2026年全国监理工程师之合同管理考试历年考试题详细参考解析

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、根据《建设工程设计合同（示范文本）》，关于设计费的说法，正确的是()A.发包人应在合同生效后支付预付款B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C.施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5%的质量保证金D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另行支付费用

2、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列关于履约担保的有效期说法正确的是（）。A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发缺陷责任终止证书B.如果工程延期竣工，导致延期的责任方有义务保证履约担保继续有效C.工程延期竣工导致承包人继续提供履约担保而增加的费用由发包人承担D.如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保有效期至竣工后试验通过

3、（2017年真题）关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（）。A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担

4、FIDICX系列合同中，在《施工合同条件》模式下，项目主要参与方不包括（）A.业主B.承包商C.工程师D.分包商

5、合同标准示范文本的作用（九部委标准文本系列）说法错误的是（）。A.有助于提高交易效率，增加交易成本B.有利于当事人履行合同的规范和顺畅C.有利于对合同的审计和监督D.有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷

6、下列选项中不属于投标保证金形式的是()。A.现金B.支票C.保函D.保证

7、依据《民法典》担保物权分编和合同编的规定，当采用保证方式进行担保时，（）。A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任

8、材料设备采购招标中，划分采购合同包的原则是()A.符合采购资金的到位计划和周转计划，充分考虑计划实施的风险B.有利于吸引较多投标人参加竞争，降低价格，保证供货质量和时间C.充分考虑供货的市场价格浮动，减少价格波动对采购成本的影响D.全面考虑供货、仓储和运输能力，减少运输损耗，提高仓储能力

9、施工组织设计完成后，按专用条款的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送()审批。A.承包人B.发包人C.设计人D.监理人

10、施工过程中发生变更，关于变更管理的说法，正确的是（）。A.直接指示的变更需征求承包人意见B.承包人建议的变更可以以口头形式提交监理人C.承包人提出的变更涉及直接变更、建议变更和要求变更三类D.与承包人协商后确定的变更属于可能发生的变更

11、建设工程合同应当采用书面形式，是（）的体现。A.合同标的的特殊性B.合同履行期限的长期性C.计划和程序的严格性D.合同形式的特殊要求

12、图纸会审和设计交底应由()来组织进行。A.发包人B.承包人C.设计人D.监理单位

13、设计施工总承包合同模式下，关于承包人义务说法正确的是()。A.承包人的设计只需要遵守发包人的要求，保证设计质量B.如果发包人要求中的质量高于现行规范规定，可以按照现行规范规定执行C.承包人完成设计工作，直接按照最新的规范和标准D.设计实际进度滞后计划进度，发包人提出要求后，承包人应提交修正进度计划、增加投入资源并加快设计进度

14、(2016年真题)根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（）。A.工程结算价的2%B.签约合同价的2%C.工程结算价的3%D.签约合同价的3%

15、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是（）。A.工程本身的损害B.工程所需清理费用C.承包人的施工机械损坏D.因工程损害导致的第三方财产损失

16、(2017年真题)根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是（）。A.办理出入施工现场的道路通行手续B.建立施工现场质量管理体系C.确定施工测量的基准点和基准线D.收集地下管线和地下设施相关资料

17、根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义矛盾时，优先结束的顺序是()。A.投标函→合同协议书→通用合同条款B.投标函→通用合同条款→合同协议书C.合同协议书→投标函→通用合同条款D.合同协议书→通用合同条款→投标函

18、某工程项目保修期内发现存在质量缺陷，监理单位出具了鉴定结论。发包人认为承包人不具有维修能力，直接联系维修公司进行了维修，则维修费用应由（)承担。A.发包人B.监理单位C.承包人D.维修公司

19、根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是()。A.办理出入施工现场的道路通行手续B.建立施工现场质量管理体系C.确定施工测量的基准点和基准线D.收集地下管线和地下设施相关资料

20、关于结清单生效的表述中，不正确的是（）。A.承包人收到发包人最终支付款后结清单生效B.结清单生效即表明合同终止C.结清单生效后承包人仍拥有索赔的权利D.如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事项进行索赔

21、根据美国AIA标准合同文本，关于CM合同的说法错误的是()。A.CM合同属于管理承包合同B.代理型CM合同需要承担项目的实施风险C.依据雇主委托项目实施阶段管理的范围和管理责任不同，分为代理型CM合同和风险型CM合同两类D.风险型CM合同，其承包商应非常熟悉施工工艺和方法

22、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是（）。A.投标保证金凭证B.预付款担保凭证C.履约担保凭证D.质量管理体系认证文件

23、价格指数应首先采用（）提供的价格指数。A.合同签订地有关行政管理部门B.工程项目所在地工程咨询造价机构C.合同签订地工程咨询造价机构D.工程项目所在地有关行政管理部门

24、评标过程中，以下不属于综合评估法初步评审内容的是（）。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.项目管理机构评审

25、根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算术错误时，错误的处理方式是（）。A.评标委员会可以按照一定的原则对投标报价进行修正B.对投标报价进行修正，修正价格需经投标人书面确认C.投标人不接受修正价格的，投标作废标处理D.要求投标人当场重新报价，按新报价评审

26、按照设计合同示范文本规定，下列有关设计错误后果责任的说法中，不正确的是()A.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费B.损失严重的应向发包人支付赔偿金C.累计赔偿总额不应超过设计费用总额D.赔偿责任按工程实际损失的百分比计算

27、关于承包人提交实施项目的计划说法错误的是()。A.承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划B.监理人应在专用条款约定的期限内批复C.批准的计划作为“合同进度计划”D.监理人未在约定的时限内批准，计划不能实施

28、建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的（）。A.特别法人B.企业法人C.非法人组织D.非营利法人

29、()是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。A.自然人B.法人C.法人的分支机构D.不具备法人资格的联营体

30、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按监理人认可的施工进度计划施工，但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()。A.自行负责B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延C.不予补偿，但应合理顺延合同工期D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延

31、设计施工总承包合同模式下，关于价格清单的说法错误的是()。A.与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同B.承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单C.清单价格费用的总和为签约合同价D.承包人完成所提投标方案计算的施工、竣工阶段的计划费用

32、在施工索赔中，工程师处理索赔的决定()A.承包人必须接受B.不具有强制性的约束力C.仲裁机构应予以认可D.排除了法院的诉讼管辖

33、如果承包人认为发包人提供的图纸和文件存在属于变更范围的情形，则下列说法正确的是（）。A.承包人可以直接实施变更B.承包人应当向监理人提出书面变更建议C.承包人应当向监理人提出书面变更建议后直接实施变更D.监理人应当同意承包人提出的变更建议

34、（2020年真题）根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行（）制度。A.发包人签证B.勘察人签证C.监理人签证D.监理人核查

35、取得工程设计（）资质的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务（设计施工一体化资质除外）。A.综合B.行业C.专业D.专项

36、关于工程设计招标管理的说法，正确的是（）。A.一般采用邀请招标方式B.法规或规章明确规定的招标范围和一定规模的项目，才属于必须公开招标的项目C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标D.对投标人的资格不进行审查

37、在设计施工总承包合同中，关于缺陷责任期管理，下列说法不正确的是()。A.承包人承担修复工程缺陷的义务，费用和工期由责任方负责B.由于承包人原因造成某项缺陷修复，相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年C.大型工程缺陷责任期内的竣工后试验通常在工程稳定运行一段时间后进行D.工程缺陷的责任属于发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，但不包括合理利润

38、根据IPD合同条件，若项目实际成本超出目标成本，根据合同约定，业主可选择不再偿付任何单位的（）。A.人员成本B.材料成本C.设备成本D.分包成本

39、依据担保法规定，可以作为保证人的是（）A.幼儿园B.医院C.企业法人D.国家机关

40、在NEC合同文本中，目标合同()。A.适用于签订合同时价格已经确定的合同B.适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定C.适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同

41、下列关于称重记账法的说法正确的是（）。A.称重记账法适合于个人膳食营养状况调查B.称重记账法必须进行进餐人数的登记C.家庭每种食物实际消耗量=食物结存量+购进食物总量-剩余总量D.要对进餐人的一般情况如性别、劳动强度等进行登记E.调查期间不能忽略调味品消耗量的记录

42、公开招标时，下列对投标人提供的文件进行评审的内容中，不属于评标委员会评审内容的是()。A.投标文件的符合性鉴定B.投标人的资格预审C.商务标评审D.技术标评审

43、在建设工程材料采购合同中，关于供货方代运货物的说法正确的是（）。A.采购方在站场提货地点应与供货方共同验货B.采购方接收后，运输部门不再负责C.在交运前出现的问题，由运输部门负责D.在采购方提货前出现的问题，由供货方负责

44、某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指（）。A.物B.行为C.智力成果D.货币

45、关于设计施工阶段总承包合同的承包人提出合理化建议的表述中，不正确的是（）。A.履行合同过程中，承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书B.监理人自行决定是否采纳承包人的建议C.承包人的合理化建议被采纳并构成变更，由监理人向承包人发出变更指示D.如果接受承包人提出的合理化建议，降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程的经济效益，发包人可依据专用条款中约定给予奖励

46、下列关于工程设计中标人根据合同约定完成中标项目的叙述，正确的是（）。A.中标人经招标人同意，可以分包中标项目的主体工作B.中标人分包中标项目的部分非主体工作，可以不经招标人同意C.中标人应当就分包项目向招标人负责D.分包人就分包项目与中标人向招标人承担按份责任

47、设计施工总承包合同模式下，（）是对“发包人要求”的响应文件，作为合同文件的组成部分。A.投标函B.价格清单C.承包人建议书D.进度款支付分解表

48、关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”B.“评标办法前附表”应写明经评审最低评标价法的评审因素与评审标准C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触D.“评标办法前附表”无需写明施工组织设计评分因素和评分标准

49、下列属于限制民事行为能力人的是（）。A.10周岁以上的未成年人B.8周岁以上的未成年人C.16周岁以上，以自己的劳动收入为主要生活来源的未成年人D.不能辨认自己行为的成年人

50、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是()A.工程本身的损害B.因工程损害导致的第三方财产损失C.承包人的施工机械损坏D.工程所需清理费用

51、下列组织或机构中,不能成为合同主体的是（）A.政府机关B.企业法人C.项目监理机构D.社会团体

52、下列关于24h回顾法说法正确的是（）。A.婴幼儿膳食调查不能用24h回顾法，因婴幼儿无法准确回忆前一天所吃的食物B.3天24h回顾法不必包括休息日C.24h回顾法既可用来评价人群的膳食摄入量，也适合描述不同个体的膳食平均D.24h回顾法不存在人日数计算的问题

53、因被代理人对代理人授权不明确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是（）。A.由被代理人自行承担责任B.由代理人自行承担责任C.由第三人自行承担责任D.由被代理人与代理人承担连带责任

54、根据FIDIC《施工合同条件》，当()达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。A.已支付进度款累计金额B.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款C.已支付进度款累计金额，扣除已扣留的保留金D.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金

55、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师在收到索赔是报告或证明资料后（）天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的其它期限内，做出回应。A.14天B.28天C.42天D.56天

56、某施工项目采用评标价法评标，评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是()A.甲投标人，合同价为7040万元B.甲投标人，合同价为7080万元C.乙投标人，合同价为7050万元D.乙投标人，合同价为7060万元

57、招标采购通用型设备时，采用综合评标价法评标，以报价为基础，按预定方法将部分要素换算成一定价格的因素中，不应包括（）。【相关知识点新教材已修改不适用】A.运输费B.保险费C.2年内易损件费D.售后服务费

58、（2013年真题）关于定金的说法，正确的是（）。A.合同中支付的预付款可按定金处理B.债务人履行债务后定金必须收回C.给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还定金D.收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金

59、施工合同履行中，对承包人施工设备的控制，说法正确的是（）。A.如不影响合同进度计划，施工设备和临时设施中的任何部分可运出施工场地或挪作他用B.未经监理人同意，施工设备和临时设施中的任何部分不得运出施工场地或挪作他用C.闲置的或后期不再使用的施工设备不会影响合同进度计划，承包人可将其撤离施工现场D.施工设备不能满足合同进度计划要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用由发包人承担

60、根据FIDIC《施工合同条件》，履约保函担保承包商合同约定履行义务的期限为()A.从签订合同日起，至颁发工程接收证书日止B.从签订合同日起，至颁发履约证书日止C.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止D.从工程开工日起，至颁发履约证书日止

61、监理人和承包人应共同查清工程缺陷或损坏的原因，属于发包人原因造成的，发包人应（）。A.只承担修复和查验的费用，不考虑支付承包人利润B.只承担承担修复的费用，不考虑支付承包人利润C.承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润D.只承担修复的费用，并支付承包人合理利润

62、在设计合同履行过程中，发包人对设计范围的某单位工程提出设计变更要求。由于设计人的资源能力所限.不能在要求的时间内完成，发包人经设计人书面同意后将该部分设计任务委托另一设计单位完成，关于该事件的说法，正确的是()A.设计人应与另一设计单位签订设计分包合同B.设计人应负责协调另一设计单位的设计进度C.设计人应负责另一设计单位的设计质量审查D.设计人不对变更部分的设计质量负责

63、根据标准施工合同通用条款规定，下列有关暂停施工程序的说法不正确的是（）。A.由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求B.监理人应在接到承包人暂停施工的书面请求后的24小时内予以答复C.逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求D.暂停施工期间由监理人负责妥善保护工程并提供安全保障

64、采用合格制资格审查方法时，详细审查因素不包括（）。A.营业执照B.安全生产许可证C.业绩D.法人资格

65、工程总承包合同履行管理中，如果发包人合同要求中的质量标准高于现行规范规定的标准，应以（）为准。A.合同约定B.规范规定C.承包人企业标准D.发包人企业标准

66、设计施工总承包合同模式下，关于承包人负责竣工后试验的说法正确的是（）。A.试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等由承包人提供B.发包人应派遣具有适当资质和经验的工作人员在承包人的技术指导下进行C.承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，发包人在不在场均可进行D.承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，在发包人在场的情况下进行

67、下列关于设计施工总承包合同的说法，错误的是()。A.可以减少设计变更B.增加承包人的索赔C.合同责任单一，责任明确D.固定工期、固定费用

68、(2017年真题)根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）天前向承包人发出开工通知。A.7B.14C.21D.28

69、在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则（）。A.甲、乙都应向发包人索赔B.甲、乙分别承担对方的损失C.甲、乙分别承担各自的损失D.甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担

70、根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是()。A.不利地质条件B.不利水文条件C.有毒作业环境D.不利气候条件

71、由业主订购的部分设备延误到货，安装工程分包商被迫停工。安装工程分包商受到损失的索赔报告应()A.提交给业主B.提交给工程师C.提交给承包商D.分别提交给业主和承包商

72、某材料采购招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过（）万元。A.2B.4C.10D.80

73、某建设工程预计2019年4月1日开工，2019年3月1日，发包人和保险公司签订了保险合同，为避免延误工期，承包人于2020年3月20日把主要材料运抵工地，4月10日工程正式开工，则保险期限开始的时间为（）。A.4月1日B.3月1日C.3月20日D.4月10日

74、根据FIDIC《施工合同条件》，关于解决合同争议程序的说法，证确的是()A.双方协商→争端裁决委员会决定→仲裁B.工程师确定→双方协商→争端裁决委员会决定C.工程师确定→争端裁决委员会决定→仲裁D.双方协商→工程师确定→争端裁决委员会决定

75、根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（）．A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担D.缺陷责任期最长不得超过1年

76、勘察费用在合同生效后（）天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。A.1B.2C.3D.5

77、招标过程中，由于招标人原因在投标文件规定。的投标有效期内未能确定中标人，下列对投标保函的处理，正确的是()A.返还所有投标人的投标保函B.要求所有投标人延长投标保函有效期C.要求评标报告推荐的选中标人延长投标保函有效期D.要求评标报告中推荐的候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期

78、较高强度活动相当于能量消耗为（）kcal/kg体重/min。A.0.06B.0.03C.0.02D.0.01

79、工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。A.成本加酬金B.成本加利润C.成本加规费D.直接成本加间接成本

80、根据《施工合同标准文本》的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为错误的是()。A.发包人可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工B.发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人二、多选题

81、《标准资格预审文件》共包含封格式和（）章内容。A.三B.四C.五D.六

82、某工程招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是（）。A.联合体投标没有提交联合体协议书B.投标工期长于招标文件中要求的工期C.投标保函金额少于招标文件的要求D.未详细说明使用专利施工的技术细节

83、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以()为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。A.监理单位B.建设单位C.分公司D.施工企业

84、根据《标准施工招标文件》规定，以下（）属于违规行为。A.投标人在通过资格预审后放弃投标B.投标人在投标截止日期前修改投标文件C.投标人在投标截止日期前撤回已递交的投标文件退出竞争D.开标后，投标人发现投标文件存在细微错误，主动向评标委员会提出要求修改

85、下列选项中，在建设工程中可以作为保证人的是()。A.企业法人的分支机构B.企业的职能部门C.国家机关D.企业法人

86、根据《标准设计施工总承包招标文件》，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是（）。A.发包人、监理人、承包人和分包人均应投保B.承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保C.承包人、分包人及监理人应投保，发包人不需要投保D.承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保

87、材料采购合同履行管理中，除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和(或)损坏，卖方应在收到买方的通知后（）日内免费补齐短缺和(或)损坏的部分。A.7B.14C.24D.28

88、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。A.监理单位B.分公司C.建设单位D.施工企业

89、根据FIDIC《施工合同条件》，“不可预见”的风险分配方式正确的是（）。A.“不可预见”指承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险B.承包商在投标时将风险限制在“不可预见的”范围内C.业主获得的标价和施工方案中承包商已考虑不可预见的风险D.承包商因不可预见的物质条件遭受损失，有权提出工期和费用索赔，但不包括利润

90、()是投标人编制投标文件和报价的依据。A.投标人须知B.招标公告C.图纸D.招标文件

91、根据《标准施工合同》，合同工期应自（）载明的开工日起计算。A.发包人发出的中标通知书B.监理人发出的开工通知C.合同双方签订的合同协议书D.监理人批准的施工进度计划

92、施工合同的承包人经发包人同意，将专业工程分包给具有相应资质的分包人。根据《合同法》的规定，该行为属于()。A.债务承担B.债权转让C.债务人向第三人履行债务D.由第三人向债权人履行债务

93、下列关于勘察人违约的说法正确的是（）。A.勘察人经发包人同意分包勘察主体工作不属于违约B.勘察人违约时，发包人可向勘察人发出暂停勘察通知C.勘察人违约时，发包人也可通知勘察人立即解除合同D.违约导致的费用增加.周期延误等由勘察人承担

94、如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。A.施工单位B.监理单位C.材料供应商D.项目经理

95、根据FIDIC《施工合同条件》，业主与承包商划分合同风险的“基准日”为()。A.发布招标公告之日B.承包商提交投标文件之日C.投标截止日前第28天D.签订施工合同后第28天

96、关于抵押的说法正确的是（）A.抵押物只能由债务人提供B.正在建造的建筑物可用于抵押C.提单可用于抵押D.抵押物应当转移占有

97、(2016年真题)根据《标准施工合同》，当中标通知书、图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件的优先解释的顺序是（）。A.图纸→专用合同条款→中标通知书B.图纸→中标通知书→专用合同条款C.中标通知书→图纸→专用合同条款D.中标通知书→专用合同条款→图纸

98、在NEC合同文本中，目标合同（）。A.适用于签订合同时价格已经确定的合同B.适用于在签订合同时工程范围尚未确定C.适用于工程范围很不确定且急需尽早动工的项目D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同

99、根据《施工合同标准文本》的规定，在工程量的计量中，总价子目结算通常()。A.不进行现场计量，只进行图纸计量B.进行现场计量，不进行图纸计量C.现场计量和图纸计量必须均进行D.无须进行现场计量和图纸计量

100、发包人无故拖延支付工程款，且无任何延误支付说明。承包人可以向发包人发出通知，要求其支付工程款。发包人收到承包人通知后的（）天内仍不履行的，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。A.1B.14C.28D.56

参考答案与解析

1、答案：D本题解析：设计合同采用定金担保，没有预付款。工程建设期间如遇概算调整，设计费也应做相应调整。设计人提交最后一部分施工图的同时，发包人应结清全部设计费，不留尾款。

2、答案：D本题解析：三、履约担保1、承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书。2、如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保有效期至竣工后试验通过。3、如果工程延期竣工（无论谁导致），承包人有义务保证履约担保继续有效。（1）由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；（2）由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由承包人承担。

3、答案：B本题解析：2021教材P9知识点：代理关系。选项B，在被代理人的授权范围内，代理人以自己的意志去积极地为实现被代理人的利益和意愿进行具有法律意义的活动。

4、答案：D本题解析：2020/2021版教材P152-153在《施工合同条件》模式下，项目主要参与方为业主、承包商和工程师。

5、答案：A本题解析：本题考查的是招标采购阶段的管理任务和方法。通过参考选用标准示范文本，作用在于：（1）有利于当时人了解并遵守有关法律法规，确保建设工程招标和合同文件中的各项内容符合法律法规的要求；（2）可以帮助当事人正确拟定招标和合同文件条款，保证各项内容的完整性和准确性，避免缺款漏项，防止出现显失公平的条款，保证交易安全；（3）有助于降低交易成本，提高交易效率，降低合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性；（4）有利于当事人履行合同的规范和顺畅；（5）有利于审计机构、相关行政管理部门对合同的审计和监督；（6）有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷，最大限度维护当事人的合法权益。参见教材P2。

6、答案：D本题解析：2020/2021版教材P16-18投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。

7、答案：D本题解析：本题考查的是担保方式。保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。

8、答案：B本题解析：划分采购包的原则是：有利于吸引较多投标人参加竞争以达到减低货物价格，保证供货时间和质量的目的。

9、答案：D本题解析：施工组织设计完成后，按专用条款的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送监理人审批。

10、答案：D本题解析：本题考查的是变更管理。直接指示的变更属于必须实施的变更，不需征求承包人意见，监理人经过发包人同意后发出变更指示要求承包人完成变更工作。承包人的建议变更均应以书面形式提交监理人。

11、答案：D本题解析：我国《合同法》对合同形式确立了以不要式为主的原则，即在一般情况下对合同形式采用书面形式还是口头形式没有限制。但是，考虑到建设工程的重要性和复杂性，在建设过程中经常会发生影响合同履行的纠纷，因此，《合同法》要求建设工程合同应当采用书面形式，即采用要式合同。因此，本题的正确答案为D。

12、答案：A本题解析：发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计文件进行交底，以便承包人制定施工方案和编制施工组织设计。

13、答案：D本题解析：2020/2021版教材P127-128本题考查的是设计管理。选项A，承包人的设计应遵守发包人要求和承包人建议书的约定，保证设计质量；选项B，如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定的标准，应以合同约定为准；选项C，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方规范和标准，均应采用基准日适用的版本。基准日之后，规范或标准的版本发生重大变化，或有新的法律，以及国家、行业和地方规范和标准实施时，承包人应向发包人或监理人提出遵守新规定的建议

14、答案：D本题解析：（二）可以顺延合同工期的情况（非承包人原因）1.发包人原因延长合同工期由于发包人原因导致的延误，承包人有权获得工期顺延和（或）费用加利润补偿的情况包括：（1）增加合同工作内容；（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点；（4）因发包人原因导致的暂停施工；（5）提供图纸延误；（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；（7）发包人造成工期延误的其他原因。2.异常恶劣的气候条件异常恶劣气候条件导致工期延误，承包人有权要求发包人延长工期。异常恶劣气候条件导致的停工是进度计划中的关键工作，则承包人有权获得合同工期的顺延。如果被迫暂停施工的工作不在关键线路上且总时差多于停工天数，仍然不必顺延合同工期，但对施工成本的增加可以获得补偿。（三）承包人原因的延误未能按合同进度计划完成工作时，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。订立合同时，应在专用条款内约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期违约金的最高限额。专用条款说明中建议，违约金计算方法约定的日拖期赔偿额，可采用每天为多少钱或每天为签约合同价的千分之几；最髙赔偿限额为签约合同价的3%.

15、答案：C本题解析：2020/2021版教材P110通用条款规定，不可抗力造成的损失由发包人和承包人分别承担:(1)永久工程，包括己运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担;(2)承包人设备的损坏由承包人承担;(3)发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用;(4)停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担;(5)不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

16、答案：B本题解析：2021教材P97知识点：承包人的义务。选项A，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权；选项C，承包人依据监理人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料，根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范以及合同中对工程精度的要求，测设施工控制网；选项D，发包人应按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料。

17、答案：C本题解析：考点:合同文件。合同的组成文件的解释顺序是：合同协议书;中标通知书;投标函及投标函附录;专用合同条款;技术标准和要求;图纸;已标价的工程量清单;其他合同文件。参见教材P78。

18、答案：A本题解析：在保修期、保修范围之内，如承包人在接到发包人的保修通知起7天内不派人保修，发包人可以委托其他人修理，费用由承包人承担。必须超期才可以另行委托。

19、答案：B本题解析：考点:承包人的义务。选项A.，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理得出施工场地的专用和临时道路的通行权，选项C.，承包人依据监理人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料，根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范以及合同中对工程精度的要求，测设施工控制网，选项D.，发包人应按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料。参见教材P83。

20、答案：C本题解析：2020/2021版教材P117-118本题考核的是结清单的生效。承包人收到发包人最终支付款后结清单生效。结清单生效即表明合同终止，承包人不再拥有索赔的权利。如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事项进行索赔。

21、答案：B本题解析：2020/2021版教材P165-166对于代理型CM模式，CM承包商只为业主对设计和施工阶段的有关问题提供咨询服务，不负责工程分包的发包，与分包单位的合同由业主直接签订，CM承包商不承担项目实施的风险。

22、答案：C本题解析：2021教材P45本题考查的是工程施工招标程序。在签订合同前，中标人应按招标文件中规定的金额、担保形式和履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合招标文件规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式要求。

23、答案：D本题解析：本题考查的是施工合同订立。价格指数应首先采用工程项目所在地有关行政管理部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，也可采用有关部门提供的价格代替。

24、答案：D本题解析：本题考查的是综合评估法。综合评估法初步评审分为形式评审、资格评审和响应性评审三个部分。

25、答案：D本题解析：本题考查的是最低评标价法。投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。参见教材P56。

26、答案：C本题解析：作为设计人的基本义务，应对设计资料及文件中出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的，还应根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。范本中要求设计人的赔偿责任按工程实际损失的百分比计算；当事人双方订立合同时，需在相关条款内具体约定百分比的数额。

27、答案：D本题解析：2020/2021版教材P127本题考查的是承包人提交实施项目的计划。监理人未在约定的时限内批准或提出修改意见，该进度计划视为已得到批准。

28、答案：B本题解析：2021教材P76本题考查的是建设工程勘察合同的内容和合同当事人。依据我国法律规定，作为承包人的勘察单位必须具备法人资格，任何其他组织和个人均不能成为承包人。

29、答案：B本题解析：法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人是与自然人相对应的概念，是法律赋予社会组织具有人格的一项制度。这一制度为确立社会组织的权利、义务，便于社会组织独立承担责任提供了基础。法人的民事权利能力和民事行为能力，从法人成立时产生，到法人终止时消灭。法人以其全部财产独立承担民事责任。

30、答案：D本题解析：考核施工合同管理有关各方的职责。监理人指示延误或指示错误以及未完成现场协调工作，均由发包人负责赔偿。参见教材P92。

31、答案：D本题解析：2020/2021版教材P121-123本题考查的是合同文件。选项D，价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。

32、答案：B本题解析：工程师的处理决定不是终局性的，对发包人和承包人都不具有强制性的约束力。

33、答案：B本题解析：承包人应当向监理人提出书面变更建议，监理人收到承包人的书面变更建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面变更建议后的14天内做出变更指示。

34、答案：A本题解析：P78-83勘察费用实行发包人签证制度，即勘察人完成勘察项目后通知发包人进行验收，通过验收后由发包人代表对实施的勘察项目、数量、质量和实施时间签字确认，以此作为计算勘察费用的依据之一。

35、答案：C本题解析：本题考查的是设计单位资质类别。工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质。①取得工程设计综合资质的企业，可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务。②取得工程设计行业资质的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业、专项（设计施工一体化资质除外）工程设计业务。③取得工程设计专业资质的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务（设计施工一体化资质除外）；④取得工程设计专项资质的企业，可以承接本专项相应等级的专项工程设计业务。

36、答案：B本题解析：教材P26～29本题考查的是工程设计招标管理。选项A错误，建筑工程设计招标依法可以公开招标或者邀请招标；选项C错误，招标人采用邀请招标方式的，应保证有三个以上具备承担招标项目设计能力，并具有相应资质的特定法人或者其他组织参加投标；选项D错误，我国对从事建设工程设计活动的单位，实行资质管理制度，在工程设计招标过程中，招标人应初步审查投标人所持有的资质证书是否与招标文件的要求相一致，是否具备从事设计任务的资格。

37、答案：D本题解析：2020/2021版教材P137-138属于发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

38、答案：A本题解析：2021教材P166知识点：IPD合同模式。若项目实际成本超出目标成本，业主可选择不再偿付任何单位的人员成本，只支付材料、设备和分包成本。

39、答案：C本题解析：具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人：①企业法人的分支机构、职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证；②国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外；③学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。

40、答案：B本题解析：2020/2021版教材P162目标合同适用于在签订合同时工程范围尚未确定，合同双方先约定合同的目标成本。

41、答案：B、D、E本题解析：称重记账法不适合于个人膳食营养状况；调查家庭每种食物实际消耗量=食物结存量+购进食物总量－废弃食物总量－剩余总量

42、答案：B本题解析：本题考查的是评标内容。选项B，资格预审不包含在评标内容之中，是独立的一步。参见教材P59。

43、答案：B本题解析：本题考查的是交货检验。选项A，采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货；选项C，在交运前出现的问题，由供货方负责；选项D，采购方提货前分为交运前和运输过程中。交运前出现的质量问题由供货方负责，运输过程中出现的问题，由运输部门负责。

44、答案：A本题解析：2020/2021版教材P6-9本题考查重点是“合同法律关系的构成”。合同法律关系客体是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象，主要包括物、行为、智力成果。其中，法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料，可以分为动产和动产，流通物与限制流通物、特定物与种类物等。建筑材料、建筑设备、建筑物等都可能成为合同法律关系的客体。因此，本题的正确答案为A。

45、答案：B本题解析：2020/2021版教材P131-132履行合同过程中，承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书。监理人应与发包人协商是否采纳承包人的建议。建议被采纳并构成变更，由监理人向承包人发出变更指示。如果接受承包人提出的合理化建议，降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程的经济效益，发包人可依据专用条款中约定给予奖励。

46、答案：C本题解析：禁止分包主体、关键性工作（不论发包方是否同意）。禁止未经发包方书面同意分包非主体、非关键性的工作（发包方同意后才可分包）。分包人就分包项目与中标人向招标人承担连带责任。

47、答案：C本题解析：知识点:设计施工总承包合同合同文件。设计施工总承包合同模式下，承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，作为合同文件的组成部分。教材P123。

48、答案：B本题解析：考核最低评标价法。选项A错误，根据国家发展改革委第56号令的规定，招标人编制施工招标文件时，应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》规定的方法；选项C错误，评标办法前附表由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制，用于进一步明确未尽事宜，但务必与招标文件中其他章节相衔接，并不得与《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》的内容相抵触，否则抵触内容无效；选项D错误，评标办法前附表应写明经评审最低评标价法的评审因素与评审标准，主要分为形式评审因素和评审标准、资格评审因素和评审标准、响应性评审因素和评审标准、施工组织设计评分因素和评分标准、项目管理机构评审因素和评审标准、详细评审因素和评审标准等。参见教材P54。

49、答案：B本题解析：

50、答案：C本题解析：施工合同范本通用条款规定，合同约定工期内发生的不可抗力，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：①工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；②承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责；③承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；④停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；⑤工程所需清理、修复费用，由发包人承担；⑥延误的工期相应顺延。

51、答案：C本题解析：非法人组织是不具有法人资格，但能够以自己名义从事民事活动的组织。非法人组织包括个人独资企业、合伙企业、不具有法人资格的专业服务机构等。如：法人的分支机构（如：分公司，银行分行、支行）等。（不具备法人资格，但是可以作为合同的主体）

52、答案：C本题解析：婴幼儿膳食调查能用24h回顾法；3天24h回顾法调查通常选择两个工作日和一个休息日进行；24h回顾法存在人日数计算的问题。

53、答案：A本题解析：如果授权范围不明确，则应当由被代理人（单位）向第三人承担民事责任（第一责任），代理人“在被代理人无法承担责任的基础上”负连带责任（第二责任）

54、答案：D本题解析：当已支付的工程进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金（我国标准施工合同中的“质量保证金”）两项款额后，达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。

55、答案：C本题解析：2021教材P156知识点：《施工合同条件》索赔的程序。工程师在收到索赔报告或证明资料后42天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的其他期限内，做出回应。

56、答案：B本题解析：评标价法是指评审过程中以该标书的报价为基础，将报价之外需要评定的要素按预先规定的折算办法换算为货币价值，根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上增加或扣减一定金额，最终构成评标价格。因此“评标价”既不是投标价也不是中标价，只是用价格指标作为评审标书优劣的衡量方法，评标价最低的投标书为最优。本题甲投标人的评标价最低，排序为第一，而定标签订合同时，仍以报价作为中标的合同价，因此合同价为7080万元。

57、答案：B本题解析：本题考查的是材料和通用型设备采购招标文件主要内容。综合评标法以投标价为基础，将评审各要素按预定方法换算成相应价格值，增加或减少到报价上形成评标价。投标价之外还需考虑的因素通常包括：运输费用、交货期、付款条件、零配件和售后服务、设备性能、生产能力。

58、答案：D本题解析：2021教材P16知识点：担保方式。收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金。

59、答案：B本题解析：未经监理人同意，施工设备和临时设施中的任何部分不得运出施工场地或挪作他用。承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划或质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用和工期延误由承包人承担。

60、答案：D本题解析：履约保函的保证期限为从工程开工之日起，至颁发履约证书日止。

61、答案：C本题解析：本题考查的是缺陷责任期管理。监理人和承包人应共同查清工程缺陷或损坏的原因，属于承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用；属于发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

62、答案：D本题解析：修改单位对修改的勘察、设计文件承担相应责任，设计人不再对修改的部分负责。

63、答案：D本题解析：暂停施工期间由承包人负责妥善保护工程并提供安全保障。

64、答案：D本题解析：本题考查的是准资格预审文件的组成。合格制详细审查因素主要包括申请人的营业执照、安全生产许可证、资质、财务、业绩、信誉、项目经理资格以及其他要求等方的内容。参见教材P52。

65、答案：A本题解析：本题考查的是设计工作的合同管理。承包人的设计应遵守发包人要求和承包人建议书的约定，保证设计质量。如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定的标准，应以合同约定为准。

66、答案：D本题解析：本题考查的是订立合同时需要明确的内容。选项A，竣工后试验，由于发包人已接受工程并进入试运行，因此试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等由发包人提供；选项B，是发包人负责竣工后试验的情况。承包人负责竣工后试验的，需要发包人在场。参见教材P124～125。

67、答案：B本题解析：2020/2021版教材P119-120本题考查的是设计施工总承包的特点。设计施工总承包方式的优点：单一的合同责任；固定工期、固定费用；可以缩短建设周期；减少设计变更；减少承包人的索赔。缺点：设计不一定是最优方案；减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。

68、答案：A本题解析：2021教材P98知识点：监理人的职责。监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算。

69、答案：A本题解析：工程的所有外部协调工作均是发包人的责任。如出现问题带来损失，甲乙双方均应向发包人索赔。

70、答案：D本题解析：不利物质条件属于发包人应承担的风险，指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

71、答案：C本题解析：分包合同履行过程中，当分包商任为自己的合法权益受到损害，不论事件起因于业主或工程师的责任，还是承包商应承担的义务，他只能向承包商提出索赔要求。

72、答案：B本题解析：材料/设备采购招标的投标保证金一般不得超过项目估算价的2%，但最高不超过80万元。

73、答案：C本题解析：建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始。至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格。或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。

74、答案：C本题解析：解决合同争议的程序如下：①提交工程师决定；②提交争端裁决委员会决定；③双方协商；④仲裁。

75、答案：A本题解析：教材P137本题考查的是缺陷责任期管理。选项B，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏，由承包人负责修复；选项C，监理人和承包人应共同查清工程缺陷或损坏的原因，属于承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用；属于发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润；选项D，缺陷责任期最长不超过2年。

76、答案：C本题解析：本题考查重点是“建设工程勘察合同履行管理”。合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。因此，本题的正确答案为c。

77、答案：B本题解析：由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人，说明在原定投标有效期内未能完成评标工作，显然投标有效期未到，而有可能银行的投标保证有效期已到，招标人可以要求投标人延长投标保函有效期，投标人根据具体情况有三种选择：其一拒绝延长，收回保函，放弃投标；其二，同意延长，到银行办理延期手续，交纳手续费；其三，同意延长，并办理了延期手续，但同时致函业主保留调整投标报价的权利。

78、答案：A本题解析：较高强度活动是指快速的运动身体（如打网球、慢跑、举重和团体性运动——棒球、篮球、足球等运动过程中），相当于能量消耗为O.06kcal/kg体重/min。

79、答案：B本题解析：本题考查的是变更管理。已标价工程量清单中无