确的支付日期或自结算金额确认之日起X个工作日内支付。*发票开具：约定乙方开具相应金额发票的义务及时间。3.违约金与赔偿金（如有）：*若因一方违约导致合同解除，或在合同履行过程中一方存在违约行为，应明确违约金的计算方式、金额及支付方式。*若因一方过错给对方造成损失，应明确损失赔偿的范围、金额及支付方式。*若双方均无过错，或已就违约责任达成谅解，则可约定“双方互不追究对方在原合同履行过程中的违约责任”。七、其他费用除工程结算款外，可能涉及的其他费用处理：1.乙方撤场费用：明确乙方撤离施工现场所需的人员、设备、材料等的运输、拆卸、保管费用由哪一方承担或如何分担。2.已购材料设备的处理：对于乙方为履行原合同已采购但尚未使用的材料、设备，约定处理方式（如甲方收购、乙方自行运走并承担费用等）及价格（如有）。3.人员遣散费用：如涉及，约定乙方施工人员的遣散费用承担。八、乙方撤场与场地移交1.撤场期限：约定乙方在收到全部应付款项（或双方约定的某一条件成就）后X日内完成全部人员、机械设备、临时设施等的撤离工作。2.场地清理：乙方撤离前，应负责清理施工现场，达到甲方要求的场地整洁标准。3.资料移交：乙方应向甲方移交所有与已完工程相关的技术资料、施工图纸、隐蔽工程记录、试验报告、验收资料、结算资料及其他甲方要求的文件资料，确保资料的完整性、准确性和规范性。资料移交应办理书面交接手续。4.工程及物品移交：对于已完工程、乙方遗留的归甲方所有的物品等，双方应办理书面移交手续，明确数量、状况。九、违约责任针对本解除协议的履行，约定双方的违约责任。例如：1.若甲方未按本协议约定按时足额支付款项，则每逾期一日，应按逾期付款金额的X‰向乙方支付违约金。2.若乙方未按本协议约定按时撤场、移交场地或资料，则每逾期一日，应向甲方支付违约金X元，并承担由此给甲方造成的损失。十、善后事宜处理1.对外债权债务：明确原合同履行过程中产生的对外债权债务由哪一方承担。2.保险：原合同相关的保险合同如何处理（终止、变更等）。3.保函：如乙方已提交履约保函、预付款保函等，约定保函的解除或退还事宜。十一、保密条款双方承诺对本协议内容及在协商解除合同过程中获悉的对方商业秘密、技术信息等承担保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。十二、争议解决方式约定因本解除协议引起的或与本解除协议有关的任何争议的解决方式，通常为：1.友好协商解决；2.协商不成的，可提请XX仲裁委员会按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁；或向甲方/乙方所在地/工程所在地人民法院提起诉讼。*提示：选择仲裁或诉讼，并明确具体机构或地点。*十三、协议生效与份数1.生效条件：本协议自双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。若涉及丙方，需丙方一同签署生效。2.协议份数：本协议一式X份，甲方执X份，乙方执X份，（丙方执X份），具有同等法律效力。十四、附件列明本协议的附件，附件与本协议具有同等法律效力。例如：1.原施工合同复印件；2.已完工程量确认单；3.工程结算书及结算确认书；4.相关付款凭证复印件；5.双方认为需要作为附件的其他文件。重要提示1.内容完整明确：解除协议应尽可能覆盖所有可能涉及的方面，避免模糊不清或遗漏关键条款，以防后续产生新的争议。2.意思表示真实：协议内容必须是双方真实意愿的体现，不存在欺诈、胁迫等情形。3.权利义务对等：条款设置应遵循公平原则，兼顾双方合法权益。4.书面形式：解除协议必须采用书面形式，并由双方签字盖章确认。5.专业咨询：对于复杂的工程合同解除，建议聘请专业律师参与协议的起草、审核和谈判，以最大限度维护自身合法